工程施工合同精选8篇.docx

《工程施工合同精选8篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程施工合同精选8篇.docx（24页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、工程施工合同精选8篇 随着人们法律观念的日益增强，合同对我们的约束力越来越不可忽视，合同协调着人与人，人与事之间的关系。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是人见人爱的分享的工程施工合同精选8篇，希望能够给予您一些参考与帮助。 工程施工协议书 篇一 甲方： 乙方： 根据中华人民共和国协议法的有关条款，经甲乙双方协商，现甲方就_小区二期B2标段工程在乙方同意甲方付款条件，保证质量、工期的前提下，本着自愿、互惠、互利的原则，双方就劳务承包事项达成一致，订立此协议。 一、工程概况 分项工程名称：土石方挖运 工程地址：三瓦窑 工程质量：符合甲方要求 工程量： 二、工程承包范围 1、根据施工图及

2、甲方所定的开挖线内的全部土石方挖运及破障内容。 2、该工程所有机械、运输全部由乙方自备。 3、该工程的相关手续由乙方办理，甲方协助，相关手续费由乙方承担（含渣土证的办理）。 4、乙方的资质证及开挖土方机械的相关手续交甲方审核备案。 5、现场的安全、文明施工必须按国家的相关法律、法规及有关部门的相关规定执行。 6、有关执法部门对其不按规定施工进行的各种处罚由乙方承担。 7、建筑工程意外伤害险由发包方购买，若有工伤事故发生，由保险公司赔付，乙方需支付保险公司赔付以外的一切费用。 三、工程承包单价及总价 四、工程款的支付 本工程无预付款，乙方垫支土建完成到0.000后，甲方付总价的60%，主体封顶后

3、付清余款40%。 五、质量要求：乙方必须按政府及业主颁发的安全文明施工及相关文件执行。 六、工期：30 天。 七、处罚 1、达不到上述第五、第六的要求，每天处罚2000.00元。 2、乙方在施工中必须无条件服从甲方管理人员的指挥、安排，如有不服从者，甲方有权责令乙方停工或限期退场。造成的损失由乙方承担。 3、乙方在施工中应自始至终贯彻执行安全施工操作规程，上班不准穿硬底鞋、高跟鞋、拖鞋、不得酒后作业，指定专人负责施工中的安全检查工作，如有违者给予100500元/次的罚款，发现安全隐患及时汇报解决。 如乙方发现问题，知情不报者，甲方有权给予处罚。乙方应积极主动经常与甲方现场管理人员取得联系，采取

4、行之有效的防范措施，以预防为主的指导思想，确保施工中的人身安全。 施工过程中必须做到安全生产、文明施工。乙方的施工过程中不按安全施工均由乙方负责，甲方概不负责。 4、乙方不得在任何情况下停工，否则处以10000.00元罚款，再进行处理，并赔偿经济和名誉损失。 八、违约责任的判定与处理 1、乙方不能按时进场施工，视为乙方违约。 2、工程工期、质量、安全、文明施工达不到政府相关规定及业主和甲方要求，视为乙方违约。 3、乙方将工程转包、分包，视为乙方违约。 4、如乙方工期、质量、安全、施工配合达不到甲方要求，经反复整改仍然达不到要求，或乙方不遵守安全操作造成重大安全事故，乙方在接受甲方处罚的同时无条

5、件退场，因乙方原因中途退场甲方按乙方已完成合格工程量的60%支付给乙方。余40%费用作为甲方对乙方的处罚。 九、本协议未尽事宜，双方协商解决 协议争议，双方协商解决，若协商不一致，可申请由成都仲裁委员会仲裁。 十、本协议一式四份，双方各执两份。本协议经双方盖章签字后生效。余款结清后自动失效。 甲方： 乙方： 年 月 日 年 月 日 工程施工协议书 篇二 单项工程施工协议书 发包人（全称）：魔方(xx)公寓管理有限公司 。 承包人（全称）：。 鉴于发包人、承包人双方于 年 月日签订了合同编号为： 的魔方（广州 ）公寓管理有限公司装修施工合同（以下简称总包合同），依照中华人民共和国合同法、中华人民

