《2022年中国监理工程师提升提分卷.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年中国监理工程师提升提分卷.docx（16页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022年监理工程师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 下列勘察合同文件中，解释顺序最为优先的是（）。A.勘察合同通用条款B.投标函C.勘察合同专用条款D.发包人要求【答案】 B2. 【问题】 关于工程网络计划的说法，正确的是()A.关键线路上的工作均为关键工作B.关键线路上工作的总时差均为零C.一个网络计划中只有一条关键线路D.关键线路在网络计划执行过程中不会发生转移【答案】 A3. 【问题】 建设工程组织流水施工时，相邻专业工作队之间的流水步距不尽相等，但专业工作队数等于施工过程数的流水施工方式是()。A.非节奏流水施工和一般的成倍节拍流水施
2、工B.固定节拍流水施工和加快的成倍节拍流水施工C.加快的成倍节拍流水施工和一般的成倍节拍流水施工D.加快的成倍节拍流水施工和非节奏流水施工【答案】 A4. 【问题】 采用“最高限额成本加固定最大酬金合同”方式，若承包方要获得成本、酬金的支付以及分享节约额，则必须是（）。A.实际成本在预期成本和报价成本之间B.实际工程成本在报价成本和限额成本之间C.实际工程成本超过限额成本D.实际成本低于预期成本【答案】 D5. 【问题】 施工合同中约定仲裁作为解决合同争议的最终方式时，必须写明的是()A.申请仲裁的意思表示B.仲裁事项C.选定的仲裁委员会名称D.适用的仲裁规则【答案】 C6. 【问题】 实现建
3、设工程价值和使用价值的主要阶段是()A.设计阶段B.招标阶段C.施工阶段D.验收阶段【答案】 C7. 【问题】 发生工程质量缺陷后，（）进行质量缺陷调查，分析质量缺陷产生的原因，并提出经（）认可的处理方案。A.监理机构，建设单位B.施工单位，建设单位C.施工单位，设计单位D.监理机构，设计单位【答案】 C8. 【问题】 项目监理机构要将选定的试验室报送负责本项目的质量监督机构备案，同时要将项目监理机构中负责见证取样的( )在该质量监督机构备案。A.监理员B.监理人员C.见证人员D.专业监理工程师【答案】 B9. 【问题】 施工合同履行中，发包人拖欠工程结算款，在收到竣工结算报告及结算资料56天
4、内仍不支付，则承包人()A.无权对该工程主张任何权利B.无权申请人民法院拍卖该工程，但可主张该工程所有权C.可以申请人民法院拍卖该工程，承包人优先受偿D.可以留置该工程【答案】 C10. 【问题】 某分部工程有两个施工过程，各分为4个施工段组织流水施工，流水节拍分别为2、4、3、4天和3、5、4、5天，则流水步距和流水施工工期分别为（）天。A.2和19B.3和20C.4和20D.5和19【答案】 B11. 【问题】 某工程材料多批次进场，为保证抽样检测中样品分布均匀，随机抽样应采取（）抽样方法。A.等距B.多阶段C.分层D.次性【答案】 B12. 【问题】 由于建设工程的投资主要发生在（ ），
5、在这一阶段需要投入大量的人力、物力、财力等，是工程项目建设费用消耗最多的时期，浪费投资的可能性比较大。A.投资阶段B.施工阶段C.设计阶段D.竣工阶段【答案】 B13. 【问题】 关于混凝土抗压强度的离差系数计算Cv=Sn/Rn中，正确的是（）。A.Cv代表混凝土强度的标准差B.Rn代表混凝土抗压强度的离差系数C.Sn代表统计周期内n组试件强度的平均值D.n代表样本容量【答案】 D14. 【问题】 某工程原定2019年6月30日竣工，因承包人原因，工程延至2019年10月30日竣工，但在2019年7月因法律法规的变化导致工程造价增加200万，则该工程合同价款的正确处理方法是（）A.不予调增B.
