《工地施工合同模板汇总五篇_施工合同模板.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《工地施工合同模板汇总五篇_施工合同模板.docx(163页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、工地施工合同模板汇总五篇_施工合同模板 签订合同双方: 建设单位: ,以下简称甲方: 施工单位: ,以下简称乙方。 为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务,促使双方相互制造条件,搞好协作工作,按时保质保量地完成国家的基本建设任务,经甲乙双方充分协商,特签定本合同,以便共同遵守。 第一条 总则 一、 工程名称: 二、 国家(或各部委、或省、自治区、市政府、计委、建委等有关单位)对工程的批准投资方案、工程项目表,、申请建筑许可执照,方案任务书,初步设计、总概算等文件号。 三、 工程编号: 四、 工程地点: 五、 工程范围:本合同全部工程建筑安装面积共计 平方米(各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览
2、表) 六、 工程造价:本合同全部工程施工图预算造价为人民币 元(各单项工程造价详见工程项目一览表) 其次条 工程期限 本合同全部工程 年 月 日开工至 年 月 日竣工(各单项工程、中间交工工程开、竣工日期详见工程项目一览表)。 在组织施工过程中,如遇下列状况,得顺延工期,双方应准时进行协商,并通过书面形式确定顺延期限: 一、 因天灾或人力不能抗拒的缘由被迫停工者; 二、 因甲方提出变更方案或变更施工图而不能连续施工者; 三、 因甲方不能按期供图、供料、供设备或所供材料,以及设备不合规格要求,被迫停工或不能顺当施工者。 第三条 施工预备 一、甲方在开工前应办妥征地拆迁:申请领取建筑执照;清除施工
3、场地范围影响施工的原有管线、绿化等障碍物;解决施工用地(包括材料、构件的碓房和中转场地,搭建大型临时设施场地);解决施工用水源、电源和运输道路的接通;应于 年 月 日向乙方供应工程设计图纸 份;组织设计、施工单位进行工程交底。 二、乙方在开工前应组织有关人员学习和熟识图纸,参加设计交底;编好施工图预算;负责编制施工组织设计或施工方案;进行施工场地的平整,施工地区的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施,支配施工总进度方案,储备材料,加工构件,做好一切施工预备。 第四条 物资供应 一、 本合同全部所需材料按下列( )项供应方式办理。 1、 特别材料、统配部管材料及统配部管机电产品,均由甲方负责选购
4、供应至乙方指定地点,其他材料均由乙方负责选购供应。 2、 统配部管材料由乙方负责办理申请、定货、调剂使用。特别材料及统配部管的机电产品由甲方负责选购供应至乙方指定地点,其他材料均由乙方负责选购供应。 3、 包工不包料工程,全部材料由甲方选购供应到现场或指定的加工地点: 4、 二、 成套设备和非标准设备,由家反负责办理申请、定货及加工、引进成套设备在交付前,甲方应负责商品检验。在施工现场加工的非标准设备,家反可托付有条件的乙方加工。 三、 工程所需材料如因供应部门的规格品种或材质不能满意工程所需要求,必需以其他规格品种代替或加工处理时,应事先取得原单位和甲乙双方的同意,在办理有关手续后实行,由于
5、代用或加工而发生的量差、价差及加工费,由负责供应之一方负担。 四、 凡应附有合格证明的材料,在进入施工现场时必需验证,如无证明,须经试验合格方准使用,其试验费应由负责供应之一方负担。 五、 由甲方负责供应的材料和设备,如未按期供应或规格质量不符合要求,经双方努力仍无法解决,因此造成乙方的损失,由甲方负担。 第五条 工程款结算 一、 本合同全部工程造价的结算方式,按下列第( )项办理: 1. 以施工图预算加增减变更预算进行结算; 2. 按施工图预算加系数包干确定包干造价,包干范围以外的费用,另按有关规定调整包干造价; 3. 按标准施工图单方造价包干,包干范围以外的费用另按有关规定调整包干造价;
6、4. 包工不包料,按工程预算定额或人工费包干方法结算; 5. 二、本合同自签订生效之日起,甲方应在 日内按工程造价总数 元的百分之 一次拨给乙方备料及施工费。工程进行期间,甲方应审查乙方供应的完成工作量统计月(季)报表,并据此拨给工程进度款。工程未竣工验收前,可预留工程总造价的百分之 的尾款,待工程竣工验收后全部付清。(基本建设投资拨款该贷款后,贷款方法按主管部门的规定办理)。不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款方法或“工程价款结算方法”的有关规定办理。 第六条 施工与设计变更 一、 乙方在组织施工中必需坚持“百年大计,质量第一”的方针,要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准,以及设
