《新版建设工程施工合同书样本3.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《新版建设工程施工合同书样本3.docx（12页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、新版建设工程施工合同书样本3合同编号:_ 新版建设工程施工合同书样本3 温馨提示：本合同示范文本只是供应给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须依据详细实际状况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容困难的合同最好询问相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！ 甲方： 乙方： 依据中华人民共和国合同法的有关规定，结合本项目的详细状况，经双方协商，签订本合同，共同遵守. 第一条 概况 1、项目名称： 2、项目地点： 3、项目内容：综合布线系统施工和测试，辅材和线管线槽的选购、安装铺设. 其次条 工期 1 、本项目的施工期限为合同签订后的 个工作日. 2 、遇到下列状况之一者，
2、经甲方审核批准后，工期可做相应调整. 2.1 、重大设计变更(指设计功能变更、在关键线路上的变更)造成的工期改变，并经甲方书面确认; 2.2 、 双方书面确认的安排工期变更; 2.3 、不行抗力因素. 第三条 承包方式和造价 1、承包方式：包工包料(详细内容参见工程设备报价清单). 2、项目总造价：人民币(大写)：(￥).工程 施工信息点数、单价及材料报价清单为合同附件，项目最终造价按实际 施工工程量结算. 第四条 付款方式、结算方式 (一)付款方式 1、在合同签定后，甲方向乙方支付合同总价的30%，即人民币(大写) . (￥ ); 3、完工并经甲方验收合格后的三个工作日内甲方支付到乙方合同总
3、价的 65%， 即人民币(大写) .(￥ ); (二)结算方式： 1、乙方已依据甲方的需求进行评估和整合整个布线工程所需材料及工作量， 本合同总价为工程综合材料及施工费用总和. 2、若甲方需求有变更时，工程施工时发生增项部分，合同总价报价清单已有 的项目按报价清单中单价乘增项部分工程项目数量.如合同总价报价清单中没有 的项目则按甲乙双方协商后经签证后的单价为结算依据.该计算原则适用于工程 施工时发生减项部分的计算. 第五条 材料供应 1、材料供应：施工前乙方供应材料经甲方审核、认可后，方可运用. 2、采纳新型材料和代用材料时，乙方须在甲方的书面签字确认后方可进行 运用. 第六条 甲、乙双方责任
4、 (一)甲方责任 1、为乙方的施工供应必要的便利条件，并协调水源、电源，供应材料的合 理堆放场地，帮助乙方顺当进行施工. 2、按合同规定刚好支付工程款项. 3、指定项目负责人一名，负责与业主及相关协作单位的协调工作，为乙方 供应可持续施工的作业面，并负责平常乙方增、减项的签证. 4、组织本工程项目的竣工验收. (二)乙方责任 1、按合同规定按时完成并交付该工程. 2、严格根据甲方与最终用户确认的施工图纸施工. 3、负责本合同附件明确的材料选购、保管、运输、安装、保修. 4、接受甲方和当地平安质量监督部门的监督. 5、因乙方的过错造成工程有质量问题时，经甲方确认后，乙方必需在三天 内实行有效措施
5、订正，并担当由此造成甲方的经济损失，担当相应的法律责任. 6、在合同履行过程中，双方有异议应刚好协商解决，未经甲方同意乙方不 应随意停工或借故拖延工期. 7、听从甲方施工现场的一切规定和要求，担当因自身缘由违反有关规定造 成的损失和罚款. 8、负责施工场地的平安防火，文明施工，施工工人人身平安及卫生等工作. 第七条 工程项目及设计的变更、修改甲方因最终客户须要，作出设计变更时，应书面通知乙方，经确认后签证， 若由此导致工程延期的，工期应当顺延.在施工过程中若甲方供应的施工内容及 图纸与投标内容及图纸不同处，按实际状况作增项或减项处理，由乙方提出书面 报告，乙方帮助甲方共同经业主及监理方签证确认
