《合同书样本建设工程施工合同(电力2)26181.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《合同书样本建设工程施工合同(电力2)26181.docx（88页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、合同书样本建设工程施工合同（电力2）电力建设工工程施工合同同条件第一章词词语涵义及合合同文件第一条词词语涵义电力建设设工程施工合合同文本，由由电力建设设工程施工合合同条件（以以下简 称合同条条件和电电力建设工程程施工合同协协议条款（以以下简称协协议条款） 组成，其用词用语除协议条款另有约定外，应具有本条所赋予的涵义：发包方方（简称甲方方）；协议议条款约定定的具有工程程发包主体资资格和支付 工程价款能能力的当事人人。甲方驻驻工地代表（简简称甲方代表表：甲方在协协议条款中中指定的代表表人。承包方方（简称乙方方）：协议议条款约定定的、具有电电力施工企业业资质管 理办法规规定的工程承承包主体资格格并被
2、发包方方接受的当事事人。乙方驻驻工地代表（简简称乙方代表表）：乙方在在协议条款款中指定的的代表人。社会监监理：受甲方方委托、具备备电力工程程建设监理单单位资质管理理办法规 定资格的工工程监理单位位或人员对工工程进行的监监理。总监理理工程师：工工程监理单位位委派的监理理总负责人。设计单单位：甲方委委托的具备电电力工程勘察察设计单位资资质管理办法法规定 的相应资质质等级的设计计单位。工程造造价管理部门门：国务院各各有关部门、各各级建设行政政主管部门或或如上部 门授权的建建设工程造价价管理机构。工程质质量监督部门门：电力工业业部、电业管管理局、省（直直辖市、自治治区）电 力局或其根根据电力基基本建设
3、工程程质量监督暂暂行规定设设置的电力建建设工程质量量监 督机构。工程程：协议条条款约定具具体内容的电电力建设永久久工程。合同同价款：以现现行的定额、材材料预算价和和相应的取费费标准为指导导价格， 通过招标投投标或甲乙双双方协商确定定，用以支付付乙方履约完完成工程施工工内容的价款款总 额。经济济支出：在施施工中发生，经经甲方确认后后以增加预算算形式支付的的合同价 款。费用用：甲方在合合同价款之外外直接支付的的开支或乙方方应负担的开开支。工期期：甲乙双方方参照电力建建设工程项目目工期定额等等规定，在协协议条款 中约定的合合同工期。开工工日期：协协议条款约约定的工程开开工日期。竣工工日期：协协议条款
4、约约定的工程竣竣工日期。图纸纸：由甲方提提供或乙方提提供经甲方代代表批准，乙乙方用以施工工的所有图 纸（包括配配套说明和有有关资料）。施工工现场：经甲甲方同意、“施工组织设设计”或“施工方案”所确定的用用 以施工的场场地。书面面形式：根据据合同发生的的手写、打字字、复印、印印刷的各种通通知、任命、 委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。不可可抗力：因战战争、动乱、空空中飞行物体体坠落或其它它非甲乙方责责任造成 的爆炸、火火灾，以及协协议条款约约定等级以上上风、雨、震震等对工程及及履约造成损损 害的自然灾灾害。赔偿偿金：责任方方弥补对方直直接损失和间间接损失的费费用，
5、包括停停工、窝工、 返工、人员和机械设备调迁、材料和构配件积压、倒运的人工费、机械费、管理 费等实际费用，以及从这些费用应付之日起所应计取的利息等可得利益的损失。质量量缺陷：工程程不符合国家家或行业现行行的有关技术术标准、设计计文件及合 同对质量的的要求。协议议条款：结合合具体工程，甲甲乙双方协商商后依法签订订的书面协议议。第二条合合同文件及解解释顺序合同文文件应能互解解释，互为说说明。除合同同另有约定外外，其组成和和解释顺序 如下：（）协协议条款；（）合合同条件；（）洽商商、变更等明明确双方合同同权利义务的的纪要、协议议等文书；（）招标标承包工程的的中标通知书书、投标书和和招标文件；（）工程
