《2022年辽宁省监理工程师之水利工程目标控制高分预测考试题库A4版打印.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年辽宁省监理工程师之水利工程目标控制高分预测考试题库A4版打印.docx（46页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、监理工程师之水利工程目标控制题库一 , 单选题 (每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、监理机构可签发暂停施工指示，并抄送发包人的情形有（）。A.工程继续施工将会对第三者或社会公共利益造成损害B.为了保证工程质量、安全所必要C.监理机构认为发生了应暂停施工的紧急事件D.承包人未经许可即进行主体工程施工时，改正这一行为所需要的局部停工【答案】 D2、建设项目按费用设计的主要目的是要设计出既具有合格的性能，又经济、实用的系统。它强调的是（ ）应作为与性能、进度同样重要的设计参数。A.成本B.费用C.质量D.功能【答案】 B3、合同结算基本流程中，工程试运行合格后（）个月内，应进行财务决算。A.3
2、6B.13C.26D.46【答案】 C4、全面质量管理的基本核心是（ ）。A.使用价值工程技术B.提高人的素质C.用户至上D.明确领导责任【答案】 B5、在某工程单代号搭接网络计划中，关键线路是指（）的线路。A.相邻两项工作之间的时距之和最大B.相邻两项工作之间时间间隔全部为0C.工作的持续时间总和最大D.相邻两项工作之间的时距全部为0【答案】 B6、某建筑单位新建项目，从银行贷款200万元，贷款期限为6年，6年后一次性还本付息，A.243.33B.248.00C.252.50D.253.06【答案】 D7、资金等值变换中，指资金发生在某一特定时间序列终点时的价值的是（ ）。A.限值B.利率C
3、.终值D.等额年金【答案】 C8、整个项目建设过程中最初阶段的工作是（）。A.可行性研究B.项目建议书C.初步设计文件D.委托项目监理【答案】 B9、分部工程具备验收条件时，施工单位应向项目法人提交验收申请报告，项目法人应在验收申请报告之日起（ ）个工作日内决定是否同意进行验收。A.7B.5C.10D.14【答案】 C10、ISO9000族中起着奠定理论基础、统一属于概念和明确指导思想作用的是（）A.ISO9000B.ISO9001C.ISO9004D.ISO9011【答案】 A11、以下不属于验收时安装单位应提供的资料是（）。A.验收申请报告和验收大纲B.焊接工艺评定报告及安装工艺文件C.闸
4、门和埋件安装质量检验记录D.供应构件的单位信息【答案】 D12、下列属于投资方案经济评价指标中静态评价指标的是（）A.净现值B.净年值C.内部收益率D.投资收益率【答案】 D13、某项目的固定投资为25000 万元，流动资金为5000 万元，项目资本金为15000 万元。其试运行阶段的年平均净利润为3000 万元，运营阶段的年平均净利润为4500 万元。则其项目资本金净利润率（ROE）为（）。A.10%B.15%C.20%D.30%【答案】 D14、关于由承包人违约造成合同解除后结算的说法，错误的是（ ）。A.涉及解除合同前已发生的费用仍按原合同约定结算B.承包人应合理赔偿发包人因更换承包人所
5、造成的损失C.发包人需要使用的原承包人材料的费用由监理人与合同双方商定或确定D.合同解除后，应由承包人与发包人共同商定或确定实际完成工作的价值【答案】 D15、项目监理机构进行旁站的关键部位和工序，通过（）具体明确。A.监理大纲B.监理实施细则C.监理规划D.监理方案【答案】 B16、在工程网络计划的执行过程中，监理工程师检查进度时，只发现某工作的实际进度比其计划进度拖后5天，影响总工期2天，则该工作原有的总时差为（）天。A.2B.3C.7D.5【答案】 B17、调价公式法调价的基本工作程序一般要注意的是（）。A.首先确定每个可调品种的系数和固定系数B.考核的时点指的是某月某日的市场价格C.物
6、价指数的品种不宜太多，但与项目相关的因素都应该确立D.考核地点一般为承包人所在地的市场价格【答案】 B18、重要隐蔽单元和关键部位的单元工程质量经承包人自评后，监理机构应当（），然后按规定组成联合小组，共同检查核定工程质量等级。A.进行抽检B.组织验收C.进行全部检查D.核查承包人施工记录【答案】 A19、在水利水电工程施工过程中有潜在能量和物质释放危险的、可造成人员伤亡、健康损害、财产损失、环境破坏，在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置，是指的（）。A.施工重大危险源B.施工重大控制点C.施工危险源D.施工控制点【答案】 C20、（ ）应在工程开工前
