《承揽合同15296.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《承揽合同15296.docx（13页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、承 揽 合 同合同编号(*)发包方（甲方）：*公司承揽方（乙方）： 身身份证号码： 根据中华人民民共和国合同同法的规定定，甲乙双方方经友好协商商一致，就*工工程的相关事事宜约定如下下： 第一条条 工程概概况 1.11工程名称：*工程项目 1.22工程地点: *广场场 1.33工程范围：*布线、*安装装以及光缆和和电源线费用用。1.4工程期限限：工期为 6 个自然日。 1.66工程质量：良好1.7合同价款款（大写）：人民币伍仟*（￥5000），价格含税税（税率5.43）。工程量如有有增减则实际际按非税价每每信息点*元、每米米桥架*元、布光缆和电电源线费用按*元/米计算。 第二条条 甲方工工作2.
2、1甲方负责责为乙方提供施工场地及必必要的施工条条件（向乙方方提供施工所所需的电及相关资源）。 2.2协调和和监督施工单单位做好现场场保卫、消防防、垃圾处理理等工作。2.3甲方负责责协助乙方协协调处理与业业主的关系及相关宣传安安抚工作,处处理工作以为为乙方为主.2.3指派*为甲方驻驻工地代表，负负责合同履行行。对工程质质量、进度进进行监督检查查，办理验收收、变更、登登记手续和其其他事宜。第三条 乙方方工作3.1指派*为乙方方驻工地代表表，负责合同同履行。按要要求组织施工工，保质、保保量、按期完完成施工任务务，做好文明明施工等各项项工作，解决决由乙方负责责的各项事宜宜，并配合和和协调其他协协作单位
3、完成成工程。 3.2乙方在在施工前，应应组织进行作作法说明、安安全文明施工工的现场交底底，拟定施工工方案和进度度计划，交甲甲方审定认可可后，按批准准方案进行施施工。3.3 乙方自自备交通工具具、自带施工工工具，在合合同期内的差差旅、食宿、保保险等其他费费用由乙方自自行解决。 3.33严格执行施施工规范、安安全操作规程程、防火安全全规定、环境境保护规定。严严格按照图纸纸或作法说明明进行施工，做做好各项质量量检查记录。参参加竣工验收收，编制工程程结算。有责责任配合甲方方进行设备调调试工作。 3.44遵守国家或或地方政府及及有关部门对对施工现场管管理的规定，妥妥善保护好施施工现场周围围建筑物、设设备
4、管线及其其他财物不受受损坏。做好好施工现场保保卫、消防和和垃圾清理等等工作并承担担相关费用，负负责协调处理理与物业的关关系并处理好好由于施工带带来的扰民问问题及与周围围单位（住户户）的关系。 3.55施工中未经经甲方同意，不不得随意拆改改原建筑物结结构及各种设设备管线。3.6工程竣工工未移交甲方方之前，负责责对现场的一一切设施和工工程成品进行行保护。3.7乙方应按按附件2,附件3的工作要求求进行施工,如有违反附附件中的施工工要求进行施施工,发生大大小事故一切切责任由乙方方自行负责,与甲方无关关。3.8 乙方自自行购买保险险，确保安全全施工，保证证施工安全。 第四条条 关于工工期的约定 4.11
