《2022工程工程合同(集合15篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022工程工程合同(集合15篇).docx（44页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022工程工程合同(集合15篇)工程工程合同1发包方(以下称甲方)：承包方(以下称乙方)：依据中华人民共和国合同法及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。第一条工程项目一、工程名称：_县知行希望小学柴棚顶棚和食堂门口雨棚二、工程地点：知行希望小学三、工程内容：柴棚顶棚和食堂门口雨棚四、承包形式：总承包，包工包料。其次条工程期限一、合同工期总日历天数10天开工日期：_年_月_日竣工日期：_年_月_日二、如遇下列状况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延1、在施工中如因停电8小时以上或连续间歇性停电3天以上(每次连续4小时以上)，影响正常施工;停电
2、2天以上;2、因台风暴雨飓风等不行抗力的因素;3、因人力不行抗拒的其他因素而延误工期。第三条建筑材料、设备的供应和选购一、工程材料、设备由乙方选购。包工包料。二、乙方选购的材料、设备，必需附有产品合格证才能用于工程第四条工程验收和付款经核算，建设工程总价为：陆XX整(6000元)，工程竣工后，由甲方验收合格方可向乙方付款。第五条附则一、甲方代表：乙方代表：姜XX。二、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章后生效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日工程工程合同2发包方：（以下简称甲方）承包方：（以
3、下简称乙方）依照中华人民共和国法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规、规章、道德同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，甲乙双方就_市曙光驾校玻璃雨搭工程施工事项经协商达成一样，订立本合同。一、 工程名称：二、 工程地址：三、 承包方式：包工包料(大包)。四、 工程内容：点式玻璃雨搭。五、 工程用料：1、框架：用15与10的铁板制作成玻璃雨搭专用的框架，作成之后进行防锈处理，然后进行氟碳烤漆。2、拉筋：点式玻璃雨搭专用拉筋。3、玻璃：88钢化夹胶玻璃，用专用的点式玻璃支架安装到主框驾上。六、 承包总价：(1500元)每平方米，大约66平方米，总计(99000元)，拉筋单独合算，不在总平方米造价
4、之内，最终结算以验收实际测量面积结算。七、 工期：收到预付款之日起一个月内完成工期。八、 付款方式：合同签订后，预付壹万元订金，主框钢板进入现场后付工程款的30%，主框安装完毕后在付30%，完工验收合格后付 37%，留3%的质量保证金。(无质量问题按国家规定_年内返还保质金)。九、 违约责任：1、承包人向发包方承诺根据本合同约定进行施工，在施工期间，由乙方造成停工或人员不足，质量达不到本合同规定要求，须返工重来，造成损失由乙方担当，工期不予顺延。2、发包方向承包人承诺根据本合同约定的期限和方式支付合同价款及其应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。因甲方不按本合同约定支付工程款，乙方有权予
5、以停工，工期顺延，造成人员、机械窝工损失及产生的相应费用由甲方担当，并在复工前支付违约费用。十、 本合同未尽事宜，双方协商解决，协商不成可诉讼至_市人民法院。十一、 本合同一式两份，双方各执一份，签字盖章后生效，望共同遵守。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日工程工程合同3建设工程托付监理合同1.建设工程托付监理合同的内容1)建设监理合同的范畴包括中标人的监理投标书、招标人的中标通知书、托付监理合同文本(包括托付合同、标准条件和专用条件)以及其他全部在合同实施过程中签署的用以规定合同双方权利义务关系的承诺和约定。2)狭义的建设监理合