7、到相应的水利工程质量监督机构办理监督手续，签订水利工程质量监督书。A.承包人B.发包人C.监理人D.分包人【答案】 B21、在危险源评价的方法中，预先危险性分析法适用于（）。A.决策期评价B.预评价C.施工期评价D.各阶段评价【答案】 B22、大型水工建筑物所用的水泥，可根据具体情况对水泥的矿物成分等提出专门要求，每一工程所用水泥品种以（）种为宜。A.13B.12C.23D.14【答案】 B23、根据水利水电建设工程验收规程（SL 2232008），项目法人应在收到合同工程完工验收申请报告之日起（）个工作日内，决定是否同意验收。A.10B.15C.20D.30【答案】 C24、经济净现值是指将
8、项目在整个计算期内各年（）用社会折现率折算到建设期初的现值之和。A.现金流量B.效益流量C.净现金流量D.经济净效益流量【答案】 D25、承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换（ ）天前通知发包人和监理机构。A.7B.14C.17D.21【答案】 B26、关于措施项目费调整下列说法正确的是（）。A.工程变更引起的项目措施变化，承包人不可以提出B.安全文明施工费可以浮动C.措施项目费单价项目按分部分项工程费调整方法调整D.按总价计算的措施项目费按实际发生的调整，但应考虑承包人报价浮动率【答案】 C27、某独立土方工程签订了固定单价合同，招标工程量为3000m3，承包人标书中土方工程报
9、价为55元/m3。合同约定：当实际工程量超过估计工程量15%时，超过部分工程量单价调整50元/m3。工程结束时实际完成并经监理确认的土方工程为4500m3，则土方工程总价为（）元。A.242250B.240000C.247500D.225000【答案】 A28、某投资方案建设期为2年，建设期内每年年初投资400万元，运营期每年年未净收益为150万元，运营期为18年，则该投资方案的静态投资回收期为（）。A.7.33年B.6.33年C.5.33年D.4.33年【答案】 A29、由于管理不善、设备不良、工作场所不良或有关人员的过失引起的伤亡事故，是指的（）。A.非责任事故B.责任事故C.发包人责任事
10、故D.承包人责任事故【答案】 B30、某施工项目因台风导致工程重大损失，根据水利水电工程标准文件中合同条款规定，承包人可向发包人索赔（）。A.工期+利润B.费用C.工期+费用+利润D.工期【答案】 D31、计数型抽样检验中，衡量一批产品质量水平的重要指标是（）。A.拒收下界B.拒收概率C.批不合格百分率D.接受上界【答案】 C32、项目法人应在（ ）60 个工作日内，制定法人验收工作计划，报法人验收监督管理机关和竣工验收主持单位备案。A.可行性研究报告批准后B.开工报告批准后C.初步设备批准后D.开工之日【答案】 D33、利息备付率表示使用项目（）偿付利息的保证倍率。A.支付税金后的利润B.支
11、付税金前且支付利息后的利润C.支付利息和税金前的利润D.支付税金和利息后的利润【答案】 C34、当采用单次抽样方案即（N,n,c）进行实际抽检时，若检验出的实际不合格品数为d，当（ ）时判定为合格批，接收该检验批。A.dcB.dcC.dcD.dc【答案】 C35、下列抽样方法中不属于按照制定原理划分的是（）。A.标准型B.挑选型C.调整型D.序贯抽样【答案】 D36、监理机构按照合同约定，在施工现场对工程项目的重要部位和关键工序的施工，实施连续性的全过程检查、监督与管理，称之为（）。A.跟踪检验B.旁站检查C.巡视检验D.见证检验【答案】 B37、关于编制招标控制价的说法，正确的是（）。A.综
12、合单价应包括由招标人承担的费用及风险B.安全文明施工费按投标人的施工组织设计确定C.措施项目费应为包括规费、税金在内的全部费用D.暂估价中材料单价，应按招标工程量清单的单价计入综合单价【答案】 D38、以下关于水利工程质量监督机构的设置，错误的是（）。A.水利部设置全国水利工程质量监督总站B.各省、自治区、直辖市水利（水电）厅（局）及新疆生产建设兵团水利局设置水利工程质量监督中心站C.各乡镇水利（水电）局设置水利工程质量监督站D.水利部水利水电规划设计总院设置水利工程设计质量监督分站【答案】 C39、合同项目开工条件的审查内容，包括（）两方面的准备工作。A.发包人和承包人B.承包人和分包人C.
