《围墙施工合同.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《围墙施工合同.doc(47页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、围墙施工合同围墙施工合同(范本10份)围墙施工合同(一):发包方:_有限公司,以下简称甲方总承包方:_,以下简称乙方分包方:_,以下简称丙方甲、乙、丙叁方根据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例的精神,本着各方自愿、平等、互利的原则,结合本消防工程具体情景,达成协议如下:一、工程概况1工程名称:_有限公司一期消防工程2设计单位:_3工程地点:_路二、各方职责甲方:_乙方:_丙方:_技术文件和承包范围:_技术文件:_1(一期工程)施工图2建筑工程消防审核意见书-杭公消审 第_号3施工图审查报告4(二期工程)消防系统图5投标文件(预算书)承包范围:主厂房、展示厅、团体宿舍及职工活动楼的全
2、部消防系统包括:消防自动报警控制系统(包括二期工程消防接口位置)、喷淋系统、消火栓系统、地下层通风和排烟系统、消防广播和消防电话系统(包括二期工程消防接口位置)、成套消防箱(含水枪和消防带、报警按钮等)、成套灭火器箱(含灭火器)、室外消火栓接合器、成套消防和喷淋泵系统(含控制柜)、消防报警备用电源、电梯消防接口、投标预算书中所列的所有工作资料(包括应急照明、防火卷帘、疏散指示灯的联动控制系统;应急照明、防火卷帘、疏散指示灯供货安装除外)等全部消防系统的采供、安装和调试。第一条工程造价主厂房、展示厅、团体宿舍及职工活动楼的全部消防系统造价按一次性包干总价_万元(其中包括如下费用)。1总包管理费3
3、%2市场价格风险调整的不可预见费用3消防验收、消防检测费用(电气检测费用除外)4设计变更调整的费用(以供给的技术文件为依据)5其它与领取消防工程验收合格证的所有费用。6对建设单位消防系统及设备操作维护人员的培训。7涉及对非承包范围的工程(如防火门等)进行检查、指导,资料整理和消防验收。第二条工期要求和开工日期1工期要求:主厂房:_天(到_年_月_日止)起始时光要明确展示厅、团体宿舍及职工活动楼的工期及起止时光2同时必须满足中国建筑第八工程局的施工进度要求。(工程局的施工进度表要抄送消防工程的施工单位)第三条质量要求和评定标准1质量要求:合格并贴合消防和设计要求2评定标准:按国家和XX市现行的质
4、量评定标准和施工技术验收规范执行。第四条安全生产规范执行必须贴合国家和XX市有关规定要求。第五条材料、设备的采购、供应方式和要求1本工程的材料及设备由丙方采购。按规定报甲方、总包、监理单位验收,由甲方、总包、监理单位盖章确认。2材料及设备品牌必须采用投标时确定的品种、规格、型号、产地、质量等级并且贴合消防要求,以保证质量。第六条工期、质量保证金1丙方保证工程质量、工期、安全礼貌施工全部到达本协议承诺的要求,愿支付给甲方项目保证金为_万元(其中质量保证金_万元,工期保证金_万元,礼貌、安全保证金_万元)。2项目保证金的支付:本协议签订后七天内,丙方交纳给甲方项目保证金_万元。3竣工后经验收到达质
5、量、工期、安全礼貌施工的标准的,在二个月内,甲方将项目保证金退还给丙方(项目保证金不计息)。第七条工程价款及支付方式1房屋结顶天,甲方支付给丙方_ 万元;2丙方支付给乙方总包管理费_ %(_万元);3房屋结顶后,按每月完成工程量的_%支付;4竣工后并且交付消防验收合格证和全部竣工技术资料时支付到总工程款的_%;5余款_万元(其中_万元作为工程保修金),在满一年后支付_万元,_万元工程保修金满二年后按规定返还(保修金不计息)。6理解工程价款的单位名称:_帐号:_开户银行:_第八条工程质量保修保修期为二年。在保修期间,丙方在接到甲方保修通知起_小时内派员进行保修,否则甲方有权另行委托修理,费用从保