6、调增100万C.调增150万D.调增200万【答案】 A15. 【问题】 仲裁协议是采取仲裁方式解决争议的前提条件，这体现了仲裁制度的()A.自愿原则B.公平合理原则C.依法独立进行原则D.一裁终局原则【答案】 A16. 【问题】 将19.15修约到小数点后一位是（）。A.19B.19.1C.19.2D.20【答案】 C17. 【问题】 某项目各年的净现金流量见下表。该项目的投资回收期约为( )年。A.2.72B.1.72C.3.42D.2.38【答案】 A18. 【问题】 下列不属于水泥混凝土路面的优点的是（）。A.有利于夜间行车B.稳定性好C.对水泥需求量大D.耐久性好【答案】 C19.
7、【问题】 被担保的债权既有物的担保又有人的担保，且当事人对债权实现未做约定，则下列关于债权人实现债权的方式说法正确的是（）。A.如果物保由债务人自己提供，应当先物保后人保B.如果物保由第三人提供，应当先人保后物保C.可以任意选择物保或者人保优先受偿D.应当先物保后人保【答案】 A20. 【问题】 根据标准施工合同，投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时，差额部分应由（ ）进行补偿。A.发包人B.承包人C.造价咨询机构D.合同条款确定的该风险责任人【答案】 D二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 根据建设工程质量管理条例，存在下列（）行为的，可处1
8、0万元以上30万元以下罚款。 A.勘察单未未按工程建设强制性标准进行勘察B.设计单位未根据勘察成果文件进行工程设计C.建设单位迫使承包方以低于成本的价格竞标D.建设单位明示施工单位使用不合格建筑材料E.设计单位指定建筑材料供应商【答案】 AB2. 【问题】 水利工程建设项目招标过程分为（）阶段。A.招标准备B.招标文件编制C.招标D.决标E.签订合同【答案】 ACD3. 【问题】 下列关于代理的叙述，正确的是（）。A.无权代理行为的后果只能由行为人承担B.无权代理在被代理人追认前相对人可以撤销C.经追认的无权代理行为的法律后果由被代理人承担D.代理人只能在代理权限内实施代理行为E.被代理人在收
9、到相对人催告通知之日起一个月内未作表示的，视为追认【答案】 BCD4. 【问题】 下列选项中属于工程监理规划中工程质量控制任务的有()。A.审查施工单位现场的质量管理组织机构B.审查施工单位现场的管理制度C.定期进行工程计量D.复核施工控制测量成果E.参加工程竣工验收【答案】 ABD5. 【问题】 下列属于标准施工招标文件中应不加修改引用的是()。A.标准施工招标文件投标人须知B.标准施工招标文件投标人须知前附表C.标准施工招标文件评标办法D.标准施工招标文件评标办法前附表E.标准施工招标文件通用合同条款【答案】 AC6. 【问题】 下列选项中，项目监理机构控制建设工程施工质量的任务有()。A
10、.检查施工单位现场质量管理体系B.处理工程质量事故C.控制施工工艺过程质量D.处置工程质量问题和质量缺陷E.组织单位工程质量验收【答案】 ACD7. 【问题】 （2021年真题）根据建设工程监理规范，监理员应履行的职责有（）。A.验收检验批B.检查施工单位投入工程的人力情况C.检查施工单位投入工程的主要设备的使用和运行状况D.进行工程计量E.处置发现的质量问题和安全事故隐患【答案】 BC8. 【问题】 公路交通安全设施施工过程应有真实、准确、齐全、完整的施工原始记录、试验检测数据、质量检验结果等质量保证资料。质量保证资料应包括的内容有（）。A.材料和产品报验资料B.所用全部原材料、产品的现场质
11、量检验结果C.隐蔽工程验收记录及施工影像资料D.施工过程中的检查检验记录E.施工过程中遇到的非正常情况记录【答案】 ACD9. 【问题】 关于要约与承诺的说法，错误的有（）。A.要约是希望与他人订立合同的意思表示B.要约邀请是合同成立过程中的必要过程C.要约到达受要约人可以撤回D.承诺是受要约人同意要约的意思表示E.承诺的内容应当与要约的内容一致【答案】 BC10. 【问题】 关于项目监理机构组织结构形式选择的基本原则是（ ）。A.有利于决策指挥B.有利于信息沟通C.有利于减少资金损失D.有利于工程合同管理E.有利于监理目标控制【答案】 ABD11. 【问题】 根据标准设备采购招标文件中的通用
12、合同条款，设备采购合同履行过程中，卖方未能按时交付合同设备的，应向买方支付迟延交付违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金的计算方法有（）。A.迟交两周的，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的0.5%B.迟交三周的，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的0.5%C.迟交四周的，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1%D.迟交六周的，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1.5%E.迟交八周的，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的2%【答案】 AB12. 【问题】 反映数据分布集中趋势的统计特征量包括（）。A.算术平均值B.中位数C.极差D.偏差系数E.标准偏差【答案】 AB13.
