《风电工程集电线路施工招标文件范本.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《风电工程集电线路施工招标文件范本.doc（242页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、风电工程集电线路施工招标文件范本前 言为了进一步规范集团公司采购管理工作，提升采购质量和效率，实现网上招标、投标、评标、定标的全过程电子化，进而实现自动评标和远程评标的目标，集团公司物资管理部组织了施工服务类招标文件范本（标准招标文件）编制工作，目前完成编制的29个范本，分为勘察设计、施工监理、风电施工、光伏施工、火电施工和生产六大类别，具有以下六个特点：（一）标准性标准化是本次范本编制的中心指导思想，也是实现自动评标和远程评标的重要基础。在严格执行国家最新法律法规、招标文件范本和合同文件范本的基础上，尽量保证29个范本之间的协调统一。统一规范了范本前三章“招标公告”、“投标人须知”、“评标办
2、法”和第六（八）章“投标文件格式”等章节的内容和格式。评分要素保持与“投标文件格式”目录相一致，既利于投标人编制投标文件，又便于评委迅速找到投标响应内容。（二）先进性本次范本编制依据了国家最新出台的法律法规、招标文件范本和合同范本，体现了国家最新的管理理念和管理要求。包括：国家发改委2017年第10号令招标公告和公示信息发布管理办法，发改法规20171606号印发的标准勘察招标文件、标准设计招标文件、标准监理招标文件，住房城乡建设部、工商总局联合印发的建设工程施工合同（示范文本）（GF-2017-0201），国家能源局2016年第9号公告发布的电力建设工程工程量清单计价规范（DL/T 5745
3、-2016）和电力建设工程工程量清单计算规范火力发电工程（DL/T 5369-2016）。（三）适用性根据标准目录编制范本，范本的针对性强，实际使用中，根据具体标的类别在电商平台标准化模块中选择相适用的招标文件范本，减少了范本的不适用问题。此外，评分办法也按照范本的类别进行了细分，对于技术含量较高、价格相对次要的服务类标的，我们调整了评分权重，勘察设计类和施工监理类评分办法中技术、商务、价格的评分权重由50%：10%：40%调整为60%：20%：20%，施工类和生产类招标文件范本还维持50%：10%：40%。（四）指导性本次范本编制的另一个指导思想是让招标人在使用范本时尽可能多的采用选择（A/
4、B两种推荐描述或取值任选一种）或确认（×××推荐描述或取值）的形式完成招标文件的编制工作，尤其体现在“专用合同条款”和“发包人要求（技术标准和要求）”章节。国家范本中关于“专用合同条款”和“发包人要求（技术标准和要求）”等章节是空白的，本次29本范本全部进行了编写，按招标项目的具体情况进行完善即可完成标书编制，对于招标管理人员而言具有较强的指导性，可以相对容易地完成招标文件的编制工作。（五）灵活性本次范本条款更具灵活性，允许招标人根据标的实际情况对相应条款进行相应修改，例如：材料价格调整的品种和风险幅度、变更估价的下浮系数等关键合同条款均采用了下划线的形式，招标人
5、可以根据实际情况进行修改。（六）公平合理性本次范本合同条款的编制遵循了公平公正的原则，对于合同变更、市场价格波动、法律变化、国家政策调整、发包人违约等情形都约定了相对合理的工期和费用调整条款。施工类范本编制了以预防为主、条款清晰完整、可操作性强的合同条款，最大限度明确甲乙双方的权利和义务，明确了合同变更条件、原则、程序、计价方法，约定了合同违约情形与违约处理办法等。施工类标的要求设置最高投标限价，同时以有效报价平均值降5%为最佳得分值，鼓励施工单位适度竞价，避免恶性竞争，使得评标办法更趋于合理。由于范本编制涉及专业范围广，技术性强，经验有限，不妥之处，敬请使用者批评指正，以便再版时修订。使 用
