《沙阎路水稳基层分包合同42197.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《沙阎路水稳基层分包合同42197.docx（37页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、九江长江大桥P1标专业分包合同沙阎路水稳基层路面 沙阎路改造水稳基层工程分包合同第一部分 协议书总包方（全称）： （以下简称总包方）分包方（全称）：江西赣粤高高速公路工程程有限责任公公司 （以下简简称分包方）依照中华人民民共和国合同同法、中中华人民共和和国建筑法及及其它有关法法律、行政法法规，遵循平平等、自愿、公公平和诚实信信用的原则，鉴鉴于江西赣粤粤高速公路工工程有限责任任公司（以下下简称为“业主”）与总包方方已经签订施施工总承包合合同（以下称称为“总包合同”），总包方方和分包方双双方就分包工工程施工事项项经协商达成成一致，订立立本合同。一、分包工程概概况 分包工工程名称：九九江长江公路路大
2、桥A2标标沙阎路水水稳基层路面面 分包工工程地点：九九江县二、分包工程承承包范围：1、K0+0000K1+307.99；2、K0+0000K0+412.66；3、K0+0000K0+404.11。三、分包合同价价款15cm水泥稳稳定碎石 元/T；10cm开级配配水泥稳定碎碎石 元元/T。四、工期开工日期：本分分包工程定于于2011年 月 日开工； 竣工日日期：本分包包工程定于 2011 年 月 日竣工； 合同工工期总日历天天数为： 天。五、工程质量标标准 本分包包工程质量标标准双方约定定为：符合国国家现行公公路工程质量量检验评定标准JTG FF80/1-2004，达达到合格。六、组成分包合合同
3、的文件包包括：1、本合同协议议书；2、分包方的报报价书；3、本合同第三三部分；4、本合同第二二部分；5、本合同工程程建设标准、图图纸及有关技技术文件；6、合同履行过过程中，总包包方和分包方方协商一致的的其它书面文文件；7、合同的附件件。七、本协议书中中有关词语的的含义与本合合同第二部分分第二部分分中分别赋赋予它们的定定义相同。八、分包方向总总包方承诺，按按照合同约定定的工期和质质量标准，完完成本协议书书第一条约定定的工程，并并在质量保修修期内承担保保修责任。九、总包方向分分包方承诺，按按照合同约定定的期限和方方式，支付本本协议书第二二条约定的合合同价款，以以及其他应当当支付的款项项。十、分包方
4、向总总包方承诺，履履行总包合同同中与分包工工程有关的总总包方的所有有义务，并与与总包方承担担履行分包工工程合同以及及确保分包工工程质量的连连带责任。十一、合同的生生效 合同订订立时间： 2011 年 月 日； 合同订订立地点： 江西省九九江市九江县县 本合同同双方约定 双方签字 后生效。总包方：（公章章） 分包方方：（公章） 住所： 住所： 法定代表人： 法定代表表人： 委托代理人： 委托代理理人： 电话： 电话： 传真： 传真： 开户银行： 开户银行行： 帐号： 帐号： 第二部分 通用条款一、词语定义及及合同文件1、词语定义下列词语除第三三部分另有约约定外，应具具有本条款所所赋予的定义义：1
5、.1 第二部部分：是根据据法律、行政政法规规定及及建设工程施施工的需要订订立，通用于于分包工程施施工的条款。1.2 第三部部分：是总包包方与分包方方根据法律、行行政法规规定定，结合具体体工程实际，经经协商达成一一致意见的条条款，是对第第二部分的具具体化、补充充或修改。1.3 总包合合同：指业主主与总包方之之间签订的施施工总承包合合同。 2、合同文件及及解释顺序2.1合同文件件应能互相解解释，互为说说明。除本合合同第三部分分另有约定外外，组成本合合同的文件及及优先解释顺顺序如下：（1）、本合同同协议书；（2）、分包方方的报价书；（3）、本合同同第三部分；（4）、本合同同第二部分；（5）、本合同同
