2022年测绘技术合同.docx

《2022年测绘技术合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年测绘技术合同.docx（15页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、精选学习资料 - - - - - - - - - 合同编号： _ 甲方（定作人）： _ 法定住址： _ 法定代表人： _ 职务： _ 托付代理人： _ 身份证号码： _ 通讯地址： _ 邮政编码： _ 联系人： _ 电话： _ 传真： _ 帐号： _ 电子信箱： _ 乙方（承揽人）： _ 法定住址： _ 法定代表人： _ 职务： _ 托付代理人： _ 身份证号码： _ 通讯地址： _ 邮政编码： _ 联系人： _ 电话： _ 传真： _ 帐号： _ 电子信箱： _ 乙方测绘资质等级： _ 乙方测绘资质证书号码： _ 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国测绘法和有关法律法规,经双方协商一样签

2、订本合同；第一条 测绘目的： _；其次条 测绘范畴 1测区地点： _ 2面积： _ 3测区地理位置： _第三条 测绘内容 1测绘工程： _ 2工作量： _ 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 9 页精选学习资料 - - - - - - - - - 第四条 执行技术标准测绘技术标准依据国家和 _有关技术规范执行；序 号标准名称标准代号标准等级其他技术标准： _；第五条 测绘工程费1取费依据：国家颁布的测绘产品价格标准；2取费工程及预算工程总价款：序号工程名称工作量名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 9 页精选学习资料 - - - - - - - - - 单

3、价（元）合计（元）工程总价款：3工程完工后,依据实际测绘工作量核计实际工程价款；4_；第六条结算方式_1自合同签订之日起 _日内甲方向乙方支付定金人民币元；并预付工程预算总价款的_,人民币 _元；2当乙方完成预算工程总量的 _时,甲方向乙方支付预算工程价款的 _,人民币 _元；3当乙方完成预算工程总量的_时,甲方向乙方支付预算工程价款的 _,人民币 _元；名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 9 页精选学习资料 - - - - - - - - - 4乙方自工程完工之日起 _日内,依据实际工作量编制工程结算 书,经甲、乙双方共同审定后,做为工程价款结算依据；自测绘成果验收合格之

4、日起 _日内,甲方应依据工程结算结果向乙方全部结清工程价款；5_；第七条 资料供应1自合同签订之日起 _日内,甲方应向乙方提交以下资料,并保 证供应应乙方的全部资料及文件均为真实、合法、有效、完整、精确,并承担由该等文件而引起的全部责任；（1）该工程全套设计图纸、电子图；（2）符合相关文件规定的共用面积分摊说明及配套的分摊彩图；（3）公安部门批准的工程坐落及房间号码编排表；（4）建设工程规划许可证及附件；（5）人防部门批准或备案的人防建设方案；（6）测绘工作中需要的其他相关说明、文件；2乙方自收到甲方的有关材料之日起_日内,审查甲方供应的资料是否符合测算要求；依据甲方的有关资料和本合同的技术要

5、求完成技术设计 书的编制,并交甲方审定；第八条 审定甲方自接到乙方编制的技术设计书之日起 审定工作,并提出书面审定看法；第九条 进场_日内完成技术设计书的乙方自收到甲方对技术设计书同意实施的审定看法之日起 _日内组织测绘队伍进场作业；第十条 条件供应甲方应保证乙方的测绘队伍顺当进入现场工作,对乙方进场人员的工作提供现场升降工具以及生活等必要的条件；第十一条 进度确保乙方应当依据技术设计书要求确保测绘工程如期完成；甲方应保证工程款按时到位,从而使工程顺当能够进行；第十二条 测绘成果的使用甲方答应乙方内部使用执行本合同所生产的测绘成果；同时乙方也答应甲方内部使用为执行本合同所供应的属于乙方的全部测

