《陆上装置工厂项目工程施工合同34517.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《陆上装置工厂项目工程施工合同34517.docx（170页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、中国海洋石油有限公司标准合同工程施工合同（适用于陆上装装置、工厂项目）（2013年版版本）使用前提：本标准合同在满满足以下条件件下使用：(1) 承包人向发包人人提供陆上装装置、工厂等等工程项目的的施工服务；(2) 大型工程装置、工工厂等工程项目位位于中国大陆陆境内；(3) 发包人已委托监监理人进行工工程监理；如如无须监理的的工程，应删删除有关监理理的相关内容容；(4) 中海油为发包人人；(5) 适用法律为中国国法。使用说明：(1) 使用本标准合同同前，应充分分考虑工程项项目情况是否否与本标准合合同相匹配。如不匹配，应应根据工程项项目的实际情况选选择其它标准准合同或另行行起草合同；如匹配，则在使
2、用本标标准合同时应根据工程程项目的实际际情况确认全全部合同条款款，并根据需要要添加、修改改或删除相关关条款。(2) 使用标准合同时时，应填写和和确认括号“【】”中的内容（标标准合同中以以紫色标识），且且填写后应删删除括号“【】”；对于有选选项的合同条条款（标准合合同中以黄色色标识），使使用时应删除除所有选项名名称和不需要要的选项，保保留需要的选选项；对于选择性条条款（标准合合同中以绿色色标识）使用时时应根据该条条款的使用条条件确定是否否适用，如不不适用应删除除该条款。(3) 使用标准合同时时，为了保证证标准合同的的完整性和严严密性，便于于合同管理并并兼顾工程项项目的不同特特点，可以根根据不同工
3、程程项目的具体体情况在专用用合同条款中中对相应的通通用合同条款款予以补充、修修改。(4) 使用标准合同时时，应根据实实际情况和批批注中的起草草说明对标准准合同予以确确认、调整或或修改，且在在提供给合同同相对方前，务务必将批注全全部删除。(5) 使用本标准合同同时，应删除除本页；如有有页数变动，应应相应调整页页码和目录。【填入工程装置置、工厂项目目名称】合同名称可根据具体项目予以调整。工程施工合同（合同编号： ）发包人： 承包人： 签订地点： 签订时间： 目 录第一部分 合同同协议书1一、工程概况况2二、承包范围围2三、签约合同同价与合同价价格形式2四、合同工期期3五、质量标准准3六、合同的构构
4、成3七、合同签订订和生效4八、合同份数数4第二部分 通用用合同条款6第一条一般规规定6第二条合同文文件的组成及及解释顺序14第三条设计文文件15第四条发包人人16第五条承包人人17第六条监理人人20第七条分包22第八条现场24第九条工程质质量27第十条健康、安安全和环保30第十一条施工工组织设计和和进度计划33第十二条工期期35第十三条暂停停施工39第十四条材料料和工程设备备41第十五条施工工设备和临时时设施44第十六条样品品45第十七条试验验和检验46第十八条变更更与价格调整整47第十九条合同同价格、计量量和支付52第二十条竣工工试验和竣工工验收58第二十一条缺缺陷责任期与与保修责任65第二
5、十二条违违约责任66第二十三条合合同的解除和和终止68第二十四条索索赔70第二十五条保保险72第二十六条不不可抗力73第二十七条保保障75第二十八条审审计76第二十九条法法律适用和争争议解决77第三十条通知知和送达78第三十一条其其他78第三部分 专用用合同条款79第一条 一般般规定79第二条 合同同文件的组成成及解释顺序序80第三条 设计计文件80第四条 发包包人81第五条 承包包人81第六条 监理理人82第七条 分包包82第八条 现场场83第九条 工程程质量83第十条 健康康、安全和环环保84第十一条 施施工组织设计计和进度计划划84第十二条 工期期84第十三条 暂停停施工85第十四条 材