6、. 第八条 工程质量 1、乙方必需严格按施工图纸及说明和有关操作规程细心施工，工程质量必需符合设计要求，达到施工图说明和国家颁发的现行施工验收规范的验收标准. 2、本工程承包范围内全部的单项工程的质量，均达到国家或行业的质量验收评定标准.双方如对工程质量有争议，请质量监督部门仲裁，仲裁费用及因此 造成的损失由责任方担当. 第九条 竣工验收 1、工程竣工三天内，乙方将全部有效的技术档案资料二份，送交甲方，确定验收日期，并组织进行验收，验收合格之日即为竣工日期.验收不合格， 乙方应在甲方的限期内进行整改，再实行验收，并以最终验收合格的日期 作为竣工日期. 2、工程验收应以施工图纸、图纸会审记录、有
7、关设计变更的书面文件、国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准等为依据. 3、隐藏工程在验收通过前不得封闭. 第十条 违约责任 (一)甲方违约责任 甲方不按规定支付工程款，乙方除有权要求甲方支付工程款外, 另外每日按尚未支付的项目款项的千分之三向乙方支付违约金. (二)乙方违约责任 1、乙方不按规定按时完成该工程，甲方除有权要求乙方完成该工程外，另外每日按合同总价的千分之三向甲方支付违约金. 2、工程施工过程中发生质量事故或乙方运用的设备、材料如质量不符合设计要求、行业标准或国家标准的，甲方有权让乙方返工整改，并由乙方担当由此 而引起的一切经济、法律责任. 3、合同履行过程中若出现乙方严峻违反合
8、同重要条款，甲方有权终止合同，并终止支付未结算的工程款. 第十一条 合同争议 遇人力不行抗拒的自然灾难损失，由甲乙双方友好协商解决，协商不成，则由_市经济合同仲裁委员会裁定. 第十二条 工程保修 工程竣工验收合格之日起半年内为保修期.保修期内如发生工程质量的问题，由乙方免费按甲乙双方商定的限期进行修理，设备保修期根据中华人民共和国三保法严格执行工程完工后两年内乙方应为甲方供应免费维护服务. 第十三条 不行抗力 甲乙双方的任何一方由于不行抗力的缘由不能履行合同时，应刚好向对方通 报不能履行或不能完全履行合同的理由，并向对方提交有关主管机关证明材料，依据实际状况允许延期履行、部分履行或者不履行合同
9、，确定部分或全部免予担当违约责任. 第十四条 其它 1、合同签定当天内，甲方向乙方供应本项目施工图纸，乙方严格根据甲方供应的施工图纸施工.因乙方缘由导致的质量、平安、人身死亡事故，由乙方自行担当相关责任，因此而引起甲方连带损失的，由乙方做相应赔偿. 2、因甲方缘由导致工程停工或工人窝工的，甲方按每日按合同总价的千分之三做相应补偿. 3、本工程施工过程中，全部线管线槽的楼板开孔和开孔的破坏修补、管道开挖和铺管及回填复绿等工作内容均不在本合同工程实施的工程量范围之内，合同价款中也不包含以上的工程量报价. 4、本合同未尽事宜，由双方协商解决，可另行签订补充协议.补充协议作为本合同一部分，与本合同具有
10、同等法律效力. 5、本合同自签订之日起生效，在竣工结算、甲方支付完毕，乙方将工程交付甲方后，除有关保修条款仍旧生效外，其它条款即告终止. 6、合同正本及附件共柒页，本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，均具有同等法律效力.自双方签字盖章之日起生效，多页的须盖骑缝章方为有效. 甲方： 乙方： 甲方代表： 乙方代表： 联系方式： 联系方式： 日 期： 日 期： 建设工程施工合同书样本2 建设单位(以下简称甲方)_ 地址：_ 邮码：_ 电话：_ 法定代表人：_ 职务：_ 拆迁户(以下简称乙方)_ 地址：_ 邮码：_ 电话：_ 法定代表人：_ 职务：_ 依据_建筑安装工程的建设须要，经规划部门和拆迁房屋
11、主管机关批准，拆迁乙方现有住房.为了明确甲乙双方的权利义务，保证拆迁工作的顺当进行，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以供双方遵守执行. 第一条乙方在甲方用地范围内共有_结构的住房_幢_间，共_平方米(原住房面积的数量，私有房屋以产权证标明自住的数量为准;租住公房以承租数量为准，单位公用房屋以拆除房屋的建筑面积为准)，全部交给甲方拆除(乙方自行拆除的，甲方应付给乙方拆除费)甲方负责于_年_月_日以前为乙方支配住房(拆除单位的公用房屋，一般由甲方拨给相应的投资、材料，由其挖掘土地潜力自行迁建，或由甲方在城市规划管理部门批准的地区内进行迁建)_平方米(安置房屋原则上不超过原住房面积，乙方原住房过宽