5、甲方要求比比合同约定的的工期提前竣竣工时，应征征得乙方同意意，并支付乙乙方因赶工采采取措施所产产生的费用。 4.22因甲方未按按约定完成相相关工作，影影响工期，工工期顺延。 4.33因乙方责任任，不能按期期开工或中途途无故停工，影影响工期，工工期不顺延。4.4由于乙方方原因造成施施工质量出现现问题，工期期不顺延，其其返工费用由由乙方承担。4.5因设计变变更或非乙方方原因造成的的停电、停水水、停气及不不可抗力因素素影响，导致致停工小时时以上（一周周内累计计算算），工期相相应顺延。4.6由于乙方方提供的材料料、设备质量量不合格而影影响工程质量量，工期顺延延，其返工费费用由乙方承承担。 第五条 工程
6、变变更工程施工过程中中甲方有权提提出设计修改改意见和增减减工程项目，但但需提前与乙乙方联系，双双方确认变更更方案后乙方方按照变更后后的项目进行行施工，因此此引起的费用用增减，在工工程结束后一一并结算。双双方确认的变变更方案作为为本合同附件件。第六条 关于工工程质量及验验收的约定 6.1本工程程以双方确认认的工程量清单（附件1）、变更方方案和国家和和地方制订的的施工及验收收规范为质量量评定验收标标准。 6.22本工程质量量应达到国家家质量评定合合格标准。 6.3工程竣工工后，乙方应应通知甲方验验收，甲方自自接到验收通通知七日内组织验验收，并办理理验收、移交交手续。如逾逾期不验收，按按验收通过处处
7、理。6.4 工程竣竣工验收合格格后，乙方应应向甲方提交交工程结算资资料和工程有有关资料（包包括但不限于于工程结算报报告及依据、竣竣工图纸等）。6.5本工程质质量保证期为为壹年。如果果保证期内工工程质量出现现问题，乙方方负责在甲方方发出通知的的一个工作日日内上门免费费维修。 第七条条 关于工工程价款及结结算的约定 7.11双方商定本本合同价款采采用固定总价价。除非工程程量变更和设设计变更，否否则合同价格格不予调整。 7.22本合同生效效后，甲方根根据以下条款款支付合同款款： （1）工程竣工七七日内甲方无无整改意见则则视为验收合合格，甲方以现金金方式支付乙乙方合同总额额的80(肆* (￥40000
8、.00元)；（2）在最终客客户验收合格格后甲方于*个工作日日内以现金方方式付清余款款。（3）乙方必须须根据甲方要要求的方式，提提供相应的收收款收据和劳劳务发票。第八条 关于于材料、设备备供应的约定定8.1本次工程程为乙方包工工不包料。8.2甲方提供供的材料、设设备应为符合合工程要求的的合格产品，并并应按施工计计划及时供应应到现场。甲甲方提供的材材料、设备到到达现场后，经经乙方验收签字字，由乙方负负责保管，由由于保管不当当造成的损失失，乙方应负负责赔偿。8.3甲方要为为乙方提供安安全场所存放放施工材料. 第九条条 有关安安全生产和防防火的约定 9.11甲方提供的施施工图纸或施施工说明，应应符合中
9、华华人民共和国国消防条例和和有关防火设设计规范。 9.22乙方在施工工期间应严格格遵守中华华人民共和国国消防条例和和其他相关的的法规、规定定。9.3由于乙更更改甲提供的的施工图纸或或施工说明造成成图纸或作法法说明违反有有关安全操作作规程、消防防条例和防火火设计规范，并并因此导致发发生安全或火火灾事故，乙乙方应承担由由此产生的一一切经济损失失。 9.44由于乙方在在施工生产过过程中违反有有关安全操作作规程、消防防条例，导致致发生安全或或火灾事故，乙乙方应承担由由此引发的一一切经济损失失。 第十条条 违约责责任 10.1由于甲甲方原因导致致延期开工或或中途停工，甲甲方应补偿乙乙方因停工、窝窝工所造