6、 说 明集团有限公司风电工程集电线路施工招标文件范本（2018年版）（以下简称范本）是依据现行国家有关招投标的法律和法规、集团公司招标管理规定及工程管理制度编制，体现了集团公司招标管理的具体要求，具体使用说明如下：一、本范本是在中华人民共和国标准施工招标文件（2007年版）、住建部建设工程施工合同（示范文本）（2017年版）及标准设计招标文件（2017年版）的基础上，结合集团公司的招投标和工程管理要求，进行了修改、补充和细化。二、本范本适用于大唐集团有限公司风电工程集电线路施工招标文件。三、本范本所有用下划线标示的文字为推荐采用的数据或推荐的描述（“/”表示前后为可选择项），招标人应根据招标项
7、目具体特点和实际需要直接使用、加以修改或补充完善，确实没有需要填写的，在空格处用“/”或“无”标示；下划线无文字描述的，招标人应根据招标项目具体特点和实际需要直接填写。四、本范本所有用标志的条款（内容）为实质性要求和条件。招标人应该在第四章“合同条款及格式”、第七章“技术标准和要求”中对实质性要求和条件用标注。五、本范本中空缺处（要求投标人填写资料的格式除外），招标人根据实际情况填写，如无填写内容，在空缺处用“/”或“无”标示。六、招标人按照本范本第一章“招标公告”的格式发布招标公告，将实际发布的招标公告编入出售的招标文件中，作为投标邀请。其中：1. 招标公告中“项目名称”指工程项目审批、核准
8、或备案名称。2. 招标公告中“招标范围”可根据项目具体招标内容自行填写。3. 招标公告中“投标人资格要求”中所有下划线部分，可根据项目具体招标内容的要求进行修改，但应符合国家的相关法律法规。七、本范本第三章“评标办法”规定为综合评估法。各评审因素的评审标准、分值和权重等原则上不允许修改；如确需修改，应由招标人提出申请批准后方可修改。八、本范本第四章“合同条款及格式”中通用合同条款部分应当不加修改地引用，专用合同条款除按照规定可以修改之外，应不加修改的引用原范本内容，所有下划线部分应根据招标项目具体情况进行完善。九、本范本第七章“技术标准和要求”由招标人根据招标项目具体特点和实际需要编制，并与“
9、投标人须知”、“通用合同条款”、“专用合同条款”相衔接，但是章节条款格式不能修改。十、本范本第八章“投标文件格式”中的格式不允许修改。十一、本范本为 2018 年版，将根据实际执行过程中出现的问题进行修改。各使用单位或个人对本范本的修改意见和建议，可向集团有限公司物资管理部反映。招标编号:（项目名称）风电工程集电线路施工招标文件招 标 人： 招标代理机构： 工程招标有限公司年 月·北京4目 录前 言1第一章 招标公告11. 招标条件12. 项目概况与招标范围13. 投标人资格要求14. 招标文件的获取25. 投标文件的递交26. 发布公告的媒介27. 联系方式3第二章 投标人须知4投
10、标人须知前附表41. 总则101.1 项目概况101.2 资金来源和落实情况101.3 招标范围、计划工期和质量要求101.4 投标人资格要求101.5 费用承担111.6 保密131.7 语言文字131.8 计量单位131.9 踏勘现场131.10 投标预备会141.11 分包141.12 响应和偏差142. 招标文件142.1 招标文件的组成142.2 招标文件的澄清152.3 招标文件的修改152.4 招标文件的异议153. 投标文件153.1 投标文件的组成163.2 投标报价163.3 投标有效期223.4 投标保证金223.5 资格审查资料233.6 备选投标方案233.7 投标文
11、件的编制244. 投标244.1 投标文件的密封和标记244.2 投标文件的递交244.3 投标文件的修改与撤回255. 开标255.1 开标时间和地点255.2 开标程序255.3 开标异议256. 评标256.1 评标委员会256.2 评标原则266.3 评标办法267. 合同授予267.1 中标候选人公示267.2 评标结果异议267.3 中标候选人履约能力审查267.4 定标267.5 中标通知267.6 技术成果经济补偿277.7 履约担保277.8 签订合同278. 重新招标和不再招标278.1 重新招标278.2 不再招标279. 纪律和监督289.1 对招标人的纪律要求289.
