《测绘技术合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《测绘技术合同.docx（14页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、测绘技术合同甲方（定作人）：法定代表人：身份证号码：通讯地址： ：乙方（承揽人）：法定代表人：身份证号码：通讯地址： ：乙方测绘资质等级：乙方测绘资质证书号码：依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国测绘法和 有关法律法规，经双方协商全都签订本合同。第一条测绘目的：0其次条测绘范围1.测区地点：；甲方：1 .甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有力量 履行本合同。2 .甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。3 .在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机 构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁 定、裁决或详细行政行为。4 .甲方为签署本
2、合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的 签署人是甲方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方 具有法律约束力。乙方：1 .乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有力量 履行本合同。2 .乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。3 .在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机 构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁 定、裁决或详细行政行为。4 .乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的 签署人是乙方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方 具有法律约束力。其次十一条保密甲乙双方保证对在争论、签订、执行本合同过程中
3、所获悉的属于 对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料（包括商业隐秘、公司方 案、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业隐秘）予 以保密。未经该资料和文件的原供应方同意，另一方不得向任何第三 方泄露该商业隐秘的全部或局部内容。但法律、法规另有规定或双方 另有商定的除外。保密期限为 年。其次十二条通知1 .依据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文 件往来及与本合同有关的通知和要求等，必需用书面形式，可采纳（书信、 、电报、当面送交等）方式传递。以 上方式无法送达的，方可实行公告送达的方式。2 .各方通讯地址如下：3 . 一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起 日内，以书面形式
4、通知对方；否那么，由未通知方担当由此而引起的相关责任。其次十三条合同的变更本合同履行期间，发生特别状况时，甲、乙任何一方需变更本合 同的，要求变更一方应准时书面通知对方，征得对方同意后，双方在 规定的时限内（书面通知发出 天内）签订书面变更合同，该合 同将成为合同不行分割的局部。未经双方签署书面文件，任何一方无 权变更本合同，否那么，由此造成对方的经济损失，由责任方担当。其次十四条争议的处理.本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。1 .本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决， 也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按以下第 种方式解决：(1)提交 仲裁委员会仲裁；(2)依法
5、向人民法院起诉。其次十五条不行抗力1 .假如本合同任何一方因受不行抗力大事影响而未能履行其在 本合同下的全部或局部义务，该义务的履行在不行抗力大事阻碍其履 行期间应予中止。2 .声称受到不行抗力大事影响的一方应尽可能在最短的时间内 通过书面形式将不行抗力大事的发生通知另一方，并在该不行抗力大 事发生后 日内向另一方供应关于此种不行抗力大事及其持续时 间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不 行抗力大事导致其对本合同的履行在客观上成为不行能或不实际的 一方，有责任尽一切合理的努力消退或减轻此等不行抗力大事的影 响。3 .不行抗力大事发生时，双方应马上通过友好协商打算如何执 行
6、本合同。不行抗力大事或其影响终止或消退后，双方须马上恢复履 行各拘束本合同项下的各项义务。如不行抗力及其影响无法终止或消 退而致使合同任何一方丧失连续履行合同的力量，那么双方可协商解除 合同或临时延迟合同的履行，且遭受不行抗力一方无须为此担当责 任。当事人拖延履行后发生不行抗力的，不能免除责任。4 .本合同所称“不行抗力”是指受影响一方不能合理掌握的， 无法预料或即使可预料到也不行避开且无法克服，并于本合同签订日 之后消失的，使该方对本合同全部或局部的履行在客观上成为不行能 或不实际的任何大事。此等大事包括但不限于自然灾难如水灾、火灾、 旱灾、台风、地震，以及社会大事如战斗（不管曾否宣战）、动