6、料料和工程设备备85第十五条 施工工设备和临时时设施8685第十七条 试验验和检验86第十八条 变更更与价格调整整8786第十九条 合同同价格、计量量和支付87第二十条 竣工工试验和竣工工验收8988第二十一条 缺缺陷责任期与与保修责任9089第二十二条 违违约责任9589第二十五条 保保险9589第二十六条 不不可抗力9690第二十八条 审计9690第二十九条 法律适用和和争议解决9690第三十条 通知知和送达9691附件1：承包人人承揽工程项项目一览表9892附件2：发包人人供应材料设设备一览表9993附件3：工程质质量保修书10094附件4：主要建建设工程文件件目录10296附件5：承包
7、人人用于本工程程施工的机械械设备表10397附件6：承包人人主要施工管管理人员表10498附件7：专业分分包人主要施施工管理人员员表10599附件8：劳务分分包人主要施施工管理人员员表1061000附件9：履约担担保格式1071011附件10 预付付款担保格式式1081022附件11：暂估估价一览表1091033附件12：廉洁洁从业责任书书1111055第一部分 合同同协议书发包人： 注册地址/住址址： 邮编： 法定代表人： 承包人： 注册地址/住址址： 邮编： 法定代表人： 鉴于，发包人是是一家根据中中华人民共和和国法律合法法设立并存续续的企业，拟在【填入装置、工厂等工程的地址】投资建设【填
8、入装置、工厂等工程的类型和名称称】项目；鉴于，承包人是是一家根据【填入承包人人设立所依据据法律的名称称】法律合法设设立并存续的的【本款为选择条款，请根据项目实际情况选择一项，并删除其他各项。企业；公司】，具备提供符合合合同要求的的【填入装置、工厂等工程的类型和名称称】项目施工服服务的全部资资质、资格和和条件；鉴于，承包人在在提供工程装装置、工厂工工程施工服务务方面具有较较强的专业能能力和良好信信誉，愿意根根据本合同的的约定向发包包人提供【填入装置、工工厂等工程的的类型和名称称】项目的施工工服务；鉴于如不需要，请删除本条。，【根据实实际情况填入入其他鉴于情情况】。根据中华人民民共和国合同同法、中
9、中华人民共和和国建筑法及相关法律法规，在遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则的基础上，经协商一致，双方订立本合同如下：一、 工程概况1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 1.3 工程内容： 群体工程应附承承包人承揽工工程项目一览览表【详见本合同附件1】。1.4 工程立项批准文文号： 1.5 设计人： 1.6 监理人： 1.7 资金来源： 二、 承包范围2.1 承包范围： 三、 签约合同价与合合同价格形式式 3.1 签约合同价为【填入币种英英文简写，如如RMB】【填入小写金金额】（大写：【填入币种名名称，如人民民币】【填入大写写金额】），其中：(1) 安全文明施工费费：【填入币种英英文简写，如如
10、RMB】【填入小写金金额】（大写：【填入币种名名称，如人民民币】【填入大写写金额】）(2) 暂列金额：【填填入币种英文文简写，如RRMB】【填入小写金金额】（大写：【填入币种名名称，如人民民币】【填入大写金金额】）。(3) 材料和工程设备备暂估价金额额：【填入币种英英文简写，如如RMB】【填入小写金金额】（大写：【填入币种名名称，如人民民币】【填入大写写金额】）(4) 专业工程暂估价价金额：【填入币种英英文简写，如如RMB】【填入小写金金额】（大写：【填入币种名名称，如人民民币】【填入大写写金额】）。3.2 合同价格形式为为【填入合同价价格形式，如如总价、单价价、成本加酬酬金等合同价价格形式】