13、 【问题】 政府监督管理职能包括()。A.建立和完善工程质量管理法规B.建立和落实工程质量责任制C.建设活动主体资格的管理D.工程承发包管理E.制定工程建设程序【答案】 ABCD14. 【问题】 在下列材料费用中，承包人可以获得发包人补偿的包括（）。A.由于大量浪费材料其实际用量超过计划用量而增加的材料费用B.由于客观原因材料价格大幅度上涨而增加的材料费用C.由于非承包人责任工程延误导致的材料价格上涨而增加的材料费用D.由于现场承包人仓库被盗而损失的材料费用E.承包人为保证混凝土质量选用高强度等级水泥而增加的材料费用【答案】 BC15. 【问题】 设计施工总承包合同模式下，关于总监理工程师授权
14、的其他监理人员发出的指示，下列说法正确的是（ ）。A.在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意B.在授权范围内发出的指示经总监理工程师确认后与其发出的指示具有同等效力C.承包人对该指示有疑问时，应当首先要求监理人员澄清，不得直接提交总监理工程师D.承包人对该指示有疑问时，可在收到该指示的48 小时内向总监理工程师提出书面异议E.承包人提出书面异议后，总监理工程师应在48 小时内对该指示予以确认、更改或撤销【答案】 A16. 【问题】 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议时，下列处理正确的是（）。A.应当根据评标委员会主席的意见作出结论B.应当根据多数成员的意见作出结论C.持不同
15、意见的成员可以口头说明不同意见及理由，评标报告应当注明该不同意见D.持不同意见的成员应当在评标报告上签署不同意见及理由E.未在评标报告上签署不同意见及理由的成员，视为不同意评标报告【答案】 BD17. 【问题】 提高产品价值的途径有（）。A.功能不变，成本降低B.功能提高，成本不变C.功能小提高，成本大提高D.功能大提高，成本小增加E.功能提高，成本降低【答案】 ABD18. 【问题】 关于评标委员会组成的说法，正确的是（）。A.招标人代表3人，经济、技术等方面专家6人B.招标人代表2人，经济、技术等方面专家5人C.招标人代表2人，经济、技术等方面专家4人D.招标人代表1人，经济、技术等方面专
16、家3人E.招标人代表1人，经济、技术等方面专家5人【答案】 AB19. 【问题】 建设工程组织平行施工的特点有（ ）。A.能够充分利用工作面进行施工B.单位时间内投入的资源量较为均衡C.不利于资源供应的组织D.施工现场的组织管理比较简单E.不利于提高劳动生产率【答案】 AC20. 【问题】 建设单位采用施工总承包模式发包工程的优点有（）。A.分包单位参与管理，可降低施工总承包单位的报价B.建设周期相对较短，有利于工程较早投入使用C.总包合同价确定较早，有利于工程造价控制D.有总承包单位监督和分包单位自控，有利于工程质量控制E.协调工作量减少，有利于合同管理【答案】 CD三 , 大题分析题 (共
17、5题，每题8分)1. 该项目监理规划内容包括：工程项目概况；监理工作范围；监理单位的经营目标；监理工作依据；项目监理机构人员岗位职责；监理单位的权利和义务；监理工作方法及措施；监理工作制度；监理工作程序；工程项目实施的组织；监理工作设施；施工单位需配合监理工作的事宜。【问题】指出事件中项目监理规划内容中的不妥之处。根据建设工程监理规范，写出该项目监理规划还应包括哪些内容。【答案】（1）不妥之处：第监理单位的经营目标；第监理的权利和义务；第监理工作程序；第工程项目的实施组织，第施工单位配合监理工作事宜。（2）项目监理规划还应包括：监理组织形式、人员配备及进退场计划、监理人员岗位职责；工程质量控制