6、修金内直接扣除。第九条违约职责及处理1工期违约:丙方如不能按期竣工,丙方应向甲方支付违约金_万元。同时每逾期一天再按每个单体工程计_元天计算罚金支付给甲方。2质量违约:丙方保证消防工程全部到达合格并贴合设计和消防要求,丙方如未到达以上承诺,_万元保证金作为丙方违约金予以罚没。3安全礼貌:贴合国家和XX市有规定要求。丙方承诺确保做好安全生产工作,若发生任何人员安全事故,丙方承担全部职责和所有费用,造成甲方的损失由丙方全额承担,并愿将_万元人民币作为丙方违约金予以罚没。4自工程竣工验收交付之日起,施工单位人员、施工机具、临时设施等全部在一个月内撤出施工现场,逾期按丙方违约处理。每逾期一天,丙方应向
7、甲方交纳违约金,违约金按_元天计取。5丙方必须理解总包单位、监理公司和甲方的管理和遵守总包单位的有关规章制度,否则甲方有权进行罚款,每次_元次。第十条其它1丙方必须负责施工范围现场的治安、环卫、防盗、防火,安全等多项管理,负责与环卫、交通、环保、市容、园文、治安、居民等部门的关系疏通工作,如发生费用问题由丙方自行承担。2甲方负责将施工用水、用电接至消控中心和泵房,其余由丙方负责验收。3施工用水、用电由丙方直接与总包单位结算。4甲乙丙方同意本协议与今后签订的补充协议书具有同等法律效力。建筑工程承包合同、招标文件及的承诺书、补充协议书等与本协议有抵触的,以本协议为准。5本协议履行地为本工程所在地。
8、6本协议一式六份,叁方各执二份,自双方签字并盖章之日起生效。甲方:_代表:_乙方:_代表:_丙方:_代表:_年_月_日围墙施工合同(二):甲方:*公司乙方:*施工队经甲、乙双方共同友好协商,甲方委托乙方进行*工业园施工围墙施工,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商一致,签订本合同:一、 工程范围及资料:1、 乙方承建甲方位于淮口工业园区西一横道与现代大道两个地块的施工围墙工程。2、 该围墙的具体做法见乙方供给的施工图。3、 由于本地块地质原因,乙方必须对围墙基础进行处理并承担一切费用,以保证围墙的安全建设和使用。4、 该围墙的验收标准以西一 横道路面做为基准点,墙体为120mm墙。墙
9、身高度不低于1800mm。每3500mm为一跨墙,沿街面做沙浆抹面。5、 乙方在完成围墙施工后,要做好围墙的排水系统,保证围墙的正常使用。二、 工程质量:1、 乙方按图施工,要求外形美观,工程质量到达验收标准。2、 乙方对工程所需主要材料经甲方确认后方可进场施工。3、 乙方所承包围墙施工在甲方正常使用中必须保证不跨塌,墙身不裂缝。三、 工期:2013年1月18日2013年2月28日。注(春节之前完成总工程量的40,)四、 工程价款及支付:1、 甲乙双方经协商同意本合同为单价包干合同,其承包单价为每米 135 元。(全部费用包干)2、 甲方依据合同确认的价款,按进度分阶段支付给乙方(甲方不理解乙
10、方任何形式的委托付款或转付款要求)。 合同签订后当日内,甲方支付乙方10000元预付款; 具体工程量按实际验收的方量为准。 工程量施工完成50%,经甲方书面确认质量贴合要求后五日内,支付完成工程量总价的80%给乙方; 全部施工完毕经甲方书面确认质量贴合要求后十五日内,支付款到达合同总价的80给乙方; 竣工质检验收合格后,支付工程尾款给乙方,(乙方需供给工程发票)。留工程决算总价的3%作为保修金。保修金在保修期满乙方完成全部保修资料后一月内支付(保修期按双方协商时光两年为准,从2013年3月1日开始计算)。五、成品及半成品保护:1、 工程成品及半成品保护工作,从进场施工至该项工程验收确认为止应由