12、2 对投标人的纪律要求289.3 对评标委员会成员的纪律要求289.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求289.5 投诉2810. 是否采用电子招标投标2811. 需要补充的其他内容28附件一：开标记录表29附件二：标前问题澄清30附件三：评标问题澄清31附件四：中标通知书32第三章 评标办法（综合评估法）33评标办法前附表331. 评标方法392. 评审标准392.1 初步评审标准392.2 分值权重构成与评分标准393. 评标程序393.1 初步评审393.2 详细评审403.3 投标文件的澄清403.4 评标结果40第四章 合同条款及格式41第一节 通用合同条款411. 一般约定41
13、1.1 词语定义与解释411.2 语言文字431.3 法律431.4 标准和规范441.5 合同文件的优先顺序441.6 图纸和承包人文件441.7 联络451.8 严禁贿赂451.9 化石、文物451.10 交通运输461.11 知识产权471.12 保密471.13 工程量清单错误的修正472. 发包人472.1 许可或批准472.2 发包人代表482.3 发包人人员482.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供482.5 资金来源证明及支付担保492.6 支付合同价款492.7 组织竣工验收492.8 现场统一管理协议493. 承包人493.1 承包人的一般义务493.2 项目经理503
14、.3 承包人人员503.4 承包人现场查勘513.5 分包513.6 工程照管与成品、半成品保护523.7 履约担保523.8 联合体524. 监理人534.1 监理人的一般规定534.2 监理人员534.3 监理人的指示534.4 商定或确定535. 工程质量545.1 质量要求545.2 质量保证措施545.3 隐蔽工程检查545.4 不合格工程的处理555.5 质量争议检测556. 安全文明施工与环境保护566.1 安全文明施工566.2 职业健康586.3 环境保护587. 工期和进度587.1 施工组织设计597.2 施工进度计划597.3 开工597.4 测量放线607.5 工期延
15、误607.6 不利物质条件617.7 异常恶劣的气候条件617.8 暂停施工617.9 提前竣工628. 材料与设备638.1 发包人供应材料与工程设备638.2 承包人采购材料与工程设备638.3 材料与工程设备的接收与拒收638.4 材料与工程设备的保管与使用638.5 禁止使用不合格的材料和工程设备648.6 样品648.7 材料与工程设备的替代658.8 施工设备和临时设施658.9 材料与设备专用要求659. 试验与检验669.1 试验设备与试验人员669.2 取样669.3 材料、工程设备和工程的试验和检验669.4 现场工艺试验6610. 变更6610.1 变更的范围6710.2
16、 变更权6710.3 变更程序6710.4 变更估价6710.5 承包人的合理化建议6810.6 变更引起的工期调整6810.7 暂估价6810.8 暂列金额6910.9 计日工6911. 价格调整7011.1 市场价格波动引起的调整7011.2 法律变化引起的调整7212. 合同价格、计量与支付7212.1 合同价格形式7212.2 预付款7212.3 计量7312.4 工程进度款支付7412.5 支付账户7613. 验收和工程试车7613.1 分部分项工程验收7613.2 竣工验收7613.3 工程试车7713.4 提前交付单位工程的验收7813.5 施工期运行7813.6 竣工退场791
17、4. 竣工结算7914.1 竣工结算申请7914.2 竣工结算审核7914.3 甩项竣工协议8014.4 最终结清8015. 缺陷责任与保修8115.1 工程保修的原则8115.2 缺陷责任期8115.3 质量保证金8115.4 保修8216. 违约8316.1 发包人违约8316.2 承包人违约8416.3 第三人造成的违约8517. 不可抗力8517.1 不可抗力的确认8617.2 不可抗力的通知8617.3 不可抗力后果的承担8617.4 因不可抗力解除合同8618. 保险8718.1 工程保险8718.2 工伤保险8718.3 其他保险8718.4 持续保险8718.5 保险凭证871
