中燃班组承包装饰合同本.doc

《中燃班组承包装饰合同本.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中燃班组承包装饰合同本.doc（13页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、合同编号： ZS2012-09-002A 签订地点： GF-2012-10-18 签订时间： 年 月 日 建筑装饰工程施工内部承包合同 发包方：安徽工业设备安装公司中燃分公司 （以下简称甲方）承包方： （以下简称乙方）按照中华人民共和国合同法及有关法律、法规的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：第一条 工程概况1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 1.3 承包范围：南京市政管网工程、低压庭院工程及户内安装工程 （以实际发生工程量为准）。1.4 承包方式：主材及设备由发包人/业主（发包人/业主提供的主材及设备明细见本合同附件1发包人提供材料及设备一览表）提供；承包人承包：（）施工、（

2、）辅材、其它： 附属工程 1.5 工期：本工程以业主方要求开工日期开工，于任务单中工程最终验收合格时竣工（单项工程工期以发包人下发的施工任务书为准。）。1.6 工程质量：按国家及行业标准和设计要求及相关技术文件施工验收，质量达到合格标准。1.7 合同价款： 1.7.1合同总价及单价的制定原则并乘以乙方承包系数，即工程总价承包系数 %为乙方工程总价，采用中燃集团建筑安装工程综合价格（2011年第V1.0版）的中压管线工程，使用以下条款：1.7.2乙方以中燃集团建筑安装工程综合价格（2011年第V1.0版）市政工程(新建、改造)价格的 %作为本工程合同单价；新建小区庭院户内工程价格的 %作为本工程

3、合同单价，管道超长部分按综合价格中户内燃气管道安装工程编制说明条款计费；老小区庭院户内工程价格的 %作为本工程合同单价，管道超长部分按综合价格中户内燃气管道安装工程编制说明条款计费；工商业用户工程价格的 %作为本工程合同单价。1.7.2合同单价已包括施工设备、劳务、管理、材料及设备（除发包人供应主材外）、安装、维护、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用。即包括直接、间接工程费、特定条件下计取的费用、计划利润、定额编制测定费、税金等；为完成本工程所需进行的如：临时工程摊销、物价上涨、施工干扰、施工措施费用的摊入；发包人所供材料及设备由指定地点运至施工现场的运杂费；施工单位自购的材料费、设备费

4、等及合同内指明施工单位承担的风险义务和责任费用；工程量及计价规则按中燃集团建筑安装工程综合价格（2011年第V1.0版）编制说明执行。1.8 合同文件使用语言及标准、适用法律和解释顺序：1.8.1、合同语言。本合同文件使用汉语。1.8.2、适用法律法规：国家有关法律、法规和地方的有关法规、规章及规范性文件均对本合同有约束力。1.8.3、适用标准、规范：按施工合同有关约定，按国家现行质量评定标准和施工技术验收规范执行。1.8.4、合同文件的内容及解释顺序如下：1.8.4.1 本合同；1.8.4.2 业主工程及会议纪要；1.8.4.3 甲方的投标书、业主的招标文件及回标文件（含承诺书）；1.8.4

5、.4 国家及行业规范规程；1.8.4.5 施工图纸，设计变更、业主公司签字盖章认可的签证；1.8.4.6 若合同文件之间有任何矛盾或合同文件出现含糊不清时，如双方无法协商一致形成补充协议的情况下，依据上述排列顺序解释合同文件。1.9工程履约担保：承包人在合同签订后7日内向发包人提供金额为人民币壹拾万元的履约保证金作为担保，按合同约定履行自己的各项义务。履约保证金担保期限为一年，一年期届满但尚有工程未竣工验收的，担保期限再延长一年，双方同意提前终止担保期限的除外。承包人违约后，发包人有权根据通用条款和专用条款35.2的规定直接扣除相应金额的履约保证金或通知提供担保的第三方银行承担相应法律责任。第

6、二条 甲方工作2.1 开工前，甲方向乙方提供施工城市燃气公司联系方式，并负责派人对接。甲方向乙方说明中燃各城市的办公流程。2.2 甲方 为驻工地项目经理，负责项目部全面生产管理及执行公司生产、管理规章制度，对工程质量、进度、安全进行监督检查，对接业主、监理方，协助乙方办理验收、变更、签证、登记手续和其他事宜，报监理及业主批准。甲方全面监督乙方劳务合同签订、结算、支付、材料采购和材料款支付。并将相关合同、劳务人员报公司备案。甲方管理人员由乙方进行考勤并支付工资（甲方在乙方工程款中直接代扣）,工资标准: /月。乙方安排食宿并报销长途车费，甲方负责办理工程施工的各种批件、证件，费用由乙方承担；2.3