6、程量清单或确确定工程造价价的工程预算算书和图纸；（）标准准、规范和其其它有关技术术资料、技术术要求；（）构成成合同一部分分的其它文件件。当合同同文件出现含含糊不清或不不相一致时，在在不影响工程程进度的情况况下，由 双方协商解解决（实行社社会监理的，可可先由总监理理工程师作出出解释）；双双方意见仍不不 一致的，按按第三十条约约定的办法解解决。第三条合合同文件使用用的语言文字字、标准和适适用法律合同文文件使用汉语语普通话书写写，双方可根根据需要商定定使用少数民民族语言译 本，对合同同文件的解释释、说明则使使用汉语普通通话。适用合合同文件的法法律是国家的的法律、法规规，以及电力力工业部规章章和约定的
7、 其它行业规规章、工程所所在地地方法法规。施工应应当使用国家家标准、规范范和电力行业业标准、规范范。国家、电电力行业没 有相应的标标准、规范时时，可约定使使用其它行业业的或工程所所在地地方的的标准、规范范。 甲方应按协协议条款约约定的时间和和份数向乙方方提供约定的的标准、规范范。国内没没有相应的标标准、规范时时，乙方按协协议条款约约定的时间和和要求提 出施工工艺艺，经甲方代代表批准后执执行；甲方要要求使用国外外标准、规范范，应报请电电力 行业主管部部门批准并负负责按约定提提供中文译本本。规定、翻翻译和制定标标准、规范及及提出施工工工艺的费用，均均由甲方承担担。第四条图图纸甲方在在开工日期之之前
8、按协议议条款约定定的日期和份份数（包括竣竣工图和现 场存放的份份数），向乙乙方提供完整整的施工图纸纸，并保证图图纸准确且具具有满足施工工要 求的设计深深度，乙方按按协议条款款要求做好好图纸保密工工作。甲方不不能按第四条条第一款约定定提供全套图图纸，将不能能提供的图纸纸名称、提 供期限列入入本条款，并并保证满足实实施“施工综合进进度计划”的需要。甲方对对图纸有特殊殊保密要求的的，乙方采取取相应的措施施保密，由甲甲方承担费 用。乙方要要求增加图纸纸份数，甲方方应按协议议条款约定定的时间予以以复制、交 付，费用由由乙方承担。乙方未未如约收到甲甲方提供的图图纸，应在天内将所需需图纸或指示示的内容、 理
9、由、时间间及迟误后果果通知甲方代代表。甲方代代表在乙方提提交通知后天内未答复复， 按第七条第第二款约定处处理。乙方发发现甲方提供供的图纸不完完整、不准确确或设计深度度不能满足施施工要求。 应及时通知知甲方代表，酌酌情按第四条条第五款或第第二十五条第第一款约定处处理。乙方对对 于甲方提供供的图纸有如如上缺陷未发发现，甲方仍仍应按第七条条第二款或第第二十五条第第四 款约定承担担责任，并给给付因此造成成的修补、拆拆除、改建、重重建等费用。第二章双双方一般责任任第五条甲甲方代表甲方任任命驻施工现现场的代表按按照以下要求求行使合同约约定的权利，履履行合同 约定的职责责：（）甲方方代表可委派派有关具体管管
10、理人员承担担其部分权利利和职责，并并可在任何 时候撤回这这种委派。委委派和撤回均均应提前天天通知乙方。（）甲方方代表的指令令、通知、意意见、批准、答答复等均由其其本人签字后后，以书 面形式交给给乙方代表，乙乙方代表在回回执上签署姓姓名和收到时时间后生效。确确有必要时， 甲方代表可发出口头指令，并在小时内给予书面确认，乙方对甲方代表的指 令应予执行。甲方代表不能及时给予书面确认，乙方应于甲方代表发出口头指令后 小时内提出书面确认要求，甲方代表在乙方提出确认要求后天内不予答复， 即视为其确认乙方要求。乙方认为甲方代表指令不合理，应在收到指令后小时 内提出书面申告，甲方代表在乙方申告后小时内作出修改