18、8.6 未按约定投保的补救8718.7 通知义务8819. 索赔8819.1 承包人的索赔8819.2 对承包人索赔的处理8819.3 发包人的索赔8819.4 对发包人索赔的处理8919.5 提出索赔的期限8920. 争议解决8920.1 和解8920.2 调解8920.3 争议评审8920.4 仲裁或诉讼9020.5 争议解决条款效力90第二节 专用合同条款911. 一般约定911.1 词语定义与解释911.5 合同文件的优先顺序911.6 图纸和承包人文件921.7 联络931.8 严禁贿赂931.10 交通运输931.11 知识产权942. 发包人942.2 发包人代表942.4 施工
19、现场、施工条件和基础资料的提供942.5 资金来源证明及支付担保952.8 现场统一管理协议953. 承包人953.1 承包人的一般义务953.2 项目经理973.3 承包人员983.5 分包983.7 履约担保994. 监理人1004.1 监理人的一般规定1004.2 监理人员1005. 工程质量1015.1 工程质量要求1015.2 质量保证措施1016. 安全文明施工与环境保护1016.1 安全文明施工1016.3 环境保护1047. 工期和进度1057.1 施工组织设计1057.2 施工进度计划1057.5工期延误1067.7 异常恶劣的气候条件1077.8 暂停施工1077.9 提前
20、竣工1078. 材料与设备1078.1 发包人供应材料与工程设备1078.2 承包人采购材料与工程设备1088.6 样品1098.7 材料与工程设备的替代1098.8 施工设备和临时设施1099. 试验与检验1109.1 试验设备与试验人员1109.2 取样11010. 变更11010.1 变更的范围11010.3 变更程序11010.4 变更估价11110.7 暂估价11210.8 暂列金额11211. 价格调整11311.1 市场价格波动引起的调整11311.3 其他调整11412. 合同价格、计量与支付11412.1 合同价格形式11412.2 预付款11412.3 计量11512.4
21、工程进度款支付11713. 验收和工程试车11713.1 分部分项工程验收11713.2 单项（单位）工程验收11813.3 启动试运行11813.4 工程移交生产验收11913.5 工程竣工验收11913.6 提前交付单项（单位）工程的验收12113.7 施工期运行12113.8 工程竣工退场12114. 竣工结算12214.1 竣工结算申请12214.2 竣工结算审核12214.4 最终结清12315. 缺陷责任与保修12415.2 缺陷责任期12415.3 质量保证金12415.4 保修12416. 违约12516.1 发包人违约12516.2 承包人违约12616.3 第三人造成的违约
22、12818. 保险12818.1 工程保险12818.3 其他保险12818.5 保险凭证12818.8 第三者责任险12818.9 保险合同条款的变动12818.10 保险金不足的补偿12918.11 投保不免除责任12920. 争议解决12920.4 仲裁或诉讼12921. 专用合同条款附件129附件一：本标段合同施工范围130附件二：发包人提供的设备和材料133附件三：工程设备和材料管理协议134附件四：工程一级网络进度计划138附件五：施工组织总体规划（施工总平面规划图）139附件六：总价子目支付分解表140附件七：工程安全文明施工、质量和进度考核管理办法141附件八：监理的职责与权利
23、156附件九：廉洁合同159附件十：安全协议书162附件十一：施工现场统一管理协议176第三节 合同附件格式178附件一：合同协议书178附件二：履约保函格式181第五章 工程量清单1821. 工程量清单说明1821.1 总说明1821.2 工程量清单构成1821.3 工程量清单项目划分1821.4 工程量清单编制依据1821.5 结算工程量1821.6 分部分项工程量清单格式（详见本章附件1：工程量清单）1831.7 其他项目清单格式（具体内容详见本章附件1：工程量清单）1841.8 招标人采购材料表189附件1：工程量清单（由招标人按照工程量清单格式结合工程实际编制）1902. 工程量清单