6、绘成果；第十三条 转包未经甲方答应,乙方不得将本合同标的的全部或部分转包给第三方；第十四条 测绘工程完成工期序号名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 9 页精选学习资料 - - - - - - - - - 测绘工程完成时间备注全部测绘成果应于 _年_月_日前交甲方验收；第十五条 验收与争议乙方应当于工程完工之日起_日内书面通知甲方验收,甲方应当自接到完工通知之日起 _日内,组织有关专家,依据本合同商定使用的技 术标准和技术要求,对乙方所完工的测绘工程完成验收,并出据测绘成果验收 报告书；对乙方所供应的测绘成果的质量有争议的,由测区所在地的省级测绘产品 质量监督检验站裁决；其费

7、用由败诉方承担；第十六条 权益商定 对乙方测绘成果的全部权、使用权和著作权归属的详细商定如下：_；名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 9 页精选学习资料 - - - - - - - - - 第十七条 成果交付 自测绘工程费全部结清之日起 向甲方交付全部测绘成果；序号 成果名称规格 数量 备注_日内,乙方依据技术设计书的要求名师归纳总结 乙方向甲方交付商定的测绘成果_份；甲方如需增加测绘成果份第 6 页,共 9 页数,需另行向乙方支付每份工本费_元；- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 第十八条 甲方违约责任 1合同签订后,由于甲方工程停

8、止而终止合同的,乙方未进入现场工作 前,甲方无权恳求返仍定金；双方没有商定定金的,向乙方偿付预算工程费的 30,人民币 _元；乙方已进入现场工作,甲方应按完成的实际工作量 支付工程价款,并按预算工程费的 _（ _元）向乙方偿付违 约金；2乙方进场后,甲方未给乙方供应必要的工作、生活条件而造成停窝工 时,甲方应支付给乙方停窝工费,停窝工费按合同商定的平均工日产值（_元日）运算,同时工期顺延；3甲方未按要求支付乙方工程费,应按顺延天数和当时银行贷款利息,向 乙方支付违约金；影响工程进度的,甲方应承担顺延工期的责任,并依据本条 其次项的商定向乙方支付停窝工费；4对于乙方供应的图纸等资料以及属于乙方的

9、测绘成果,甲方有义务保 密,不得向第三人供应或用于本合同以外的工程,否就乙方有权要求甲方按本 合同工程款总额的 20赔偿缺失；5_；第十九条 乙方违约责任 1合同签订后,如乙方擅自中途停止或解除合同,乙方应向甲方双倍返仍 定金；双方没有商定定金的,乙方向甲方赔偿已付工程价款的 _,人 民币 _元,并归仍甲方预付的全部工程款；2在甲方供应了必要的工作、生活条件,并且保证了工程款按时到位,乙 方未能按合同规定的日期提交测绘成果时,应向甲方赔偿拖期缺失费,每天的拖期缺失费按合同商定的预算工程总价款的_运算；因天气、交通、政府行为、甲方供应的资料不精确等影响测绘作业的客观缘由造成的工程拖 期,乙方不承

10、担赔偿责任；3乙方供应的测绘成果质量不合格的,乙方应负责无偿予以重测或实行补 救措施,以达到质量要求；因测绘成果质量不符合合同要求（而又非甲方供应 的图纸资料缘由所致）造成后果时,乙方应对因此造成的直接缺失负赔偿责 任,并承担相应的法律责任（由于甲方供应的图纸资料缘由产生的责任由甲方 自己负责）；返工周期为 _天,到 _年_月_ 日完成,并向甲方供应测绘成果；4对于甲方供应的图纸和技术资料以及属于甲方的测绘成果,乙方有保密 义务,不得向第三人转让,否就,甲方有权要求乙方按本合同工程款总额的 20赔偿缺失；5乙方擅自转包本合同标的的,甲方有权解除合同,并可要求乙方偿付预 算工程费 30（人民币

11、_元）的违约金；6_；其次十条 声明及保证 甲方：1甲方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有才能履行本合同；2甲方签署和履行本合同所需的一切手续（_）均已办妥并合法有效；名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 9 页精选学习资料 - - - - - - - - - 3在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出 任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为；4甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是甲 方法定代表人或授权代表人；本合同生效后即对合同双方具有法律约束力；乙方：1乙方为一家依法设立并合法存续的

