《2022年中国监理工程师模考试卷.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年中国监理工程师模考试卷.docx（17页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022年监理工程师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 建设工程平行承包模式的缺点是（）。A.建设周期较长B.合同数量多C.进度控制难度大D.质量控制难度大【答案】 B2. 【问题】 （2015年真题）某工程基础底板的设计厚度为1m，承包人根据以往的施工经验，认为该设计有问题，未经项目监理机构同意，即按1.2m厚度施工。专业监理工程师在计量时，对承包人多完成的工程量应（）。A.予以计量B.不予计量C.计量一半D.由发包人与承包人协商处理【答案】 B3. 【问题】 公开招标时，对招标人和投标人均有法律约束力的投标有效期应从（ ）起算A.发布招标公告
2、日B.开始资格预审日C.发售招标文件日D.投标截止日【答案】 D4. 【问题】 注册监理工程师在注册有效期满需继续执业的，应当在注册有效期届满（）日前，按照规定的程序申请延续注册。A.15B.30C.60D.90【答案】 B5. 【问题】 下列属于隧道监控量测必测项目的是（）。A.地表沉降B.围岩位移C.围边收敛D.衬砌应力【答案】 C6. 【问题】 关于组织资格预审，下列说法正确的是（）。A.潜在投标人准备资格预审申请文件的时间应不少于10日B.可能影响资格预审申请文件编制的澄清或者修改应至少在提交资格预审申请文件截止时间3日前通知，否则顺延提交资格预审申请文件的截止时间C.申请人对资格预审
3、文件的异议应当在递交资格预审申请文件截止时间5日前提出D.依法必须招标的项目应当组建资格审查委员会【答案】 B7. 【问题】 在项目招标中，中标通知书发出后，中标人拒绝与招标人订立书面合同时()A.中标人不承担合同责任B.招标人应退还其投标保证金C.招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失小于保证金，则小于部分应退还中标人D.招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失大于保证金，则可继续向中标人追索差额【答案】 D8. 【问题】 依据安全生产法的规定，生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即向（ ）报告，不得拖延，更不能不报告。A.本单位负责人B.所在地市总工会C.所在地安全
4、生产监管部门D.所在地人民政府【答案】 A9. 【问题】 依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于( )日。A.3B.15C.20D.10【答案】 C10. 【问题】 法定的国家级检测机构出具的检测报告，在国内具有(）的性质。A.一般裁定B.权威裁定C.最终裁定D.最高裁定【答案】 C11. 【问题】 凡征占地面积在（）以上或者挖填土石方总量在10000m3以上的开发建设项目，应当编报水土保持方案报告书;其他开发建设项目应当编报水土保持方案报告表。A.1公顷B.2公顷C.5000m2D.8000m2【答案】 A12. 【问题】 下列法律文件中
5、，与建设工程监理有关的行政法规是()A.中华人民共和国建筑法B.建设工程安全生产管理条例C.注册监理工程师管理规定D.建筑工程施工许可管理办法【答案】 B13. 【问题】 根据建筑工程施工质量验收统一标准，下列不属于分项工程划分依据的是（）。A.主要工种B.施工工艺C.施工特点D.设备类别【答案】 C14. 【问题】 根据建设工程质量管理条例，监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和（）检验等形式，对建设工程实施监理。A.等距B.随机C.平行D.抽样【答案】 C15. 【问题】 2015年3月实际完成的某土方工程，按2014年3月签约时的价格计算的工程价款为2000万元，该工程的