7、计要求组织施工,要求工程达到合格标准。 二、 在组织施工中,要坚持按图施工,任何一方不得随便变更设计,如遇下列状况造成一反窝工、返工和材料、构件的积压倒运,劳动力、机械调迁等损失,应由甲方负担; 1、 施工中发觉设计有错误或有严峻不合理的地方,乙方应以书面形式通知甲方,由甲方在七天内与原设计单位商定提出修改或变更设计文件,经甲乙双方办理有关手续后方连续施工; 2、 施工中如遇设计变更后超出原设计标准或规模时,须经原批准单位审批同意,甲乙双方办理有关手续后方可施工。在设计变更尚未批准前,任何一方不得强行施工; 3、 在施工中如遇中途停建、缓建,甲乙双方对在建工程应商定做到平安部位。 三、 在施工
8、中由于乙方本身缘由造成的停工、返工,材料、构件的倒运,机械二次进场等损失,均由乙方自行负担。 四、 乙方要严格执行隐藏工程验收制度,凡隐藏工程完成后,必需经过验收作出记录方能进行下一工序的施工。一般隐藏工程由乙方自行检查验收,并作好记录;重大或复杂隐藏工程应由乙方书面同志甲方和设计单位共同进行验收,并办理隐藏工程验收手续。如甲方与设计单位未届时参与,乙方可自行检查验收,并应作好记录,甲方应予承认。如甲方以后提出检查时,检查结果不符合要求者,其检查费用由乙方负责,符合要求者,其检查费用由甲方负责。 五、 在组织施工过程中,如遇特别状况甲方对某个单项工程提出加快提前完成而实行特别施工方法时,因此所
9、增加的各项施工费用,应由甲方负责。在组织施工前,甲乙双方应办妥转变施工方法的手续。 第七条 竣工验收、结算与保修 一、乙方在单项工程竣工前 日,应将验收日期以书面形式通知甲方届时验收,如甲方不能按期参与验收,须提前同志乙方,并与乙方另行商定验收日期,但甲方必需承认乙方的竣工时间。甲方推迟验收,其间所发售的管理费和各项损失均由甲方负担,并偿付逾期违约金,违约金计算方法: 二、竣工工程经检验合格,从验收之日起 天内乙方向甲方移交完毕,如甲方不能按期接管,致使乙方验收工程发生损失,应由甲方负担。 三、本项工程中之单项工程如需单独移交甲方,以便由另一施工单位进行施工,在移交时甲乙应办理中间验收手续,作
10、为竣工工程验收之依据。 四、在进行地竣工工程验收中,如发觉不合格需返工或修理补做的部分,双反让在验收时应仪定修补措施和期限,甲乙双方在规定期限内完成,完成后阅历收合格再行移交,因此而发生的各项费用由乙方担当。由于修理或返工造成逾期移交的,偿付逾期违约金。 五、工程已基本竣工,如遇某种材料或设备双方均无法解决,致使该项工程不能全部按期竣工,经双方讨论同意,可作减项竣工,并对已完工程进行竣工验收和办理移交手续。 六、竣工工程验收以国家颁发的施工验收规范,质量检验标准及施工图为依据,在进行竣工施工验收时,乙方应向甲方供应以下条件: 1.增减工程变更的有关手续和其他洽谈记录; 2.隐藏工程验收记录和中
11、间交工验收记录; 3.供应竣工图的工程,如工程变更不大,施工单位应尽量在原施工图加以注明,提交甲方存档。工程变更较大的,由甲方自绘或托付设计单位绘制竣工图。 七、一反在单项工程竣工验收 天内,应将竣工工程结算件送达甲方进行审定,甲方接到竣工结算件后应在 天内审定完毕,如期未审定完或未提出异议,即视同同意结算,建设银行据以拨款。 八、工程竣工验收后,乙方对施工的土建工程质量保修一年,采暖工程保修第一个采暖工程保修第一个采暖期。在保修期间,确因施工责任造成的屋面漏水、漏气、堵塞等质量事故,应由乙方负责修理,并负担全部修理费用。 第八条 嘉奖、惩处与仲裁 一、乙方在保证工程质量的前提下提出修改设计的
12、合理化建议,经甲方和原设计单位同意方可施工,由此而节省的工程投资,百分之 归乙方,百分之 归设计单位。 二、由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工,以竣工验收合格日期计算,每逾期一天,应按该工程的项算造价(包工不包料工程按预算人工费计算),由乙方偿付给甲方万分之 的违约金。如乙方实行措施提前竣工,每提前一天,由甲方付给乙方万分之 的嘉奖。奖金由甲方收益开支或从甲方节省的投资中支付。如甲方确无奖金来源,可不实行奖罚条款,乙方应从全局动身,不因此推迟交工。 三、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项,如逾期不付,则视同贷款,拖延方应增付应付而未付款项的利息。 四、施工合同由各级建设银行监督执行。施工中的经