11、指令或继续执行原指 令的决定，以书面形式通知乙方。紧急情况下，甲方代表要求乙方立即执行的指令 或乙方虽有异议，但甲方代表决定仍继续执行的指令，乙方应予执行。因指令错误 所发生的费用和给乙方造成的损失，由甲方承担，延误的工期相应顺延。（）甲方方代表按合同同约定及时向向乙方提供所所需指令、要要求、同意、通通知、批 复等，并如如约履行其它它约定的义务务，否则乙方方在约定时间间后小时时内将具体要要求、 需要的理由由和迟误的后后果通知甲方方代表，甲方方代表在乙方方通知后小时内仍未未 予以答复，即即视为其确认认、同意、批批准，应由甲甲方承担由此此发生的支出出，顺延因此此 延误的工期期，赔偿因此此造成的乙方
12、方损失。实行社社会监理的工工程，甲方应应将总监理工工程师行使权权利、履行义义务的范围 通知乙方。总总监理工程师师按约定在委委托授权范围围内执行职务务。甲方代代表和总监理理工程师易人人，甲方应提提前天通知知乙方。后任任继续承担 前任应负的的责任（合同同文件约定的的义务及其职职权内的承诺诺）。第六条乙乙方代表乙方任任命驻施工现现场的代表按按照以下要求求行使合同约约定的权利，履履行合同 约定的职责责：（）乙方方的要求、申申请和通知等等，以书面形形式由乙方代代表签字后送送交甲方代 表，甲方代代表在回执上上签署姓名和和收到时间后后生效。（）乙方方代表按甲方方代表同意的的“施工组织设设计”（或施工方方案）
13、、依据据合 同发出指令令和要求组织织施工，在情情况紧急且无无法与甲方代代表联系的情情况下，可采采取 保证工程和和人员生命、财财产安全的紧紧急措施，并并在采取措施施后小时时内向甲方代代 表送交报告告。责任在甲甲方，由甲方方承担由此发发生的支出，相相应顺延工期期；责任在乙乙 方，由乙方方承担费用。乙方代代表易人，应应提前天通通知甲方，后后任继续承担担前任应负的的责任（合 同文件约定定的义务及其其职权内的承承诺）。第七条甲甲方工作甲方按按照建设工工程施工现场场管理规定和和协议条款款约定的时时间、要 求，完成以以下工作：（）办理理土地征用、租租用、青苗和和树木赔偿、房房屋拆迁及清清除地面、架架空和 地
14、下障碍等等工作，使施施工场地具备备施工条件，并并在开工后继继续负责解决决以上事项遗遗 留问题。（）将施施工所需水、电电、电讯线路路从施工现场场外部接到协协议条款约约定地点，并并保证施工期期间的需要。（）开通通施工场地与与城乡公共道道路的通道，以以及协议条条款约定的的施工现 场内的主要要交通干道予予以保养，满满足施工运输输的需要，保保证施工期间间的畅通。（）向乙乙方提供施工工场地的工程程地质和地下下管网线路资资料，保证数数据真实准 确。（）办理理施工所需各各种证件、批批件和临时用用地、占道及及运输、铁路路专用线的 申报批准等等手续，与有有关方面缔结结工程交跨铁铁路、公路通通讯线路需要要的协议。（
15、）将水水准点与坐标标控制点以书书面形式交给给乙方，并进进行现场交验验。（）组织织乙方和设计计单位进行图图纸会审，向向乙方进行设设计交底，对对于需要审 定施工图预预算的应及时时予以审定。（）协调调处理施工现现场周围地下下管线和邻近近建筑物、构构筑物的保护护，并承担 有关费用。（）按照照合同及“施工综合进进度计划”确定的时间间为承包安装装工程的乙方方提 供施工现场场，保证现场场及建筑物、构构筑物、结构构、基础等符符合安装施工工的要求。（）协协调施工现场场上的各施工工企业相互交交叉作业关系系，及时处理理有关问题。甲方未未按合同约定定履行以上义义务，则承担担由此导致的的费用支出，赔赔偿因此 造成的乙方
16、方损失，延误误工期予以相相应顺延。甲方将将上述某项工工作委托乙方方完成，应承承担所发生的的经济支出并并给付乙方 相应的费用用。第八条乙乙方工作乙方按按照建设工工程施工现场场管理规定和和协议条款款约定的范范围、时 间、要求，完完成以下工作作：（）在其其设计资格证证书允许的范范围内，按甲甲方代表的要要求完成施工工图设计、 与工程配套套的设计或施施工需要的细细部设计，经经甲方代表批批准后使用。（）按约约定向甲方代代表提供年、季季、月工程进进度计划和工工程用款计划划及有关 统计报表。（）按工工程需要设置置施工使用的的照明、围栏栏及警卫，并并做好安全、防防护设施 的维修。乙乙方未履行上上述义务造成成工程