6、工程建设标标准、图纸及及有关技术文文件；（6）、合同履履行过程中，总总包方和分包包方协商一致致的其它书面面文件；（7）、合同的的附件。2.2 当合同同文件内容出出现含糊不清清或不相一致致时，应在不不影响工程正正常进行的情情况下，由分分包方和总包包方协商解决决。双方协商商不成时，按按本合同第二二部分第233.3条关于于争议的约定定处理。3、适用法律、行行政法规及工工程建设标准准3.1 适用法法律和行政法法规除本合同第三部部分中另有约约定，本合同同适用的法律律、法规应与与总包合同中中规定适用的的法律、法规规相同。3.2 适用工工程建设标准准双方在本合同第第三部分内约约定适用的工工程建设标准准的名称
7、；本本合同第三部部分没有具体体约定的，应应使用总包合合同中所规定定的与分包工工程有关的工工程建设标准准。本合同中没有相相应工程建设设标准的，应应由总包方按按照本合同第第三部分约定定的时间向分分包方提出施施工技术要求求，分包方按按约定的时间间和要求提出出施工工艺，经经总包方确认认后执行。4、图纸4.1 总包方方应按照本合合同第三部分分约定的日期期和套数，向向分包方提供供图纸。分包包方需要增加加约定以外图图纸套数的，总总包方应代为为复制，复制制费用由分包包方承担。4.2 如分包包工程的图纸纸不能完全满满足施工需要要，并且总包包方委托分包包方进行深化化施工图设计计的，分包方方应在其设计计资质等级和和
8、业务允许的的范围内，在在原分包工程程图纸的基础础上，根据国国家有关工程程建设标准进进行深化设计计，分包方的的深化设计须须经过总包方方确认后方可可进行施工。分分包方应对自自行设计的图图纸负有全部部的法律责任任。若总包方委托分分包方进行深深化施工图设设计的工作及及发生的费用用，双方应在在第三部分中中约定。二、双方一般权权利和义务5、总包合同5.1 分包方方对总包合同同的了解总包方应提供总总包合同（有有关承包工程程的价格内容容除外）供分分包方查阅。当当分包方要求求时，总包方方应向分包方方提供一份总总包合同（有有关承包工程程的价格内容容除外）的副副本或复印件件。分包方应应当全面了解解总包合同的的各项规
9、定（有有关承包工程程的价格内容容除外）。5.2 分包方方对有关分包包工程的责任任除本合同条款另另有约定，分分包方应履行行并承担总包包合同中与分分包工程有关关的总包方的的所有义务与与责任，同时时应避免因分分包方自身行行为或疏漏造造成总包方违违反总包合同同中约定的总总包方义务的的情况发生。5.3 分包方方与业主的关关系分包方须服从总总包方转发的的业主或监理理单位与分包包工程有关的的指令。未经经总包方允许许，分包方不不得以任何理理由与业主或或监理单位发发生直接工作作联系，分包包方不得直接接致函业主或或监理单位，也也不得直接接接受业主或监监理单位的指指令。6、指令和决定定6.1 总包方方指令就分包工程
10、范围围内的有关工工作，总包方方随时可以向向分包方发出出指令，分包包方应执行总总包方根据分分包合同所发发出的所有指指令。分包方方拒不执行指指令，总包方方可委托第三三方完成该指指令事项，发发生的费用从从应付给分包包方的相应款款项中扣除，金金额按照总包包方委托第三三方完成该项项内容约定的的价格的1.5倍执行。6.2 业主或或监理单位指指令就分包工程范围围内的有关工工作，分包方方应执行经总总包方确认和和转发的业主主或监理单位位发出的所有有指令和决定定。7、项目经理7.1 项目经经理的姓名、职职称在本合同同第三部分内内写明。7.2 项目经经理可授权具具体的管理人人员行使自己己的部分权利利，并在认为为有必
11、要时可可撤回授权，授授权和撤回均均应通知分包包方，委派书书及撤回通知知作为分包合合同的附件。7.3总包方如如需更换项目目经理，应通通知分包方，后后任继续行使使前任的职权权，履行前任任的义务。8、分包项目经经理8.1 分包项项目经理的姓姓名、职称在在本合同第三三部分内写明明； 8.2 分包方方如需更换分分包项目经理理，应至少提提前7天以书书面形式通知知总包方，并并征得总包方方同意，后任任继续行使前前任的职权，履履行前任的义义务。8.5 总包方方有权要求分分包方更换认认为不称职的的分包项目经经理。9、总包方的职职责9.1 总包方方应按本合同同第三部分约约定的内容和和时间，一次次或分阶段完完成下列工