6、共和国建筑法、总包合同及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。本合同是针对具体单项工程施工的协议，与总包合同具有同等法律效力。 一、工程概况 工程名称： 魔方（xx）公寓管理有限公司广州宝岗大道项目 工程地点： 工程内容： 施工图、施工图范围内所包含的全部施工内容、消防等施工过工程立项批准文号：无 资金来源：自筹 二、工程承包范围 承包范围： 发包人审核过的工程量清单内所有项目。 三、合同工期 开工日期： 合同工期总日历天数 天 四、质量标准 工程质量标准：必须符合建筑工程施工质量验收统一标准（GB 50300-20xx）及

7、工程所在地相关职能部门的规定和要求及其他相配套的工程质量验收规范。 五、合同价款 金额（大写）：（人民币） （小写）：（人民币） 六、项目经理及监理工程师姓名 6.1发包人派驻的工程师 姓名：职务：质检工程师 6.2 发包人派驻的项目经理 姓名： 职务： 项目经理 6.3 承包人派驻的项目经理 姓名：职务：承包人项目经理 6.4 承包人派驻的项目现场负责人 姓名： 职务： 项目现场负责人 七、承包人向发包人承诺按照总承包合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内 承担工程质量保修责任。 八、发包人向承包人承诺按照总包合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 九、其他约定：除本合同明确

8、另行约定之外，本合同所涉及的其他所有事项应按照总包合同执行，包括但不限于双方的权利及义务、违约责任等。 双方约定以下电子邮箱及通信地址为双方约定有效联系途径： 发包人电子邮箱： 通信地址： 承包人电子邮箱： 通信地址： 十、合同生效：本合同文件在双方签字盖章后即生效，合同有效期截止到本合同项下的工程全部完成且质量保修期结束或总包合同提前解除或终止日（以较早者为准）。 合同订立时间： 合同签订地点：南京市秦淮区罗廊巷7号 本合同双方约定自双方法人或法人委托代理人签字并加盖单位公章后生效。 （本页为签字页，无正文） 发 包 人：（公章） 承 包 人：（公章） 法定代表人： 法定代表人： 签约代表：

9、 签约代表： 工程施工协议书 篇三 甲方： 乙方： 甲乙双方按照中华人民共和国建筑法中华人民共和国合同法和相关法律、法规，为明确双方在工程承包中的权利、责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经双方协商达成以下协议： 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地址： 3、工程范围：土石方钻孔、二氧化碳破碎，二次破碎，装车另算。 4、总工程量： 5、开工时间： 6、工期： 7、破碎规格：岩石直经不大于 二、工程单价以及付款方式： 1、工程单价：每吨 元人民币。 2、计算方式：按实际车辆过磅重量为准。 3、付款方式：每吨结算壹次，全额付清。 三、甲方责任 1、在乙方开工前，须将三相电

10、供到二氧化碳工作室，不低于150个千瓦。其费用由甲方承担。每月电费由乙方自行支付。 2、负责乙方所有机械设备的停放场地，其费用甲方承担。 3、保证工程真实、有效，由此造成的一切经济责任，法律责任由甲方承担。 4、负责相关该工程的施工许可手续以及坐标，水准点，红外线位置和交验手续，坐标、水准点出现差错由甲方承担损失。 5、负责协调当地政府，有关部门及社会关系，确保工程顺利进行。 6、手续不齐全或不具备，老百姓堵工，政府部门检查等原因造成乙方无法施工，石料不及时运走而造成乙方无法施工，油料供应不及时造成乙方无法施工，停电或电力不够造成乙方无法施工，甲方没按合同支付工程款致使乙方资金不足而造成无法施

11、工，外部人员扰乱造成乙方无法施工等上述原因，由甲方承担一切经济和法律责任，并补偿乙方停工损失，补偿标准：钻机每天壹仟元；挖机每天壹仟伍佰元；二氧化碳机器每天壹仟元；人工每天贰佰元（上述机械指每天每台的补偿，人工指每天每人的补偿标准）上述原因致使 乙方无法施工2小时开始计算，累计到停工10小时为一天，则按每天的补偿标准补偿给乙方，累计不足10小时不算损失费用。 7、油料运输到乙方指定位置，提供油罐储存（油罐费用由甲方承担），油料价格不高于市场价，在乙方的工程款中扣出。油料质量需达标，低于市场 8、由施工造成的振动、灰尘污染、噪音污染，由主负责处理。 9、不可抗力因素，如：地震、海啸、自然灾害等原