11、。3.3 承包人账户开户名称： 银行账号： 开户行名称： 开户行地址： 四、 合同工期4.1 计划开工日期：【】年【】月【】日，计划机械竣竣工日期（中中间交接日期期）：【】年【】月【】日，计划竣工日日期（工程接接收日期）：【】年【】月【】日。4.2 工期总日历天数数：【填入天数】日。工期总日历历天数与本条条第4.1款款计算的工期天数不一一致的，以工工期总日历天天数为准。五、 质量标准工程质量标准： 5.1 本项目质量量目标：质量量符合设计和和有关技术规规范、标准的的要求，满足足合同规定的的标准。工程程综合评定优优良。单位工程质量评评定合格率1100%，主主要部位的施施工质量达到到优良，交工工技
12、术文件达达到国家、石石化行业和中中海石油相关关标准要求。重大质量事故为为零。无缺陷投料开车车一次成功，实实现三年一修 质量部,依据项目实施策略5.1 5.2 本标段段单位工程施施工质量合格格率达到1000%，单位位工程优良率率达到90%以上，装置置验收合格率率100%，焊焊接一次合格格率98%以上（超超声波检验UUT 合格率率98%以上、射射线探伤检验验RT 合格率率96%以待定?上质量部增加） 。 。六、 合同的构成6.1 本协议书与下列列文件一起构构成合同文件件：(1) 中标通知书（适适用于招标工工程）；本项适用于招标工程，如非为招标工程，本项应删除。(2) 投标函及其附录录（适用于招招标
13、工程）；本项适用于招标工程，如非为招标工程，本项应删除。(3) 合同附件；(4) 专用合同条款；(5) 通用合同条款；(6) 技术标准和要求求；(7) 图纸；(8) 已标价工程量清清单或预算书书；(9) 除投标函及其附附录、已标价价工程量清单单或预算书以以外的投标文文件（适用于招标工工程）；本项适用于招标工程，如非为招标工程，本项应删除。(10) 招标文件（适用用于招标工程程）；本项适用于招标工程，如非为招标工程，本项应删除。(11) 其他合同文件。七、 合同签订和生效效7.1 本合同在以下条条件全部获得得满足之后生生效：【本款为选择条款，请根据项目实际情况选择一项，并删除其他各项。 双方法定
14、代表人人或授权代表表签字并盖章章； 承包人已根据合合同约定提交交履约保函； 承包人已根据合合同约定提交交预付款保函函；及 其它_。】7.2 本合同至双方在在本合同项下下的全部义务务履行完毕后后终止。八、 合同份数8.1 本合同一式【填填入合同份数】份，双方各各持【填入合同份数数】份，具有同同等效力。161（本页无正文，为为签章页）发包人（盖章）法定代表人或授授权代表（签字）： 承包人（盖章）法定代表人或授授权代表（签字）： 姓名： 姓名： 职务： 职务： 第二部分 通用用合同条款第一条 一般规定1.1 定义除专用合同条款款另有约定外外，合同中相相关词语定义义如下：(1) “合同或合同文文件”：
15、指由合同第2.1款所述述的各项文件件所构成的整整体。(2) “合同协议书”：指构成合合同的由发包包人和承包人人共同签署的的称为合同协协议书的文件件。(3) “中标通知书”：指构成合合同的发包人人通知承包人人中标的文件件。(4) “投标函”：指指构成合同的的由承包人填填写并签署的的投标函。(5) “投标函附录”：指构成合合同的附在投投标函后的投投标函附录。(6) “技术标准和要要求”：指构成合合同的用于指指导施工的国国家、行业、地地方以及合同同约定的技术术标准和要求求。(7) “图纸”：指构构成合同的图图纸及对图纸纸的任何补充充和修改，包包括由发包人人按合同约定定提供或经发发包人批准的的图纸、图