24、计价格式1912.1 填表须知1912.2 报价表193表1：工程量清单报价编制说明193表2：投标总报价表194表3：施工辅助工程报价汇总表195表4：安装工程报价汇总表196表5：建筑工程报价汇总表197表6：其他项目清单计价表199表6.1：材料暂估单价表200表6.2：专业工程暂估价表201表6.3：暂列金额明细表202表6.4：计日工表203表7：施工辅助工程分部分项工程量清单计价表204表8：安装工程分部分项工程量清单计价表205表9：建筑工程分部分项工程量清单计价表206表10：施工辅助工程综合单价组成表207表11：安转工程综合单价组成表208表12：建筑工程综合单价组成表20
25、9表13：投标人采购主要设备、材料明细表210表14：综合单价分析表211第六章 图纸和资料2121.1 发包人提供的图纸和资料2121.2 为招标文件提供的图纸2121.3 其他相关规定（招标人提供）212第七章 技术标准和要求2131. 概述2131.1 工程概况2131.2 本标段简介2132. 本工程采用的技术规范及要求2132.1 工程质量标准2132.2 工程技术要求2162.3 施工组织方案编制2162.4 安全生产、文明施工2163. 本工程的管理目标和要求2163.1 工程建设总体目标2163.2 安全文明施工和职业健康环境管理目标和要求2163.3 主要质量指标和要求217
26、3.4 进度控制目标和要求2173.5 合同管理目标和要求2173.6 技经管理目标和要求2183.7 技术管理目标和要求2183.8 总平面管理目标和要求2183.9 设备和材料管理目标和要求2183.10 档案管理目标和要求218第八章 投标文件格式219一、投标函及投标函附录221（一）投标函221（二）投标函附录221二、法定代表人身份证明223二、授权委托书224三、联合体协议书（如有）225四、投标保证金226五、已标价工程量清单227六、施工组织设计228附表一：拟投入本标段的主要施工机械设备表232附表二：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表232附表三：劳动力计划表233附表四
27、：计划开、竣工日期和施工进度网络图233附表五：施工平面图235附表六：临时用地表236七、项目管理机构237（一）项目管理机构组成表237（二）主要人员简历表238八、拟分包项目情况表239九、资格审查资料240（一）投标人基本情况表240（二）近年财务状况表241（三）近年完成的类似项目情况表242（四）正在施工的和新承接的项目情况表243（五）近年发生的诉讼及仲裁情况244（六）有关部门出具的投标人近三年无重大安全和质量事故的证明文件245（七）出具近2年合同无违约情况或无投标人原因合同被解除的证明材料246十、差异表247十一、财务用款计划248十二、物资供应计划249十三、商务部分评
28、标因素统计表250十四、技术部分评标因素统计表251十五、廉洁合同（格式见专用合同条款附件）253十六、投标人关于资格的声明函254十七、其他材料255总 说 明1. 本招标文件由以下章节组成第一章招标公告第二章投标人须知第三章评标办法第四章合同条款及格式第五章工程量清单第六章图纸和资料第七章技术标准和要求第八章投标文件格式上述章节和本总说明以及对本招标文件的澄清和修改所产生的书面通知、会议记录及补充通知均为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。2. 投标人应当按照本招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应。投标人应认真审阅全面理解本招标文件中所有的须知、条件、
29、格式、条款、规范和图纸等。如果投标人的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标人自负。不符合招标文件要求的投标文件将被拒绝。3. 凡获得本招标文件者，无论其投标与否均应对招标文件保密。26第一章 招标公告集电线路施工XXXX年XX月分子公司名称+项目名称招标公告1. 招标条件本招标项目 （项目名称）已由 （项目审批、核准或备案机关名称）以 （批文名称及编号）批准建设，项目业主为 ，建设资金来自 （资金来源），出资比例为 ，招标人为 。项目已具备招标条件，现对该项目的集电线路工程施工进行公开招标。2. 项目概况与招标范围2.1 建设地点： 省 市 县（区）。2.2 建设规模： 。2.3 计划工