6、同仅指托付监理合同文本(包括托付合同、标准条件和专用条件)。2.建设工程托付监理合同是合同文件的正文和核心，起总协议的作用。3.监理合同文件的说明依次为：第一是双方签署的合同补充与修正文件，具有最优效力等级;其次是托付监理合同;第三是专用条件;第四是标准条件;第五是中标通知书;最终是中标人的监理投标书。4.工程监理的附加工作是指：(1)托付人托付监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容;(2)由于托付人或承包人缘由，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作。5.工程监理的额外工作是指正常工作和附加工作以外或非监理人自己的缘由而暂停或终止监理义务，其善后工作及复原监理
7、业务的工作。6.监理人义务1)向托付人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工作范围内的监理义务。在履行合同义务期间，应按合同约定定期向托付人报告监理工作。2)监理人在履行本合同的义务期间，应为托付人供应与其水平相适应的询问看法，公正维护各方面的合法权益。3)监理人运用托付人供应的设施和物品属托付人的财产，在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给托付人。4)在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。7.监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工(交图、交货)时限，不
8、担当责任。工程工程合同4发包方：十公司其次分公司(简称甲方)承包方：(简称乙方)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它相关法律、行政法规，遵守同等、自愿、公允和诚恳守信的原则，双方就本工程施工任务协商一样，特订立本合同。一、工程名称及施工地点：工程名称：施工地点：二、工作内容：1、工作内容：2、承包单价：立方米14.00元计算，堵地下室窗洞口每个5.00元三、验收及价款支付：1、工程验收必需符合要求，土方回填时必需每30c夯实一次，每次夯实三边。任务单必需由项目部质量员、施工员、平安员签字认可，并经项目经理签审后方可结算。2、余款等2楼基础回填完毕后，与2楼首付的90%一次支付四
9、、合同工期及工程进度：1楼基础外围回填自_年_月_日起计算，截止_月_日结束。1楼基础地下室回填自_年若天气影响，工期相应顺延。五、甲方责任：做到安排周到，交底清晰，给各工种创建有利的工作环境;协调工序，工种协作;六、乙方责任：1、工程质量由承包方施工的全部分部分项工程必需达到符合要求，若达不到符合要求，甲方有权终止合同，乙方担当由此引起的一切责任和经济损失。2、乙方人员进入现场后，应严格遵守国家、地方、公司、分公司的相关规定及相关操作规程，不得违章操作，不得出现任何事故，否则因此造成的一切责任及经济损失均有乙方担当。3、乙方自备本工种所必需的机具;4.乙方必需按甲方的工作支配和进度要求施工，
10、若不听从，每次罚款100元;5.、各工种要紧密协作，不但要疼惜自身产品，同时要留意爱护其它公众的产品，如出现损坏他人产品的状况，视情节每次罚款50500元.6.、留意XX团结，管好自己的工作人员，严禁在施工现场打架斗殴、聚众。如若发觉，每次罚该班组200元，情节严峻者，送公安机关处理。7、把好进人关。如若发觉盗窃行为，罚该人所在班组500元，并由该班组赔偿因此给甲方造成的损失，且无条件辞退此人。8、以上各条乙方必需严格遵守。如若发生，一经确认，当月结算时扣除。9、按文明工地的要求施工，各工种做到工完场清，材料按归类整齐码放到指定的地方;七、未尽事宜，双方协商解决.本合同一式五份，甲方四份，乙方
11、一份,双方签字后生效。甲方:乙方:负责人:负责人:_年_月_日工程工程合同5甲方)建设须要，经同意托付由江苏XX公司(乙方)负责施工，双方除遵守国务院颁发的建筑安装工程承包合同条例外，并结合本工程详细状况，特订本施工合同，共同遵守执行。一、 工程内容工程开竣工日期：_年_月_日至_年_月_日 工程地点： 无锡_区新畅南XX5号二、 承包方式：按规定实行包工包料三、 付款方法：1.合同签订后工程款一次性结清，同时乙方开 具工程款发票给甲方。2.乙方开户银行：XX银行_市蠡园_区支行账号：110XXXX914829四、 材料供应：施工所需材料由乙方组织供应。五、 工程变更：乙方应根据图纸为依据组织