16、纸纸配套说明及及竣工图等。(8) “设计文件”：指构成合同的的由发包人按按合同约定向向承包人提供供的设计说明明书、图纸、鸟鸟瞰图及模型型等。(9) “已标价工程量量清单”：指构成合同的的由承包人按按照发包人规定的的格式和要求求填写，并标明价格格的工程量清单单。(10) “预算书”：指指构成合同的的由承包人按按照发包人要要求编制的工程预算文文件。(11) “其他合同文件件”：指按照合同同当事人约定定构成合同的的其他文件。(12) “基础资料”：指由发包人人向承包人提提供的现场区区域内供水、排排水、供电、供供气、供热、通通信、广播电电视等地下管管线资料、气气象和水文观观测资料，以以及工程施工工所必
17、需的相相邻建筑物和和构筑物、地地下工程等资资料。(13) “合同当事人”：指发包人和和（或）承包包人。(14) “发包人”：指指与承包人签签订合同协议议书的当事人人。(15) “承包人”：指指与发包人签签订合同协议议书的，并具具有相应工程程施工承包资资质的当事人人。(16) “监理人”：指指在专用合同同条款中指明明的，受发包包人委托进行行工程监理，并并具有相应的的工程监理资资质的法人或或其他组织。(17) “设计人”：指指在专用合同同条款中指明明的，受发包包人委托负责责工程设计并并具备相应工工程设计资质质的法人或其其他组织。合同协议书中列明的设计人条款，仅需填写设计人的名称，有关设计人的详细信
18、息应在专用合同条款中填写完整。(18) “关联企业”：对合同当事人人而言，指 (i) 控控制该方的公公司、企业或或实体；(iii) 该方方控制的公司司、企业或实实体；或 (iii) 与该方共受受同一主体控控制的公司、企企业或实体。控制是指直接或或间接拥有550%以上股股权，或有权权直接或间接接委派董事会会或类似管理理机构1/22以上成员，或或通过其它方方式决定其经经营管理和决决策。(19) “专业分包人”：指根据合同约定定和法律规定定，承担承包包人承包范围围内专业工程程，并具有相相应专业承包包资质的法人人。(20) “劳务分包人”：指根据合同约约定和法律规规定，承担承承包人承包范范围内劳务作作
19、业，并具有有劳务分包资资质的法人。(21) “其他承包人”：指由发包人人选定并与之之直接签订承承包合同，从从事本工程之外工工作的，但所所承包工作与与本工程有关的的任何其它工工程、工作的的承包人。(22) “发包人代表”：指在专用合同同条款中指明明的，由发包包人任命并派派驻现场，在发包人授授权范围内行行使发包人权权利的代表。(23) “项目经理”：指在专用合同同条款中指明明的，由承包包人任命并派派驻现场，在在承包人授权权范围内负责责合同履行，并具有合同约约定的注册建建造师资格的的代表。(24) “总监理工程师师”：指在专用合同同条款中指明明的，由监理理人任命并派派驻现场进行行工程管理，并并具有合
20、同约约定的注册监监理工程师资资格的代表。(25) “工程”：指永永久工程和（或）临时工程。(26) “永久工程”：指按合同约约定建造并移移交给发包人人的工程，包包括工程设备备。(27) “临时工程”：指为完成合合同约定的永永久工程和修修补任何质量量缺陷所修建建的各类临时时性工程，不不包括施工设备。(28) “单位工程”：指具备独立立施工条件并并能形成独立立使用功能的的永久工程。(29) “工程设备”：指构成永久久工程的机电电设备、金属属结构设备、仪仪器及其他类类似的设备和和装置。(30) “临时设施”：指为完成合合同约定的各各项工作所建建造的临时性性生产和生活活设施。(31) “材料”：指合合
21、同约定用于于永久工程的的各类物品和和物资，但工工程设备除外外。(32) “施工设备”：指为完成合合同约定的各各项工作所需需要的机械、仪仪器以及其他他类似设备，但但不包括工程程设备和材料料。(33) “现场”：指用用于工程施工工的场所，以以及在合同文文件中明确指指定的作为现场组组成部分的其其他场所，包包括永久占地地和临时占地地。(34) “开工日期”：指监理人按按照合同约定向承包人人发出的符合法法律规定的开开工通知中载载明的开工日日期。(35) “单机试车”：指现场安装装的驱动项目目的空负荷运运转或单台机机器、机组以以水、空气等等为介质进行行的负荷试车车，以检验其其除受介质影影响外的机械械性能和