17、、财产产和人身伤害害，由乙方承承担责任。（）按协协议条款约约定的数量和和要求，向甲甲方代表提供供在施工现场场办公和 生活的房屋屋及设施，发发生的费用由由甲方承担。（）采取取有效措施实实施地方政府府和有关部门门对施工现场场交通和环境境保护的管 理规定。因因技术、经济济条件限制，对对环境的污染染不能控制在在规定范围内内的，应由甲甲 方会同乙方方事先报请当当地政府有关关部门批准。以以上费用由甲甲方承担，因因乙方责任造造 成的罚款除除外。（）已竣竣工工程在交交付甲方之前前，乙方可受受甲方委托代代保管。由乙乙方按协 议条款约约定负责保护护工作，保护护不善发生损损坏，乙方自自费予以修复复。要求乙方方采 取
18、特殊措施施保护的单位位工程的部位位和相应的经经济支出，在在协议条款款中约定。甲甲 方提前使用用或擅自动用用后发生损坏坏或其它问题题，由甲方承承担责任。（）按合合同的要求做做好施工现场场地下管线和和邻近建筑物物、构筑物的的保护工作。（）保证证施工现场清清洁。交工前前清理现场达达到合同文件件的要求，承承担因违反 有关规定造造成的损失和和罚款，合同同签订后颁发发的规定和非非乙方原因造造成的损失和和罚款除外。乙方未未按合同约定定履行上述义义务。承担由由此造成的费费用支出，赔赔偿甲方因 此遭受的经经济损失。第三章施施工组织设计计和工期第九条进进度计划甲方在在缔结合同后后天内向乙乙方提供初步步设计文件、施
19、施工图纸、施施工组织 设计大纲及及“供应材料、设设计计划”、“提供土建工工程计划”等资料，乙乙方据以按 电力建设工工程施工技术术管理的有关关规定和协协议条款的的约定编制“施工组织设设计” （或施工工方案）、“施工综合进进度计划”，在开工前前如约提交甲甲方代表。甲甲方未 如约提供其其应提供的资资料，按第七七条二款的约约定处理。乙乙方未如约提提交“施工组织 设计”（或施工方方案）和“施工综合进进度计划”，按第八条条第二款处理理。甲方代代表对于乙方方提交的“施工组织设设计”（或施工方方案）和“施工综合 进度计划”同意与否，应应在协议条条款约定的的期限内予以以答复，逾期期未复，可视视 为已经同意意。经
20、甲方同同意的“施工组织设设计”和“施工综合进进度计划”为合同文件件， 应共同遵循循。乙方应应按甲方同意意的“施工组织设设计”和“施工综合进进度计划”组织施工， 接受甲方代代表的检查、监监督。工程实实际进展与之之不符时，乙乙方应按甲方方代表的要 求提出改进进措施，提交交甲方代表批批准后执行。重重大的施工技技术措施，乙乙方应报请甲甲 方代表审核核批准后实施施，由甲方承承担特殊施工工技术措施费费。第十条延延期开工乙方应应按协议条条款约定和和“施工综合进进度计划”确定的开工工日期、开 工条件开始始施工，因故故不能如期开开工的，应在在约定的开工工日期天之之前，向甲方方代 表提出延期期开工的理由由和要求。
21、甲甲方代表在乙乙方提出延期期开工要求后后天内作出出答 复，逾期未未答复则视为为已同意乙方方的延期开工工要求。乙方延延期开工未按按第十条第一一款约定征得得甲方代表同同意，竣工日日期不予顺延延。乙方由由于甲方原因因要求延期开开工获得甲方方代表的同意意，或甲方征征得乙方同意意将开工日期期推迟，由甲甲方承担乙方方因此付出的的费用和损失失，相应顺延延工期。第十一条暂停施工甲方代代表在确有必必要时可要求求乙方暂停施施工，提出暂暂停要求后小时内 应对此提出出处理意见。乙乙方按甲方代代表的暂停要要求停止施工工，妥善保护护已完成工程程，实施甲方方代表的处理理意见后向其其提出复工要要求，经批准准后继续施工工。甲方
22、代代表未在约定定时间内提出出处理意见，或或在乙方提出出复工要求后后小 时内未予答答复，乙方可可自行复工。乙乙方施工因此此无法进行的的，按第七条条第二款约定定 处理。暂停施施工出于非乙乙方原因，由由甲方承担经经济支出，相相应顺延工期期；停工责任任在乙方，由由乙方承担发发生的费用。第十二条工期延误对以下下情况造成竣竣工日期推迟迟的延误，经经甲方代表确确认，工期相相应顺延。（）工程程量变化或设设计变更；（）一周周内，非乙方方原因停水、停停电、停气造造成停工累计计超过小时时；（）合同同中约定的或或甲方代表同同意给予顺延延工期的其它它情况。乙方在在以上情况发发生后天内内，就延误的的内容和因此此发生的费用