12、或有出租的房屋，在对其安置时应适当压缩，但对压缩面积应按房地产管理部门的规定作价补偿;乙方原住房严峻拥挤不便的，应按其家庭人口状况赐予适当照看) 其次条乙方应于_年_月_日以前搬往甲方安置的住房或周转房(或乙方自找的周转房)，甲方于乙方搬迁后_日内一次付给乙方搬迁费_元. 第三条甲方对乙方在临时周转期间按下列状况赐予补助： 1.乙方自行找房周转，每人每月补助_元; 2.由乙方所在工作单位解决乙方周转房致使家庭人口分散居住的，每人每月_元; 3.乙方用甲方的简易房周转的，周转期间免收房租.简易周转房没有取暖装置的，取暖季节每人每月补助_元取暖费，并按规定补助增加的公共交通月票费用. 第四条甲方安
13、置乙方的住房位于_，共_套_间，_层_号，配有_等装备. 第五条乙方家庭的全部成员(18岁以上者)_等_人一样签同意_作为乙方代表人，授权他(她)在合同文本和其他文件上签.甲方付给乙方的各项费用，一律由乙方代表人_领取.甲方对乙方家庭成员中发生与拆迁房屋有关的分家析产、继承纠纷等，一律不负责任. 第六条甲方如不按合同规定的日期向乙方交付各种费用，逾期一日，应按所欠款额的_%向乙方偿付违约金(如不按时按量向乙方单位拨给相应的投资、材料和迁建用地，每逾期一日，应向乙方偿付_元违约金);甲方如不按合同规定的地点和面积、层次给乙方安置住房，应向乙方偿付_元的违约金，乙方可以向有管辖权的法院起诉，要求甲
14、方按合同履行义务. 乙方如经甲方按合同规定安置住房后，仍拒不搬迁的，由甲方申请当地房地产管理部门对乙方限期搬出，如逾期仍不搬迁的，每逾期一日，应向甲方偿付违约金_元，甲方并可向有管辖权的人民法院起诉.乙方如遇阴雨天或其他不行抗力缘由不能按时搬迁，时间顺延，但必需告知甲方状况. 第七条其他约定：_. 本合同自甲乙双方签之日起生效，合同生效后，甲乙双方均不得擅自修改或解除合同.合同中如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定.补充规定与本合同具有同等效力.合同执行中如发生纠纷，经双方协商仍不能解决的，可提请当地房产管理部门调解，调解不成的，可向人民法院起诉. 本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份
15、;合同副本一式_份，交_市(县)房地产管理局、建设银行、建委、计委_等单位各留存一份. 建设(甲方)_(公章) 拆迁户(乙方)_(公章) 代表人：_ 代表人：_ _年_月_日 _年_月_日 建设工程施工合同书样本3 建设单位： (简称甲方) 施工单位： (简称乙方) 根据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例的原则，结合本工程详细状况，双方达成如下协议. 第一条 工程概况 1、工程名称：_学校运动场及三期围墙工程 2、工程地点：_商贸学校 3、工程内容：_商贸学校运动场及三期围墙工程. 4、承包范围：依据甲方供应的设计文件(包括设计图纸、会议纪要及更改通知等)的建筑安装工程. 其次
16、条 承包形式与工程造价 1、本工程的承包形式：包工包料. 2、工程造价： 、_商贸学校运动场工程计人民币 、_商贸学校三期围墙工程计人民币 、以上两项工程合计人民币 第三条 工程结算和付款方法 1、工程增加项目结算形式：依据甲方供应更改通知、甲方签证等设计文件进行按实结算，材料按201_年6月份信息价调整，费率及劳保按有关规定计取. 2、付款方式：三期围墙工程项目按当月完成的工程量的90%拔付工程进度款，工程竣工后付至总计的95%，工程竣工验收合格后半个月内付清全部款项;运动场工程项目待竣工验收合格后半个月内付清全部款项. 3、资金开户银行： 甲方开户银行： 帐号： 乙方开户银行： 帐号： 第
17、四条 工程施工期限及竣工验收. 1、三期围墙工程项目总工期为 45 天，于201_年 月 日开工至201_二年 月 日竣工;运动场工程项目总工期为60 天，于201_年 月 日开工至201_年 月 日竣工.若由于不行抗拒力或雨天及甲方缘由造成的工期延误，经甲方现场代表签证后顺延. 2、工程开工前，甲方应组织设计单位、施工单位和有关部门进行图纸会审，乙方应供应本工程的负责人及现场施工员名单. 3、工程竣工后，乙方应提前五天通知甲方，甲方应在五天内组织有关人员进行验收. 4、乙方应切实做好各项施工的平安措施，确保工程施工平安，接受甲方的平安检查和监督.在施工中如属乙方缘由造成的平安 事故均由乙方负