22、制作作、安装质量量。(36) “机械竣工”：本合同工程程按设计文件件所规定的范范围全部完成成施工，并经经管道系统和和设备的内部部处理、电气气和仪表调试试及单机试车车合格。(37) “中间交接”：指本合同工工程按设计文文件所规定的的范围全部完完成施工，并并经管道系统统和设备的内内部处理、电电气和仪表调调试及单机试试车合格后，承包人和发包人所作的交接工作，它标志着合同工程施工安装结束，由单机试车转入联动试车。(38) “联动试车”：指工程按图图纸和规范完完成系统安装装且单机试车车合格后，为为检验相关多多个系统的设设备、管道、阀阀门、电气、仪仪表自控等性性能和质量是是否符合设计计要求及规范范要求的无
23、负负荷试运转。(39) “投料试车”：指对合同装装置按设计文文件规定的介介质打通生产产流程，并生生产出设计文文件规定的产产品为目的的的生产过程。(40) “性能考核”：是指投料试试车产出合格格产品后，对对工程进行生生产能力、工工艺标准、产产品质量、设设备性能、自自控水平、消消耗定额、经经济效益等是是否达到设计计要求的全面面考核。工程程通过考核确确定各项指标标是否达到设设计要求。(41) “竣工日期”：工程性能考考核合格、实实现工程设计计要求的生产产能力、工艺艺标准、产品品质量、设备备性能、自控控水平、消耗耗定额、经济济效益等，且且通过竣工验验收的日期。竣竣工日期指工工程竣工验收收合格之日，按按
24、照工程接收收证书中载明明的日期确定定。(42) “工期”：指在在合同协议书书中约定的承包包人完成工程程所需的期限限，包括按照照合同约定所所作的工期变变更。(43) “缺陷责任期”：指承包人按按照合同约定承担担缺陷修补义义务，且发包包人扣留质量量保证金的期期限，自工程程竣工验收合合格之日起计计算。(44) “保修期”：指指承包人按照照合同约定对对工程质量承承担保修责任任的期限，自自工程竣工验验收合格之日日起计算。(45) “中间交接证书书”：是指工程机机械竣工且中中间交接完成成后，发包人人向承包人签签发的证书。(46) “工程接收证书书”：是指工程竣竣工验收合格格且工程交接接完成后，发发包人向承
25、包包人签发的证证书。(47) “基准日期”：指投标截止止日前二十八八（28）日日（适用于招招投标的工程程）或合同签签订日前二十十八（28）日（适用于直接发包的工程）。(48) “日”：除特别别指明外，均均指日历日。合合同中按日计计算时间的，开开始当日不计计入，从次日日开始计算，期期限最后一日日的截止时间间为当日244:00时。(49) “法律”：指中中华人民共和和国法律、行行政法规、部部门规章、工工程所在地的的地方性法规、区域自治条例例、单行条例例、地方政府府规章，以及及在专用合同同条款中约定定的其他法律律文件。(50) “签约合同价”：指发包人和和承包人在合合同协议书中中确定的总金金额，包括
26、安安全文明施工工费、暂列金金额及暂估价价等。(51) “合同价格”：指承包人根据据合同完成承包范围围内的全部工工作，发包人人应向承包人人支付的全部部对价和报酬酬，包括在履履行合同过程程中按合同约约定进行的变变更与调整。(52) “费用”：指为为履行合同所所发生的或将将要发生的所所有合理开支支，包括管理理费和应分摊摊的其他费用用，但不包括括利润。(53) “暂列金额”：指已包含在在签约合同价价中，用于支付合合同签订时尚尚未确定或者者不可预见的的专业工程、工程设设备、材料、服务采购及施工中可能发生的工程变更、工程价款调整以及索赔等费用，包括以计日工形式支付的金额。(54) “暂估价”：指指已包含在