12、施工，假如实际须要变更，甲方必需办妥相关工程变更手续，并作为增加工程量依据重新计算工程造价。六、 工程质量：1.依照施工图纸，施工说明，国家颁发的建筑安装工程施工验收规范及有关补充规定办理。2.假如设计不当造成返工的损失由相关方负担，假如操作不善造成质量事故而发生的返工损失由乙方负担。3.工程竣工后在运用_年内乙方应负责回访，假如施工不善乙方应负责修补或返工。七、工程竣工验收：乙方在竣工前应做好自检，竣工后10天内甲乙双方协商并通知有关部门组织验收。八、甲乙双方协同对职工加强平安生产教化，如乙方出现平安事故有乙方负全责。九、本工程：甲方指定 为工程负责人乙方指定 偰XX 为工程负责人双方亲密协
13、作负责处理好施工中日常事务工作。十、本合同一式贰份。经甲乙双方盖章有效。十一、合同与上级有关规定抵触时应按上级规定执行。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日工程工程合同6发包人：(以下简称甲方)承包人：(以下简称乙方)经过甲乙双方协商，就本工程施工事项协商一样，订立本合同，共同遵照执行。一、工程项目1、工程名称：归西XX混凝土道路2、工程地点：归村西XX3、承包范围：350米混凝土道路4、承包方式：包工包料、包质量、包工期、包平安、包文明施工及验收通过。5、合同价款：合同总价款15万元。二、技术要求1、路面为18c厚C25水泥混凝土
14、路面，宽3.5米。2、18c厚3:7灰土垫层。三、施工及质量要求1、XX处理在原有XX的基础上，对凹凸不平路段，采纳推土机或装载机整平，并清除地表杂草，然后用压路机压实。2、严格限制路面材料质量，垫层必需夯实，否则返工。四、双方权利和义务1、发包人主要工作：负责场地三通一平;2、承包人主要工作：负责本工程施工范围内的施工平安工作。承包人应按有关规定严格实施平安防护措施，担当由于自身平安措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用;做好现场设备、材料的照管工作。五、工程价款的支付工程竣工拔工程总造价的98%。工程质量保证金为总造价的2%，质保期_年，质保期自竣工验收之日计算，期满后一次性支付质保金。
15、六、平安文明施工承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定，细心组织、文明平安施工;发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。承包人在施工过程中发生的一切平安事故、质量事故均有承包人自行负责并担当相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。发包人：(公X)承包人：(公X)托付代理人：托付代理人工程工程合同7发包方（甲方）：_承包方（乙方）：_依据;和建筑安装工程承包合同条例及有关规定，结合工程的详细状况，签订本合同。第一条工程项目（一）工程名称：_（二）工程地点：_（三）工成内容：_层栋，建筑面积_平方米。（四）承包范
16、围：按甲方供应的工程施工图纸规定内容：_（五）乙方分包工程：由乙方分包的工程必需另签合同。（六）承包方式：_其次条工程造价（预算或概算）人民币大写：_万元，其中土建_万元，安装_万元。工程造价在乙方编出工程预算书送达甲方三十天内审复，逾期视作同意，并按审定的预算造价为调整合同造价。第三条工期（一）按定标规定工期为_天（日历天），自_年_月_日至_年_月_日竣工验收止。实际开工期以甲方办妥本合同第七条规定的建设批文，办妥城监标牌，送达乙方之日起_天内起计，并以双方现场管理代表签字为准。（二）开工前_天，在具备施工条件下乙方向甲方发出开工通知书，每个单项工程工期的起止日期为_在履约过程中，依据变更
17、设计所影响的工期或甲方责任、不行抗力等因素所延误的工期，经甲、乙双方签证认可后调整，以此确定竣工日期。如甲方提出赶工_第四条工程质量标准和保修期（一）工程质量标准按国家现行施工规范验收规范_（二）工程保修按建设部有关规定执行，保修期为_年，其中安装工程半年。保修期自竣工验收签字之日起计。第五条材料设备供应（一）工程所需材料及设备由_方选购供应至_场地（仓库）。（二）工程所需材料及设备_由方选购供应至_场地（仓库）。（三）材料设备应附有出厂合格证明。如一方对材料设备有异议，应进行检验。如检验合格，检验费用由持有异议一方负责，否则由选购方担当。（四）工程材料和设备差价的处理方法：_（五）施工中，由
18、于工程设计变更造成乙方选购的材料、设备不适用，甲方需按材料设备的实际选购价格，回收全部不适用的材料和设备，或经乙方同意，由甲方赐予适当的补偿后，不适用的材料设备由乙方自行处理。第六条工程款支付和结算（一）甲方将工程款按本条款规定划入乙方帐户：帐号：_（二）依据_银行有关规定，甲方在合同生效后_天内，按以下规定额度向乙方预付备料款：1、建筑工程按当年安排工作量35%；2、安装工程（包括设备安装，水电安装）按当年安排工作量（扣除设备价值）的40%。（三）工程款支付方式：1、工程进度达到50%以前（保括50%），按每月完成工程量付（收）进度款；当工程进度累计超过50%时，每次按当月完成工程工作量的_