13、承包人和供货商D.承包人和设计单位【答案】 A40、已知某工程双代号网络计划的计划工期等于计算工期，且某工作的完成节点为关键节点，则该工作（ ）。A.为关键工作B.自由时差等于总时差C.自由时差为零D.自由时差小于总时差【答案】 B41、水利工程中进行日常考核和质量评定的基本单位是（ ）。A.单项工程B.单位工程C.单元（工序）工程D.分部工程【答案】 C42、施工单位对排查出的事故隐患，必须及时消除，对于重大事故隐患，其治理方案应由（）主要负责人组织制订。A.建设单位B.监理单位C.质量监督机构D.施工单位【答案】 D43、由于某原因规定了某项工作不得早于某时刻开始，这类网络计划属于（）。A
14、.双代号网络计划B.双代号搭接网络计划C.有时限的网络计划D.单代号网络计划【答案】 C44、质量评定为优良的单位工程，其外观质量得分率应达到（）以上。A.70B.75C.80D.85【答案】 D45、某施工企业每年年末存入银行100 万元，用于3 年后的技术改造，已知银行存款年利率为5%，按年复利计息，则到第3 年末可用于技术改造的资金总额为（）。A.331.01B.330.75C.315.25D.315.00【答案】 C46、钻孔达到设计深度，灌注混凝土之前，孔底沉渣厚度指标应符合下列规定( )A.对端承型桩，不应大于50mmB.对摩擦型桩，不应大于110mmC.对抗拔、抗水平力桩，不应大
15、于250mmD.对抗拔、抗水平力桩，不应大于300mm【答案】 A47、发生（发现）较大、重大和特大质量事故，事故单位要在（ ）小时内向有关单位写出书面报告。A.12B.24C.48D.60【答案】 C48、混凝土工程中每一仓号为一个（）。A.单元工程B.分部工程C.单位工程D.工程项目【答案】 A49、当所有工序都采用最短时间时，对应的工期费用说法正确的是（）。A.工期最短B.工期最优C.工程直接费用最低D.工程直接费用最优【答案】 A50、当采用单次抽样方案即（N,n,c）进行实际抽检时，若检验出的实际不合格品数为d，当（ ）时判定为合格批，接收该检验批。A.dcB.dcC.dcD.dc【
16、答案】 C51、（）在工程开工前，应按规定向水利工程质量监督机构办理工程质量监督手续。A.发包人B.承包人C.分包人D.监理单位【答案】 A52、组织的顾客和其他相关方可能对同一产品的功能提出不同要求，需求不同，质量要求也不同。这体现了质量的（）。A.时效性B.相对性C.地域性D.独立性【答案】 B53、监理机构收到承包人索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后（ ）天内将索赔处理结 果答复承包人。 A.14B.28C.30D.42【答案】 D54、（）指在一个建筑物内能组合发挥一种功能的建筑安装工程。A.单位工程B.分部工程C.分项工程D.单元工程【答案】 B55、埋件的二期混凝土强度达到（
17、）以后方可拆模。A.30%B.50%C.70%D.100%【答案】 C56、找出对工序的关键或重要的质量特性起着支配作用的那些要素的全部活动，是指的（）。A.工序预测B.工序活动C.工序分析D.工序评价【答案】 C57、下列关于总价合同的说法中，正确的是（）。A.固定总价合同，承包人一般报价都较高，不利于降低工程造价B.可调值总价合同，承包人承担了物价上涨这一不可预测费用因素的风险C.固定工程量总价合同，如果设计改变或增加类似项目，发承包双方协商确定新的单价并调整总价D.总价合同对承包人来说没有风险【答案】 A58、以工程产品的最终质量为研究对象，分析判断其质量是否达到技术标准或用户的要求，而
18、采用随机抽样检验而获取的质量数据指的是（）。A.控制性数据B.验收性数据C.计量值数据D.计数值数据【答案】 B59、下列不属于承包人在按照合同要求编制的进度计划时应当满则的要求是（）。A.合同工期B.进度里程碑目标要求C.施工场地D.合同其他要求【答案】 C60、下列关于一次抽样方案的步骤中，正确的是（）。A.从批中抽取n组产品B.对样品逐个进行检验C.若dc，拒绝该批D.若dc，接受该批【答案】 B61、下列选项中，不属于MSProject主要功能的是（ ）。A.一致且高效地安排任务和资源B.使用外观和操作类似桌面程序的应用来管理项目C.跟踪收集与工作有关的所有信D.保障资源分配的合理化【