18、责. 第五条 工程质量 1、在施工中乙方必需严格按设计施工图纸及说明进行施工，严格执行国家颁发的施工验收规范、质量评定标准，依据双方协定工程质量评定等级达到(合格).乙方必需切实建立有效的工程保证机构和实行有效的保证质量措施. 2、乙方施工时定期进行质量检查，细心施工严把质量关，工程中不得运用不符合质量要求的产品材料，否则应返工，费用及工期延误由乙方负责. 第六条 甲、乙双方分工协作 1、甲方应负责： (1)甲方派 为住工地代表，依照施工图纸和施工验收规范对施工质量、协作乙方进行检查或抽检，对不合格的项目或未按图纸施工的项目，有权拒绝验收签证. (2)甲方负责设计单位解决在施工中出现的图纸中存
19、在的问题. (3)施工前应做施工现场的“三平一通”，供应设计标高. (4)组织有关单位进行图纸会审，刚好办好纪要，按规定供应乙方设计图纸四份. (5)对工程进度、工程质量进行监督、隐藏工程验收签证. (6)刚好审定工程进度，按时拔付工程款，确保工程进度. 2、乙方应负责： (1)乙方派 为本工程的负责人. (2)组织工地进行质量检查评定，负责技术签证，按时向甲方报送每月质量检查评定表. (3)确保施工有安排进行. (4)确保工程进度按签订工期内完成，每月底应将下月施工进度安排表报送甲方. (5)仔细做好隐藏工程，在隐藏前，施工单位应具备原材料的产品出厂合格证及检验合格证.隐藏工程在隐藏前一天，
20、乙方应通知甲方及质检部门进行检查，必需签证后方可隐藏，乙方不得私自隐藏.若甲方接到通知后二天之内未到现场检验，乙方可自行复检，并做好记录，方可隐藏，并刚好办理补签证手续. 第七条 其他事项 第八条 本合同一式2份，甲方1份，乙方1份，经双方法人代表签章后生效，至竣工交付运用款项结清后失效. 建设单位： 施工单位： 法人代表： 法人代表： 现场代表： 现场负责人： 签订日期： 年 月 日 建设工程施工合同书样本4 建设单位(甲方)： 施工承包单位(乙方)： 为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务，促使双方相互创建条件，搞好协作协作，按时保质保量地完成工程任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便
21、共同遵守. 工程名称： 质量要求： 工程造价： 本合同全部工程施工预算造价为人民币 ￥： 元 工程期限： 201 年 月 日起至 201 年 月 日止甲乙双方的责任与权利： 一、甲方在开工前应解决施工用地，解决施工用水源、电源和运输道路的畅通;组织设计交底;乙方必需按甲方要求施工. 二、乙方在开工前应组织有关人员探讨参加设计交底;做好施工预算;负责编制施工组织设计或施工方案;进行施工场地的平整，施工界区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施，支配施工总进度安排，储备材料，加工构件，做好一切施工打算. 三、乙方在组织施工中必需坚持“质量第一”的方针，要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准，
22、以及设计要求组织施工，要求全部工程达到合格标准;在组织施工中不得随意变更设计，如在施工中由于乙方本身缘由造成的停工、返工、材料、构件的倒运，机械二次进场等损失，均由乙方自行负担. 四、乙方要严格执行隐藏工程验收制度，主动协作甲方完成验收工作后方可进行下一个施工环节. 五、在组织施工过程中，乙方应对施工现场人员进行平安教化，做好设施平安防护，假如乙方因疏于防范、操作不规范造成平安事故的均由乙方负全责. 六、在组织施工过程中应科学规范、统筹支配.如因技术缘由或操作不规范导致原材料奢侈，乙方应担当责任如数偿还相关费用. 一、本合同一式两份，甲乙方各执一份; 二、本合同自双方签订之日生效. 三、本合同条款如对特殊状况尚有未尽事宜，双方可依据详细状况结合有关规定议定附则条款，作为本合同附件，与本合同具有同等效力，但不得与本合同抵触. 建设单位(甲方)签章： 施工单位(乙方法人)签字： _年_月_日