19、%付（收）款。2、工程累计进度达到_%时，按合同工程量付（收）款_%；进度达到_%时付（收）款_%；进度达到_%时付（收）款_%；进度达到_%时付（收）款_%，其余工程进度款由备料款抵充，余额_%待验收后结算_万元待保修期满后_天内付清。每次付款期限均在乙方提交工程进度表或竣工结算文件给甲方和经办理银行审查后_天内支付，如到期未提出书面异议，则视作同意，乙方可依据XX银行审定的数额，恳求办理支付进度款或结算款。第七条双方责任（一）甲方责任：1、办理施工报建、临时场地、占用道路等报批手续。供应本工程建设、等有关部门的批文复印件一套给乙方。开工前_天完成“三通一平”，接水、电源，同时向乙方供应施工
20、图纸_份，机电设备安装图_份及有关资料_份，地质勘探报告_份，（其中包括竣工用图_套）。2、开工前_天完成由甲乙方和设计方参与的施工图会审。3、审核乙方编制的工程预算安排，并在接到预算之日起的三十天内（特别工程六十天内）回复乙方，以此审定的工程预算为调整合同造价，作为向乙方支付工程备料款和进度款的依据。4、对乙方在施工时发觉设计错误提出的看法，甲方应在收到书面通知的_天内会同设计方进行处理并签证。因此而发生的增加费用（包括停工、返工、窝工、人员和机械调迁、材料配件积压的实际损失）由甲方担当，并调整合同造价。5、委派_为现场管理代表，监督检查工程质量、进度，负责设计图纸的变更，工程期间的质量验收
21、及其他事宜。6、如工程中途停建、缓建或设计变更以及设计错误造成返工，甲方应实行措施弥补或削减损失，同时经有关部门审定后赔偿由此而造成乙方的停工、窝工、返工、倒运、人员和材料积压等的损失。7、组织对工程竣工验收和办理竣工结算。8、在竣工验收后的保修期内，因运用不当引起的工程质量问题，其返修费用由甲方负责。（二）乙方责任：1、收图后，在开工前_天内完成施工图会审，在_天内编制工程预算送甲方审查，编制施工组织设计和材料、设备进场安排并送甲方。2、按施工平安规范做好施工质量、平安管理，指定平安、防火责任人，物件堆放整齐，道路畅通。凡施工期间发生的施工质量、平安事故，均由乙方负责并报告甲方及有关部门。3
22、、委派_为现场管理代表，须持有与工程项目相适应的资格证书，负责施工期间的施工质量、平安等问题。4、做好施工原始记录。每月（季）度施工安排和完工报表，如不按时报送，甲方不予支付工程进度款。发包方（甲方）：_承包方（乙方）：_日期：工程工程合同8工程合同的类型包括工程勘察，设计，施工还包括工程项目管理合同，工程监理合同及相关合同。下面是我为大家带来的关于工程合同索赔管理的学问，欢迎阅读。工程合同索赔管理1.索赔的分类1)按索赔的依据分类：(1)合同内索赔(2)合同外索赔2)按索赔当事人分类：(1)承包商与发包方间的索赔(2)承包商与分包商间的索赔(3)承包商与供货商间的索赔(4)业主与监理单位间的
23、索赔3)按索赔的目的分类：(1)费用索赔(2)工期索赔4)按索赔事务的性质分类：(1)工程延误索赔(2)工程变更索赔(3)工程终止索赔(4)工程加速索赔(5)意外风险和不行预见因素索赔(6)其他索赔。2.施工合同条件中规定的程序1)当一方向另一方提出索赔时，要有正值索赔理由，且有索赔事务发生时的有效证据。2)发包人未能按合同约定履行自己的义务，或发生错误以及发生应由发包人担当责任的其他状况，造成工期延误和(或)承包人不能刚好得到工程款及承包人的其他经济损失，承包人可以按以下程序向发包人索赔。(1)索赔事务发生28天内，向工程师发出索赔意向通知。(2)发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长
24、工期(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料。(3)当该索赔事务持续进行，承包人应当相应地向工程师发出索赔意向，在索赔事务终了后28天内，向工程师供应索赔的有关资料和最终索赔意向。(4)工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关资料后，于28天内赐予答复或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。假如工程师在收到承包人的索赔报告的有关资料28天内未予答复，视为该项索赔已被认可。3)因承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误给发包人造成经济损失，发包人可按同样的程序向承包人提出索赔。3.工期索赔值的计算1)业主及工程师缘由引起的延期。主要有：业主拖延交付现场，拖延交付图纸，工程师拖延审批图纸、方案，