19、答案】 D62、某施工企业从银行借款100 万元，期限3 年，年利率8%，按年计息并于每年末付息，则第3 年末企业需偿还的本利和为（）万元。A.100B.108C.124D.126【答案】 B63、由于系列标准是在总结世界各国，特别是发达国家经验的基础上产生的，具有很强的（）。A.实践性和概括性B.实践性和指导性C.理论性和概括性D.理论性和指导性【答案】 B64、承包人覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由（）承担由此增加的费用和（或）工期延误。A.承包
20、人B.发包人C.监理人D.三方共同【答案】 B65、材料强度测定值分别为21.0、23.4、19.2、19.06、20.4、21.6（单位：MPa），则该材料的中位数为（）。A.19.4MPaB.20.2MPaC.20.7MPaD.20.9MPa【答案】 C66、某施工企业一次性从银行借入一笔资金，按复利计息，在随后的若干年内采用等额本息偿还方式还款，则根据借款总额计算各期应还款数额时，采用的复利系数是（）。A.(P/A，i，n)B.(A/P,i,n)C.(F/A,i,n)D.(A/F,i,n)【答案】 B67、以下关于事故上报部门的说法，不正确的是（）。A.特别重大事故逐级上报至国务院安全生
21、产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门B.重大事故逐级上报至省人民政府安全生产监督管理部门C.较大事故逐级上报至省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门D.一般事故上报至设区的市级人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门【答案】 B68、推行全面质量管理的思想基础是（ ）。A.质量第一B.用户至上C.预防为主D.全面管理【答案】 A69、水利工程施工中，后续单元工程凭（）方可开工。A.分部工程开工申请获批B.监理机构签发的上一单元施工质量合格证明C.上一单元工程自检合格证明D.质量监督部门签发的上一单元施工质量合格证
22、明【答案】 B70、关于编制招标控制价的说法，正确的是（）。A.综合单价应包括由招标人承担的费用及风险B.安全文明施工费按投标人的施工组织设计确定C.措施项目费应为包括规费、税金在内的全部费用D.暂估价中材料单价，应按招标工程量清单的单价计入综合单价【答案】 D71、质量保证手段的最高形式是（ ）。A.以检验为手段B.以工序管理为手段C.以统计分析为手段D.以开发新技术、新工艺和新材料为手段【答案】 D72、关于质量管理、质量控制、质量保证与其他术语（主要有质量方针、质量管理体系）之间的关系，说法错误的是（）。A.实施质量管理依靠质量管理体系B.质量管理包括质量方针的制定与实施，是个小的概念C
23、.质量控制和质量保证的某些活动是相互联系的D.质量保证是质量管理体系的一部分【答案】 B73、属于发包人在施工阶段质量控制的是（ ）。A.选择最佳建设方案B.选择好勘察设计单位C.择优选择服务质量好的监理单位D.选择好设计单位【答案】 C74、对工程造成一定经济损失，经处理后不影响使用寿命的水利工程质量事故是（ ）A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特大事故【答案】 A75、以下关于设备调平找正的说法，错误的是（）。A.设备找正找平时需要相应的基准面和测点B.一般情况下对于刚性较大的设备，测点数可较少C.对于易变形的设备，测点数应适当增多D.精平时，设备的地脚螺栓已经灌浆，其混凝土强度不应