30、期： 年 月 日至 年 月 日， 日历天。2.4招标范围：土石方开挖、杆塔基础、杆塔组立、导地线架设、杆塔接地、电缆敷设、电气试验、线路架设材料运输、工程用地征占用（如有）等。3. 投标人资格要求（可参照集团公司一级集中招标施工服务类推荐资质、业绩标准）3.1 投标人须具有独立法人资格和有效的安全生产许可证。3.2 投标人必须具有电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包二级及以上资质；近5年须具有2个及以上_MW及以上风电施工总承包工程或3个及以上同等及以上等级的输电线路工程施工投运业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。3.2.1 投标人拟派项目经理须具备一级注册建造师执
31、业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且在合同实施阶段未担任其他在建工程项目经理职务，拟派项目经理具有从事类似项目管理工作经历并担任2个及以上_MW及以上风电施工总承包工程或3个及以上同等及以上等级的输电线路工程投运业绩的项目经理。3.2.2 投标人须具备承装二级和承试三级电力设施许可证，满足承装（修、试）电力设施许可证管理办法（国家电力监管委员会第28号令）相关要求。3.3 财务要求：近三年每年净资产大于0。3.4 本次招标（接受或不接受）联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：_。3.5 本次招标采用资格后审方式，开标后由评标委员会对投标人的资质进行审查，资格条件没有达到招标文
32、件规定要求，评标委员会将否决其投标。4. 招标文件的获取4.1 获取招标文件的时间及地点：凡有意参加投标者，请于 年 月 日 时至 年 月 日 时（北京时间，下同），登录大唐集团有限公司电子商务平台（网址：http：/www.cdt-，以下简称“电子商务平台”），下载电子招标文件。4.2 招标文件每套售价详见电子商务平台，标书费汇款账户按电子商务平台提示信息为准。4.3 招标文件获取须知：为保障电子招标投标交易平台数据安全，潜在投标单位在下载招标文件时需企业CA证书电子钥匙，CA证书电子钥匙办理指南详见电子商务平台。4.4 其他注意事项：4.4.1 即日起，我公司开具的标书费发票实行电子发票。
33、潜在投标人在购买标书时，请正确填写手机号码，在备注中填写邮箱地址。发票开具成功后，系统会以邮件和短信的形式通知，请在邮件中查看、保存电子发票，或者点击短信中的链接即可下载。未收到短信或邮件的，请拨打客服电话，告知客服人员手机号码或邮箱地址，待客服人员重新发送后，即可查看、保存电子发票。4.4.2 客服电话：400-888-6262。5. 投标文件的递交5.1递交投标文件的截止时间及地点：投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 年 月 日 时年月日时整（如有变化，另行通知），投标人应在截止时间前通过电子商务平台递交电子投标文件。5.2 逾期送达（上传）的投标文件，电子商务平台将予以拒收。
34、5.3 开标场所：北京市石景山区银河财智中心北楼三层“招标采购大厅”。5.4 纸质版投标文件递交：纸质版投标文件应按招标文件要求密封递交至开标场所，纸质版仅作为资料存档用，开标评标均以电子商务平台上递交的电子投标文件为准，开标现场不再开启纸质版投标文件。5.5 本次开标评标均在电子商务平台进行，对于电子商务平台投标操作不熟悉的投标人，请与平台客服人员联系。5.6本次招标以集团公司电子商务平台（http:/www.cdt-）投标人上传加密的投标文件为准，商务投标文件、技术投标文件和报价文件的总大小不能超过800M，投标文件（含商务、技术和报价文件）总数量不能超过20个，且单个文件的大小不能超过1
