《Z项目承包协议书 .doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《Z项目承包协议书 .doc(7页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、项目承包协议书 甲方: (以下简称甲方)乙方: 张永长(x) (以下简称乙方)依照中华人民共和国协议法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲方同意将 乙方自己承接的 项目承包给乙方施工,实行内部承包,双方就承包事项协商一致,订立本协议。一、 工程概况工程名称: 乙方自己承接的所有工程项目 工程内容:与建设单位签订合同中的全部工作量二、工程承包范围承包范围: 施工合同约定的全部工作内容 三、协议工期开工日期: 按施工合同的约定 竣工日期: 按施工合同的约定 协议工期总日历天数 按施工合同的约定 四、质量、安全文明标准工程质量标准: 按施工合同的约
2、定 安全文明标准: 按施工合同的约定 五、本项目工程价款: 按施工合同的约定结算的价款 。六、管理费:甲方向乙方收取本工程结算总价 1% 的管理费,收取时间和比例按工程款拨付款同比例执行。七、保证金:除业主方收取的保证金外,甲方不再收取。八、甲方为了表示对乙方的支持,建设单位交纳社会保障费的甲方负责结算,乙方提供缴纳凭证或由甲方代为缴纳,退还部分归乙方所有。九、乙方在施工中严格按照建筑法和“工程合同”的约定内容施工。严格按国家规定的施工规范施工,服从甲方的管理。如有违反以上所列,甲方有权中途接管,接管后按已发生工程量的80%结算。十、甲方责任:必要时,委派项目经理一名,安全员一名, 负责如下现
3、场的全面工作。1、协助乙方协调与业主等外部单位的工作。2、协助乙方考察有劳务资质的公司及队伍和供料商,审查乙方签订的劳务合同、材料供应和机械租赁合同。3、检查监督工程质量、施工安全、施工进度。协助乙方建立各种规章制度,树立“质量第一、安全第一、用户第一”的职业道德。4、监督乙方按协议支付工程款及各种税费。5、 控制工程质量、安全检查及验收。6、有权主持对本项目所产生的各类事故的处理。7、有权对乙方在施工活动中如发生重大质量或安全事故、进度缓慢等现象,执行停工整顿、终止本协议、更换施工队伍。8、协助乙方搞好结算工作。9、乙方拖欠民工工资的,甲方有权按拖欠额乘以1.3的系数扣除乙方的债权。十一、乙
4、方权利义务:1、执行“建设工程施工合同”中的承包方职责的全部内容及相关各项文件。2、执行甲方及业主方、监理方在工程管理中的全部规定。 3、 承担施工过程中的全部质量、进度与安全责任,承担本项目各类事故处理的费用和法律责任。 4、在公司的监督下自行组建管理层和劳务作业层队伍,编制施工方案、进度计划,建立健全各项管理制度;相关内容均需报公司批准、备案。 5、不得以个人名义对主要材料进行赊购、租赁活动。 6、承担施工过程中项目发生的各类费用。 7、承担工程竣工后的全部维修工作及维修费用。 8、乙方向业主交接工程时,必须按规定报送各类完整的工程技术资料、安全技术资料。 9、乙方应以甲方名义与有合法经营
5、权的劳务公司签约该项目施工劳务合同,并取得劳务公司的全权委托,同时承担向劳务公司交纳的费用,不得转包或分包。10、如果工程项目较大,公司认为有必要派项目经理时,乙方负责安排项目经理的食宿,并配备必要的办公条件。11、配备的五大员名单要报到公司,并支付五大员基本工资以外的绩效考核工资。12、乙方施工期间,加强施工现场的安全教育,确保安全生产,不发生任何事故。如因乙方违反安全生产规范造成财产损失和人身伤害事故,其民事、经济责任全部又乙方承担。凡出现事故的不准瞒报,必须在5小时内书面报告到公司。十四、奖 罚:1. 乙方要确保达到与业主签约的建设工程施工合同中的质量标准,如果质量达不到标准,经整改仍然
6、达不到,甲方有权处罚达不到标准造价的0.3%。2、对现场的工程质量公司采取每月检查一次,对存在的工程质量问题以书面形式下达给乙方,并在下次检查时进行复查,在复查中发现没有整改,将处以200010000元的处罚、对出现的质量事故给甲方造成恶劣影响的,甲方将根据事情的轻重给予20000的处罚。并有权要求暂停施工。对工程存在严重问题的,公司有权更换队伍。3、乙方应确保安全生产,如果在工程施工过程中因安全责任造成职能部门发出的停工整改;甲方将根据事情的轻重处以相应的罚款。如发生安全事故,无论大小均由乙方负责,并承担因此所造成的经济损失,给公司造成负面影响的处以相应的罚款。并对以后出现的一切民事纠纷承担
7、一切责任。4、乙方应承担本合同范围内的所有债权债务,如出现索要人工,材料、设备及其它工程费用给甲方造成影响的,甲方有权使用工程款支付债权人,因支付资金所产生的财务费用均由乙方承担。5、业主及其它部门的处罚或索赔事项的一切费用均由乙方承担,并接受甲方对每次的处罚和索赔给予相应的处罚,由甲方从工程款中扣除。6、乙方在现场施工时,对各职能部门应以甲方名义,不得做出任何有损甲方企业信誉及形象的事情,否责甲方视情节轻重程度,给予乙方1000050000元罚款,或直接清除出场。7、乙方在施工过程中应服从甲方派驻项目经理的管理,如不服从管理,视为不服从公司管理,公司有权进行处罚。8、乙方在施工期间所发生的民
8、工上访事件,乙方应及时的处理,因处理不力给公司造成负面影响的,公司将对承包人每次罚款5万元。 9、 乙方无正当理由要求中止协议,则应按项目所交管理费的双倍费用补偿给甲方,同时继续承担乙方在经营期间的所有责任。 10、 乙方因自身原因,未能按照工程进度计划完成施工进度或工程质量不能达到施工协议规定的标准,造成业主方对甲方经济惩罚时,或给甲方声誉造成严重损害的,乙方除全部承担罚款外,还应按该“建设工程施工合同造价”的3%向甲方支付违约金。 11、 因乙方责任造成的各类事故,乙方除自行承担经济损失责任外,并按该项事故损失额的30%赔偿甲方名誉损失;其事故影响到甲方招投标或资质时,甲方有权继续向乙方索
9、赔损失。12、乙方如因外欠工人工资或安全、质量事故、工期拖延、材料、租赁款等,引发甲方账户被封查,凡因乙方债务原因造成法院对甲方财务账户查封者,乙方承担查封期间查封额月息3%的利息。13、乙方以保证金和个人全部财产对此承担无限法律责任,工程保修金在甲方确定乙方无任何债务后返还给乙方。 14、未经甲方允许,乙方私自刻制甲方相关印章,一经发现,除限期收回外,乙方还应向甲方支付每枚印章50000元罚金;造成后果的承担其全部法律责任和经济损失。 15、未经公司同意盖章并备案,私自签订本项目相关协议的,将对乙方处以20万元的罚款;造成经济损失的,乙方应全部承担,甲方有权追究法律责任十五、争议的解决1、 本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决。2、 如果双方通过友好协商不能解决争议,则可通过诉讼,并由甲方所在地云龙区人民法院裁决。十六、本协议一式四份,甲方执二份,乙方执二份,均具有相等的法律效应,双方签字后生效。乙方负有该协议的保密义务,如将该协议的原件或复印件传递给第三方,甲方有权对乙方处以罚款。 发包人:(签章) 承包人(签证) 年 月 日 年 月 日