24、低于设计强度的90%，地脚螺栓可紧固【答案】 D76、承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换（）天前通知发包人和监理机构。A.5B.14C.28D.30【答案】 B77、在某工程网络计划中，工作H的最早开始时间为第7天，持续时间为8天；工作H有三项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第18天第19天和第17天，最迟开始时间分别为第20天21天和第23天，则工作H的总时差和自由时差分别为（ ）天。A.5；2B.5；5C.4；2D.11；8【答案】 A78、由于（）的原因，导致工期拖延，从而增大了工程成本时，承包人有权申请工期延误事件引起的派生费用损失。A.不可抗力B.法律条文改变C.发
25、包人方面D.季节性大雨【答案】 C79、缺陷责任期满后（ ）个工作日内，发包人应向承包人颁发工程质量缺陷责任终止证书，并退还剩余的质量保证金。A.10B.20C.30D.60【答案】 C80、关于工程隐蔽部位覆盖前检查的说法，错误的是（）。A.监理机构应加强重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程的质量控制B.经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理机构在约定的期限内检查C.监理机构未按约定的时间进行检查的，承包人不可自行完成覆盖工作D.承包人覆盖工程隐蔽部位后，监理机构对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验【答案】 C81、质量控制的对象是（）。
26、A.过程B.建筑主体C.材料构件D.节点【答案】 A82、只有紧前工作完成，紧后工作才能开始的逻辑关系，属于（）。A.结束到开始B.结束到结束C.开始到开始D.开始到结束【答案】 A83、单因素敏感分析过程包括：1 确定敏感因素；2 确定分析指标；3 选择需要分析的不确定性因素；4 分析每个不确定因素的波动程度及其对分析指标可能带来的增减变化情况。正确的排列顺序是（）。A.3241B.1234C.2431D.2341【答案】 D84、对于非经营性项目，财务评价主要分析项目的（）。A.盈利能力B.财务生存能力C.偿债能力D.融资能力【答案】 B85、监理人的质量控制就是按照（ ）的质量标准对建设
27、项目质量进行控制。A.政府规定B.合同规定C.监理人规定D.发包人规定【答案】 B86、根据工程的形成过程，考虑设计布局、施工布置等因素，将水利水电工程依次划分为（ ）A.分项工程、单元工程和单位工程B.分项工程、分部工程和单位工程C.单项工程、分部工程和单位工程D.单位工程、分部工程和单元工程【答案】 D87、使用调价公式法时，在计算调整差额时得不到现行价格指数的，根据水利水电工程标准文件通用合同条款规定（）。A.使用平均价格指数计算，并在以后的付款中不再进行调整B.参照类似工程价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整C.可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指
28、数进行调整D.使用上一次价格指数计算，并在以后的付款中不再进行调整【答案】 C88、单位工程验收成果性文件时单位工程验收鉴定书，自验收鉴定书通过之日（）工作日内，由项目法人发送有关单位并报法人验收监督管理机关备案。A.10B.20C.30D.50【答案】 C89、项目监理机构对工程的关键部位或关键工序的施工质量进行的监督活动称为（）。A.巡视B.旁站C.见证D.检验【答案】 B90、采用（）时，工程量是按统一的标准计算出来的，承包人只要经过复核并填上适当的单价就可以了，承担风险较小；发包人也只要审核单价是否合理即可。采用这种合同形式对双方都方便，目前在国际上采用较多。A.固定工程量总价合同B.