12、因，双方均不承担对方的损失。 10、主便道（指运输石料的便道）的修整和维护，表层植物、电线及其他的清理、泥土的清理等等概由甲方承担石料的转运及其多次转运、石料的场地概由甲方负责，在装车和石料转运时须将乙方的工作面预留好并清理地表面的泥土及碎屑。由上述造成乙方损失和停工概由甲方负责停工补偿标准按第三项第6条的标准补偿给乙方。 四、乙方责任 1、积极配合甲方做好工程施工相关工作，做到安全、文明。 2、施工过程中乙方有责任和义务与甲方共同商议，采取合理的施工方案及合理化建议，不得擅做主张。 3、保证工程施工技术力量的可投入及项目管理成员的完整性。 4、施工现场做到整洁有序，达到文明标准化施工。 5、

13、乙方必须按照相关规定采取严格的安全措施，并购买相关人员的人身意外险，相关人员须持证入场，确保安全文明施工，如乙方自身原因发生的安全事故一切法律和经济责任概由乙方负责。 五、工程延误及工程变更 1、如甲方原因造成工程延续，其损失由甲方承担，标准按第三项第6条执行补偿给乙方，乙方有权终止合同。 2、工程变更，须经双方签字认可，另行签订补充协议。如工程变更造成乙方无法施工（无法施工具体指：价格不合理，技术质量要求超过乙方现有技术，工程量过少致使乙方无法收回成本及甲方不合理要求）上述原因甲方承担一切经济法律责任。结清乙方工程款并按第三项第7条标准补偿乙方停工损失。 六、合同违约 1、甲方未按合同支付工

14、程款，超过24小时，乙方有权单方面停工（停工损失按第三项第6条的标准由甲方补偿给乙方），乙方有权利变买石料直至工程款结清和停工损失结清，乙方有权利终止合同，结清乙方工程款（同时乙方有权变卖石料直至工程款和停工损失结清），乙方有权利向甲方收取国家标准2至3倍的利息。 2、非乙方原因造成的停工、延误、窝工、误工等，所有经济法律责任由甲方承担。停工延误的经济补偿标准按第三项第6条执行，由甲方补偿给乙方，并且乙方享有第六项 第1条所述权利，窝工、误工按实际成本翻倍由甲方补偿给乙方。 3、乙方未按合同相关条例条款执行以及施工，甲方有权利终止本合同。 七、合同争议 本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决，并签订

15、补充协议或附件，补充协议和附件签订后与本合同具有同等法律效力。 八、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，签字、画押或盖章后生效，具有同等法律效力。 甲方： 乙方： 身份证： 身份证： 电话： 电话： 银行账号： 银行账号： 年月日 年月日 工程合同模板 篇四 甲方： 乙方： 经甲乙双方共同协商，本着互惠互利的原则，依照中华人民共和国建筑法、合同法及相关规定，签订合同，特定如下： 一、工程名称： 二、结构形式：框架 三、承包方式：包工不包料 四、承包范围：主体内的木工包支拆、钢筋工（包制做绑扎）打砼工、（包清理）、塔吊司机工人住宿、钉子、铁丝、电锯（不包含室内二期工程）其它不含在内。 五、承包价格

16、：按建筑面积计算、基础按基础面积的一半计算，阳台、雨篷按全面积计算，每平方米128元。 六、质量标注：合格。 七、有关条款： 1、乙方所有人员进入工地必须服从甲方管理监理要求以及有关领导的正确指导。 2、乙方负责进场材料卸车（钢筋、模板、钢管、扣件） 3、乙方配备专职的施工工长，甲方做好抄平放线技术管理。 4、工程如果甲方原因停止施工，甲方应付乙方工程款的80%6、甲方保证材料供应及时如停工、窝工等料、甲方承担乙方损失生活费及人工费。 7、乙方施工中出现停工或半途不干、损失由乙方承担。 8、乙方工人不得偷到工地一切财物，否则根据发生的情节给予处罚。 9、乙方进工地前交2万元，基础干出甲方退还乙

17、方押金2万元。 八、付款办法：主体干到两层付工程款20万，主体封顶付主体面积的97%。 九、违约责任甲乙不能按合同约定付款给乙方，三天内甲方承担利息（月息2分）。 十、未尽事宜，不在工程范围内的工程项目、甲乙双方另行协商， 十一、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字生效。 甲方： 乙方： 年 月 日 工程施工合同 篇五 发包方（简称甲方）：_ 承包方（简称乙方）：_ 为了更好地完成上_年度国家农业综合开发土地治理项目工程的建设任务，本着团结协作、紧密配合、分工负责的原则，按照中华人民共和国合同法和建筑合同承包条例的规定：结合工程具体情况，经双方充分协商达成如下协议。望共同遵守履行。 一、