10、成的的损失。每停停工或窝工一一天，甲方支付乙方相当于合合同价款 10 的违约金金。甲方不按按合同的约定定付款，每逾逾期一天，按按应付而未付付款额的万分分之二支付延延期付款违约约金。 10.2由于于乙方原因，逾逾期竣工，每每逾期一天，乙乙方支付甲方方合同价款 10违约金。逾逾期超过二十十天，甲方有有权解除本合合同，并要求求乙方全额返返还甲方已支支付的款项。因因此给甲方造造成的损失，乙乙方还应负责责赔偿。 10.3工程验收收不合格，乙乙方应在甲方方要求的期限限内进行整改改。如果未在在甲方要求的的期限内进行行整改或整改改后的工程仍仍不合格，甲甲方有权要求求乙方解除本本合同,并要要求乙方返还还部份预付
11、款款,因此给甲甲方造成的损损失，乙方还还应负责相应应赔偿。10.4 甲方方应妥善保护护乙方提供的的设备及现场场堆放的家具具、陈设和工工程成品，如如造成损失，应应照价赔偿。 10.5在未办理理相关手续并并征得相关部部门的同意的的情况下，甲甲方擅自要求求拆改原有建建筑物结构或或设备管线，由由此发生的损损失或事故（包包括罚款），由由甲方负责并并承担损失。 10.6在未办理理相关手续并并征得相关部部门和甲方的的同意的情况况下，乙方擅擅自拆改原建建筑物结构或或设备管线，由由此发生的损损失或事故（包包括罚款），由由乙方负责并并承担损失。 10.7未办理验验收手续，甲甲方提前使用用或擅自动用用，视为工程程已
12、验收合格格，造成损失失由甲方负责责。 10.8因一方原原因，合同无无法继续履行行时，应通知知对方，经双双方协商达成成一致后合同同终止，并由由责任方赔偿偿对方由此造造成的经济损损失。 第十一一条 争议议或纠纷处理理 11.1本合同在在履行期间，双双方发生争议议时，在不影影响工程进度度的前提下，双双方可采取协协商解决或请请有关部门进进行调解。 11.2当事人不不愿通过协商商、调解解决决或者协商、调调解不成的，双方约定向合同签订地地的有权管辖辖的人民法院院起诉。 第十二二条 其他他 12.1本合同未未尽事宜，甲甲乙双方可另另行订立书面面补充合同确确定，补充合合同为本合同同的有效组成成部分，具有有同等
13、的法律律效力。 12.2本合同正正本两份，双双方各执一份份。副本两份，甲方执执一份，乙方执执一份。本协议议附件是本合合同的有效组组成部分，具具有同等的法法律效力。12.3本合同同在全部约定定事项履行完完毕后自动终终止。 12.4附件（）施工价价格（2）施工安安全措施（3）施工安安全卫生及管管理甲方（签章）*公公司 乙乙方（签章）： 授权代表： 授权代表：地址：* 地址： 签署日期： 年 月 日 附件1*项目价格表2010年122月29日施工价格序号名称单位数量单价（元）金额（元）备注1一楼布线个包括打标签、理理线、模块的的接续等2光钎敷设项主机房交换机柜柜到交换机，按按70米计算3交换机电源线
14、敷敷设项主机房UPS到到交换机的电电源线路，按按70米计算4桥架安装米此为估算，根据据实际数量结结算合计税金总计附件2施工安全措施1一般规定(1)施工场所所之安全预防防措施 承包人应应于施工场所所设置适当之之防护围篱,挡土设施,施工架等安安全措施不力力,以预防发发生意外伤亡亡,地层下陷陷.建筑物之之倒塌等危及及公共安全.否则一切后后果由承包人人负责.(2)火灾之预预防 施工场所所应尽量避免免燃烧,如在在施工时确有有必要者,应应在其周围以以不燃材料隔隔离或采取防防火的必要措措施.2防护范围(1) 围篱之设置承包人施工时应应于工场之周周围,利用铁铁板,木板或或铁丝等适当当材料设置高高度1.8公公尺