12、作作：（1）向分包方方提供根据总总包合同由业业主办理的与与分包工程相相关的各种证证件、批件、各各种相关资料料，向分包方方提供具备施施工条件的施施工场地，发发生费用按合合同价款约定定执行，未另另行约定的由由总包方承担担。（2）按本合同同第三部分约约定的时间，组组织分包方参参加业主组织织的图纸会审审，向分包方方进行设计图图纸交底。（3）为分包方方提供确保分分包工程的施施工所要求的的施工场地和和通道等，满满足施工运输输的需要，保保证施工期间间的畅通，发发生费用按合合同价款约定定执行，未另另行约定的由由总包方承担担。（4）负责整个个施工场地的的管理工作，协协调分包方与与同一施工场场地的其它分分包方之间
13、的的交叉配合，监监督分包方按按照经批准的的施工组织设设计进行施工工。（5）遵守政府府有关地方主主管部门对施施工场地交通通、施工噪音音以及环境保保护和安全文文明生产等的的管理规定及及相应标准，按按规定办理有有关手续，并并以书面形式式通知分包方方，由此发生生的费用按照照合同计价条条款执行，如如合同中未另另行明确的由由总包方承担；因因总包方未按按照国家及地地方的相应管管理制度执行行，造成的罚罚款由总包方方自行承担。（6）总包方应应做的其他工工作，双方在在本合同第三三部分内约定定。 9.2 总包包方不能履行行上述9.11款约定某条条款时，应及及时通知分包包方，以便分分包方提前制制定或采取相相应的措施来
14、来弥补分包方方可能因此造造成的成本费费用增加或工工期延误。10、分包方的的职责10.1分包方方应按照分包包合同的约定定，对分包工工程进行设计计（分包合同同有约定时）、施施工、竣工和和保修。分包包方在审阅分分包合同和（或或）总包合同同时，或在分分包合同的施施工中，如发发现分包工程程的设计或工工程建设标准准、技术要求求存在错误、遗遗漏、失误或或其它缺陷，应应立即通知总总包方。10.2按照本本合同第三部部分约定的时时间，完成规规定的设计、施施工内容，报报总包方确认认后方可在分分包工程中使使用。10.3在本合合同第三部分分约定的时间间内，向总包包方提供年、季季、月度工程程进度计划及及相应进度统统计报表
15、。分分包方不能按按总包方批准准的进度计划划施工时，应应根据总包方方的要求提交交一份修订的的进度计划和和赶工的措施施报总包方审审批。10.4分包方方应在第三部部分约定的时时间内，向总总包方提交一一份详细施工工组织设计，总总包方应在第第三部分约定定的时间内批批准，分包方方可执行。10.5已竣工工工程未交付付总包方之前前，分包方应应负责已完分分包工程的成成品保护工作作，保护期间间发生损坏，分分包方自费予予以修复。已已完工程成品品保护的特殊殊要求及费用用承担双方在在第三部分中中约定。10.6分包方方人员必须严严格履行总包包合同中分包包工程相对应应总包方应承承担的义务，并并遵守总包方方企业制定的的各项现
16、场管管理规定和制制度。10.7分包方方在工程开工工前，将分包包方企业资质质证书、营业业执照、安全全生产许可证证、法人委托托书、主要管管理人员上岗岗证和特殊工工种人员上岗岗证等证件复复印件加盖分分包方单位公公章交总包方方备案。10.8分包方方现场项目经经理全权代表表分包方处理理与本工程施施工有关的一一切事项。分分包方代表必必须常驻施工工现场，离开开现场必须征征得总包方的的同意。分包包方必须派驻驻现场的专职职质量、安全全、技术人员员各不得少于于1名。10.9分包方方应安排工程程施工负责人人及安全、质质量专业人员员在施工现场场，且未经总总包方同意不不得更换。10.10分包包方在施工中中必须遵守当当地
17、的各项规规定，如有违违反，所发生生的一切费用用及损失（包包括给总包方方带来的损失失）均由分包包方承担。不不得在现场打打架闹事赌博博等违法乱纪纪行为。10.11分包包方应严格按按施工规范标标准组织施工工和进行隐蔽蔽工程施工。未未经总包方及及监理的批准准，工程的任任何部分不得得覆盖、掩蔽蔽或包装。否否则，总包方方有权要求打打开这部分工工程供检验，并并由分包方自自费恢复原状状，且承担相相关费用。10.12分包包方承包范围围内工程完工工后总包方认认为具备退场场条件后，110天内分包包方应清理现现场，运走自自有的机械设设备、剩余材材料、垃圾等等，做到工完完场清。否则则每拖延一天天违约金一万万元。10.1