23、用向甲方代 表提出报告告，甲方代表表在乙方提出出报告天内内予以批准或或提出修改意意见，逾期未未予 答复，即视视为甲方代表表对此报告予予以批准。第十三条工期提前施工中中需要提前竣竣工，双方协协商一致后签签订“提前竣工协协议”，合同竣工工 日期何以提提前。“提前竣工协协议”应包括以下下主要内容：（）提前前的时间；（）乙方方采取的赶工工措施；（）甲方方为赶工提供供的条件；（）赶工工措施的经济济支出和承担担；（）提前前竣工收益的的分享。乙方按按“提前竣工协协议”修订施工进进度计划，提提交甲方代表表批准后执行行。 甲方代表在在乙方提交施施工进度修订订计划后天天内给予批复复，逾期未批批复则视为其其已 批准
24、。第四章质质量与验收第十四条检查和返工工乙方按按相应的电力力建设施工及及验收技术规规范、约定采采用的标准、设设计的要 求和甲方代代表依据合同同发出指令施施工，随时接接受甲方代表表及其委派人人员的检查检检验， 为检查检验验提供便利条条件，并按甲甲方代表及其其委派人的要要求进行返工工、修改，承承 担由自身原原因导致返工工、修改的费费用。因甲方方不正确纠正正或其它非乙乙方原因引起起返 工、修改的的经济支出，由由甲方承担，工工期相应顺延延。以上检检查合格后，又又发现由乙方方原因引起的的质量问题，仍仍由乙方承担担责任。以上检检查检验应执执行电力建设设工程施工质质量检验及评评定标准等规规定，在不 影响正常
25、施施工的前提下下进行，如影影响正常施工工，除非经检检查检验为质质量不合格，因因 此发生的费费用则由甲方方承担，相应应顺延工期。第十五条质量等级评评定工程质质量应达到约约定的工程施施工质量检验验及评定标准准规定的合格格条件。甲 方要求部分分或全部工程程质量达到优优良标准，应应支付由此增增加的经济支支出，对工期期有 影响的应给给予相应顺延延。工程达达不到约定质质量条件的部部分，甲方代代表一经发现现，可要求乙乙方返工， 乙方应按甲甲方代表要求求的时间返工工，直到符合合约定条件。因因乙方原因达达不到约定条条 件，由乙方方承担返工费费用，工期不不予顺延。返返工后仍不能能达到约定条条件，乙方承承担 违约责
26、任。由于设设计或材料、构构件、配件、设设备等非乙方方原因使工程程未达到约定定质量 条件，乙方方予以返工，修修改的经济支支出由甲方承承担，工期相相应顺延。乙乙方无力予以以 修改的，经经甲方代表认认可，该部分分可不在评定定质量等级之之列。双方对对工程质量有有争议，可按按第三十条约约定处理。第十六条隐蔽工程和和中间验收需要进进行中间验收收的工程或部部位，在协协议条款中中约定其名称称、验收时 间、要求及及甲方应提供供的便利条件件。工程具具备覆盖、掩掩盖条件或达达到约定的中中间验收部位位，乙方自检检合格后在 隐蔽或中间间验收小小时前通知甲甲方代表验收收，并准备验验收记录。通通知包括乙方方自 检记录、隐隐
27、蔽和中间验验收的内容、验验收时间和地地点。验收合合格，甲方代代表在验收记记 录上签字后后，方可进行行隐蔽和继续续施工。验收收不合格，乙乙方在限定时时间内修改后后重 新验收。工程质质量符合规范范要求，验收收小时后后，甲方代表表不在验收记记录上签字， 可视为甲方代表已经批准，乙方可进行隐蔽或继续施工。第十七条分部试运工程具具备分部试运运条件，应接接电力建设工工程启动及竣竣工验收规程程等规定进 行分部试运运。除约定由由设备制造、供供货单位自行行调试的以外外，分部试运运由乙方负责责， 编制分部试试运方案和措措施，提交甲甲方代表批准准后执行。甲甲方代表在乙乙方提交方案案 后日内予予以批准或提提出修改意见