18、工程名称：_ 二、工程地点：_ 三、承包项目及主要工程量：_ 四、开工时间：_ 竣工时间：_ 五、工程价款：贰佰壹拾叁万捌仟肆佰肆拾玖元正（213.8449万元）。 六、工程质量保证金： 合同签订后，乙方向甲方缴纳工程总投资的10%。 工程差额保证金：_ 七、工程付款办法：_ 甲方在收到乙方所交质量保证金和差额保证金后即付给乙方不低于工程总价_%，其余工程款甲方按乙方所报工程月进度经核定后支付工程量的_%，工程竣工验收后，除按规定扣留工程总价_%即_元，作为工程保修金（考验期_年）外剩余部分付给乙方，保修金待质量考验期满后付清给乙方。 八、设计资料提供： 合同签订后由甲方提供施工图纸_份；（包

19、括配套说明和有关技术资料）。 九、施工中甲方职责： 1、负责建设期内协调土地占用、青苗、树木赔偿、土石方开采地点等补偿以及其他需甲方协调的事宜。 2、施工前向乙方进行技术和图纸交底及有关地址和地下埋设、设施资料的交待。 3、镇农业中心等技术服务部门配合乙方进行施工质量管理、技术指导、办理现场签证。 4、工程竣工后，指导施工方编制工程竣工资料、组织竣工验收工程。 5、甲方不按合同约定完成以上工作造成延误，承担由此造成的经济支出，赔偿乙方有关损失，工期相应顺延。 6、因甲方提供的材料不到位而造成的工期延误，甲方应赔偿乙方的误工损失，工期相应顺延。 十、施工中乙方职责： 1、严格按设计图纸施工，重要

20、工序及隐蔽工程完工后，需经甲方验证后方可进行下道工序施工。 2、在施工过程中，须接受甲方的质量管理监督，听从甲方的合理化建议。 3、施工所用各种建筑材料及设备等，须符合有关规范要求，并征得甲方认可，方能使用。 十一、材料供应办法：预制构件甲方提供，其它材料乙方自行组织。 十二、工程质量： 1、乙方工程必须按甲方提供的设计图纸、施工技术要求以及有关技术规范进行施工。 2、甲方施工技术负责人有权对施工质量进行监督、检查，对不合格的部分有权提出返工要求，乙方必须服从。 十三、工程设计变更和增减： 施工如需进行设计变更和工程数量增减，必须经甲方同意，并将工程量的增减变化计入工程决算，增减量大影响和延误

21、的工期相应顺延。 十四、竣工验收 工程完工后，由乙方提出验收报告，施工总结和有关资料报请甲方组织验收。 十五、竣工决算： 竣工报告批准后，乙方按有关规定和协议规定和协议条款提交工程量变化签证、有关质量检验报告、工程结算书及编制说明、施工总结、竣工图纸等，交由甲方审核，并配合甲方作好工程竣工资料整编，报请上级主管部门和审核部门审批，最后以审核部门审核为准。 十六、违约的索赔： 合同签字生效后，任何一方不履行合同，应付给对方违约金，违约金按预计工程总价的_%付给，计人民币_元，如在施工过程中一方终止合同或违约给对方造成经济损失超过违约金时，违约方还应向对方赔偿超出违约的金额。 十七、工程施工安全：

22、 乙方在施工过程中，应按有全规定，采取严格的安全防护措施，并承担由于自身措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的伤亡、事故概由责任方承担和有关费用。 十八、其他事项：甲供预制构件必须提供到施工场地内，乙方不承担预制构件的质量检查、保管、安全等责任。 十九、合同的生效与终止； 本合同双方签字盖章后即行生效，工程竣工资料交清，费用结算付清后，除有关保修条款仍然生效外，其余条款自行终止。 二十、合同份数： 本合同一式陆份，其中正本陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等效力。 二十一、其它约定事项 在合同执行中的未尽事宜，双方应本着互相平等、实事求是的原则，共同友好协商解决。 甲方（公