6、定值权重为0.2，各调值因子除人工费的价格指数增长了10%外均未发生变化，人工费占调值部分的50%。按调值公式法计算，该土方工程需调整的价格差额为（）万元。A.20B.40C.80D.100【答案】 C16. 【问题】 在进度计划实施中，若某工作的进度偏差小于或等于该工作的（ ），此偏差将不会影响总工期。A.持续时间B.紧前工作最迟完成时间C.总时差D.紧后工作最早开始时间【答案】 C17. 【问题】 某工程项目是根据FIDIC施工合同条件签订的合同，合同约定，缺陷通知期为1 年，A 单位工程为分部移交工程，A 单位工程竣工移交后的运行期间，因施工质量问题出现重大缺陷，承包人修复后工程师要求延
7、长该部分缺陷通知期3 个月，A 单位工程缺陷通知期的终止时间应为（）。A.A 单位工程竣工日后1 年B.A 单位工程竣工日后1 年3 个月C.全部工程竣工日后1 年D.全部工程竣工日后1 年3 个月【答案】 B18. 【问题】 在职工意外伤害险保险期间内，被保险人从事建筑施工工作时遭受意外伤害，则下列关于保险人给付保险金的说法正确的是（ ）。A.被保险人自意外伤害发生之日起180 日内因该事故死亡的，保险人给付死亡保险金B.被保险人自意外伤害事故发生日起下落不明的，保险人给付身故保险金C.被保险人自意外伤害事故发生之日起360 日内因该事故造成保险合同所列残疾程度之一的，保险人给付残疾保险金D
8、.至第180 日治疗仍未结束的，保险人根据第180 日次日的身体情况所作残疾鉴定给付残疾保险金【答案】 A19. 【问题】 当实际完成工程量与清单工程量没有实质性差异时，由承包方承担工程量变动风险的合同是（）。A.估算工程量单价合同B.固定总价合同C.纯单价合同D.成本加酬金合同【答案】 B20. 【问题】 （2017年真题）根据招标投标法实施条例，建设工程项目招标文件中，若要求中标人提供履约保证金的，其额度不应超过合同价格的（）。A.5%B.10%C.20%D.30%【答案】 B二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 根据建设工程监理规范，监理实施细则
9、编写的依据有（）。A.建设工程施工合同文件B.已批准的监理规划C.与专业工程相关的标准D.已批准的施工组织设计，（专项）施工方案E.施工单位的特定要求【答案】 BCD2. 【问题】 工程施工过程中，质量事故处理的基本要求有（ ）。A.安全可靠,不留隐患B.满足工程的功能和使用要求C.技术可行，经济合理D.满足建设单位的要求E.造型美观，节能环保【答案】 ABC3. 【问题】 下列工程设计质量管理工作中，属于工程监理单位应完成的工作有（ ）。A.起草设计合同B.质量管理的组织C.审查备案D.出具审查报告E.设计成果审查【答案】 ABC4. 【问题】 合同法律关系客体的智力成果指的是（ ）。A.专
10、利权B.借款合同C.知识产权D.技术秘密E.建筑物【答案】 ABD5. 【问题】 （2019年真题）下列目标控制措施中，属于技术措施的有（ ）。A.确定目标控制工作流程B.审查施工组织设计C.采用网络计划技术进行工期优化D.审核比较各种工程数据E.确定合理的工程款计价方式【答案】 BCD6. 【问题】 以下关于水土保持方案，正确的有（） A.建设项目水土保持方案文件分为水土保持方案报告书和水土保护方案报告表。B.凡征占地面积在即10000m2以上，应当编报水土保持方案报告书C.挖填土石方总量在10000m3以上的开发建设项目，应当编报水土保持方案报告书D.除B.C外，其他开发建设项目应当编报水