25、拖延支付工程款，不按时组织验收造成下道工序受到影响，业主供应错误的现场资料、工程量增加及工程变更等。这些发生后，影响了工期，工期就应顺延。2)不行限制的因素导致的延误。主要表现有:人力不行抗拒的自然灾难导致的延误，特别风险如斗争、叛乱、革命、核装置污染等造成的延误，不利的施工条件或外界障阻引起的延误等。这些风险事务导致的工期延误，工期应顺延。工程工程合同9发包方（以下称甲方）：承包方（以下称乙方）：依据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。第一条 工程项目一、工程名称：二、工程地点：三、工程内容：四、承
26、包形式：其次条 工程期限一、合同工期总日历天数 天开工日期：_年_月_日竣工日期：_年_月_日二、如遇下列状况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延、在施工中如因停电、停水小时以上或连续间歇性停水、停电天以上（每次连续小时以上），影响正常施工；停水停电2天以上；2、因台风暴雨飓风等不行抗力的因素；、因人力不行抗拒的其他因素而延误工期。三、因乙方缘由造成施工延迟的，不得恳求顺延工期。第三条 工程价款、结算及付款方式（是不是有付预付款或进度款的时候乙方开不了票）双方同意按下述第方式支付本合同价款，甲方付款前，乙方应供应正式发票。第一种方式：本合同实行固定总价，经甲乙双方核定按本工程合同包干价为 元
27、人民币（大写： ）。任何政策性因素_市场因素均不调整包干价。1、本合同签订后_日内，甲方支付 元工程款；2、工程竣工经甲方验收合格后，甲方支付元工程款；3、余款元作为质量保证金，待保修期满后十五个工作日内无息支付。其次种方式：本合同实行按实结算，双方运用晨曦软件，依据现行定额计价规范和施工期（或材料定购期）的信息价（信息价不明确的以甲方确认材料价为准）进行计算，计算后的总价下浮%作为本合同的结算价款。1、甲方于支付元；2、乙方施工完成并经甲方验收合格后，提交竣工验收报告及工程决算书，经甲方审核确认后，付至结算价款的95%，留5%做质保金，待保修期满后15个工作日内付清。3、工程量及价格签证，签
28、证单都必需有甲方现场代表签字并加盖公章后方可作为结算依据。第四条 建筑材料、设备的供应和选购一、工程材料、设备由乙方选购。（是否都是包工包料）二、乙方选购的材料、设备，必需附有产品合格证和试验报告才能用于工程，甲方认为乙方供应的材料须要复验的，乙方应按要求供应复验报告。经复验符合质量要求的，方可用于工程；复验不符合质量要求的，应退货处理，其复验费和退货损失由乙方担当。（材料进场是不是要甲方确认）第五条 施工与设计变更一、甲方签字认定交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，乙方不得擅自修改。二、甲方因运用功能提出的变更内容，为不影响施工进度，乙方应先行实施，并刚好做好现场签证。三
29、、设计变更增减数应以甲方代表签证单为依据，工程采纳包干价，对增减部份的工程款由甲乙双方协商确认。第六条 工程质量管理及验收一、工程具备隐藏条件，乙方先进行自检，并在隐藏验收前48小时以书面形式通知甲方验收。验收合格，甲方现场代表在验收记录上签字后，承包人可进行隐藏和接着施工。验收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新验收。二、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方供应完整竣工资料及竣工验收报告（含竣工图、隐藏工程签证和现场签证单及保修书等）。 验收合格的，双方进行交接，验收不合格的，乙方应刚好返工，费用由乙方自行担当，返工导致工期延误的，乙方应担当相应的违约责任。三、工程质
30、量应符合国家及行业规定的建筑工程质量检验评定的“合格”标准。第七条 平安施工乙方应遵守工程建设平安生产有关管理规定，严格按平安标准组织施工，实行必要的平安防护措施，消退事故隐患。由于乙方平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方担当。第八条 质量保修一、本工程保修期限为_年，自工程竣工验收合格起算。二、在保修期内，乙方应保证通讯畅通，令甲方能够随时同乙方取得联系。乙方在接到甲方修理通知后小时内到达现场并刚好处理。如乙方更换保修人员或联系电话，应刚好通知甲方。若因乙方通讯不畅或有意不接，拖延推诿，甲方将视为乙方放弃保修责任，有权自行解决，由乙方担当全部费用并加收10%的劳务费。乙方保修联