7、 检查督促乙方按照国家及地方有关规定，做好工程质量、安全生产、文明施工、综合治理、贯标等各项管理工作，实现企业名牌目标；2.4 审查乙方编制的施工组织设计，参与施工过程中重大技术问题的方案讨论和实施；参与对安全和质量事故的处理，事故处理所发生的费用由乙方承担，掌握施工进度、帮助乙方实现预定的计划目标，按时向业主收取工程进度款。控制资金的合理使用，以保证工程顺利进行。2.5 甲方各部门积极配合该项目日常工作。第三条 乙方工作3.1 参加业主方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划编制施工组织设计、用电、安全等专项施工方案，交业主方审定后报现场监理工程师批准并执行。3.2 指派

8、 为乙方驻工地代表，负责合同履行。按业主要求组建项目部，达到标准项目部标准（管理人员齐全并就位，办公设施齐全、管理制度上墙、工人上岗前通过岗前安全教育和考试），按要求组织施工，保质、 保量、 按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。乙方未经甲方同意，不准转包，私自转包公司将罚款人民币伍万元。乙方驻工地代表联系方式： ，并承诺每月在工地时间不低于28天，每天不低于8小时，否则乙方每天支付甲方违约金1000元天。乙方工人食宿、交通费用乙方自理。3.3 严格执行施工规范、 安全操作规程、 防火安全规定、 环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。做好材料报验及检验（乙方

9、承担全部所需费用），参加竣工验收及编制竣工资料，编制工程结算。3.4 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线。做好施工现场保卫、文明施工、和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。乙方承担以上所需的全部费用。3.5 施工中未经业主方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。乙方自行提供配电设备至三级配电箱，二级配电箱以后的电缆、配电箱等配电用具及照明用具。施工用水、电由业主方提供，乙方挂表计量并支付相关费用。甲方协调有关部门做好施工现场保卫、 消防、 垃圾向外运输处理等工作，乙方承担相应费用。3

10、.6 交工前做好半成品、成品的保护工作，并负责修复其造成的损坏。参与交工验收，并负责对交工验收时提出存在缺陷的部位进行无偿修理，直至符合约定的质量标准且竣工验收合格；工程竣工未移交业主之前，乙方负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。3.7 乙方每月必须将工程进度报告、预算书、签证及时报送公司经营管理部进行综合管理，对于未经公司审核通过的签证、变更、预决算，一律不得报送业主方，否则，乙方将承担全部责任。第四条 关于工期的约定乙方应按照业主与甲方合同的工期按时完成施工任务，乙方承担由于工期违约所造成的一切损失费用。第五条 关于工程质量、验收、保修的约定5.1 本工程以施工图纸、作法说明、设计变更

11、和工程施工及验收规范（JG73-91） 、建筑安装工程质量检验评定统一标准（GBJ300-88）等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。5.2 本工程质量应达到国家质量评定合格标准。5.3 乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。5.4 由于业主方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由业主方承担，工期顺延。5.5 实际施工时乙方不能以不了解现场为由增加任何费用，如出现此情况，乙方必须支付甲方不低于人民币拾万元整的违约金。给甲方造成严重损失的，由乙方承担所有给甲方造成的损失。乙方中途自行停工或者退场的，甲方只按照经业主验收合格工程造价的50%进行支付，所造成的劳

12、务纠纷一律由乙方承担。由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。5.6 工程竣工后，乙方应通知业主方验收，并办理验收、移交手续。工程质量保修按甲方与业主签订的工程质量保修书执行，质保金收取和退回及保修期：依据甲方与业主签订合同约定为准，在此期间乙方必须满足业主方合理要求，否则产生的施工范围内的维修费用双倍从乙方工程结算款中扣除，保修期间，甲方短信、传真、邮件、函件均为通知函件，一律具备法律效力。第六条 关于工程价款及结算的约定 6.1 双方商定本合同价款采用： 按照甲乙双方所占比例进行分配。 6.1.1 乙方工程总价=工程总决算价-工程总决算价15%（甲方本工程管理费所占比例