18、3分包包方在施工中中，若发生质质量、安全、工工期、文明施施工及劳务费费、材料费等等付款拖延，造造成向监理、业业主及地方政政府部门等的的投诉，视情情节轻重，总总包方对分包包方给予相应应处罚。10.14如因因分包方的原原因造成监理理、业主及地地方政府部门门向总包方进进行罚款，主主要责任由分分包方负责。10.15分包包方施工人员员在行为、语语言等方面必必须维护总包包方企业形象象和信誉，不不得影响总包包方企业形象象。10.16如发发生分包方材材料供应商或或分包方工人人向总包方索索款的现象，分分包方必须在在总包方的监监督下将情两两日内妥善处处理完毕，否否则按分包方方的供应商或或工人索要额额的5%的违违约
19、金支付给给总包方，并并由分包方承承担相关的损损失和费用。10.17在工工程施工过程程中，出现总总包方项目部部工作安排与与分包方有异异议情况时，分分包方应在收收到总包方安安排后，在后后续工序施工工前及时以书书面形式向总总包方分公司司主管领导如如实反映情况况，提出合理理化建议，分分包方未对总总包方安排提提出异议，由由此造成的返返工、返修费费用由分包方方自行承担。分分包方不得以以此为由向总总包方提出有有关的索赔要要求。10.18分包包方应做的其其他工作，双双方在本合同同第三部分内内约定。11、总包合同同解除11.1分包方方履行分包合合同过程中，如如总包合同解解除，双方分分包合同自行行解除，分包包方接
20、到总包包方解除通知知后，应无条条件尽快撤离离现场。11.2 因本本合同第111.1款原因因终止分包合合同，总包方方必须同分包方方办理已完分分包工程的结结算。12、转包与再再分包12.1分包方方不得将其承承包的分包工工程转包给他他人，也不得得将其承包的的分包工程的的全部或部分分再违法分包包给他人。三、工期13、开工与延延期开工13.1 分包包方应当按照照本合同协议议书约定的开开工日期开工工。分包方不不能按时开工工，应当不迟迟于本合同协协议书约定的的开工日期前前5天，以书书面形式向总总包方提出延延期开工的理理由。总包方方应当在接到到延期开工申申请后以书面面形式答复分分包方。总包包方不同意延延期要求
21、或分分包方未在规规定时间内提提出延期开工工要求，工期期不予顺延。14、工期延误误14.1分包工工程工期延误误，先经过业业主书面认可可，再经过总总包方确认，工工期方可相应应顺延，否则则工期不予顺顺延。14.2 因分分包方原因不不能按期竣工工，不得低于于总包合同中中关于工期违违约责任，双双方在合同的的第三部分中中约定。14.3分包方方应编制施工工组织设计并并报总包方审审核，总包方方对照施工施施工计划进行行检查，对因因分包方原因因达不到节点点计划进度的的，每次扣除除分包方工程程进度款的11%（如总工工期符合合同同要求的，可可以返还）。四、质量与安全全15、质量与验验收15.1 分包包工程质量应应达到
22、工程质质量标准，不不低于总包合合同标准，双双方在本合同同的第三部分分中约定。 15.2因分分包方原因工工程质量达不不到约定的质质量标准，双双方在本合同同的第三部分分中约定。15.3因分包包方原因发生生质量事故，由由分包方负责责承担事故所所有费用损失失 ，双方在在本合同的第第三部分中约约定。16、安全施工工16.1 分包包方应遵守工工程建设安全全生产有关管管理规定，严严格按照安全全标准组织施施工，承担由由于自身安全全措施不力造造成事故的责责任和因此发发生的费用。162 在施施工场地涉及及危险地区或或需要安全防防护措施施工工时，分包方方应提出安全全防护措施，经经总包方批准准后实施，发发生的相应费费