18、；工程造价控制；工程进度控制；安全生产管理的监理工作；合同与信息管理；组织协调。2. 某实施监理的工程，建设单位与甲施工单位签订施工合同，约定的承包范围包括A、B、C、D、E五个子项目，其中，子项目A包括拆除废弃建筑物和新建工程两部分，拆除废弃建筑物分包给具有相应资质的乙施工单位。工程实施过程中发生了下列事件。事件1：由于拆除废弃建筑物的危险性较大，乙施工单位编制了专项施工方案，并组织召开了有甲施工单位与项目监理机构相关人员参加的专家论证会。会后，乙施工单位将该施工方案送交项目监理机构，要求总监理工程师审批。总监理工程师认为该方案已通过专家论证，便签字同意实施。事件2：建设单位要求乙施工单位在
19、废弃建筑物拆除前7日内，将资质等级证明与专项施工方案报送工程所在地建设行政主管部门。事件3：受金融危机影响，建设单位于2010年1月20日正式通知甲施工单位与监理单位，缓建尚未施工的子项目D、E。而此前，甲施工单位已按照批准的计划订购了用于子项目D、E的设备，并支付定金300万元。鉴于无法确定复工时间，建设单位于2010年2月10日书面通知甲施工单位解除施工合同。【问题】1指出事件1中的不妥之处，写出正确做法。2指出事件2中建设单位的不妥之处，写出正确做法。3事件3中，建设单位是否可以解除施工合同说明理由。如果甲施工单位不同意解除合同而继续子项目D、E的施工，项目监理机构应做哪些工作4事件3中
20、，若解除施工合同，根据建设工程监理规范(GB50319-2000)，甲施工单位应得到哪些费用补偿【答案】1事件1的不妥之处及正确做法如下。(1)不妥之处：乙施工单位将专项施工方案送交项目监理机构。正确做法：应由甲施工单位将专项施工方案送交项目监理机构。(2)不妥之处：总监理工程师认为专项施工方案已通过专家论证，便签字同意实施。正确做法：专项施工方案应经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施。2事件2的不妥之处及正确做法如下。(1)不妥之处：建设单位要求乙施工单位报送。正确做法：应该由建设单位报送。(2)不妥之处：在废弃建筑物拆除前7日内报送。正确做法：应该在拆除工程施工15日前报送。(3)
21、不妥之处：报送工程所在地建设行政主管部门。正确做法：应当报送工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门。3建设单位可以解除施工合同。理由：由于主观和客观情况的变化，有时会发生原合同的全部履行或部分履行成为不必要或不可能的情况，可以解除合同。但是建设单位不能单方面解除，应与施工单位共同协商解除。如果甲施工单位不同意解除合同而继续子项目D、E的施工，项目监理机构应就甲施工单位按施工合同规定应得到的款项与建设单位、甲施工单位进行协商，并按合同规定确定甲施工单位应得到的全部款项，并书面通知建设单位和甲施工单位。3. 某工程采用公开招标方式，有A、B、C、D、E、F六家施工单位领取了招标文件。本工程招标
22、文件规定：2012年10月20日下午17：30为投标文件接收终止时间。在提交投标文件的同时，投标单位需提供投标保证金20万元。在2012年10月20日，A、B、C、D、F五家投标单位在下午17：30前将投标文件送达，E单位在次日上午8：00送达。各单位均按招标文件的规定提供了投标保证金。在10月20日上午10：25时，B单位向招标人递交了一份投标价格下降5%的书面说明。开标时，由招标人检查投标文件的密封情况，确认无误后，由工作人员当众拆封，并宣读了A、B、C、D、F五家承包商的名称、投标价格、工期和其他主要内容。在开标过程中，招标人发现C单位的标袋密封处没有投标单位公章，也没有法定代表人印章或