13、济纠纷,应本着实事求是的原则,协商解决,如双方协商不成时,依据一方当事人的恳求,可以提交有管辖权的工商行政管理部门仲裁。 第九条 工程负责人和工伤事故 一、甲方派 同志为驻现场负责人,乙方派 同志为现场施工负责人,共同履行本合同的各项规定,对工程进度,工程质量进行监督,检查隐藏工程,办理中间交工验收手续及其他事宜。 二、乙方有负责训练工人严格执行操作规程,平安施工,防火防盗。在施工中发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其他损失,均由乙方负责,乙方不得因此影响工程进度。 第十条 合同份数及有效期 一、本合同一式 份。其中正本两份,甲乙各执一份;副本一式 份,报送甲乙杀的主管部门、工商行政管理机关和
14、建设银行各一份存留备案。 二、本合同自双方签定之日生效,在本合同全部竣工验收并结清尾款后失效。 第十一条 附则 一、本合同条款如对特殊状况尚有未尽事宜,双方可依据详细状况结合有关规定仪定附则条款,作为本合同之附件,与本合同具有同等效力,但不得与本合同抵触。 二、本合同订立之前双方签订的工程协议书,在签订本合同后,可作为本合同附件,与本合同抵触之处,以本合同为准。 第十二条 合同附件(均略) 一、 工程项目一览表 二、 全部施工图纸 三、 施工图预算表 四、 甲方负责供应材料、设备一览表 五、 国家(或省、自治区、市政府、计委、建委等有关单位)对工程的批准投资方案、方案任务书等 份文件。 第.条
15、 其他条款: 建设单位(甲方): 施工单位(乙方): (盖章) (盖章) 法定代表人: 法定代表人: 授权代表(签字): 授权代表(签字): 年 月 日 年 月 日 工地施工合同模板【篇二】 托付方(甲方):_ 承接方(乙方):_ 工程项目:室内装饰工程、施工、安装。 经甲乙双方友好协商,依据中华人民共和国合同法,中华人民共和国建筑法,建筑安装工程承包合同条例,中华人民共和国消费者权益爱护法,中华人民共和国价格法,中华人民共和国建设部(1997)92号文家庭居室装饰装修管理试行方法以及其他有关法律法规规定的原则,就乙方承包甲方的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜签定本合同。为使本项
16、工程能顺当圆满完成,本着互惠互利的原则,明确规定双方的权利义务如下,双方应共同遵守。 第一条:工程概况 1、工程地址:佛山市机场路28号嘉禾新城漂亮家园海圣阁601房 2、施工内容:详见本合同附件(一)装饰工程报价预算表和本合同附件(二)装饰工程设计图纸。 3、托付方式:乙方负责设计、施工、安装、包工包料(部分材料甲方自购) 4、工程开工日期:_年_月_日 5、工程竣工日期:_年_月_日 6、工程总天数:_天 其次条:工程价款 1、工程预算总造价(金额大写)肆万伍仟叁佰玖拾伍元捌角整。详见本合同附件(一)装饰工程报价预算表。 2、工程量的增减价款,按实际工程量增减。新增工程项目,需先设计并报价
17、,以本合同附件(一)装饰工程报价预算表为依据。 3、在以本合同附件(一)装饰工程报价预算表为依据的状况下,如没有另增新的工程项目,则结算时工程价款不得超过预算工程价款的2%。 第三条:质量要求 1、工程使用主要材料的品种、规格、名称,经双方认可。详见本合同附件(一)装饰工程报价预算表中“使用材料及工艺要求”一栏。 2、工程施工标准,乙方严格根据工程设计图纸及本合同附件(三)装饰工程施工及验收标准进行施工,做好各项质量检查记录。 3、施工中,甲方如有特别施工项目或特别质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同。以本合同附件(一)装饰工程报价预算表为依据。 4、凡由甲方自行选购的材料、设备
18、等产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。 5、甲方如自聘工程监理,须在工程开工前通知乙方,以便于工作连接。 第四条:材料供应 1、乙方须严格根据国家有关价格条例规定,对本合同中所用材料一律实行明码标价。详见本合同附件(一)装饰工程报价预算表。甲方所供应的材料均应用于本合同规定的装潢工程,非经甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。 2、乙方供应的材料、设备如不符合质量要求,或规格有差异,应禁止使用。如已使用,乙方必需做出改正返工,工期不变,对工程造成的损失由乙方负责。 3、乙方供应的材料必需要由甲方验收合格后方可施工。乙方应确保供应的材料在甲方验收前包装完好