23、用由分包方方承担。如总总包方、监理理、总包方检检查出安全隐隐患，指示分分包方采取安安全措施，分分包方应当执执行并承担该该费用。16.3 因分分包方原因发发生安全事故故，由分包方方负责承担事事故所有费用用损失 ，双双方在本合同同的第三部分分中约定。五、合同价款与与支付17、合同价款款及调整17.1双方可可在本合同第第三部分内约约定采用其中中一种：（1）固定合同同总价。合同同价款不得调调整。（2）固定合同同总价（可签签证）。分包包方承包范围围内合同价固固定包干，设设计变更和签签证另行调整整合同价。双双方在本合同同第三部分中中约定设计变变更和签证的的调整方法。（3）固定综合合单价合同。结结算时综合单
24、单价不变，工工程量按实结结算；工程量量的计算规则则双方在本合合同第三部分分中约定。（4）上交管理理费的合同。分分包方向总包包方上缴合同同结算价款的的固定比例的的管理费，合合同中约定的的分包方上缴缴管理费费率率不因合同价价款的调整而而改变。其中中包括两种方方式，本合同同选择具体的的方式在第三三部分中约定定：A、分包方上交交总包方管理理费的基数以以甲乙双方确确认的含税含含业主供应材材料款的最终终结算价为准准，分包方的的最终结算价价为甲乙双方方确认的最终终金额扣除上上交总包方的的管理费和其其它应扣各项项费用后的结结算金额。B、分包方上交交总包方管理理费的基数以以总包方跟业业主确认的对对应工作内容容的
25、含税含业业主供应材料料款最终结算算价为准，分分包方的最终终结算价为总总包方跟业主主确认的对应应工作内容的的最终结算价价扣除上交总总包方管理费费和其它各项项费用的结算算金额。172上述合合同价款中必必须明确包括括但不限于除除总包方供应应材料和设备备外的为完成成合同范围内内的工程所需需的全部人工工、其它材料料、机械、措措施费、土石石方堆场处理理费、取土回回填购土费、燃燃动费、大型型设备的进出出场费、设备备闲置费、安安拆费、降排排水费、物价价上涨、各种种规费、临建建费、水电费费、管理费、养养路费、修理理费、住宿费费、维护费、利利润、各类税税金、风险、垂垂直运输、场场地内水平运运输、二次搬搬运、安全施
26、施工、文明施施工、材料保保管和堆放、成成品保护费、测测量放线、材材料上下车费费、扰民调停停费、赶工费费、窝工费、竣竣工清理费、环环境保护、缺缺陷修理、保保障保险费、检检验试验费、保保险费、配合合业主或总包包方另行分包包的项目所需需的配合服务务费用，以及及为完成本合合同承包范围围由总包方安安排的其它工工作和合同明明示或暗示的的风险、责任任和义务等，如如未明确由分分包方来承担担。173合同价价款中必须明明确合同总价价中的已包括括安全文明施施工专项资金金，专项资金金暂定为合同同价的2%，多多退少补。即即为确保本工工程安全和文文明施工所需需投入的费用用，该专项资资金由总包方方在支付工程程进度款时暂暂为
27、扣除，如如分包方安全全文明施工均均达到要求，则则总包方适时时办理安全文文明施工费用用的结算后，返返还给分包方方此安全文明明施工专项资资金，如分包包方没有在规规定的时间内内未按总包方方和有关规定定进度安全文文明施工，则则总包方组织织其他的人员员来进实施，其其费用按市场场价的2倍由由分包方来承承担。18、工程中间间结算和竣工工结算18.1中间结结算和竣工结结算流程: A 总总包方的项目目部工长开具具的形象进度度证工单;BB质量员、安安全员、材料料员等签字 C项目部部的预算员办办理结算单 D 项目部主主管生产经理理审核 E 商务经经理审核 F 项目经理审审核 GG分公司部门门审核 HH 分公司主主管
28、领导审核核 I 分公司司经理审定 J 递交交给分包方 K分公司财财务部挂帐LL返回给项目目部和分公司司相关部门（中中间结算不做做为结算竣工工结算依据，办办理的中间结结算只能作为为总包方内部部记帐和办理理分包方进度度付款的依据据，仅作为本本合同最终结结算的参考，以以双方办理完完的竣工结算算为准）。182上述结结算流程由总总包方的项目目部派专人办办理，在七个个工作日内完完成，不得由由分包方人员员全程追踪。18.3 对分分包方自行超超出设计图纸纸范围和因分分包方原因造造成返工的工工程量，总包包方不予计量量。18.4 施工工中若出现工工程变更，分分包方必须在在收到经总包包方确认的工工程变更、洽洽商单后