28、见，逾期未批批复即视为经经甲方代表批批准。乙方在在分部试运的的小时之之前通知甲方方代表参加，甲甲方代表不能能按时参 加部分试运运可书面委托托他人全权代代表，非发生生第三十七条条约定的情况况不得推迟。分部试试运的调整试试验记录，由由乙方及调试试单位作出，甲甲方代表在记记录上签 字，作为质质量验收和整整套启动的依依据。由于乙乙方原因试运运达不到验收收要求，甲方方代表在试运运后小时时内提出修 改意见，由由乙方按其意意见修改后重重新试运。甲方代代表未参加分分部试运且未未委托他人代代理，或参加加试运未在约约定时间内 提出修改意意见、试运合合格不签字验验收，试运结结束小时时后试运记录录自行生效，甲甲 方应
29、予承认认，乙方可继继续施工并可可据以办理有有关手续。经分部部试运合格的的设备和系统统，由于生产产或试运需要要继续运转，可可交由甲 方负责保管管和运行维护护。分部试试运费用除已已包括在合同同价款之内或或协议条款款另有约定定的，均由 甲方承担。由于设设计、设备制制造、操作不不当等非乙方方原因造成试试运达不到验验收要求， 由乙方或由由乙方配合责责任方拆除、修修理、重新安安装，所发生生的费用及重重新购置材料料、 设备价款和和运费等，均均由甲方给会会后与责任方方结算，延误误的工期予以以相应顺延。第十八条验收和重新新检验单项工工程、单位工工程、分项工工程、分部工工程具备验收收条件应如约约予以验收， 由乙方
30、在验收小时前提交“验收通知”，通知甲方代表参加验收，通知包括 验收的内容、时间、地点，附上乙方自检记录。甲方代代表不能按时时参加验收可可书面委托他他人代理，或或在验收小时前向 乙方提出延延期要求，延延期不得超过过两天。否则则，乙方可自自行组织验收收，甲方应承承认 其验收记录录有效。无论甲甲方代表是否否参加验收，当当其提出对已已经隐蔽工程程重新检验的的要求时， 乙方应按要要求进行剥露露，并在检验验后重新进行行覆盖或修复复。检验合格格，甲方承担担 由此发生的的经济支出，赔赔偿乙方损失失并相应顺延延工期。检验验不合格，乙乙方承担发生生 的费用，工工期也予顺延延。第五章合合同价款与支支付第十九条合同价
31、款及及调整甲乙双双方在签订协协议条款时时交换各自开开户银行出具具的履约保函函，保证 依法履约付付款，待保修修期满后退还还。合同价价款在协议议条款中予予以约定，按按建设工程程价款结算办办法和 关于基本建建设工程实行行竣工结算的的具体规定结结算付款，任任何一方不得得擅自改变， 发生下列情况之一的可作调整。（）甲方方代表确认的的工程量增加加或经甲方代代表批准、乙乙方代表同意意的工程量 削减。（）甲方方代表确认的的设计变更或或工程洽商。（）工程程造价管理部部门公布的价价格调整。（）合同同约定的其它它增减或调整整。合同价价款可调整的的范围，在协协议条款中中约定。乙方在在第十九条第第二款约定的的情况发生后
32、后天内，按按第二十六条条第一款 约定或依据据工程造价管管理部门的价价格调整文件件计算价款调调整金额。并并将调整的原原因、 金额以书面面形式通知甲甲方代表。甲甲方代表在乙乙方提交通知知后天内予予以批准并通通 知经办银行行和乙方，或或提出修改意意见及理由，逾逾期未答复则则视为甲方代代表予以批准准， 应据以结算算付款。第二十条工程款预付付甲方按按协议条款款约定的时时间和数额，向向乙方预付工工程款，开工工后按约 定的时间和和比例逐次扣扣回。甲方未未按第二十条条第一款付款款，乙方在约约定给付日期期天后向甲甲方代表提 交“要求付款的的通知”，甲方在乙乙方提交通知知后仍未按要要求给付，乙乙方可在提交交通 知
33、后暂停止止施工，按第第七条第二款款约定处理，并并由甲方付给给应付款从应应付之日起的的 滞纳金。第二十一条条工程量的的核实确认乙方按按协议条款款约定的时时间，向甲方方代表提交“已完工程报报告”申请 确认。甲方方代表在乙方方提交报告后后天内按设设计图纸对已已完工程量进进行核实确认认（ 简称计量），逾逾期未予以计计量，即视为为甲方代表对对乙方报告中中开列的工程程量已经确 认，亦作为为工程款支付付的依据。甲方在在进行计量小时前通通知乙方派人人参加，乙方方应为计量提提供便利条 件。甲方未未按约定发出出通知使乙方方未能参加计计量，甲方的的自行计量无无效。乙方无无正 当理由未参参加计量，甲甲方自行计量量的结