11、土保持方案报告表。E.公路建设项目应编制水土保护方案报告表书。【答案】 ABCD7. 【问题】 在施工阶段监理工程师进行质量检验与控制所依据的专门技术法规性文件包括（）。A.建筑工程施工质量验收统一标准B.施工材料及其制品质量的技术标准C.质量管理体系标准D.控制施工作业活动质量的技术规程E.有关的新材料、新技术的质量标准【答案】 ABD8. 【问题】 项目监理机构应安排监理人员对工程施工质量进行巡视，巡视的主要内容有（）。A.特种作业人员是否持证上岗B.施工现场质量管理人员是否到位C.使用的工程材料、构配件和设备是否合格D.实际费用支出是否与资金使用计划一致E.施工单位是否按工程设计文件、工
12、程建设标准和审批的施工方案施工【答案】 ABC9. 【问题】 根据“44号文”的规定，编制招标控制价、投标报价时，必须按规定标准计算的费用包括（ ）。A.安全文明施工费B.暂估价C.规费D.暂列金额E.税金【答案】 AC10. 【问题】 建设工程质量特性中的“与环境的协调性”是指工程与（）相协调。A.周围生态环境B.所在地区社会环境C.所在地区经济环境D.周围已建工程E.周围拟建工程【答案】 ACD11. 【问题】 下列关于设备采购合同中合同价格与支付的说法中，错误的是（ ）。A.除专用合同条款另有约定外，签约合同价为固定价格包括卖方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费用和支出以及卖方的合理
13、利润B.买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后14 日内，向卖方支付签约合同价的10%作为预付款C.买方在收到卖方提交的所需全部单据并经审核无误后28 日内，向卖方支付合同价格的95%D.买方在收到卖方提交的买方签署的质量保证期届满证书或已生效的结清款支付函正本一份，并经审核无误后28 日内，向卖方支付合同价格的5%E.卖方可在向买方提交买方可接受的金额为合同价格5%的合同结清款保函的前提下，要求买方支付合同结清款，买方不得拒绝【答案】 BC12. 【问题】 合同法律关系的客体，包括（）。A.提供一定劳务B.限制流通物C.禁止流通物D.智力成果E.完成一定的工作
14、【答案】 ABD13. 【问题】 施工段是用以表达流水施工的空间参数。为了合理地划分施工段，应遵循的原则包括（）。A.施工段的界限与结构界限无关，但应使同一专业工作队在各个施工段的劳动量大致相等B.每个施工段内要有足够的工作面，以保证相应数量的工人、主导施工机械的生产效率，满足合理劳动组织的要求C.施工段的界限应设在对建筑结构整体性影响小的部位，以保证建筑结构的整体性D.每个施工段要有足够的工作面，以满足同一施工段内组织多个专业工作队同时施工的要求E.施工段的数目要满足合理组织流水施工的要求，并在每个施工段内有足够的工作面【答案】 BC14. 【问题】 （2015年真题）根据代理权产生的依据不
15、同，代理可分为（ ）。A.招标代理B.委托代理C.法定代理D.追加代理E.指定代理【答案】 BC15. 【问题】 （2019年真题）根据标准施工招标文件的施工合同文本通用合同条款，承包人竣工清场的主要义务有（）。A.就交付工程的使用功能向发包人交底B.拆除临时工程，清理，平整复原场地C.保证工程建筑物周边及其附近道路交通通畅D.施工场地内承包人设备和剩余材料已按计划撤离现场E.施工场地内残留垃圾已全部清除出场【答案】 BD16. 【问题】 新增资产包括（）。A.流动资产B.递延资产C.无形资产D.固定资产E.遗产【答案】 ABCD17. 【问题】 设计单位的选定可以采用（ ）等方式。A.直接指
16、定B.设计招标C.设计方案竞赛D.询价E.合作【答案】 ABC18. 【问题】 工程开工前，项目监理机构应审查施工单位现场的（ ）。A.质量管理组织机构B.分包单位的资质C.管理制度D.专职管理人员的资格E.特种作业人员的资格【答案】 ACD19. 【问题】 （2020年真题）根据标准施工招标文件，对潜在投标人进行资格评审的内容包括（）。A.资质等级和营业执照B.信誉和业绩C.工程量清单D.投标保证金E.项目经理资格【答案】 AB20. 【问题】 导致非计划性风险自留的主要原因有( )A.风险意识过强B.风险识别失误C.风险分析与评价失误D.风险决策延误E.风险决策实施延误【答案】 BCD三