12、企业,有权签署并有才能履行本合 同；2乙方签署和履行本合同所需的一切手续（有效；_）均已办妥并合法3在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出 任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政 行为；4乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是乙 方法定代表人或授权代表人；本合同生效后即对合同双方具有法律约束力；其次十一条 保密 甲乙双方保证对在争论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方的且 无法自公开渠道获得的文件及资料（包括商业隐秘、公司方案、运营活动、财 务信息、技术信息、经营信息及其他商业隐秘）予以保密；未经该资料和文件 的原

13、供应方同意,另一方不得向任何第三方泄露该商业隐秘的全部或部分内 容；但法律、法规另有规定或双方另有商定的除外；保密期限为 _年；其次十二条 通知 1依据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与 本合同有关的通知和要求等,必需用书面形式,可采纳 _（书信、传 真、电报、当面送交等）方式传递；以上方式无法送达的,方可实行公告送达 的方式；2各方通讯地址如下： _；3一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起_日内,以书面形式通知对方；否就,由未通知方承担由此而引起的相关责任；其次十三条 合同的变更 本合同履行期间,发生特别情形时,甲、乙任何一方需变更本合同的,要 求变更一方应准时书面

14、通知对方,征得对方同意后,双方在规定的时限内（书 面通知发出 _天内）签订书面变更协议,该协议将成为合同不行分割的 部分；未经双方签署书面文件,任何一方无权变更本合同,否就,由此造成对 方的经济缺失,由责任方承担；其次十四条 争议的处理 1本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行说明；2本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关 部门调解；协商或调解不成的,按以下第 _种方式解决：（1）提交 _仲裁委员会仲裁；（2）依法向人民法院起诉；名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 9 页精选学习资料 - - - - - - - - - 其次十五条 不行抗力 1假如

15、本合同任何一方因受不行抗力大事影响而未能履行其在本合同下的 全部或部分义务,该义务的履行在不行抗力大事阻碍其履行期间应予中止；2声称受到不行抗力大事影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形 式将不行抗力大事的发生通知另一方,并在该不行抗力大事发生后 _日 内向另一方供应关于此种不行抗力大事及其连续时间的适当证据及合同不能履 行或者需要延期履行的书面资料；声称不行抗力大事导致其对本合同的履行在 客观上成为不行能或不实际的一方,有责任尽一切合理的努力排除或减轻此等 不行抗力大事的影响；3不行抗力大事发生时,双方应立刻通过友好协商打算如何执行本合同；不行抗力大事或其影响终止或排除后,双方须立刻复原

16、履行各悠闲本合同项下 的各项义务；如不行抗力及其影响无法终止或排除而致使合同任何一方丢失继 续履行合同的才能,就双方可协商解除合同或临时推迟合同的履行,且遭受不 可抗力一方无须为此承担责任；当事人迟延履行后发生不行抗力的,不能免除 责任；4本合同所称“ 不行抗力” 是指受影响一方不能合理掌握的,无法预料或 即使可预料到也不行防止且无法克服,并于本合同签订日之后显现的,使该方 对本合同全部或部分的履行在客观上成为不行能或不实际的任何大事；此等事 件包括但不限于自然灾难如水灾、火灾、旱灾、台风、地震,以及社会大事如 战争（不论曾否宣战）、动乱、罢工,政府行为或法律规定等；其次十六条 合同的说明 本

17、合同未尽事宜或条款内容不明确,合同双方当事人可以依据本合同的原 就、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容,依据通常懂得对本合同作出合 懂得释；该说明具有约束力,除非说明与法律或本合同相抵触；其次十七条 补充与附件 本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,甲 乙双方可以达成书面补充合同；本合同的附件和补充合同均为本合同不行分割 的组成部分,与本合同具有同等的法律效力；其次十八条 合同的效力 1本合同有效期为 _年,自 _年_月_日 至_年_月_日；力；2本合同正本一式 _份,双方各执 _份,具有同等法律效甲方（盖章）： _ 法定代表人（签字）： _ 托付代理人（签字）： _ 签订地点： _ _年_月_日乙方（盖章）： _ 法定代表人（签字）： _ 托付代理人（签字）： _ 签订地点： _ _年_月_日名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页,共 9 页