11、乙方自行负责。2、 乙方应制订出具体的措施作好成品、半成品保护工作.3、 乙方应协助甲方搞好项目周边的工作,杜绝发生各种纠纷。如果出现纠纷,乙方应自行与有关职责方协商解决,确保工程项目正常进行。六、施工管理及协调:1、 乙方应针对本工程特点制定施工方案(具体工期安排)交甲方审核。2、 为加强现场管理,其施工负责人应随时在现场与甲方坚持联系。3、乙方应加强其施工人员的安全、礼貌施工教育,自觉遵守地方政府的有关规定,自觉服从甲方有关现场安全礼貌施工的各项规定,杜绝安全事故、治安、刑事案件的发生,维护好现场礼貌施工形象。若发生上述事件,乙方应自行与职责方协商解决。4、在乙方施工过程中,如果发生安全事
12、故,由乙方自我承担职责,与甲方无关。5、在施工过程中,若因乙方原因导致整个工程项目产生不良影响,甲方有权向乙方索赔,其损失按实计算(直接、间接损失),其费用直接从工程款中扣除。七、工程质量保修与售后服务:在保修期内,所发生的故障,由乙方负责无偿返修,乙方应在接到甲方电话通知4个小时之内上门维修,并在24小时之内排除故障,超过此时光限制,乙方承担此项维修费用的双倍违约赔偿金。八、违约职责:1、 乙方未按合同条件规定的质量要求施工,甲方有权暂扣相关部分工程款直至乙方返工贴合质量要求,乙方自行承担返工费用,且工期不得顺延,还应承担给甲方造成的经济损失(费用按实计算)。2、 若因乙方原因而致围墙工程工
13、期延误,则每延迟一天乙方应向甲方支付违约金100 元。工程质量未达国家市政工程验收标准合格等级,其价格按总价下浮10%结算。并赔偿由此给甲方造成的全部损失(包括直接损失和间接损失)。甲方有权直接解除合同。3、 以上违约金甲方可直接从应付工程款中扣除。4、 超出双方确认工期十天视乙方严重违约,甲方有权变更或解除合同。九、本合同一式两份, 各执壹份。其中望江村委会作为乙方的担保方与乙方共同承担职责和义务。经双方盖章后生效。十、相关未尽事宜可由双方另定补充协议确认,补充协议与本合同具同等法律效力。补充协议由双方加盖公章,设计变更和签证应由甲方加盖公章。十一、双方在履行本合同及补充协议过程中发生争议,
14、应协商解决,若协商未果,当事人一方可向本合同履行地(即工程所在地)人民法院提起诉讼。甲方: 乙方:甲方代表: 乙方代表:年 月 日围墙施工合同(三):发包方(以下简称甲方):承包方(以下简称乙方):经_建设局批准,本工程于_ 年_月_日邀请投标、协商议标确定由乙方承建,按照中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例的原则,依据建设部和国家工商管理局颁发的(gf-96-0205)建筑装饰工程施工合同示范文本,并结合XX市有关规定及本工程的具体情景,签订本合同。一、词语含义及合同文件第一条词语含义在本合同中,下列词语具有本条所赋予的含义:1。1 合同:是指发包方和承包方之间为实施工程达成的明确
15、相互权利和义务关系的协议,以及双方协商同意的与合同有关的全部文件。1。2 发包方(简称甲方):合同约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款本事的当事人。甲方的具体身份、发包范围、权限、性质均需在合同条款中约定。1。3 承包方(简称乙方):合同约定的具有工程承包主体资格并被甲方理解的当事人。1。4 甲方驻工地代表(简称甲方代表):合同约定甲方在相应条款内指定的履行合同的负责人。1。5 乙方驻工地代表(简称乙方代表):合同约定乙方在相应条款内指定的履行合同的负责人。1。6 社会监理:合同约定甲方委托具备法定资格的工程建设监理单位对工程进行的监理。1。7 总监理工程师:合同约定工程建设监理单位委派的