13、）-乙方未完成部分工程造价-税金-应扣款项。乙方按照合同提供人民币壹拾万元整（￥元）作为合同履约保证金，工程验收合格后一次性无息退回乙方。 6.1.2 按照业主每个任务单所施工的实际工程量进行结算，结算按照中燃集团内部规定的计算规则计算，工程变更，必须以中燃公司确认的有效签证形式进入结算，经中燃总部审核后的结算为工程决算价，各个工程总价的累计为本合同的工程总价，也是合同6.1.1中的工程总决算价。6.1.3 施工期间对于业主招标确定的材料甲供后，乙方结算时，该种材料费计为零（不参加取费，不计入总造价）。6.2.1 本合同生效后，甲方按业主每次支付的工程款，扣除甲方管理费、税金(税金费用比例为工

14、程款的4%，由甲方从工程款中暂时扣除，在乙方在开具发票后凭发票复印件将所扣比例返还)、安全保障金（安全风险保障金比例为工程款的2%，由甲方先行暂扣，工程履约期间无任何安全风险事故发生，待合同规定工程完成后，所扣比例原数返还）所占比例部分外（按照合同总价的 21 % 计取），余款支付给乙方。工程验收合格后，乙方完成竣工结算后按照甲乙双方内部结算单中应支付给乙方的工程款支付给乙方（除工程质保金外）。6.2.2 乙方须遵守甲方财务规定，每次支取工程款时向甲方提交成本票据（其中材料款发票占工程款30、工人工资表总额占工程款的70，最终以安徽省设备安装公司要求为准）。取款时以上成本票据未提供的，甲方暂扣

15、该笔款的10作为保证金。成本票据必须在次笔工程款到帐前提供，否则次笔工程款不予办理。6.2.3 本着节约的原则，甲方因前期开拓本项目业务的需要，因此而产生的交通、住宿等业务费用均由乙方承担，甲方有权从后期的工程款中扣除。6.2.4 决算时如乙方承包范围内的工作内容中部分工作未完成，或甲方认为有必要由甲方或其他单位代为完成，则该部分工作内容所对应的价值将在当月结算时扣除；当月未扣除的，在最终决算时扣除。对于乙方故意摔项的，甲方有权终止乙方施工资格，其摔项部分由其他公司代为施工的，将双倍从乙方工程总款中直接扣除，乙方不得有异议。6.2.4.1 发包人对工程签证有如下要求，承包人在施工中必须遵照执行

16、，否则发包人一律不予认可：6.2.4.2 估算签证费用在二万元以下的工程签证：必须由发包人派驻现场工程师、监理工程师及承包人项目经理在现场共同核实，并收集影像资料，仅对合同总价及单价外增加的实际发生的工程量进行认可签证。签证须经发包人代表签署同意并经发包人股东审批同意方可生效。6.2.4.3 估算签证费用在二万元及二万元以上工程签证：承包人首先必须向发包人授权委托审核机构提交技术方案（附报价书）申请，待发包人授权委托审核机构核查同意并经发包人代表批准并经发包人股东审批同意后，方可按已核准工程量及预算实施。6.2.4.4 签证资料存在未附影像图片、复印件、签审手续不全、无公章、签证工程发生后超过

17、5个工作日报审等情形之一的，结算时一律不予认可。6.2.4.5 乙方作为本工程现场管理及施工责任人，乙方必须负责将工程款催要回公司，在乙方工程没有催回公司的情况下，乙方全额承担现场人员工资、材料费用、管理费用等一切费用，甲方不承担工程款没有回款情况下代付的责任。第七条 关于材料供应的约定7.1 本工程业主负责采购供应的材料、设备（见附表一），应为符合设计要求的合格产品，并应按照供应到现场。凡约定由乙方提货的，业主将提货手续移交给乙方，由乙方承担搬运费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由业主方承担。业主供应的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管；由于乙方保管不

18、当造成损失，由乙方负责赔偿。7.2 乙方对采购供应的材料质量负责，根据技术要求和有关规定需要合格证、质量保证书和准用证等证件的，证件必须随货同行，货到后将证件交给业主方，进行质量验收，证件齐全，质量合格的材料方能用于工程。凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求、规格有差异、业主要求（含招标文件规定），禁止使用；若已使用，对工程造成的损失由乙方承担。第八条 第八条 有关安全生产和防火的约定8.1甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范。8.2 乙方在施工期间应给施工工人购买施工安全保险，甲方可以代乙方进行购买，费用从乙方工程款中扣除。乙方应严格遵守建筑安装