27、签签约合同价中中，用于必然发生生的但合同签签订时尚不能确定价价格的专业工程、工程设设备、材料以以及服务的金金额。(55) “计日工”：指指在施工过程程中，承包人人为完成发包包人提出的与与合同有关的的零星项目或或工作所采用用的计价方式式。(56) “质量保证金”：指按照合同约定用于于保证承包人人在缺陷责任任期内履行质量量缺陷修复义务的资金。(57) “知识产权”：指任何著作作权、专利权权、商标权以以及有关设计计新型、商业业秘密、服务务标记、厂商商名称、产地地标记、原产产地名称等其其它知识产权权。1.2 语言文字合同的制订、解解释和说明，均均应当使用中中文。如合同文件中中使用了非中中文的文本，提提
28、供该合同文文件的一方应应当同时提供供中文的翻译译文本，并应应当按照中文文翻译文本进进行理解、解解释和执行。1.3 化石、文物按照文物保护法的规定，中华人民共和国境内地下、内水和领海中遗存的一切文物，属于国家所有。发现人或者土地使用权人并不对现场发掘的文物、古迹、化石等享有权益，因此从保护的便利性、风险控制能力和成本收益角度考虑，由承包人负责照管并承担责任对发包人较为有利。(1) 在现场发掘的所所有文物、古古迹以及具有有地质研究或或考古价值的的其他遗迹、化化石或物品属属于国家所有有。承包人在在合同履行过过程中，应尽尽到合理审慎慎义务，一旦旦发现上述化化石、文物，承承包人应采取取合理有效的的保护措
29、施，防防止任何人员员移动或损坏坏上述物品，并并立即报告当当地文物行政政部门、监理理人和发包人人，同时向监监理人报送保保护措施方案案。(2) 承包人应按文物物行政部门及及发包人要求求采取妥善的的保护措施，因因采取保护措措施增加的费费用由承包人人承担，导致致工期延误的的，工期顺延延。承包人发发现化石、文文物后未及时时报告或未采采取合理保护护措施，致使使化石、文物物丢失或损坏坏的，应承担担相应的法律律责任，并赔赔偿发包人因因此遭受的全全部损失。1.4 严禁贿赂(1) 双方确认熟悉并并了解合同签签订地和履行行地关于禁止止贿赂的商业业政策，并同同意遵守这些些政策。承包包人应在其分分包合同（如如有）中要求
30、求专业分包人人和劳务分包包人亦遵守相相同的反商业业贿赂要求。(2) 任何一方不得为为了获取利益益以任何名义义宴请对方的的员工、代表表或对方分包包人、代理人人的员工、代代表，或向对对方的上述人人员赠送财物物或其他好处处。(3) 实施商业贿赂的的一方将承担担下列所有不不利的法律后后果，且另一一方有权以此此为由随时终终止本合同：(i) 因商业贿赂所得得的任何利益益对方有权不不予兑付。(ii) 因商业贿赂导致致对方负担的的任何法律义义务对方有权权不予履行。(iii) 因商业贿赂致使使对方遭受的的任何损失，应应当予以赔偿偿。1.5 保密(1) 除非法律法规、政政府机关另行行强制要求，未经发发包人同意，承
31、承包人不得将将发包人保密密信息披露给给任何第三方方，包括与合合同无关的承承包人员工和和政府部门，亦亦不得将该等等信息用于与与合同无关的的用途，发包包人保密信息息包括：(ii) 合同内内容；(iii) 发包人人提供的与本本合同有关的的任何技术信信息、图纸、样样本、资料等等；(iiii) 发包人人提供的或履履行合同过程程中承包人获获得的与发包包人有关的任任何技术和商商务信息。(2) 除非法律法规、政政府机关另行行强制要求，未未经承包人同同意，发包人人不得将承包包人保密信息息披露给任何何第三方，包包括与合同无无关的发包人员工和和政府部门，亦亦不得将该等等信息用于与与合同无关的的用途，承包包人保密信息