16、监理总负责人。1。8 设计单位:甲方委托的具备与工程相应资质等级的设计单位。本合同装饰工程,甲方委托乙方部分或全部设计,且乙方具备相应设计资质,甲、乙双方另行签订设计合同。1。9 装饰工程:是指为使建筑物、构筑物内、外空间到达必须的环境质量要求,使用装饰装修材料,对建筑物、构筑物外表和内部进行修饰处理的工程。包括对旧有建筑物及其设施表面的装饰处理。1。10 工程造价管理部门:XX市建设工程造价管理站。1。11 工程质量监督部门:按深圳经济特区建设工程质量条例执行。1。12 合同价款:甲、乙双方在合同相应条款内约定的、用以支付乙方按照合同要求完成全部工程资料的价款总额。招标工程的合同价款为中标价
17、格、措施费、工期补偿费等。1。13 追加合同价款:在施工中发生图纸及措施以外的工程量,经甲方确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。1。14 费用:甲方在合同价款之外需要直接支付的开支或乙方应承担的开支。1。15 工期:按国家有关规定,甲乙双方在合同相应条款约定的、按总日历天数(包括一切法定节假日在内)计算的工期天数。1。16 开工日期:甲乙双方在合同相应条款约定的工程开工日期(约定期不能开工的,由职责方负责)。1。17 竣工日期:甲乙双方在合同相应条款约定的工程竣工日期。1。18 图纸:由甲方供给或乙方供给经甲方代表批准,乙方用以施工的所有图纸(包括配套说明和有关资料)1。19 分段或分部
18、工程:在合同相应条款(或补充条款)约定构成全部工程的任何分段或分部工程。1。20 施工场地:由甲方供给,并在合同相应条款(或补充条款)内约定,供乙方施工、操作、运输、堆放材料的场地及乙方施工涉及的周围场地(包括一切通道)。1。21 施工设备和设施:按双方协议约定,由甲方供给给乙方或由乙方自我供给的施工和管理使用的设备或设施。1。22 工程量清单:发包方在招标文件中供给的、按XX市的工程量计算方法(规则)计算的全部工程的分部分项工程量明细清单。1。23 书面形式:根据合同发生的手写、打印、复写、印刷的各种通知、证明、证书、签证、协议、备忘录、函件及经过确认的会议纪要、电报、电传等。1。24 不可
19、抗力:指因战争、动乱、空中飞行物坠落或其它非甲乙方职责所造成的爆炸、火灾,以及相应条款约定的自然灾害等。1。25 利息:合同中所指的利息,为单位向银行贷款利息。1。26 合同条款中,部分甲方职责由其甲方委托的社会监理机构代为行使的,应在补充条款中明确其代为行使的资料、范围。第二条合同文件组成及解释顺序合同文件应能互相解释,互为说明。除合同另有约定外,其组成和解释顺序如下:2。1 协议条款;2。2 合同条件;2。3 建设工程施工合同,补充合同;2。4 洽商、变更等明确双方权利、义务的纪要、协议;2。5 合同约定的标准、规范和有关的技术经济标准、资料;2。6 招标发包工程的招标文件、投标书和中标通
20、知书;2。7 工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸;2。8 监理合同当合同文件出现含糊不清或不一致时,由双方协商解决,协商不成时,按第三十六条约定的办法解决。第三条合同使用标准及法律合同必须首先约定使用国家标准、规范。其次约定使用行业标准、规范;再次约定使用地方的标准、规范。甲方应按约定的时光向乙方供给一式两份标准、规范。国内没有相应标准、规范时,设计方应供给施工工艺,经甲、乙、丙三方代表批准后执行。设计要求使用国外标准、规范的,应负责供给中文译本。所发生购买、翻译的费用,均由甲方承担。适用于合同文件的法律、法规是国家的法律、法规和XX市的地方法规及规章。XX市建设主管部门的有关规定对双
21、方也具有约束力。第四条工程概况4。1 工程名称:_工程地点:_承包范围:_4。2 承包方式:_4。2。1 按定标(或邀请协商议标)价及措施费、工期补偿费、包人工、包材料、包工期、包质量、包安全。4。2。2 按国家规定由乙方缴纳的各种税收已包含在本工程造价内,由乙方向税务机关缴纳。4。2。3 招标工程除涉及变更外,总价、单价均以定标价为准,一次包定,结算时按4。5条的约定办理。4。3 工期:开工日期:_年_月_日竣工日期:_年_月_日总日历工期天数:_天。4。4 质量等级:_4。5 合同价款:人民币( 币) _元,大写:_其中含措施费_元。4。5。1 上述造价为固定价格加风险系数之和。其中,甲方