31、系电话：；乙方保修联系人：第九条 违约责任（乙方擅自修改图纸的违约责任，甲方延迟付款的违约责任均无）一、乙方未能按时竣工的，每延期_日应按工程总价款的向甲方支付违约金（从工程款中干脆扣除）；无故延期_日以上视为根本性违约，甲方有权解除本合同，乙方除应全额退还甲方已支付的工程款外，还应向甲方支付违约金人民币元。二、工程出现质量问题视为乙方严峻违约，视情节轻重乙方应按工程款的10-30%向甲方支付违约金（可从工程款中干脆扣除），此外应赔偿因此给甲方造成的损失。（可否作为解除合同条件）三、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。第十条 纠纷解决方法 因本合同产生纠
32、纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。第十一条 附 则一、甲方代表为，乙方代表为二、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章后生效。甲方：乙方：代表：代表：户名：开户银行：帐号：_年_月_日_年_月_日工程工程合同10发包方（甲方）：XXX 承包方（已方）：XXX为提高泵站品位，创建良好的工作环境，经甲、乙双方协商一样，甲方将XXX托付给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着相互支持、紧密协作的原则，结合本工程详细状况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下：一、工程地点：XXXXXXXXXXXX。二、工程内容 土层基础、绿化及其他部
33、分工程（详见图纸）。以上项目经双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。三、工期1开工日期：本项目工程从XXX年_月_日起至XXX年_月_日止，共XXX个日历天。2施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因状况或甲方书面确认工期可顺延。3因甲方缘由不能刚好移交施工场地则工期顺延。四、工程合同价款 经协商本合同总承包价款为人民币：XXXXXX整。若施工过程中甲方有变更须要增加工程，则按实结算。五、承建方式 乙方对工程包工、包料；包质量、包验收合格、包平安、包工期、包文明施工。1乙方负责供应所承建工程材料，必需经双方确认方可进料施工。2施工期间甲方负责乙方施工发生的水电
34、费用。六、工程付款方法1本合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的30%，即人民币XXX整。乙方收款后其次天支配人员进场施工。2待完成总工程80%后，甲方于3天内向乙方支付工程合同价款的30%，即人民币XXX整。3工程竣工后，甲方于一周内向乙方支付工程合同价款的20%，即人民币XXX整。4竣工验收合格后一个月内，向乙方支付工程合同价款的10%，即人民币XXX整。七、工程质量1乙方必需严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工，完工后达到XXX级。2在施工过程中，乙方必需听从甲方监督管理，若发觉乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项
35、，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责担当。3乙方要确保施工现场清洁，刚好清理废弃物，做好文明施工。八、工程竣工验收结算 乙方于竣工后五天内向甲方提交竣工资料及验收报告，甲方在收到竣工验收报告后XXX天内组织有关部门进行验收，并于验收后五天内依据设计施工图纸、合同、补充合同及有关园林绿化标准赐予合格批准或提出整改看法。乙方须按甲方要求整改，并担当因此造成的一切费用。甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工程的签证清单进行结算，并于XXX个工作日内结算完毕。九、延期违约责任 乙方必需在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误，则每延误一天计罚人民币XX