35、00M。投标文件递交截止时间前，投标人须在集团公司电子商务平台上传加密的投标文件，并递交纸质投标文件。6. 发布公告的媒介本次招标公告仅在中国招标投标公共服务平台（）、集团有限公司电子商务平台（http:/www.cdt-）上发布。未经许可，其它任何网站不得转载；如有发现，将追究非法转载单位的责任。7. 联系方式招 标 人： 地 址： 招标代理机构：工程招标有限公司地 址：北京市石景山区银河大街银河财智中心室邮 编：100040联 系 人： 电 话： 电子邮件： 年 月 日第二章 投标人须知投标人须知前附表条款号条款名称编列内容1.1.2招标人名 称： 地 址： 1.1.3招标代理机构名 称：
36、 地 址： 联系人： 电 话： 电子邮箱： 1.1.4招标项目名称见招标公告1.1.5项目建设地点见招标公告1.1.6项目建设规模见招标公告1.2.1资金来源及比例见招标公告1.2.2资金落实情况已落实1.3.1招标范围见招标公告1.3.2计划工期见招标公告1.3.3质量标准1. 本工程质量标准执行国家和行业颁布的有关规范、标准，使本工程范围内的建筑、安装、调试项目的合格率达到100%；2. 满足火电工程达标投产验收规程（DL5277/2012）要求；3. 满足集团有限公司精品工程创建及评价管理办法要求；4. 1.4.1投标人资质条件、能力、信誉一、资质要求：见招标公告；二、财务要求：近三年每
37、年净资产大于0；三、业绩要求：见招标公告；四、信誉要求：投标人需具有良好的资信和商业信誉，没有出现法定解散事由或者处于歇业、破产状态，且资产未被重组、接管和冻结；五、项目负责人的资格要求：见招标公告；六、其他要求：投标人应提供真实的资格文件，以证明其符合投标合格条件和具有履行合同的能力，具体要求见投标人须知“3.5 资格审查资料”。1.4.2是否接受联合体投标不接受接受，应满足下列要求：见招标公告1.4.3投标人不得存在的其他情形 1.9.1踏勘现场不组织组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： 踏勘联系人： 联系方式： 1.10.1投标预备会不召开召开，召开时间： 召开地点： 1.10.2投标人在投
38、标预备会前提出问题时间：现场踏勘时间之前/形式：投标人应在集团有限公司电子商务平台上传（网址：http：/www.cdt-）1.10.3招标文件澄清发出的形式由集团有限公司电子商务平台发布（网址：http：/www.cdt-），投标人由平台下载1.11.1分包不允许允许，分包内容要求： 分包金额要求： 对分包人的资质要求： 1.12.1实质性要求和条件法律法规要求及投标须知前附表、第四章、第七章中标注“”的条款和内容均为实质性要求和条件1.12.3偏差不允许允许，偏差范围： 偏差幅度： 2.1构成招标文件的其他资料 2.2.1投标人要求澄清招标文件时间：投标截止时间10日前形式：投标人应在集团
39、有限公司电子商务平台上传（网址：http：/www.cdt-）2.2.2招标文件澄清发出的形式在集团有限公司电子商务平台发布（网址：http：/www.cdt-），投标人由平台下载2.2.3投标人确认收到招标文件澄清时间：收到（查看）后即为确认形式：投标人应在集团有限公司电子商务平台（网址：http：/www.cdt-）确认。2.3.1招标文件修改发出的形式由集团有限公司电子商务平台发布（网址：http：/www.cdt-），投标人由平台下载2.3.2投标人确认收到招标文件修改时间：收到（查看）后即为确认形式：投标人应在集团有限公司电子商务平台（网址：http：/www.cdt-）确认。3.1
40、.1构成投标文件的其他资料 3.2.1增值税税金的计算方法按国家现行办法计算3.2.3报价方式固定单价形式，投标文件报价全部采用人民币表示3.2.4最高投标限价无有，最高投标限价： 万元3.2.12投标报价的其他要求 3.3.1投标有效期投标截止时间后180天3.4.1投标保证金1. 投标保证金金额xxxxxx元。2. 操作流程：投标保证金应为银行电汇，保证金电汇金额及账户详见集团有限公司电子商务平台（http：/www.cdt-），在"参与投标-已参与项目"菜单下查看需要交纳保证金的标段，点击操作栏"参与信息"查看投标人所需保证金支付金额、电汇账户（注意：与购买招标文件开户行账号不同）等支付信息，并根据页面