22、给予乙方的风险金额为:_元,或合同价款 %的金额。风险承担的范围:4。5。2 上述造价为可调价格合同。调整的方式为:_4。5。3 全部工程造价按下列规定计算:_围墙施工合同(四):甲、乙双方经协商,甲方同意将锦湖花园围墙委托乙方施工,并达成以下协议:一、 围墙长度106米。二、 按甲、乙双方所确认的图纸施工,承包价为人民币36548。26元(大写:叁万陆仟伍佰肆拾捌元贰角陆分)。三、 付款方法:工程完工后,一个月内一次性付清全部工程款。四、 未尽事宜,双方协商解决。五、 本协议书一式二份,各执一份,具同等效力。甲方(盖章): 乙方(盖章):甲方代表(签字): 乙方代表(签字):围墙施工合同(五
23、):发包方:承包方:依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方经友好协商,订立本建筑工程施工合同。第一条 工程概况工程名称:*围墙设置工程工程地点:第二条 承包方式包工包料。第三条 工程承包范围1、甲方供给图纸的工作资料:花式围墙砌筑、粉刷(含基础)、铁艺栏杆制作、安装、油漆。附属所需的地面砼等障碍物破除及土方开挖、回填以及恢复工作及预算中包含的其他子项工作。2、按图纸设计要求;特殊要求按甲方书面通知。3、以上工程资料包工期、包安全、包质量、包工地内外的保洁并坚持与周围业主间良好的生产生活关系。承包范围内的人工费、机械
24、费、维护费、材料费、保险、税金、施工期间的材料价格风险、工程保险及意外伤害保险、突发事件抢险费用、管理费、措施费及规费、利润、税金、施工配合及水电费等一切直接和间接费用。所有政策性文件调整风险及承包人在施工过程中可能发生的一切费用已包含在总价中。4、施工中如甲方要求增加或减少工程量的,在经甲方确认后按实结算。合同中已有项目按合同单价执行,合同中没有的项目按定额执行。第四条 合同工期接甲方指令后开工,在 年 月 日前,乙方应完成全部包干工作,雨天经甲方确认可适当顺延工期。由于乙方的原因导致工程延期,承包人应承担 1000元天的违约金。违约金在工程款中直接扣除。第五条 质量要求贴合国家相关规定及到
25、达发包人的质量要求,到达合格标准。第六条 工程价款及付款方式1、本合同固定总价合计人民币*元,大写*圆整。2、本合同暂定总价包含:承包范围内的人工费、机械费、维护费、材料费、保险、税金、施工期间的材料价格风险、工程保险及意外伤害保险、突发事件抢险费用、管理费、措施费及规费、利润、税金、施工配合及水电费等一切直接和间接费用。所有政策性文件调整风险及承包人在施工过程中可能发生的一切费用已包含在总价中。3、经甲方确认的施工图中的工程资料在实际施工中未发生的,结算时应扣除。4、付款方式施工至全部工程量的50%,甲方向乙方支付至合同总价款的20%;工程竣工验收合格后十五个工作日内,付至合同总价款的50%
26、;结算完毕付至结算价的95%;剩余5%结算价作为质保金,于验收合格之日起一年后如无任何质量问题一次性无息付清。乙方应于每次付款前向甲方开具相同金额的贴合甲方需求的工程款发票,乙方未开具时,甲方有权暂停支付相应的工程款,且乙方未能及时开具工程款发票导致发包人延期支付工程款的,职责由乙方自行承担,且乙方不得所以而拒绝施工。第七条 甲方职责现场协调指挥:包括协助施工单位做好与小区业主的沟通、协调,协调处理绿化移植等有可能影响施工的因素。第八条 乙方职责1、按合同要求完成施工资料确保工程质量。服从甲方现场指挥人员的指挥,保证安全、保证质量和工期。乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作