17、, 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 某工程项目，业主与承包人签订了工程施工承包合同。合同中估算工程量为5300m3，单价为180元/m3。合同工期为6个月。有关付款条款如下：(1)开工前业主应向承包商支付估算合同总价20%的工程预付款；(2)业主自第一个月起，从承包商的工程款中，按5%的比例扣留保修金；(3)当累计实际完成工程量超过(或低于)估算工程量的10%时，可进行调价，调价系数为09(或11)；(4)每月签发付款最低金额为15万元；(5)工程预付款从承包人获得累计工程款超过估算合同价的30%以后的下一个月起，至第5个月均匀扣除。承包人每月实际完成并经签证确认的工程量见表5-3。【问
18、题】1工程预付款为多少?工程预付款从哪个月起扣留?每月应扣工程预付款为多少?2每月工程量价款为多少?应签证的工程款为多少?应签发的付款凭证金额为多少?【答案】1估算合同总价为：5300180=954(万元)工程预付款金额为：95420%=1908(万元)工程预付款应从第3个月起扣留，因为第1、2两个月累计工程款为：1800180=324(万元)95430%=2862(万元)每月应扣工程预付款为：19.083=636(TY元)2每月进度款支付：(1)第1个月：工程量价款为：800180=1440(万元)应签证的工程款为：1440095=1368(万元)15(万元)，第1个月不予付款。(2)第2个
19、月：工程量价款为：1000180=18O0(万元)应签证的工程款为：1800095=1710(万元)1368+1710=3078(万元)应签发的付款凭证金额为3078(万元)(3)第3个月：2. 某实施监理的工程，施工合同价为15000万元，合同工期为18个月，预付款为合同价的20%，预付款自第7个月起在每月应支付的进度款中扣回300万元，直至扣完为止。保留金按进度款的5%从第1个月开始扣除。工程施工至第5个月，监理工程师发现第3个月浇筑的混凝土工程出现细微裂缝。经检验分析，产生裂缝是由于洒水保湿养护不到位所致，需要进行处理。为此，监理工程师下达了监理通知单：“出现裂缝的混凝土工程暂按不合格工
20、程处理，第3个月已付该部分工程款在第5个月的工程款中扣回，在细微裂缝处理完成并经联合验收合格后的次月支付”。经计算，该混凝土工程的直接工程费为200万元，措施费为直接工程费的5%、间接费费率为8%、利润率为4%、综合计税系数为3.41%。施工单位委托一家具有相应资质的专业施工公司进行裂缝处理，处理费用为3.8万元，工作时间为10天。该工程施工到第6个月，施工单位提出补偿4.8万元和10天工期的申请。该工程前7个月施工单位实际完成的进度款见下表：表3-1问题：1计算项目监理机构在前3个月可签认的工程款。2写出项目监理机构对混凝土工程出现微裂缝质量问题的处理程序。3计算出现微裂缝的混凝土工程的造价
21、。4监理机构是否同意施工单位提出的补偿4.8万元和延长10天工期的要求？为什么？5如果第5个月没有其他异常情况发生，计算该月份监理机构可签认的工程款。6施工单位按照监理通知单的要求执行，在第6个月将裂缝处理完成并经工程建设三方联合验收合格，计算第7个月可签认的工程款。【答案】1.计算项目监理机构在前3个月可签认的工程款。答案：前3个月的工程款为：第1个月：2002005%190（万元）；第2个月：3003005%285（万元）；第3个月：5005005%475（万元）。2.写出项目监理机构对混凝土工程出现微裂缝质量问题的处理程序。答案：当发生工程质量问题时，监理工程师应按照以下程序进行处理：（