29、方可可按变更内容容施工。对于于需要确定施施工造价的变变更、洽商需需在施工前由由总包方配合合分包方向业业主和监理办办理有关签证证资料及认价价工作，业主主及监理确认认后，在办理理整体工程结结算时将经业业主及监理确确认的变更、签签证内容汇总总到向业主报报送的结算中中；若最终结结算中，业主主不予确认变变更、签证部部分的相关费费用，则该部部分工作内容容所发生的全全部费用由分分包方自行承承担。19、合同价款款的支付19.1 实行行工程预付款款的，双方应应在本合同第第三部分内约约定总包方向向分包方预付付工程款的时时间和数额，分分包方向总包包方提供同等等数额的预付付款担保，开开工后按约定定的时间和比比例逐次扣
30、回回。19.2 在确确认中间结算算和竣工结算算后，总包方方应按本合同同的第三部分分约定的时间间和方式，向向分包方支付付工程款（进进度款）。19.3 分分包方确保上上期工程款按按时足额支付付民工工资、支支付材料费和和机械费等。分分包方出具上上期工程款支支付明细，总总包方项目部部商务经理、项项目经理负责责核实资金流流向。若分包包方一经核实实存在与明细细有明显不符符的现象，总总包方有权拒拒付本期工程程款，并由分分包方承担相相关责任。六、工程变更20、工程变更更20.1 分包包方应根据以以下指令，以以更改、增补补或省略的方方式对分包工工程进行变更更：（1）业主根据据总包合同作作出的变更指指令。该变更更
31、指令业主作作出并经总包包方确认后通通知分包方；（2）除上述（11）项以外的的总包方作出出的变更指令令。 20.2 本本分包工程所所有的设计变变更、现场签签证以业主认认可为准，否否则总包方不不予认可。七、工程竣工验验收21、工程竣工工验收21.1由总包包方负责收集集、整理并填填写完整的竣竣工验收资料料；。21.2 总包包方应负责向向业主提供竣竣工验收报告告并邀请业主进进行验收，分分包方应配合合总包方进行行验收，并为为验收创造条条件。根据总总包合同无需需由业主验收收的部分，总总包方应按照照总包合同约约定的验收程程序自行验收收。21.4分包工工程竣工验收收未能通过且且属于分包方方原因的，分分包方负责
32、修修复相应缺陷陷并承担相应应的质量责任任。22、质量保修修22.1 保修修期自总包工工程整体竣工工之日开始计计算，保修期期与总包合同同规定一致。八、争议、保险险、担保23、争议23.1如因分分包方劳务作作业层或现场场施工组织管管理的原因造造成工程不能能顺利进行，在在不免除分包包方的相关责责任前提下，总总包方另行组组织有关人员员进行施工，但但由此造成的的相关费用增增加由分包方方全额承担，分分包方另按合合同价的3%的违约金支支付给总包方方。23.2如因分分包方的原因因造成工程停停工或工期、质质量根本无望望达到合同的的要求，则分分包方无条件件地在一周内内将分包方所所有人员和材材料退场，不不得影响总包
33、包方另行组织织人员继续施施工。否则每每拖延一天按按合同价千分分之一向总包包方支付违约约金，并由分分包方承担相相关责任和费费用，退场后后方可办理双双方中间结算算。结算和付付款时间为：结算为已完完工的产品或或半成品按合合同的相关工工程造价程序序规定计算。付款时间为为业主支付总总包方全部工工程款后一个个月内。23.3总包方方分包方在履履行合同时发发生争议，可可以和解或者者要求有关部部门调解。当当事人不愿和和解、调解或或者和解、调调解不成的，双双方可以在本本合同第三部部分内约定以以下一种方式式解决争议：（1）双方达成成仲裁协议，向向约定的仲裁裁委员会申请请仲裁；（2）向有管辖辖权的人民法法院起诉。23
34、4发生争争议后，除非非出现下列情情况，双方应应继续履行合合同，保持分分包工程施工工连续，保护护好已完工程程：（1）单方违约约导致合同确确已无法履行行，双方协议议停止施工；（2）调解要求求停止施工，且且为双方接受受；（3）仲裁机构构要求停止施施工；（4）法院要求求停止施工。24、保险24.1 总包包方可以为运运至施工场地地内用于分包包工程的材料料和待安装设设备办理保险险。业主已经经办理的保险险视为总包方方办理的保险险。24.2 分包包方必须为从从事危险作业业的职工办理理意外伤害保保险，并为施施工场地内自自有人员生命命财产和施工工机械设备办办理保险，支支付保险费用用。24.3 保险险事故发生时时，