32、息包括：(ii) 合同内内容；(iii) 承包人人提供的与合合同有关的任任何技术信息息、图纸、样样本、资料；(iii) 承包人提提供的或履行行合同过程中中发包人获得得的任何承包包人技术和商商务信息。(3) 任何一方可在下下列情况及范范围内披露本本属于保密的的信息：(i) 为履行其在本合合同项下义务之需需要披露给一一方员工，但但仅限于有合合理需要并已已作出符合本款第(11)项和第(2)项承诺诺的员工；(ii) 任何对披露信息息有管辖权的的法律法规或或政府机关强强制要求的披披露；(iii) 为本合同或与本本合同有关的的索赔而透露露给其专业顾顾问、或其审审计人员、或或该方的任何何实际或潜在在的银行或
33、融融资方，或向向法院、仲裁裁庭或其它争争议解决机构构披露；或(iv) 另一方已对此等等披露事先给给予明确的批批准。(4) 如本款第(1)项和第(22)项规定的的保密信息符符合下列任一一情形的，任任一方披露该该等信息时不不受本款规定定限制：(i) 已进入公众领域域；(ii) 披露方事前已从从非另一方的的合法途径获获得，且对其其使用及披露露无任何限制制；(iii) 由第三方合法、独独立地提供给给披露方，且且该第三方不不受任何对该该信息使用或或披露的限制制。(5) 未经发包人事先先书面同意，除除使用于本工工程之外，承承包人不得在在其他任何工工程中使用本本工程有关的的草图、规划划、报告册、设设计文件、
34、各各种估算明细细表、设计成成果、计算成成果、相应开开发电脑程序序、报告、模模型及其它在在合同履行过过程中发包人人提供的有关关的文件，并并不得以任何何形式，包括括但不限于以以杂志、报纸纸、网络、电电视等形式，使使用本工程或或本工程相关关的标志、标标识、背景信信息介绍等。1.6 知识产权(1) 发包人提供给承承包人的设计计文件、为实实施工程自行行编制或委托托编制的技术术规范、专利利以及其他反反映发包人关关于本合同的的要求或类似似性质文件的的知识产权属属于发包人，承承包人仅可在在实现合同目目的范围内复复制、使用此此类文件，且且未经发包人人书面同意，承承包人不得以以任何形式将将该等文件提提供给任何第第
35、三方。(2) 承包人为实施本本工程所编制制的文件，除除署名权以外外的知识产权权属于发包人人，承包人可可因实施工程程的运行、调调试、维修、改改造等目的而而复制、使用用此类文件，但但不能用于与与合同无关的的其他事项。未未经发包人书书面同意，承承包人不得以以任何形式将将该等文件提提供给任何第第三方。(3) 承包人保证，其其实施工作、履履行合同，包包括其专业分分包人和劳务务分包人实施施的工作，发发包人拥有、使使用、运营工工程不侵犯任任何第三方的的知识产权；工程所用的的或与工程有有关的或供工工程使用的任任何工程设备备、材料、施施工设备、工艺、方方法等均为承承包人合法拥拥有或已获得得第三方的合合法有效授权
36、权。如承包人人违反前述保保证，导致发发包人遭受任任何处罚、索索赔、仲裁或或诉讼，承包包人应在收到到发包人通知知后，代理发发包人尽快予予以妥善处理理或应诉或在在发包人书面面同意的情况况下与声称被被侵权的任何何第三方达成成和解方案，因因此发生的全全部责任、义义务和费用，包包括但不限于于律师费用、诉诉讼费用、鉴鉴定费用、罚罚款和赔偿金金等均由承包包人承担。如如承包人拒绝绝或怠于处理理或应诉，发发包人有权自自行处理或应应诉，或与声声称被侵权的的任何第三方方达成和解方方案，承包人人应承担发包包人因此发生生的全部责任任、义务和费费用，包括但但不限于律师师费用、诉讼讼费用、鉴定定费用、罚款款和赔偿金等等，发
37、包人有有权从应付合合同价款中直直接扣除或凭凭履约保函要要求银行支付付该等费用及及履行上述责责任和义务所所需承担的费费用，不足部部分由承包人人予以补足。(4) 如根据法院判决决或仲裁裁决决，或按照本本款约定与声声称被侵权的的任何第三方方之间达成的的和解方案，确确认承包人实实施工作、工工程侵犯任何何第三方的权权益或承包人人实施工作、完完成工程采用用的技术、工工艺、方法等等侵犯任何知知识产权，承承包人应根据据发包人的要要求，在确保保工作符合合合同的约定和和要求的前提提下，采取必必要的措施获获得相关的权权利或对工作作和工程进行行必要的调整整，确保其履履行合同和实实施工程不侵侵犯任何知识识产权。承包包人