27、规程,依法办理相关保险,承担一切安全措施费用;施工过程中发生的一切安全事故,所造成的一切后果及损失由乙方承担。2、乙方及所属人员发生任何伤亡事故与甲方无关,由乙方自行承担一切职责;如因乙方原因导致甲方和第三方人身、财产损失,乙方应及时予以赔偿。必要时甲方可将乙方应承担的上述赔偿金额从应付工程款中直接扣除。3、施工过程中,乙方必须礼貌施工,坚持现场施工整洁,做到现场施工整洁,如乙方不服从管理,甲方有权要求承包人整改,延误工期职责由乙方承担;在甲方书面通知7天内建筑垃圾若未及时清理,甲方有权另请施工单位清理,其发生的费用直接从工程款中扣除,并且每次乙方向甲方支付500元的违约金。4、在质保期内因质
28、量问题乙方在一周内不能及时进行维修的,甲方有权另行安排其他施工队伍修理,所需费用直接在质保金中扣除。如质保金不足以支付的,甲方有权向乙方追偿。5、材料供应管理:工程材料由乙方自购,材料质量必须到达相关标准要求,且材质必须得到甲方的确认,如因材料不合格承包人应承担相关职责及损失(包括工期延误职责)。6、乙方应负责已完成工程的保护工作,在工程竣工验收完成并移交甲方前,乙方应妥善做好看护工作。第九条 违约职责1、本工程应到达甲方要求的质量标准,如工程竣工验收不合格的,甲方将终止施工合同并不再支付剩余工程款,乙方并应另行承担所以给发包人造成的全部损失。2、乙方应按照合同约定的工期如期完工,逾期超过七天
29、的,甲方有权单方面终止本合同,乙方除无权取得任何款项外,还须向甲方支付合同总价款20%的违约金,所以给甲方造成损失的,还应据实赔偿损失。3、乙方未能按合同要求完成施工资料或不服从甲方安排,甲方有权单方面终止本合同,清退乙方所有人员,并向乙方追索相应的损失。4、在施工过程中,若发生重大人身伤亡事故,不但由乙方承担一切职责,还须向甲方支付付每伤亡人次10000元的违约金,且甲方有权单方面解除本合同,因合同解除产生的一切职责及损失均由乙方承担。第十条 廉洁条款承包人被发现以任何形式之商业贿赂予发包人员工,如”回扣”、”招待”、”娱乐”、”购房”、”就业”、”国内或国外旅游”、”馈赠”、”购物折扣”,
30、及其他一切对本公司职工和其家属物资上任何形式受益者,皆视为商业贿赂,如发生这种情景,发包人有权单方面终止双方之间的合同,冻结所有应付款项,如情节严重或者涉及刑事,则发包人提交相关司法部门依法处理。第十一条 其它约定1、如发生与本合同有关的争议,无法经过协商途径解决的,任何一方都可向工程所在地人民法院提起诉讼。2、本合同自甲、乙双方签字或盖章起生效,工程竣工并验收合格结清工程款后自行终止。3、本合同壹式肆份,甲、乙双方各执贰份,具同等法律效力。甲方:(盖章) 乙方:(盖章)甲方代表: 乙方代表:日期: 日期:围墙施工合同(六):发包人 (全称):法定代表人:住所:联系电话:承包人 (全称):法定
31、代表人:住所:联系电话:依照中华人名共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立合同。一、工程概况1、项目名称:2、工程地点:二、工程承包方式承包方式:三、工程工期合同工期总日历天数:四、工程造价本合同采用单价包干价方式:1、平基土方挖、填、运_元m3,(小区范围内)2、石方爆破及挖运_元m3(小区范围内,包爆破材料)3、挡土墙砌筑_元m3(包工包料,含勾缝)4、永久性围墙砌筑_元m(包工包料,含600mm宽,500m深的浆砌毛石基础,基础超深部份按_元m3计算)。以上单价均含税。五、材料供给1、甲方供应