22、1）首先判断质量问题的严重程度，根据严重程度分别进行处理。对可以通过返修或返工弥补的，可以签发监理通知单，要求施工单位调查并编写质量问题调查报告，提出处理方案，填写监理通知回复单；监理工程师审核后批复施工单位处理，必要时应经建设单位、设计单位的认可，处理完毕进行验收。对需要加固补强的，或质量问题的存在影响下道工序施工的，应签发工程暂时停工令，指令施工单位停止质量问题部位及其关联部位的施工。必要时采取防护措施。同时，要求施工单位编写质量问题调查报告，由设计单位提出处理方案，征得建设单位同意，批复施工单位处理，处理完毕进行验收。（2）审核、分析质量问题调查报告，判断和确定质量问题的产生原因。（3）
23、在原因分析的基础上，审核施工单位提出的质量问题处理方案，或者将设计单位提出的处理方案以监理通知单的方式下达施工单位执行。（4）督促施工单位实施处理方案，安排监理人员现场旁站、跟踪检查。（5）在质量问题处理完毕，施工单位自检合格报验后，进行检查、鉴定和验收，并编写质量问题处理报告，报送建设单位和监理单位。3. 某输水涵洞工程，发包人和承包人按照水利水电工程标淮施工招标文件（2009年版）签订了施工承包合同。工程结算时进行价格调整，价格调整按指数法调整，无法采用指数法的采用公式法调整。指数法采用调值公式为公式法采用调值公式：P=Q（PP0）（1+K）K为投标时税金，按9%计。（计算保留整数）【事件
24、】事件1：土方开挖工程人工指数、权重和材料指数、权重见下表。土方开挖工程结算金额2390万元。土方开挖工程人工指数、权重表事件2：橡胶止水带釆用公式法调价，完成工程量、合同消耗系数、市场价或采购价、投标预算价见下表。橡胶止水带完成工程量、合同消耗系数、市场价或采购价、投标预算价事件3：土方开挖变更完工投资460万元。土方开挖由于暴雨索赔20万元。【问题】【答案】问题1：人工价差：=239095.7%+4.3%1.7-1（1+9%）=23900.03011.09=78（万元）材料价差：P=239061.90%+38.1%1.1218-1（1+9%）=23900.04641.09=121（万元）土
25、方开挖工程价差调整金额为：78+121=199（万元）问题2：橡胶止水带价差调整金额=完成工程量合同消耗系数（市场综合价或采购价-投标预算价）（1+K）=28301.03（128.75-75）（1+9%）=170777（元）问题3：变更工程已按照现行价格结算的不再进行价格调整。变更工程按照投标价结箅的，应进行价格调整。索赔金额不进行价格调整。4. 国内某高速公路工程，在项目实施过程中发生以下事件：事件1:当年12月中旬开工后不久即受到传染病流行的严重干扰。4个月后疫情得到有效控制,业主迅速提出了调整计划、加快施工进度的要求，同时也给监理单位下达了进度考核指标；由于征地拆迁问题，致使承包人施工的
26、18km路段上有3km无法进行，造成了人员、设备的闲置待工;7月份开始，国内钢材价格上涨，承包人认为无力承受。因此承包人对以上问题按程序提出了相关的索赔要求。事件2:其中隧道施工考虑到围岩类别为类时隧道每循环进尺为3m，初期支护距掌子面约50m,二次衬砌距离掌子面100m,施工采用全断面开挖,设计使用钢格栅拱架，为了达到初期支护平整的要求,施工单位在使用钢格栅拱架处将钢筋网挂在内侧，同时对于超挖较多处立模板进行喷射处理。为确保初期支护的喷射混凝土厚度,监理采用每20m开孔检查喷射混凝土厚度。在一次上级检查中，发现锚杆的垫板40%左右悬挂在锚杆上，未垫在围岩上受力；钢格栅拱架背后填片石;有10m
27、初期支护的超挖部分施工单位在回填中使用浆砌片石，业主单位要求工程有问题部分全部返工（返工部分约17万元人民币），同时,认为监理严重失职，要求按建设工程质量管理条例对相关责任人进行处罚，同时处监理单位2万元罚款。现场监理认为锚杆受力,垫板不受力影响不大，钢格栅拱架背后填片石也起到了支撑围岩的作用，超挖回填浆砌片石可行，业主的判断不正确，处罚不合理。问题：1.事件1中：(1)你对业主加快施工进度,并对监理进行进度考核一事有何看法？(2)承包人及监理单位为加快施工进度应采取哪些主要措施？(3)监理工程师应如何处理承包人的索赔要求？2.事件2中：(1)施工单位在施工中是否存在问题？(2)监理单位的检查