29、估算工程量单价合同C.纯单价合同D.成本加酬金合同【答案】 B91、下列材料检查方法中属于无损检验方法的是（）。A.材料质量保证资料B.材料化学成分试验C.材料的表面探伤试验D.材料外观检查【答案】 C92、针对与价格昂贵，件数少的产品可以使用的是（）。A.一次抽样B.二次抽样C.多次抽样D.序贯抽样【答案】 D93、水利工程竣工验收应分为（）和竣工验收两个阶段。A.竣工技术预验收B.单元工程验收C.法人验收D.阶段验收【答案】 A94、下列选项中，不属于概算审查方法的是（ ）。A.对比分析法B.联合会审法C.查询核实法D.专家评价法【答案】 D95、抽样检验风险中承包商风险为第（ ）类风险。
30、A.四B.三C.二D.一【答案】 D96、合同项目开工条件的审查内容，包括（）两方面的准备工作。A.发包人和承包人B.承包人和分包人C.承包人和供货商D.承包人和设计单位【答案】 A97、推行全面质量管理的思想基础是（）。A.质量第一B.用户至上C.预防为主D.全面管理【答案】 A98、水利工程施工中，后续单元工程凭（）方可开工。A.分部工程开工申请获批B.监理机构签发的上一单元施工质量合格证明C.上一单元工程自检合格证明D.质量监督部门签发的上一单元施工质量合格证明【答案】 B99、在施工单位“三检”制度不健全或质量不高的情况下，监理单位有权拒绝（），直到“三检”工作符合要求为止。A.检查B
31、.签证C.验收和签证D.检查.验收和签证【答案】 D100、根据水利工程施工监理规范（SL2882014），跟踪检测时，混凝土试样应不少于承包人检测数量的（ ）A.3B.5C.7D.10【答案】 C二 , 多选题 (共100题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)101、下列方法中，属于定量分析方法的有（）。A.安全检查表B.预先危险性分析C.事件树分析D.事故树分析E.作业危害分析【答案】 CD102、项目法人主要负责人应履行的安全管理职责有（）。A.复核安全生产费用使用计划，监督落实安全生产措施B.参与审查重大安全技术措施C.组织健全项目安全生产责任制D.组织开展项目安全检查E.负责落实安
32、全生产费用，监督施工单位按规定使用【答案】 CD103、根据水利工程质量监督管理规定，工程质量监督机构的监督内容包括（）A.对施工单位的施工工艺进行评定和监督B.对监理、设计、施工和有关产品制作单位的资质进行复核C.对建设单位的质量保证体系实施监督检查D.对工程项目的单位工程、分部工程、单元工程的划分进行监督检查E.在工程竣工验收前，对工程质量进行等级核定【答案】 BD104、工程发生质量事故，承包人必须按照有关规定向（）报告，并保护好现场，接受工程质量事故调查，认真进行事故处理。A.设计单位B.监理单位C.勘察单位D.建设单位E.有关部门【答案】 BD105、建设工程质量管理条例的出台对整个
33、工程建设强制性标准工作具有重要意义，包括（）。A.落实了工程建设强制性标准工作的三大任务B.规划了标准体制改革的方向C.最大限度地保护人民生命财产安全、人身健康、环境保护和公众利益D.对违反强制性标准的处罚有了明确的、具体的规定E.进一步提高了水利工程建设质量与安全管理水平【答案】 ABD106、通常在施工索赔中，以下（）是不允许索赔的费用。A.人工费、材料费、机械使用费B.承包商对索赔事项未采取减轻措施，而扩大的损失费用C.索赔款在索赔处理期间的利息D.保函手续费E.承包方进行索赔工作的准备费用【答案】 BC107、下列关于地基及基础工程计量与支付的说法正确的是（）。A.承包人按合同要求完成