19、工程安全技术规程、建筑安装工人安全操作规程、中华人民共和国消防条例和其他相关的法规、规范。8.3由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程规程、 消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。第八条 第九条 奖励和违约责任9.1 由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方赔偿甲方 ￥1000.00 元/每天 违约金。甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方可支付乙方奖励（奖励标准：依据项目部报公司批准的文件标准为准）。9.2 乙方应妥善保护业主方提供的设备及现场堆放的家具、 陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。9.3 未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结

20、构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。9.4 因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第十条 争议或纠纷处理10.1 本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。发生争议后，双方都应继续履行合同，保持施工连续性。如乙方自行停止施工，甲方有权解除合同。10.2 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。第十一条 劳务管理及其他约定11.1 11.1工程质量标准执行

21、现行建筑工程各专业工程施工质量验收规范，质量验收执行；遵守甲方的安全生产管理制度，采取必要的安全防护措施，确保安全生产。乙方必须认真贯彻执行中华人民共和国安全生产法、建设工程安全生产管理条例；乙方应认真按照施工组织设计、标准、规范和设计要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工，由乙方原因导致的质量事故及返工、修改，乙方承担一切费用（含材料费、工期费等）；因乙方提供的材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由乙方承担一切责任。11.2 11.2本工程所用材料（含辅材）均由乙方供应（甲供材料除外）。本工程机械均由乙方提供，负责保管、使用及维修，所有手头电动工具、个人用工具、个人劳保用品等等一律由乙方

22、自备。若因乙方原因工期、质量、安全文明施工不能满足合同约定及规范标准要求时，甲方有权采取措施组织施工，费用由乙方承担；或单方面解除合同，乙方按照完成工作量的50结算，乙方必须在当天内无条件退出现场。11.3 11.3乙方在工程施工中如需配用项目部资料专用章、应向甲方提交书面申请，甲方按管理规定给予办理。项目部资料专用章的使用执行甲方的印章管理规定，严禁伪造、变造、仿造、私刻甲方的证件及印章（包括项目部用章）。乙方伪造、变造、仿造、私刻甲方的证件及印章（包括项目部用章）的，甲方将对乙方进行罚款，罚款金额为：（10万元+合同价款的2%-5%），情节严重者甲方将按法律程序追究其相关法律责任。11.4

23、 11.4乙方必须要求劳务分包商编制工资表，按人按月发放工资，工资表每月报甲方备案。工资表必须由工人亲笔签名，要求以工资卡形式支付的，乙方应监督劳务分包方办理工资卡。11.5 11.5乙方承诺：11.5.1 甲方与业主所签订合同中关于：质量、进度、安全、文明施工、承诺、会议纪要要求、处罚和违约损失，乙方承诺全部遵守，如不能达到造成的一切损失及连带费用全部由乙方承担。业主招标文件要求及甲方与业主所签订的合同条款和相关的附加文件均为本合同的组成部分，同具法律效力，乙方全部遵守并执行。承担因自身安全措施不到位或违反安全操作规程等造成的事故责任及安全指标和因此而造成的全部费用。11.5.2 工程款支付

24、方式，乙方应综合各种情况自愿接受，如果出现影响社会秩序和违规的行为或活动，乙方自愿承担一切经济责任和社会责任。为充分体现与甲方合作的诚意，当业主付款不及时（一个月左右），乙方自愿集中本企业财力、物力继续施工，保证不会因此影响工程进度，否则乙方承担相应责任。保证足额发放农民工工资。如发生拖欠农民工工资纠纷的问题，乙方应承担一切责任并承担为此所发生的所有直接和间接费用，同时甲方按乙方拖欠农民工工资金额的10%-100%给予乙方罚款，甲方有权直接扣除乙方的工程款用以发放农民工工资。11.5.3 乙方收到款项后要求必须把工资发到工人手中。如出现乙方人员因工资付款不到位而到甲方闹事，每发生一次，乙方必须