38、根据本款款采取的措施施并不影响发包包人行使本合合同项下享有有的任何其它权权利或采取补救措施施。(5) 承包人按照合同同约定实施及及完成工程所所涉及的任何何专利物品、程程序或发明的的专利权使用用费已包含在在签约合同价价中。1.7 转让(1) 未经发包人事先先书面同意，承承包人不得将将其任何合同同权利和义务务全部或部分分转让给任何何第三方，包包括承包人的的关联企业。(2) 发包人可以将其其合同权利和和义务全部或或部分转让给给其关联企业业，且无需事事先征得承包包人的同意，但但应书面通知知承包人。第二条 合同文件的组成成及解释顺序序2.1 除专用合同条款款另有约定外外，合同文件件的组成及解解释顺序如下
39、下：(1) 合同协议书；(2) 中标通知书（适适用于招标工工程）；本项适用于招标工程，如非为招标工程，本项应删除。(3) 投标函及其附录录（适用于招招标工程）；本项适用于招标工程，如非为招标工程，本项应删除。(4) 合同附件(5) 专用合同条款；(6) 通用合同条款；(7) 技术标准和要求求；(8) 图纸；(9) 已标价工程量清清单或预算书书；(10) 除投标函及其附附录、已标价价工程量清单单或预算书以以外的投标文文件（适用于于招标工程）；本项适用于招标工程，如非为招标工程，本项应删除。(11) 招标文件（适用用于招标工程程）；本项适用于招标工程，如非为招标工程，本项应删除。(12) 其他合同
40、文件。2.2 除专用合同条款款另有约定外外，合同附件件包括：(1) 附件1：承包人人承揽工程项项目一览表(2) 附件2：发包人人供应材料设设备一览表(3) 附件3：工程质质量保修书(4) 附件4：主要建建设工程文件件目录(5) 附件5：承包人人用于本工程程施工的机械械设备表(6) 附件6：承包人人主要施工管管理人员表(7) 附件7：专业分分包人主要施施工管理人员员表(8) 附件8：劳务分分包人主要施施工管理人员员表(9) 附件9：履约保保函格式(10) 附件10：预付付款保函格式式(11) 附件11：暂估估价一览表(12) 附件12：廉洁洁从业责任书书2.3 组成合同的各项项文件应互相相解释，
41、互为为说明。除专用合同同条款另有约约定外，上述述文件的排列列次序为解释释合同文件的优优先次序；对对于同一类合合同文件，以以其最新版本本为准；涉及及技术要求的的，应按最高的或最最严格的执行行，相关费用用已包含在签签约合同价中中；图纸出具具时间有先后顺序的的，以时间在在后的图纸为为准。2.4 合同所涉相关技技术标准、规规范、方案、图图纸等文件为为合同的组成成部分，发包包人对此类文文件的任何接接收、同意等等并不减轻或免除除承包人的任何合同义义务和责任，包包括工程质量量、安全等责责任。2.5 承包人应认真、审审慎地审阅全部合同文件件，如发现合同文文件有歧义或或需要补齐、补补正的应及时时书面通知发发包人
42、。如承承包人发现前前述错误后未未及时通知发发包人或该等等错误系承包包人应当发现现而未发现的的，则因该等错误导导致的全部损损失由承包人人自行承担。第三条 设计文件3.1 设计文件(1) 发包人应当向承承包人提供设设计文件，提提供设计文件件的日期及份份数详见专用合同条条款。发包人人所提供的设设计文件套数无法满足足施工需要时时，由承包人人自费复制。(2) 承包人在收到设设计文件后应应对设计文件件进行全面审核，如承包人发发现设计文件件存在任何缺缺陷、疏忽、矛盾、遗漏或错误等缺陷应立即书面通知发包人，发包人收到该等书面通知后应向承包人澄清该等缺陷。因承包人未按前述规定及时通知发包人或其未尽到合理审慎义务发现该等设计文件存在缺陷导致施工过程中发生任何施工错误的，由承包人自行承担且无权要求调整合同价格和工期。3.2 设计文件误期