36、X元；若工程提前完成，则每提前一天完成嘉奖人民币XXX元。若因甲方责任或不行抗力因素而令工程延误，乙方提出书面要求，甲方在三天内书面确认工期可顺延。如甲方未能按合同规定付款，逾期三天，乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理，因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。十、养护管理1期限：以工程竣工验收合格之日起计算，绿化保养期为十二个月，保养期从竣工验收之日起先计算，保养期满后由乙方以书面形式通知甲方接收。2质量要求：大树刚好支撑固定，栽植后刚好浇水，刚好中耕除草、施肥、修剪，刚好防治病虫害，确保苗木正常生长。养护达到国家_镇绿地园林养护标准。十一、合同生效与终止 本合同自双方代表签字并加盖公章
37、后生效。工程质保期满，甲方将款项结清后合同即告终止。十二、合同份数 本合同一式XXX份，具有同等效力，甲、乙双方签字盖章后各执XXX份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。本合同未经事宜，双方协商解决。甲方代表（盖章）XXX 乙方代表（盖章）XXX合同签订日期：XXX_ 签约地点工程工程合同11甲方：乙方：甲方的工程，经招标或协商由担当施工，为明确双方的责任和权益，高效、精致、刚好地完成工程施工任务，特制定本合同，望双方仔细履行。一、单位工程概况1、工程地点：2、承包范围和内容：3、承包方式：4、质量要求：5、平安要求：现场施工人员必需购买意外损害保险，统一着工作服、配戴平安帽、高空作业人员系好平
38、安带，确保平安文明施工，树立良好的晨晖形象。6、开竣工日期：二、合同价款及支付1、合同总价款：(大写)元附计算清单：2、价款支付：钢架起先安装至完成期间拨付20%，屋面板、墙面板安装完成拨付5%，剩余工程款待建设单位验收合格后扣除5%质保金，发放工人工资后结清。质保金待工程竣工验收质保期满后支付(以竣工验收单签证日期为准)。三、甲方责任1、供应给乙方壹套工程施工图，对工程进度、工程质量进行监督、检查，查出问题以书面通知限期整改，整改不刚好、不彻底的，有权停工及惩罚。2、工程进度缓慢，质量平安管理混乱，甲方有权更换施工队，乙方担当全部损失。3、按工程进度要求及乙方与生产部制定的构件、板材进场安排
39、刚好供应材料，并负责到工地现场的运输费用。4、对工程质量、平安进行现场技术交底，监督管理项目部的施工活动。四、乙方责任1、听从甲方的管理，严格遵守甲方的规章制度，接受甲方的监督及惩罚。2、乙方应确保工程施工人员的平安合同、平安保险齐全有效，在现场施工时配戴平安帽平安带等防护用品。3、在工程施工前乙方仔细熟识图纸，提出图纸存在的问题，并向工程部供应施工组织设计，包括人员、设备、进度安排、材料供应安排等，以便于甲方协调材料供应及监督管理。如不供应，将拒绝拨付承包费。项目经理必需根据安装进度照实记录施工日志，工程竣工后与工程施工图一并交回工程部，否则处以经济惩罚500元。4、乙方应根据合同承诺的工期
40、按时完工，每拖延一天，按甲方与建设单位签订的违约额担当延期罚款。5、工程完工时应提前通知工程部，主动主动进行交工验收，帮助工程部做好工程竣工结算，协作回收工程款。6、按时参与工程部会议，有义务向公司提诞生产技术和施工中出现的问题，以促进产品生产质量的提高。7、乙方应严格根据图纸及国家相关标准规范施工。如在施工中发生质量事故，除无偿予以整改外，再处以损失额的30%罚款。8、乙方应自觉加强职工的平安教化，班前会应对施工人员进行平安操作、质量标准交底。特别作业人员必需持证上岗，现场平安设施齐全有效，电器、机械设备运用严格按规程操作。出现人身损害事故，3000无以内由施工承包人负担，3000元以上的部
41、分由施工承包人负担费用的70%。9、材料运用应节约，节余的材料应刚好回库，如有奢侈、丢失，照价赔偿。10、负担工程施工吊装费和现场水平运输费用，并担当工程施工中的款待费用。11、维护公司信誉，负责协调土建及建设单位的关系，以满意工程施工进度的须要。五、承包费浮动方案该工程无质量、平安问题，按期竣工交付运用，得到建设单位、监理单位好评的，安装人工费上浮5%-10%。存在质量问题造成损失额在20元以上的下浮5%，出现平安事故造成损失额3000元以上的下浮5%，工期延误造成建设单位惩罚的下浮5%。六、工程未竣工结算的，承包费不予进入个人帐户。本合同一式两份，双方各执一份。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_