25、支付甲方合同总价1的违约金，在乙方结算中扣除，给甲方造成的损失，由乙方承担全部责任及费用，所发生的所有费用在乙方结算中扣除。11.5.4 乙方对甲方的指令或工程款支付有异议时，双方协商解决，但不得停工，必须保证工程正常施工，否则，一切后果与损失由乙方承担。11.5.5 乙方不向甲方任何工作人员及其亲属实施贿赂，一经发现的立即停止其在甲方承接的全部业务，工程不予结算并支付工程款，严重违法违纪的或者给公司造成直接损失大于人民币五千元整的移交司法机关处理。 11.6 11.6施工现场安全设施由甲方在施工组织设计或技术交底中明确，乙方组织实施，所需材料、工具、机械等均由乙方提供，费用包含在综合施工单价

26、中。11.7 11.7乙方必须确保工程施工安全、文明，并达到安全文明工地要求，做到工完场清，发生的劳务费用自理，否则，乙方必须支付甲方合同总价10的违约金。11.8 11.8劳保用品及施工过程中属于劳务方自备的手头工具和个人使用带电操作用具，如安全带、安全帽、绝缘手套、胶鞋等由其乙方解决；特殊工种必须持证上岗（如电工、焊工等）。11.9 11.9如果乙方违反甲方严禁的“打架、斗殴”现象，乙方必须支付甲方 人民币贰万元 的违约金，且由乙方承担一切责任，造成恶劣影响的由乙方消除影响，违法犯罪的移送司法机关严惩。11.10业主与甲方签订的合同对乙方具有同等的约束力。第十二条 附则12.1 本合同正本

27、两份，双方各执一份。副本 _2 _份，甲方执1_1_份，乙方执1_1_ 份。12.2 本合同约定：双方签字并加盖甲方公司公章后方可生效，加盖的其它任何印章均无效。工程完工保修期满，完结保修事项完成保修事项，结清保修金后，本合同履行完成后自动终止。12.3 业主招标文件、合同及相关附件、纪要12.4 施工图纸或作法说明12.5 业主工程招标文件、清单12.6 甲方工程投标预算书12.7 业主提供货物名称12.8 设计变更及其他（经业主分管领导确认的签证）12.9 会议记要12.10 施工期间的材料计划表、工程经济变更联系单、相关审批表和工程结算时业主方的标准表格（工程决算申请表、工程结算交接单、

28、承诺书等）注：未按照业主方要求格式进行计划和编制的，业主方一律不予接受的，所造成的损失全部由乙方承担。发包方：（公章） 承包方：（公章）住 所： 住 所：法定代表人： 法定代表人： 委托代表人： 委托代表人：电 话： 电 话：传 真： 传 真：开户银行： 开户银行：帐 号： 帐 号：注：1、乙方应提供公司相关证件、现场负责人的相关证书（含身份证）和资料（复印件），乙方应提供施工组织设计。2、业主提供的清单、图纸、会议记要、乙方提供所对应的预算等为合同附件，同具法律效力。附件1 发包人提供材料设备一览表序号材料名称单位数量备注1PE100 SDR17.6 160/1102PE100 SDR11

29、160/90/633镀锌钢管 DN80/50/32/25/154IC卡家用燃气表5调压箱 CH100/70/50序号设备名称单位数量备注注：发包人提供材料及设备的实际数量和规格以实际签发的领料单为准。签字盖章：发包人（公章或合同专用章）： 法定代表人（或授权代表人）（签字）： 承包人（公章或合同专用章）：法定代表人（或授权代表人）（签字）：本合同的签订时间： 年 月 日本合同的签订地点：本合同的签订地点：公司工程施工任务书编号：中燃施任200 第 号 日期： 年 月 日工程名称XX市燃气利用工程建设工程施工合同编号中燃施合（ XX 中燃）字第 200XXXX 号建设单位（发包人）（发包人）施工单位（承包人）（承包人）施工位置（此栏必须填写具体位置）承包范围承包方式开工日期竣工日期工程质量标准材料设备供应方式启动审批流程号安装及辅材费用发包人供应材料设备费用新户/旧户市政管线/庭院管线（如不填写请添加斜划线）发包人代表（签名、日期）发包人派驻现场工程师（签名、日期）发包人预算员（签名、日期）工程主要内容（详细）（详细）承包人委派的项目经理（签名、日期）（工程竣工验收后再行填写）工程施工评价（工程竣工验收后填写）发包人代表(签名、日期)承包人项目经理（签名、日期）一式五份，发包人工程管理部门、招标采购部、财务部门各持一份，承包人持一份，监理单位持一份。