35、总包方分分包方均有责责任尽力采取取必要的措施施，防止或者者减少损失。24.4 具体体投保内容和和相关责任，总总包方分包方方在本合同第第三部分内约约定。九、其他26、材料设备备供应26.1有关材材料设备供应应的数量、程程序及责任均均按总包合同同中业主与总总包方的有关关约定履行。26.2总包合合同约定就分分包工程部分分由业主供应应的材料设备备，视为总包包方供应的材材料设备。26.3 除226.2款和和总包方采购购的供应材料料设备外的工工程所需材料料设备应由分分包方自行采采购，但必须须提供产品合合格证明和复复检报告， 以确保材料料、设备的合合格。26.4总包方方负责供应的的材料、设备备结算方法： （
36、1）甲供材料料设备供应的的清单在第三三部分中约定定，甲供材料料或设备采购购计划分包方方必须提前十十五天向总包包方提供需求求量计划，并并对计划的准准确性负责；（2） 分包方方无条件的配配合甲供材料料、设备的到到场验收工作作，分包方负负责上下车并并在指定的区区域堆码整齐齐、存放、保保管；对设备备需进行开箱箱验收的，分分包方必须派派专业人参加加，并签收验验收结果、办办理三方移交交手续，移交交后的材料、设设备出现破损损或丢失由分分包方承担责责任。（3）分包方不不得将甲供的的材料、设备备私自运出施施工现场。（4）提供的每每种材料或设设备总量计划划必须准确，不不得超过双方方约定的总量量，超出部分分按采购价
37、的的1.5倍作作为总包方的的供应给分包包方 的材料料料价或设备备价；节约量量的利润分配配双方在第三三部分中约定定。 （5）如总包方方提供的材料料设备，分包包方在验收过过程中发现有有质量缺陷，分分包方有权拒拒绝使用。27、文物27.1 总包包方根据总包包合同，应将将涉及分包方方施工场地以以内需要保护护的文物或古古树名木通知知分包方，分分包方在施工工中应认真保保护，需要采采取保护措施施时，由分包包方承担所需需费用。27.2 分包包方在其施工工场地内发现现文物，应采采取保护措施施，并按照总总包合同约定定的时间和程程序报告总包包方。28、不可抗力力28.1 不可可抗力包括的的范围以及事事件处理同总总包
38、合同相应应条款。28.2 不可可抗力事件发发生涉及分包包方施工场地地的，分包方方应立即通知知总包方，在在力所能及的的条件下，迅迅速采取措施施，尽力减少少损失。28.3 分包包方承担自身身的人员和财财产的损失。28.4 因合合同一方延迟迟履行合同后后发生不可抗抗力的，不能能免除延迟履履行方的相应应责任。29、合同生效效与终止29.1 总包包方分包方在在本合同协议议书中约定合合同生效方式式。29.2 总包包方分包方履履行合同全部部义务，竣工工结算价款支支付完毕，本本合同即告终终止。29.3 分包包合同的权利利义务终止后后，总包方分分包方应遵循循诚实信用原原则，履行通通知、协助、保保密等义务。30、
39、合同份数数30.1 本合合同正本两份份，具有同等等效力，由总总包方分包方方分别保存一一份。30.2 本合合同副本份数数，由双方根根据需要在本本合同第三部部分内约定。31、补充条款款双方根据有关法法律、行政法法规规定，结结合工程实际际，经协商一一致后，可对对本合同第二二部分内容具具体化、补充充和完善。 第37页共37页第三部分专用条条款一、词语定义及及合同文件1、图纸 1.1 总包方方向分包方提提供图纸的日日期：施工现现场双方协商商确定；总包方向分包方方提供图纸的的套数：施工工现场双方协协商确定； 施工图纸费用承承担的约定：无。1.2 总包方方委托分包方方进行深化施施工图设计的的委托范围及及费用
40、承担：无；4.3 复制、重重新绘制、翻翻译、购买标标准图纸的责责任和费用承承担无；4.4 关于使使用国外图纸纸的要求及费费用承担：无无。二、双方一般权权利和义务2、项目经理姓名： 职务 项目经理理 。3、分包项目经经理姓名： 职务 项目经理理 。4、总包方的职职责4.1 总包方方应完成下列列工作：（1）向分包方方提供施工场场地和施工所所需的证件、批批件的名称和和完成时间：施工现场双双方协商确定定；（2）组织分包包方参加业主主会审图纸的的时间：施工工现场双方协协商确定；向分包方进行设设计图纸交底底的时间：施施工现场双方方协商确定 ；（3）总包方为为本分包工程程的实施提供供的机械设备备和（或）其其