34、果有效效，即为工程程价款支付的的依据。甲方代代表对乙方超超出图纸要求求增加的工程程量和因其自自身原因造成成返工的工 程量，不予予计量。第二十二条条工程款支支付乙方按按照协议条条款约定的的时间、方式式和甲方代表表确认的工程程量，依据 构成合同价价款相应项目目的单位和取取费标准，计计算出已完工工程的价款，编编制“工程款 结算帐单”提交甲方代代表。甲方代代表在乙方提提交“工程款结算算帐单”后天内予予以 签证，并通通知经办银行行付款。甲方代代表对乙方的的结算帐单逾逾期未签证，或或经办银行由由于甲方原因因未付款， 乙方可向甲甲方代表发出出“要求付款的的通知”，在发出通通知天后甲甲方仍未按要要求 给付，乙
35、方方可暂停施工工，按第七条条款约定处理理，并由甲方方偿付应付工工程款的利息息， 利息从其计计量签字第天起按约约定的利率计计取。第六章材材料设备供应应第二十三条条甲方供应应材料设备甲方按按协议条款款约定为乙乙方供应材料料、设备，所所供材料、设设备的种类、 规格、型号、数量、单位、质量等级和提供时间、地点应与清单相符，并向乙方 提供材料、设备的质量合格证明。甲方代代表在提供材材料、设备前前按约定时间间通知乙方验验收、领取，经经验收、 领取后发生生损坏丢失由由乙方补修、赔赔偿。甲方供供应的材料、设设备与协议议条款约定定、合同文件件规定或清单单不符， 按以下情况况分别处理：（）材料料、设备的单单价不符
36、，由由甲方承担所所有价差。（）材料料、设备的种种类、规格、质质量等级不符符，乙方可拒拒绝接收，保保管，由 甲方运出施施工现场并重重新采购。设设备到货时如如不能开箱检检验，可只验验收箱子数量量， 之后的开箱箱检验由甲乙乙双方共同进进行，出现缺缺件即由甲方方负责补足，质质量等级、规规 格等不符的的则由甲方重重新采购。（）材料料的种类、规规格、型号等等不符，乙方方可代为调剂剂串换，甲方方承担相应 的经济支出出。（）设备备有缺陷，甲甲方可委托乙乙方处理，由由甲方给付因因此发生的费费用。（）到货货地点不符，甲甲方负责倒运运至指定地点点。（）供应应数量不足，由由甲方补齐；供应数量超超额，由甲方方将多余部分
37、分运出施 工现场。（）供应应时间提前，甲甲方负责保管管或付款委托托乙方保管。乙方未未如约检验、接接收、领取材材料、设备给给甲方造成损损失，按第八八条第二 款约定处理理。经乙方方检验通过之之后发现甲方方所供材料、设设备（包括备备品、备件）有有规格、 质量等不符符的，甲方仍仍应承担重新新采购及拆除除、重建的经经济支出。甲方未未按协议条条款约定、合合同文件规定定和清单供应应材料、设备备，或供 应时间迟误误，或出现第第二十三条第第三款、第二二十三条第五五款约定的情情况，造成乙乙方 施工延误的的，按第七条条第二款约定定处理。第二十四条条乙方采购购材料设备乙方根根据协议条条款约定，按按照设计和规规范的要求
38、采采购工程需要要的材料、 设备或配制制加工非标准准设备，并提提供产品质量量合格证明。甲方委委托乙方卸运运、保管材料料、设备和配配制加工非标标准设备、代代办设备， 在协议条条款中约定定双方的权利利、义务，或或另订协议，并并支付一定数数额的预付款款。在材料料、设备到货货前，乙方按按约定通知甲甲方代表验收收，甲方未按按时到场验 收，可视为为其已验收，乙乙方自行验收收生效。乙方采采购材料、设设备的价差调调整办法，在在协议条款款中约定。乙方采采购的材料、设设备或配制加加工的非标准准设备与设计计和规范要求求不符， 甲方代表拒拒绝验收，由由乙方按甲方方代表要求的的时间运出施施工现场，重重新采购符合合要 求的