34、振冲试验所需费用，包含在工程量清单相应项目有效工程量的每米工程单价中，不另行支付B.承包人按合同要求完成振冲桩体密实度和承载力检验等工作所需的费用支付C.承包人按合同要求完成灌注桩成孔成桩试验、成桩承载力检验包含在工程量清单相应灌注桩项目有效工程量的每立方米工程单价中，不另行支付D.承包人按合同要求完成理设孔口装置、造孔、清孔、护壁等工作所需的包含在工程量清单相应灌注桩项目有效工程量的每立方米工程单价中费用，不另行支付E.承包人按合同要求完成的混凝土拌合、运输和灌注等工作所需的费用应另行支付【答案】 ACD108、影响施工阶段质量的因素有（）等方面。A.人B.材料C.机械D.法规E.环境【答案
35、】 ABC109、关于我国刑法中的数罪并罚的理解，说法错误的一项是：A.甲犯A罪判处管制1年，犯B罪判处拘役5个月，犯C罪判处有期徒刑3年，数罪并罚的结果是，先执行3年的有期徒刑，再执行1年的管制B.甲犯A罪判处有期徒刑2年，缓刑3年。缓刑1年后，发现甲在一审判决前尚犯有B罪，应判处3年有期徒刑。对此，应首先撤销缓刑，将A罪的2年与B罪的3年，在3年以上5年以下确定最终的宣告刑C.甲犯A罪判处没收财产，犯B罪判处罚金，对甲只判处没收财产，罚金刑被吸收D.甲犯A罪判处5年有期徒刑，服刑2年后又实施了B罪，被判处3年有期徒刑。对此，应在3年以上6年以下确定最终的宣告刑【答案】 C110、水利水电工
36、程单元工程施工质量验收评定标准堤防工程（SL 6342012）适用于（）堤防工程的单元工程施工质量验收评定。A.1级B.2级C.3级D.4级E.5级【答案】 ABC111、以下关于验收主持单位的说法，正确的有（）。A.水利部负责初步设计审批的地方项目，以中央投资为主的，竣工验收主持单位为水利部或者流域管理机构B.阶段验收、竣工验收由竣工验收主持单位主持C.国家重点水利工程建设项目，竣工验收主持单位依照国家有关规定确定D.在国家确定的重要江河、湖泊建设的流域控制性工程、流域重大骨干工程建设项目，竣工验收主持单位为水利部E.水利部或者流域管理机构负责初步设计审批的中央项目，竣工验收主持单位为国务院
37、有关部门【答案】 ABCD112、关于我国刑法中的数罪并罚的理解，说法错误的一项是：A.甲犯A罪判处管制1年，犯B罪判处拘役5个月，犯C罪判处有期徒刑3年，数罪并罚的结果是，先执行3年的有期徒刑，再执行1年的管制B.甲犯A罪判处有期徒刑2年，缓刑3年。缓刑1年后，发现甲在一审判决前尚犯有B罪，应判处3年有期徒刑。对此，应首先撤销缓刑，将A罪的2年与B罪的3年，在3年以上5年以下确定最终的宣告刑C.甲犯A罪判处没收财产，犯B罪判处罚金，对甲只判处没收财产，罚金刑被吸收D.甲犯A罪判处5年有期徒刑，服刑2年后又实施了B罪，被判处3年有期徒刑。对此，应在3年以上6年以下确定最终的宣告刑【答案】 C1
38、13、水利工程质量监督的依据包括（）。A.质量保修书B.国家有关的法律、法规C.水利水电行业有关技术规程、规范，质量标准D.相关合同文件E.经批准的设计文件等【答案】 BC114、在检查水利工程碾压施工质量时需注意，若采用机械碾压，应控制行车速度，下列标准正确的有（）。A.振动碾时速为3km/hB.平碾控制时速为3km/hC.平碾控制时速为2km/hD.振动碾时速为2km/hE.振动碾时速为5km/h【答案】 CD115、在质量数据收集中，常见的抽样方法包括（）。A.简单的随机抽样B.分层随机取样C.两级随机取样D.系统随机取样E.重复取样【答案】 ABCD116、工程质量监督机构依法对工程质