23、签字。评标委员会委员由招标人直接确定，共有4人组成，其中招标人代表2人，经济专家1人，技术专家1人。招标人委托评标委员会确定中标人，经过综合评定，评标委员会确定A单位为中标单位。问题：1.在招标投标过程中有何不妥之处？说明理由。2.B单位向招标人递交的书面说明是否有效？3.在开标后，招标人应对C单位的投标书作何处理，为什么？4.投标书在哪些情况下可作为废标处理？5.招标人对E单位的投标书作废标处理是否正确，理由是什么？问题解析：【答案】1.在招标投标过程中的不妥之处和理由如下：（1）不妥之处：开标时，由招标人检查投标文件的密封情况。理由：招标投标法规定，开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标
24、文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证。（2）不妥之处：评标委员会由招标人确定。理由：一般招标项目的评标委员会采取随机抽取方式。该项目属一般招标项目。（3）不妥之处：评标委员会的组成不妥。理由：根据招标投标法规定，评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。2.B单位向招标人递交的书面说明有效。根据招标投标法的规定，投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。3.在开标后，招标人应对C单位的投标书作废标处理：因
25、为C单位投标书没有单位公章未有法定代表人印章或签字，不符合招标投标法的要求。4.投标书在下列情况下，可作废标处理：逾期送达的或者未送达指定地点的；未按招标文件要求密封的；无单位盖章并无法定代表人签字或盖章的；未按规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；4. 某工程，实施过程中发生如下事件：事件1：总监理工程师对项目监理机构的部分工作做出如下安排：（1）总监理工程师代表负责审核监理实施细则，进行监理人员的绩效考核，调换不称职监理人员；（2）专业监理工程师全权处理合同争议和工程索赔。事件2：施工单位向项目监理机构提交了分包单位资格报审材料，包括：营业执照、特殊行业施工许可证、分包单位业绩
26、及拟分包工程的内容和范围。项目监理机构审核时发现，分包单位资格报审材料不全，要求施工单位补充提交相应材料。事件3：深基坑分项工程施工前，施工单位项目经理审查该分项工程的专项施工方案后，即向项目监理机构报送，在项目监理机构审批该方案过程中就组织队伍进场施工，并安排质量员兼任安全生产管理员对现场施工安全进行监督。事件4：项目监理机构在整理归档监理文件资料时，总监理工程师要求将需要归档的监理文件直接移交本监理单位和城建档案管理机构保存。问题：1.事件1中，总监理工程师对工作安排有哪些不妥之处？分别写出正确做法。2.事件2中，施工单位还应补充提交哪些材料？3.事件3中，施工单位项目经理的做法有哪些不妥
27、之处？分别写出正确做法。4.事件4中，指出总监理工程师对监理文件归档要求的不妥之处，写出正确做法。【答案】1.主要考核考生对总监理工程师和专业监理工程师职责的掌握程度。事件1中，总监理工程师安排工作：（1）不妥之处：总监理工程师代表负责审核监理实施细则；正确做法：总监理工程师负责审核监理实施细则。（2）不妥之处：总监理工程师代表调换不称职监理人员；正确做法：总监理工程师调换不称职监理人员。（3）不妥之处：专业监理工程师全权处理合同争议和工程索赔；正确做法：总监理工程师负责处理合同争议和工程索赔。2.主要考核考生对施工分包单位资格报审材料的掌握程度。事件2中：施工单位还应补充提交的材料包括：企业