32、材料:甲方不供应材料。2、乙方供应材料:全部材料由乙方采购,采购材料按规定供给产品合格证及相关质量证明文件。六、双方权利义务1、甲方工作1。1、对工程质量、进度、安全进行监督;1。2、对工程中各个工序的验收工作;1。3、向乙方供给施工图及相关的技术资料和技术指导;1。4、确定水准点与坐标控制点;2、乙方工作2。1、服从甲方的管理;2。2、向甲方供给所有材料的质量证明资料;2。3、遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。在施工过程中发生安全事故所造成的一切职责和费用由乙方承担;2。4、认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方根据合同发出的指令施
33、工;2。5、做好发各个工序验收的配合工作,为检查验收供给便利条件。2。6、做好礼貌施工工作,保证施工场地清洁,承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。七、质量标准工程质量标准:质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。八、工程款结算方式工程款支付:按每月完成工程量的80%支付工程进度款,剩余20%待工程竣工验收合格后一月内支付。九、工程的验收由于乙方原因造成质量事故,返工费用由乙方承担,工期不予顺延。工程竣工后,乙方应向甲方提交竣工验收申请。甲方自接到验收申请5日内组织相关部门进行联合验收。经验收合格后,办理移交手续。十、维修职责本工程保修期为竣工后一年,在保修期内出现质量问题时,
34、甲方应第一时光通知乙方,若乙方24小时内未进行维修,甲方可自行处理,所产生的一切费用均由乙方承担。十一、违约职责1、乙方不得出现违法分包及转包行为,否则,乙方应向甲方支付本合同价款10%的违约金。2、因乙方原因,本合同无法继续履行时,甲方有权终止合同,乙方承担由此给甲方造成的全部经济损失。十二、争议的解决与本合同有关的一切争议,由甲乙双方协商解决,协商不成,任何一方均应向合同签订地人民法院起诉。十三、其他1、本合同正本_份,具有同等效力,由发包人、承包人分别保存_份。2、双方根据有关法律、行政法规规定,结合工程实际,经协商一致后,可对本合同资料具体化、补充或修改,其效力同本合同。发包人:(公章
35、)委托代理人:电话:传真:开户银行:账号:邮政编码:_年_月_日承包人:(公章)委托代理人:电话:传真:开户银行:账号:邮政编码:_年_月_日围墙施工合同(七):甲、乙双方经协商,甲方同意将_围墙委托乙方施工,并达成以下协议:一、围墙长度_米。二、按甲、乙双方所确认的图纸施工,承包价为人民币_元(大写:_元整)。三、付款方法:工程完工后,一个月内一次性付清全部工程款。四、未尽事宜,双方协商解决。五、本协议书一式二份,各执一份,具同等效力。甲方(盖章):_乙方(盖章):_甲方代表(签字):_乙方代表(签字):_签订地点:_签订地点:_年_月_日_年_月_日围墙施工合同(八):甲方(全称):乙方(
36、全称):依照中华人名共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立合同。一、工程概况项目名称:工程地点:二、工程承包范围承包资料:平基土方挖填运、石方爆破及挖运、挡土墙砌筑、永久性围墙砌筑。三、合同工期合同工期总日历天数: 日历天四、质量标准工程质量标准:到达现行的国家验收标准和甲方供给设计图纸要求(围墙设计图纸见附图)。五、合同价款本合同采用单价包干价方式:1、平基土方挖、填、运25。00元m3;2、石方爆破及挖运60。00元m3;3、挡土墙砌筑290。00元 m3(包工包料,含勾缝);4、永久性围墙砌筑500。00元m(包工包料,含600mm宽,500m深的浆,砌毛石基础,基础超深部份按290。00元m?计算)。以上单价均含税。六、工程量确认与工程款支付1、工程量确认:按现场实际收方量经甲乙双方确认为准,如事前确认工程量发生变化,乙方应及时向甲方现场