39、产品，承承担由此发生生的费用，工工期不予顺延延。无论甲甲方是否到场场验收，验收收后发现材料料、设备不符符合设计和规规范要求， 仍由乙方修修复或拆除、重重新采购，并并承担发生的的费用，赔偿偿甲方的损失失。由此延误误 的工期相应应顺延。根据工工程需要，经经甲方代表批批准，乙方可可使用代用材材料。因甲方方原因使用， 由甲方承担发生的经济支出，因乙方原因使用，由乙方承担发生的费用。第七章设设计变更第二十五条条设计变更更乙方执执行电力建设设施工及验收收技术规范、建建设工程施工工技术管理的的有关规 定，严格按按图施工，发发现设计差错错缺漏不得将将错就错或擅擅自修补，应应及时向甲方方代 表提出变更更设计申请
40、。甲方对对原设计进行行变更或同意意乙方的变更更设计申请，应应按协议条条款约 定的期限送送交原设计单单位审查、修修改、补充，取取得相应的图图纸、说明，对对于较大设 计变更和重重大设计变更更还应取得有有关部门的批批准、追加投投资和材料的的指标，之后后发 给乙方设计计变更通知，否否则乙方有权权拒绝变更。乙方按按照设计变更更通知施工，进进行下列变更更：（）增减减合同约定的的工程量；（）更改改有关工程的的性质、质量量、规格；（）更改改有关部分的的标高、基线线、位置和尺尺寸；（）增加加工程需要的的附加工作；（）改变变有关工程的的施工时间和和顺序。因以上上变更导致的的经济支出和和乙方损失，由由甲方承担，延延
41、误的工期相相应顺延。第二十六条条确定变更更价款发生第第二十五条约约定的变更后后，在协议议条款约定定的期限内，乙乙方按下列方方法提出变更更价格，经甲甲方代表批准准后调整合同同价款和竣工工日期。（）合同同中已有适用用于变更工程程的价格，按按合同已有的的价格计算，变变更合同价款款；（）合同同中只有类似似于变更情况况的价格，可可将此作为确确定变更价格格的基础， 用以变更合合同价款；（）合同同中没有适用用的和类似的的价格，由乙乙方提出适当当的变更价格格。甲方代代表在乙方提提交变更价格格意见后天天内予以批准准，或者提出出修改意见及及理由，逾期期不予批复即即视为甲方代代表批准。乙方对对于甲方代表表不批准其变
42、变更价格意见见持有异议，可可提请总监理理工程师予以以评定（如果果有社会监理理）、提请约约定的工程造造价部门予以以裁定，不服服裁定则可 按第条条约定处理。第八章竣竣工与结算第二十七条条竣工验收收工程具具备竣工条件件，乙方按电电力建设施工工及验收技术术规范等规定定向甲方代 表提交“竣工验收报报告”申请验收。甲甲方代表在乙乙方申请验收收后天内内组织有关 部门进行验验收，验收天内给予批批准或提出修修改意见。乙乙方按要求修修改，承担由由于 自身原因造造成修改所发发生的费用。甲甲方承担非乙乙方原因造成成修改所发生生的费用及因因 此给乙方造造成的损失，延延误的工期予予以顺延。整套启启动试运验收收，执行电力力
43、建设工程启启动及竣工验验收规程等规规定，由甲 方承担整套套启动试运验验收的组织工工作，全面处处理试运验收收中发生的问问题。乙方参参与有重大影影响项目的整整套启动调试试方案和措施施的制定，在在启动调试中中负责其施工工项目 的维护、检检修、消除缺缺陷。乙方参参加整套启动动试运的工日日及酬金，经经甲方双方参参照调试工期期定额和相 应的取费标标准商定，由由甲方予以支支付。合同中中另有约定、已已包含在合同同价款的除外外。竣工日日期为乙方提提交“竣工验收报报告”之日，需修修改后才能达达到竣工要求求的，应为乙乙方修改后经经甲方验收之之日。甲方未未按如上日期期组织验收，应应从约定期限限最后天的的次日起承担担工程保管费费用。按建设设项目档案资资料管理的有有关规定，乙乙方在整套启启动试运验收收后天内内，将竣工图图等完整竣工工资料交甲方方。工程移移交后实行试试生产的，火火电项目期限限个月，不不得延长。试试生产利润，甲甲乙双方按约约定分享。由于设设计、设备或或系统等不属属于乙方原因因使个别项目目不能全部投投入，应在启启动试运验收收记录上写明明原因，由甲甲方负责在验验收后组织完完成。机组经经小时试试运后，由于于系统