28、资质等级证书；专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。3.主要考核考生对专项施工方案的报审程序、实施要求以及专职安全生产管理人员要求的掌握程度。事件3中，施工单位项目经理的做法：（1）不妥之处：审查深基坑专项施工方案后即向项目监理机构报送；正确做法：报送施工单位技术部门，组织专家论证、审查，并经施工单位技术负责人签字后报送项目监理机构。（2）不妥之处：在项目监理机构审批过程中就组织队伍进场施工；正确做法：应在总监理工程师签字批准后组织队伍进场施工。（3）不妥之处：安排质量员兼安全生产管理员对现场施工安全进行监督；正确做法：安排专职安全生产管理员对现场进行施工安全监督。4.主要考核考生对监理
29、文件移交、归档要求的掌握程度。事件4中，总监理工程师对监理文件归档要求的不妥之处：总监理工程师要求将需要归档的监理文件直接移交城建档案管理机构；正确做法：项目监理机构向监理单位移交归档，监理单位向建设单位移交归档，建设单位向城建档案管理机构移交归档。5. 某工程，监理单位承担了施工招标代理和施工监理任务。工程实施过程中发生如下事件：事件1：施工招标过程中，建设单位提出的部分建议如下：（1）省外投标人必须在工程所在地承担过类似工程；（2）投标人应在提交资格预审文件截止日期前提交投标保证金；（3）联合体中标的，可由联合体代表与建设单位签订合同；（4）中标人可以将某些非关键性工程分包给符合条件的分包
30、人完成。事件2：施工合同约定，空调机组由建设单位采购，由施工单位选择专业分包单位安装。空调机组订货时，生产厂商提出由其安装更能保证质量，且安装资格也符合国家要求。于是，建设单位要求施工单位与该生产厂商签订安装工程分包合同，但施工单位提出已与甲安装单位签订安装工程分包合同。经协商安装单位将部分安装工程分包给空调机组生产厂商。事件3：建设单位与施工单位按照建设工程施工合同（示范文本）进行工程价款结算时，双方对下列的费用发生争执：办理施工现场交通、施工噪音有关手续；项目监理机构现场临时办公用房搭建；施工单位采购的材料在使用前的检验或试验；项目监理机构影响正常施工的检查检验；设备单机无负荷试车。事件4
31、：工程完工时，施工单位提出主体结构工程的保修期限为20年，并待工程竣工验收合格后向建设单位出具质量保修书。问题：1逐条指出事件1中监理单位是否应采纳建设单位提出的建议，并说明理由。2分别指出事件2中建设单位和甲安装单位做法的不妥之处，说明理由。3事件3中，各项工作所发生的费用分别应由谁承担？【答案】1.逐条指出事件1中监理单位是否应采纳建设单位提出的建议，并说明理由。答案：对事件1中监理单位是否应采纳建设单位提出的建议及理由具体分析如下：（1）监理单位不能采纳建设单位提出的第一条建议。理由：根据招标投标法第十八条，招标人不得以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人，不得对潜在投标人实行歧视待遇。即
32、意味着招标人不得以本地区工程业绩限制或排斥潜在投标人。（2）监理单位不能采纳建设单位提出的第二条建议。理由：投标人应在提交投标文件截止日期前随投标文件提交投标保证金。（3）监理单位不能采纳建设单位提出的第三条建议。理由：根据招标投标法第三十一条，联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人能承担连带责任。（4）监理单位可以采纳建设单位提出的第四条建议。理由：根据招标投标法第三十条，投标人根据招标文件载明的项目实际情况，拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应当在投标文件中载明。2.分别指出事件2中建设单位和甲安装单位做法的不妥之处，说明理由。答案：事件2中建设单位和甲安装单位做法的不妥之处及理由具体如下：（1）建设单位做法的不妥之处：要求施工单位与生产厂商签订安装工程分包合同。理由：招标人（建设单位）不得直接为施工总包单位指定分包单位。