39、量进行强制性监督的主要任务有（）。A.参加工序质量抽检工作B.检查施工现场工程建设各方主体质量行为C.检查工程实体质量D.监督质量标准的执行情况E.监督工程质量验收【答案】 BCD117、关键工作的判别依据是（）。A.自由时差最小的工作是关键工作B.总时差最小的工作是关键工作C.工作历时最长的工作是关键工作D.关键路线上的工作是关键工作E.有时限的工作是关键工作【答案】 BD118、关于我国的刑罚制度，下列说法错误的一项是：A.审判时未满十八周岁的人不得适用死刑，也不得适用死缓B.对于判处管制、缓刑或者是假释的犯罪分子，均可依法实行社区矫正C.甲因参加黑社会组织，被法院判处有期徒刑3年，剥夺政
40、治权利3年。甲实际上被剥夺政治权利6年D.罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳；期满不缴纳的，应以拒不执行判决、裁定罪论处【答案】 D119、国家规定，在中华人民共和国境内从事（）等工程建设活动，必须执行工程建设强制性标准。A.新建B.拆迁C.加固D.扩建E.改建【答案】 AD120、下列关于阶段验收说法正确的是（）。A.阶段验收由项目法人主持B.大型水利工程阶段验收前应进行技术预验收C.下闸蓄水后，施工单位完成蓄水安全鉴定D.阶段验收鉴定书是阶段验收的备查资料E.验收主持单位自阶段验收通过之日起30个工作日制作阶段验收鉴定书【答案】 BD121、下列何种情况需要全数检验（）。A.质量十分不
41、稳的工序B.质量性能对工程项目的安全性、可靠性起决定性作用项目C.质量水平要求高，对下道工序有较大影响项目D.检测对象数量多的项目E.工序检验【答案】 ABC122、 下列哪一或哪些选项的表述可以成立？（）A.中国古人提出“举轻以明重、举重以明轻，这种做法是类比推理B.最高人民法院在婚姻法有关司法解释中提出，婚姻法第3条规定的“有配偶者与他人同居”的情形，是指有配偶者与婚外异性，不以夫妻名义，持续、稳定地共同居住。这一解释属于限制解释C.李某趁王某外出时,潜入王某家中盗窃。王某回家后发现失窃，向保险公司索赔。对于保险公司来说，李某盗窃王某财产的事实厲于法律事件D.我国宪法规定，中华人民共和国公
42、民在法律面前一律平等。这里的“法律”应作扩充解释【答案】 ACD123、下列费用中，承包人可以通过索赔获得补偿的有（）A.异常恶劣气候导致的人员窝工费B.发包人责任导致工效降低所增加的人工费用C.不利物质条件而造成的降低的利润D.发包人责任导致的施工机械窝工费E.发包人责任引起工期延长的而增加的人工费【答案】 BD124、在查获可能隐藏受贿罪证的某省教育厅部门负责人陈某（女）住处和人身时，侦查机关采取了搜查措施，下列关于搜查说法正确的是：A.搜查陈某人身时，应当由女工作人员或医生进行B.侦查机关搜查时必须出示搜查证C.搜查陈某住处时，应当有陈某或他的家属，陈某邻居或其他见证人在场D.搜查证应当
43、由公安机关负责人签发【答案】 C125、 下列哪些表述是不正确的？（）A.无论现代法律还是古代法律，都不直接调整人的思想，不直接对人的意识、观念发生影响B.德国法学家拉德布鲁赫认为法律的安定性是法律的第一项使命C.法律是人们在社会生活中形成的一种共识D.强制性是法律固有的特征，其他社会规范不具有强制性【答案】 AD126、旁站监理人员应当认真履行职责，对需要实施旁站监理的（）在施工现场全程旁站，及时发现和处理旁站过程中出现的质量问题。A.所有部位B.所有工序C.关键部位D.关键工序E.主体工程【答案】 CD127、工程质量事故具有的特点为（）。A.质量事故原因的复杂性B.质量事故的严重性C.质量事故的多发性D.质量事故的复杂性E.质量事