28、方法是否存在问题？简述理由。(3)监理对检査出的问题的解释是否成立？简述理由。【答案】1.答案：事件1中：(1)业主加快施工进度,对监理进行进度考核是不恰当的。因为题目中所述的业主提出调整计划,加快施工进度的要求,是因为受传染病流行的严重影响，这是不可预见的风险，是业主应该承担的风险，由此造成的工期拖延应该给予承包人顺延,如果业主要求调整计划，加快施工进度,则属于变更,应按变更程序办理并增加加快施工进度的费用。此外，监理单位不是奋同工程的具体实施者，仅负责业主与承包人所签订合同履行过程中的协调管理及监督检查义务。施工进度主要是承包人的责任因此一般在施工合同中约定有拖期违约损失偿金和提前竣工奖金
29、,所以业主对监理进行进度考核是不恰当的。(2)承包人加快施工进度应采取的主要措施:组织方面的措施:组织增加机械设备和劳力;调换素质较高的人员进场，加强施工现场管理;增加每天施工时间，但需上报监理工程师批准。技术方面的措施:改进施工技术，缩短工艺时间;采用性能先进的施工机械;将顺序作业法改为流水作业法或平行作业法等。监理单位为加快施工进度则主要采取管理方面的措施：督促检查承包人的施工进度计划及执行情况，审查承包人的施工方案,使满足施工进度要求的进度计划顺利实施。(3)监理工程师在收到承包人的索赔要求后，应及时处理，主要应进行以下主要工作：审核承包人的索赔申请;判定索赔成立原则;对索赔报告的审查和
30、核定（即根据监理记录和其他资料与实际调查的结果，审核索赔金额）；与承包人协商补偿；报业主批准后签发索赔申请报告。根据题目中背景所提到的情况,对承包人的索赔要求可进行以下处理:对受传染病影响,使工期受到的延误，应给予工期顺延。如果业主要求加快施工进度,则应增加加快施工进度的费用。由于征地拆迁使承包人部分人员、机械设备的闲置待工,由于是业主的责任，应按承包人实际情况进行补偿，其中对闲置的机械设备应按租赁费或台班折旧费给予补偿。对承包人提出的钢材价格的上涨,不能批准索赔。因为这是承包人投标时应考虑的风险，如果合同中约定有价格调整,则可按有关价格调整的规定进行,而不能进行索赔。事件2中：(1)施工单位
31、存在的问题：根据公路工程施工安全技术规范(JTGF90-2015)的规定：级围岩开挖采用3m循环进尺（不符合级围岩开挖支护每循环不得大于2榀钢架约11.5m)。高速公路隧道均为二车道以上的大断面隧道，级围岩采用全断面法开挖（宜采用台阶法开挖）。初期支护约距离掌子面50m(初期支护应紧跟开挖面及时施作）。5. 某工程分为土建工程和设备安装工程。业主分别与土建、安装单位签订了土建施工、设备安装工程施工合同。两个承包人都编制了相互协调的进度计划。进度计划已得到批准。土建施工完毕后,设备安装单位按计划将材料及设备运进现场准备施工。经检测发现有近1/6的设备预埋螺栓位置偏移过大,无法安装设备，须返工处理
32、。安装工作因土建返工而受到影响，安装单位提出索赔要求。问题：1.安装单位的损失应由谁负责？为什么？2.安装单位提出索赔要求，监理工程师应如何处理？【答案】1.安装单位的损失应由业主负责，因安装单位和业主有合同关系，业主没能按合同规定提供安装单位施工工作条件,使安装工作不能按计划进行。业主应承担由此引起的损失（安装单位与土建承包人没有合同关系，虽然安装工作受影响是由于土建承包人施工质量问题引起的,但安装单位不能直接向土建承包人索赔）。业主可根据合同规定，向土建承包人提出赔偿要求或给予其处罚。监理工程师收到安装单位索赔要求后，应审核索赔要求,进一步核实由此引起的损失金额和延误的工期,并组织业主和安装单位进行协商，协商一致后形成文件报业主批准，监理工程师均需按签证批准的索赔补偿。如果业主对土建承包人提出赔偿要求，监理工程师应配合提供土建承包人违约证明。2.对于地脚螺栓偏移的质量问题，监理工程师应向土建承包人发出整改通知,要求承包人返工处理对承包人提出的具体施工措施，监理工程师应进行审核,并严格监督检查施工处理情况，处理完成后,应进行检查验收,验收合格后,组织办理移交签证，交由安装单位进行安装作业。