41、他设施（如如有时），及及费用承担：无 ；（5）、双方约约定总包方应应做的其它工工作：无。5、分包方方的职责5.1分包方应应完成下列工工作：（1）需完成的的设计内容和和提交时间：应甲方要求求进行图纸的的深化设计，时时间满足现场场施工需要；10.3分包方方应在本合同同签订生效后后2 天内向项项目经理提交交分包工程总总体进度计划划。分包方向向总包方提交交年、季度、月月度、周工程程进度计划及及相应的进度度统计报表时时间为：无； 总包方批准工程程进度计划的的时间：收到到工程进度计计划后2日内内。10.4向总包包方提交施工工组织设计的的时间：开工工前5日内；总包方批准施工工组织设计的的时间：收到到施工组织
42、设设计后2日内内。10.5各种规规费的承担约约定： 按合同中的的相应条款执执行。 10.6已完工工程成品保护护的特殊要求求及费用承担担：未移交后后续施工单位位使用前，对对已完工工程程的保护工作作及费用均由由分包人负责，发发生损坏的由由分包人自费按按相关质量标标准予以修复复；移交后续续施工单位使使用后，对已已完工工程的的保护工作及及费用均由后后续施工单位位负责，发生生损坏由后续续施工单位自自费按相关质质量标准予以以修复。10.21双方方约定分包方方应做的其它它工作：无偿偿配合甲方测测量放线。 三、工期14、工期延误误14.1 双方方约定工期顺顺延的其他情情况：因下雨雨及其他非承承包人原因导导致工
43、程无法法施工的，工工期可顺延，以以现场签证认认可为准。14.2 因分分包方原因不不能按期竣工工，工期违约约责任的约定定： 每延误一天天罚款1000元。四、质量与安全全15、质量检查查与验收15.1 双方方关于分包工工程质量标准准的约定：达达到国家现行行公路工程程质量检验评评定标准合合格标准。15.2因分包包方原因工程程质量达不到到约定的质量量标准，双方方约定违约责责任 分包方承担一一切相关经济济损失。15.3因分包包方原因发生生质量事故，并并由分包方负负责承担事故故所有费用损损失。15.3 因分分包方原因发发生安全事故故，由分包方方负责承担事事故所有费用用损失 ，双双方约定违约约责任 在分包安
44、全全管理协议书书中另行约定定。五、合同价款与与支付17、合同价款款及其调整17.1 本合合同价款采用用（3）种方式确定定。（1）采用固定定合同总价格格的，合同价价款包括的本本合同规定的的各种费用，无无论发生（除除不可抗力外外）任何风险险不再调整合合同总价；（2）采用固定定合同总价的的（签证可调调整），设计计变更和签证证等调整合同同价的约定： 不采用 。（3）采用固定定综合单价合合同的，工程量的计算算规则的约定定：以双方签签认的实际到到场铺筑的混混合料重量计计算（乙方运运水泥稳定碎碎石混合料车车辆从搅拌站站出场时的过过磅单）。（4）A、采用用上交固定管管理费的合同同A，合同价价款的调整方方法：不
45、采用用 B、采用上交固固定管理费的的合同B，合合同价款的调调整方法：不不采用。17.2双方约约定合同价款款包括的各项项费用范围：（1）费用：包包含人工费、材材料费、机械械费和3.43%的税金。（2）以上综合合单价不因材材料涨价和工工期等风险因因素而调整。19、合同价款款的支付 19.1 总包包方向分包方方预付工程款款的时间和数数额：50万元 ；19.2 总包包方向分包方方支付工程款款（进度款）的的时间和方式式：分包工程结结束后乙方凭凭双方签认后后的运料车辆辆过磅单立即即办理结算。结算单经双双方现场施工工技术人员及及其它相关部部门人员核实实签字后报甲甲方项目部领领导审批后并并及时向乙方方支付所有工工程款，支付付期限为十天天，如甲方不不能及时支付付，乙方将向向甲方按同期期银行贷款利利率收取延期期付款利息。七、工程竣工验验收21、竣工验收收21.1总包方方负责工程竣竣工图、质量量保证资料的编制，费用用由总包方承担担，按甲方与业业主签订的主主合同中相关关规定执行 ；