23、章）：_ 乙方（公章）：_ 法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_ _年_月_日 工程施工协议书 篇六 甲方： 乙方： 甲方将承建的xx市xx集资房安置1-3号楼屋面防水挤塑板保温及卫生间防水工程项目，委托乙方施工。依照国家有关的法律法规条例，遵循平等互利诚实守信的原则，以双方协商签订本协议。 一、承包方式：包工包料，按实结算。 二、质量要求及工程价款： 屋面防水工程采用端龙牌0.3mm厚sbs防水卷材。每平方xx元铝合金收口xx元；屋面挤塑板保温要求厚度3cm，挤塑板保温每平方xx元，卫生间采用js聚合物防水涂料涂抹厚度1.0mm-1.2mm，每平方xx元，屋面伸缩缝二次嵌缝每米xx

24、元。乙方严格按照标准规范的要求组织施工，随时接受甲方业主及质监部门检查，并为检查提供便利条件。 三、付款方式：甲方向乙方付款方式按乙方每月工程进度支付80%，工程完工验收后一个月内付清余款。 四、其它： 1、乙方在施工过程中发生工伤事故由乙方自行负责。 2、本协议经双方代表签字生效，价款结清自行失效。 3、本协议一式二份，双方各执壹份。 甲方：XXX 乙方：XXX XXXX年 X月 X日 XXXX年 X月X 日 工程施工协议书 篇七 发包人（全称）： 承包人（全称）： 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建设工程施工

25、项目协商一致，订立本合同。 一、工程概况： 工程名称：湖州邦尔骨科医院 工程地点： 工程内容：约4800平方米水电工程 资金来源：自筹、并已到位 二、工程承包范围： 承包范围：本装饰工程施工图纸范围内水电安装（含消防）等工程。 三、合同工期 开工日期： 20xx年6月8日。 竣工日期：20xx年9月6日。 按单体计算：合同工期总日历天数90天。 四、质量标准 工程质量标准：合格工程。 五、合同价款 按约定的承包方式、承包范围等，采用固定总价合同： 按照总合同同等比例下降，以中标价下调18%个点付款，质量要求、施工工艺按总承包合同（湖州邦尔骨科医院装修工程施工合同）和招标文件等要求执行。 六、合

26、同生效 合同订立时间： 合同订立地点： 本合同双方协定：经双方签字盖章后生效 发包人：（公章） 承包人：（公章）地址： 地址： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 电话： 电话：传真： 传真： 开户银行：开户银行：账号： 账号： 邮政编码：邮政编码： 工程施工协议书 篇八 甲方：浙江新瑞建设集团有限公司塘下镇赵宅村安置房工程项目部 乙方：承包人 身份证号码 经过甲、乙双方多次磋商，为了保质保量保工期，顺利完成主体结构钢筋分项工程施工，现对瑞安市塘下镇赵宅村安置房工程的钢筋分项工程施工达成如下协议： 一、承包范围：包清工、包住房、包工期、包安全、包文明标化施工，扎丝、焊条、电

27、弧焊、电渣压力焊、闪光对焊、气压焊等包括在内，如需机械连接（套筒连接）按业主补给甲方价款给予补偿，如果业主要求使用预制水泥砂浆保护层应由乙方制作，材料由甲方供应。本工程所有钢筋分项工程（包括二次结构、防水层网片）施工任务，以及每楼层次派工人参于分中、划线、复核等工作。每次浇砼时乙方应有固定工人在场清理现场和旁站。 二、质量要求 1、乙方必须配备有施工经验的质量管理班组长和施工班组人员来承担施工任务，必须严格按照规范，强制性条文要求，技术操作规程，施工图及温州当地的施工规范要求，保证主体结构钢筋分项工程质量达到优良标准，并达到温州市标化工程“飞云杯”标准。合理配料，勿能长料短拼。大于50厘米的短

28、料都要利用起来，如果预留短钢筋过多，短钢筋以正材钢筋的价格抵给乙方当工资结算，严禁抄错料单，如果抄错按价赔偿。在施工过程中一切服从甲方管理人员指挥，必须保证做到文明施工，对违章操作无条件按受处罚。多次出现以上情况时，马上清退出场，结算按合同价50%结算，同时没收押金。 2、马丁筋要步步绑扎。 3、柱1.2m处做U型18钢筋保护层（4个方向8个）。 4、柱上口做水泥块保护层（4个方向8个）。 5、待每层水电工及木工安装完毕，要整理平板钢筋。 三、信誉保证金【】 质量、工期、安全，文明标化等押金伍万元。（待地下室到0.00退还押金3万。） 四、单价 制作、绑扎和除第一条规定由甲方提供的工具，材料以