7、乱、 罢工，政府行为或法律规定等。其次十六条合同的解释本合同未尽事宜或条款内容不明确，合同双方当事人可以依据本 合同的原那么、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容，依据通常理 解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力，除非解释与法律或本 合同相抵触。其次十七条补充与附件本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不行分割的组成局部，与本合同具有同等的法律效力。其次十八条合同的效力.本合同有效期为 年，自 年 月 日至年 月 B o.本合同正本一式 份，双方各执 份，具有同等法律效力。甲方：乙方：年 月 日年 月 日
8、2 .面积：3 .测区地理位置：第三条测绘内容.测绘工程：1 .工作量：第四条 执行技术标准测绘技术标准依据我国和 有关技术法律规范执行。标准名称标准代号标准等级备注其他技术标准： 第五条测绘工程费1.取费依据：我国公布的测绘产品价格标准。2.取费工程及预算工程总价款:工程名称工作量单价（元）合计（元）工程总价款：元（大写：） o3 .工程完工后，依据实际测绘工作量核计实际工程价款。4 .其他：。第六条结算方式.自合同签订之日起 日内甲方向乙方支付定金人民币元。并预付工程预算总价款的%，人民币 元。1 .当乙方完成预算工程总量的时，甲方向乙方支付预算工程价款的%,人民币 元。2 .当乙方完成预
9、算工程总量的%时，甲方向乙方支付预 算工程价款的%,人民币 元。3 .乙方自工程完工之日起 日内，依据实际工作量编制工程结算书，经甲、乙双方共同审定后，做为工程价款结算依据。自测 绘成果验收合格之日起 日内，甲方应依据工程结算结果向乙方全部结清工程价款。4 .其他：o第七条资料供应1 .自合同签订之日起 日内，甲方应向乙方提交以下资料,并保证供应应乙方的全部资料及文件均为真实、合法、有效、完整、 精确，并担当由该等文件而引起的全部责任。(1)该工程全套设计图纸、电子图；(2)符合相关文件规定的共用面积分摊说明及配套的分摊彩图;(3)公安部门批准的工程坐落及房间号码编排表；(4)建设工程规划许可
10、证及附件；(5)人防部门批准或备案的人防建设方案；(6)测绘工作中需要的其他相关说明、文件2 .乙方自收到甲方的有关材料之日起日内，审查甲方供 应的资料是否符合测算要求。依据甲方的有关资料和本合同的技术要 求完成技术设计书的编制，并交甲方审定。第八条审定甲方自接到乙方编制的技术设计书之日起 日内完成技术设计书的审定工作，并提出书面审定意见。第九条进场乙方应自收到甲方对技术设计书同意实施的审定意见之日起日内组织测绘队伍进场作业。第十条条件供应甲方应保证乙方的测绘队伍顺当进入现场工作，对乙方进场人员 的工作供应现场升降工具以及生活等必要的条件。第十一条进度确保乙方应依据技术设计书要求确保测绘工程如
11、期完成。甲方应保证 工程款按时到位，从而使工程顺当能够进行。第十二条测绘成果的使用甲方允许乙方内部使用执行本合同所生产的测绘成果。同时乙方 也允许甲方内部使用为执行本合同所供应的属于乙方的全部测绘成 果。第十三条转包未经甲方允许，乙方不得将本合同标的的全部或局部转包给第三方。第十四条 测绘工程完成工期序号测绘工程完成时间备注全部测绘成果应于 年 月 日前交甲方验收。第十五条验收与争议乙方应于工程完工之日起 日内书面通知甲方验收，甲方应自接到完工通知之日起 日内，组织有关专家，依据本合同商定 使用的技术标准和技术要求，对乙方所完工的测绘工程完成验收，并 出据测绘成果验收报告书。对乙方所供应的测绘
12、成果的质量有争议的，由测区所在地的省级测绘产品质量监督检验站裁决。其费用由败诉方担当。第十六条权利商定对乙方测绘成果的全部权、使用权和著作权归属的详细商定如 下：。第十七条成果交付自测绘工程费全部结清之日起 日内，乙方依据技术设计书的要求向甲方交付全部测绘成果。序号成果名称规格数量备注乙方向甲方交付商定的测绘成果 份。甲方如需增加测绘成果份数，需另行向乙方支付每份工本费 元。第十八条 甲方违约责任1 .合同签订后，由于甲方工程停止而终止合同的，乙方未进入 现场工作前，甲方无权恳求返还定金。双方没有商定定金的，向乙方 偿付预算工程费的%,人民币 元；乙方已进入现场工 作，甲方应按完成的实际工作量
13、支付工程价款，并按预算工程费 的% （元）向乙方偿付违约金。2 .乙方进场后，甲方未给乙方供应必要的工作、生活条件而造 成停窝工时，甲方应支付给乙方停窝工费，停窝工费按合同商定的平 均工日产值（元/日）计算，同时工期顺延。3 .甲方未按要求支付乙方工程费，应按顺延天数和当时银行贷 款利息，向乙方支付违约金。影响工程进度的，甲方应担当顺延工期 的责任，并依据本条其次项的商定向乙方支付停窝工费。4 .对于乙方供应的图纸等资料以及属于乙方的测绘成果，甲方 有义务保密，不得向第三人供应或用于本合同以外的工程，否那么乙方 有权要求甲方按本合同工程款总额的%赔偿损失。5 .其他：o第十九条乙方违约责任1
14、.合同签订后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方应向甲 方双倍返还定金。双方没有商定定金的，乙方向甲方赔偿已付工程价 款的%,人民币 元，并归还甲方预付的 全部工程款。2 .在甲方供应了必要的工作、生活条件，并且保证了工程款按 时到位，乙方未能按合同规定的日期提交测绘成果时，应向甲方赔偿 拖期损失费，每天的拖期损失费按合同商定的预算工程总价款 的%计算。因天气、交通、政府行为、甲方供应的资料不精确 等影响测绘作业的客观缘由造成的工程拖期，乙方不担当赔偿责任。3 .乙方供应的测绘成果质量不合格的，乙方应负责无偿予以重 测或实行补救措施，以到达质量要求。因测绘成果质量不符合合同要 求（而又非甲方供应的图纸资料缘由所致）造成后果时，乙方应对因 此造成的直接损失负赔偿责任，并担当相应的法律责任（由于甲方供 应的图纸资料缘由产生的责任由甲方自己负责）。返工周期为 天,到 年 月 日完成，并向甲方供应测绘成果。4 .对于甲方供应的图纸和技术资料以及属于甲方的测绘成果， 乙方有保密义务，不得向第三人转让，否那么，甲方有权要求乙方按本 合同工程款总额的%赔偿损失。5 .乙方擅自转包本合同标的的，甲方有权解除合同，并可要求 乙方偿付预算工程费% （人民币 元）的违约金。6 .其他：o其次十条声明及保证