15、以上围篱篱或同等效力力之其它防护护设施,但其其周围环境如如无碍于公共共安全及观瞻瞻者不在此限限.(2) 坠落物体之防护护防止高处坠落物物体发生危害害,应依下列列规定设置防防护措施:(a) 自地面层3公尺尺以上投下垃垃圾或其它容容易非散之物物体时,应用用垃圾导管或或其它防止飞飞散之有效设设施.(b) 所称之适当围篱篱应为设在施施工架周围以以铁丝网或帆帆布或其它适适当材料等设设备覆盖物以以防止坠落物物体所造成之之伤害.3. 施工架,工作台,走走道(1)施工架设设置建筑工程之施工工架应依下列列规定(A) 施工架,工作台台,走道,梯梯子等,其所所用材料质量量应良好,不不得有裂纹,腐蚀及其它它可能影响其
16、其强度之缺点点.(B) 施工架等之容许许载重量,应应按所用材料料分别核算,悬吊工作架架所使用钢索索,钢线之安安全系数不得得小于10,其它吊锁等等附件不得小小于5.(C) 施工架等不得以以油漆或作其其它处理以致致将其缺点遮遮蔽.(D) 不得使用铸铁所所制铁件及曾曾与酸类或其其它腐蚀性物物质接触过之之绳索.(E) 施工架之立柱应应使用垫板,铁件或采用用埋设等方法法以固定,惟惟防止滑动或或下陷.(F) 施工架应以斜撑撑加强固定汇汇率,其与建建筑物间应各各自在墙面垂垂直方向及水水平方向适当当距离内妥实实连结固定.(G) 施工架使用钢管管时,其接合合处应以零件件紧结固定,接近架空电电线时,应将将钢管或电
17、线线覆以绝缘体体等,并防止止与架空电线线接触.（2）工作台工作台设置应依依下列规定(A) 凡离地面或楼地地板面2公尺尺以上之工作作台应铺设板板料:(1) 固定式板料之宽宽度不得小于于40公分,板缝不得小小于3公分,其支撑点至至少应有两处处以上.(2) 活动板之宽度不不得小于200公分,厚度度不得小于33.6公分,长度不得小小于3.5公公尺,其支撑撑点至少3处处以上,板端端突出支撑点点之长度不得得少于10公公分,但不得得大于板长十十八分之一.(3) 二重板生擒之长长度不得小于于20公分.(B) 工作台至少应低低于施工架立立柱顶1公尺尺以上.(C) 工作台上四周应应设置扶手护护栏,护栏下下之垂直空
18、间间不得超过公公分,扶手如如非斜放,其其断面积不得得小于30平平方公分.4安装及材料料之堆积(1) 安装建筑物各构件之之安装时应用用支撑或螺栓栓以固定并应应考虑其承载载能力.(2) 材料之堆积工程材料之堆积积不得危害行行人或工作人人员及不得阻阻塞巷道,堆堆积在挡土设设备之周围或或支撑上者,不得超过设设计荷重.附件3施工安全卫生及及管理1. 通则1.1本章概要要说明执行安全卫卫生业务所需需之人员,组组织仪器,设设备及其它尚尚未细列之安安全卫生工作作项目而依安安全卫生法令令规章有关规规定等所需之之一切措施.1.2业主指示示1.2.1开工工前应依安全全卫生相关法法规建立安全全卫生组织及及提报安全卫卫
19、生主管机关关相关数据.2产品2.1承包商除除应依安卫法法规设置相关关安全卫生措措施,并至少少准备足够数数量之下列仪仪器及设备,经常加以维维护.2.1.1警示示灯(含基座座及蓄电瓶)2.1.2黄色色塑料警示带带2.1.3急救救设备 （1）急急救箱（含消消毒药，绷带带，合板及其其它急救用品品）等物品。2.1.4灭火火器2.1.5个人人防护器具（1）安全帽（2）安全眼镜镜（3）安全鞋（4）安全带（5）安全索（6）电焊口罩罩（7）电焊面罩罩（8）棉手套（9）皮手套3施工 3.1施施工方法 3.1.1各项工作作进行时应依依安全卫生相相关法令规章章妥善安排各各种安全卫生生措施。 3.1.2应依劳工工安全卫生组组织管理及自自动检查办法法实施检查及及检点。 13