29、外和其它辅助工具费以每吨元（大写： ）计算，数量以实际进场数量减去废料钢筋重量结算，但废料重量不得超过本工程钢筋总量的0.5%，如超出部分按正材购买价赔偿。如乙方在施工中由于下料和制作安装错误引起的已成型钢筋损失费用由乙方承担。 五、付款方式 该工程施工到0.00以前不结算月工程进度款，甲方根据实际情况适当预支生活费。 地下室按合同价65%结算，0.00以上按合同价80%结算，主体结顶后结算按总用量的合同价85%结算，待钢筋全部完成后三个月内付清所有工资款，退清押金。进场工人，劳务、暂住计生费用均由乙方负责。 六、工期要求 服从甲方进度计划安排，在甲方要求赶工期而增加技工、劳动及夜间加班，雨天

30、等特殊情况下（不影响人身安全情况下）施工时，乙方必须无条件接受甲方安排（雨衣自理），接到甲方开工通知或符合第一阶段施工条件后，按甲方的施工进度计划完成0.00以下地下室的钢筋分项任务，在地下室盖板完成后开始以每月每幢各4个楼层的施工任务。如乙方推诿，拒绝施工时，甲方有权临时调配施工班组及施工人员，所产生的工资直接支付，并在乙方工资中加倍扣除。对乙方配置的施工班组，甲方认为不符合时，乙方应无条件立即更换班组，甲方不负 责其班组损失费用，并按以上进度每拖延一个楼层罚款壹仟元计算。 七、安全、文明施工 （1）乙方选择工人进场前必须先到项目部报到登记，由项目部协助乙方办取暂住证和签订责任书，其费用由乙

31、方自负； （2）乙方必须要有施工经验的成年技工； （3）乙方必须服从项目部管理人员的指挥，认真学习安全技术，遵守安全守则及安全施工操作规程不违章作业，违章作业所造成的一切后果，甲方不予负责，造成的损失费用和责任均由乙方及当事人自负。如因甲方安全设施不符合施工规范要求，所造成的一切后果乙方不负责任。但如果甲方已按施工规范要求，是乙方违反操作规程、规范造成的事故，乙方应负全部责任外，还是接受责任书内规定的罚款。乙方要遵守工地规章制度，甲方对违者所处罚的款项由乙方负责。 （4）班组之间打群架，双方均处以1000元/次的罚款，先动手者另加以500元/次的罚款式，双方均承担双方的医药费及医院出具的病假期

32、的人工费30元/天，所有费用均有当月清工费中扣除。 （5）有盗窃行为者以其价格的十倍罚款，并送司法机关处理。 （6）乙方进场后，必须上报2名钢筋组长以及所有进场工作名单，由甲方牵头协助乙方与每个操作工人签订用工协议责任书。发放工资以责任书规定发放，如果乙方支付工人工资不足，造成工人上告，一切后果责任、损失、停工等费用场由乙方承担负责。 （7）工地施工的钢材堆场应保持整洁，材料堆放整齐，各楼面扎丝、废料应及时清理，按文明标化施工标准进行。 八、其它要求： 1、乙方必须在项目部签订之时缴齐伍万元信誉押金，如果违约将没收押金，待全部钢筋完成的三个月内结算付清工资退回全部押金。 根据瑞安当地政府要求，

33、施工人员应该具备的证件，乙方负责把关，不准随带家属、小孩等，如违约造成的经济处罚，概由乙方负责。 2、0.00以下60天工期，如果因其他班组或甲方原因或不可抗拒的条件因素影响拖延工期，则工期顺延。 3、施工现场甲方给乙方按排2间住房，夜间看管机械或者机械被盗甲方不负责。 4、14以下的钢筋以闪光焊为主，允许少数部份绑扎搭接，如甲方在地下室施工期间采用螺纹连接时甲方给予适当补偿。 九、双方违约责任 1、甲方原因造成非正常停工，超过三个月至六个月内甲方应给乙方补10元/吨，超过六个月至一年之内的甲方应补乙方20元/吨。 2、本工程所用的钢筋机具全由乙方负责，乙方应采用垫直械进行垫直，否则如用卷扬机垫直所剩的钢筋头损失由乙方负责。 3、如果乙方未按本协议执行施工质量，工期达不到协议中规定，没收押金的同时，乙方的工具无偿给甲方使用，无条件退场结算的工资按本协议的合同价50%结算清退出场。 本合同一式三份，甲方执两份，乙方执一份，以资共同信守，双方签订之日起生效。 甲方（盖章）： 乙方（盖章） 代表（签字）代表（签字） 年月日