19、无缺,未有开封现象,并在产品标定保质期内。如发觉乙方供应的材料存在伪劣冒牌,或与本合同附件(一)装饰工程报价预算表所注明品牌,型号、规格不符等现象,可视为违约。 3、甲方负责选购供应的材料、设备,详见本合同附件(四)甲方供应装潢材料清单的内容,应当是符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。如延期到达,施工期顺延,材料经乙方验收后,由乙方负责保管,由于保管不当而造成损失,由乙方负责赔偿。 第五条:付款方式 1、工程开工前三天,甲方向乙方支付本合同总金额的30%,计人民币壹万叁仟陆佰壹拾捌元整; 2、泥、水、电三道工序基本完工且木工制作开工和材料进场并经检验合格后三天内,甲方向乙方支付本合同总
20、金额的40%,计人民币壹万捌仟壹佰伍拾捌元整; 3、木制作及油漆基本完工且扇灰材料进场并经检验合格后三天内,甲方向乙方支付本同总金额的10%,计人民币肆仟伍佰肆拾元整; 4、工程竣工并经甲方验收合格后三天内,甲方向乙方支付本合同总金额的(20%-20xx元),计人民币柒仟零捌拾元整; 5、余额人民币20xx元,作为质量保证金,在竣工验收后六个月内,装修无质量问题,甲方一次性支付给乙方; 6、如有甲方增加项目和按实际结算项目,依据甲方签名认可的单价,本合同附件(一)装饰工程报价预算表,经甲乙双方确定的数量,计算出精确金额,扣除质量保证金后,按上述比例支付给乙方; 7、如有甲方削减项目,则从本合同
21、金额中扣除相关金额,并按调整后的金额进行工程款支付。如已存在甲方超前支付,则超出部分从下一笔工程款中扣除; 8、甲方工程款必需交给乙方指定或托付收款人员,同时必需收到乙方财务专用收据方可付款,否则出现问题,责任由甲方担当。 9、甲方付清扣除质量保证金后工程款,(以乙方开具财务收款票据为准),乙方与甲方办理移交并发放装饰工程保修卡; 10、甲方在应付款日期不付款(包括增加项目工程款)是违约行为,乙方有权停止施工,造成影响由甲方负责。验收合格未结清工程价款时,不得交付使用。甲方在未结算前擅自动用,视甲方验收合格,同意与乙方结算付清余款。 第六条:工程工期 1、假如因乙方缘由而延迟完工,每日按合同总
22、金额的1作为违约金罚款支付给甲方,直至合同总金额扣完为止。假如因甲方缘由而延迟完工,每延迟一日,以装潢工程价款中人工费的1作为误工费支付给乙方,直至合同总金额扣完为止。 2、由甲方自行选择的材料、设备,因质量不合格而影响工程质量和工期,其返工费由甲方担当;由于乙方施工缘由造成质量事故,其返工费用由乙方担当,工期不变。 3、在施工中,因工程质量问题、双方看法不一而造成停工,均不按误工或延迟工期论处,双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理,尽快解决纠纷,以连续施工。 4、施工中假如因甲方缘由要求重新返工的,或因甲方更改施工内容而延误工期的,均需签证,甲方须担当全部施工费用;如因乙方的缘由造
23、成返工,由乙方担当责任,工期不变。如因乙方设计失误造成更改方案,已经施工部份由乙方担当费用。 5、施工中,甲方未经乙方同意,私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期,甲方自负责任。 第七条:工程验收 1、工程质量验收标准,详见本合同附件(三)装饰工程施工及验收标准,除隐藏工程需分段验收外,待工程全部结束后,乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。 2、乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后,甲方应在三天内前来验收,逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格。甲方自行搬进入住,视为验收合格。 3、甲方如不能在乙方指定时限内前来验收,应准时通知乙方,另定日期。但甲方应承认
24、工序或工程的竣工日期。 4、若在验收中发觉有不符合验收要求的项目,施工方应进行整改,整改后对不合格项次进行复验,直至达到要求 第八条:其他事项 (1)甲方 1、必需供应经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图,或由甲方供应房屋平面图及水、电、气线路图,并向乙方进行现场交底。 2、如的确需要拆、改原建筑物结构或设备、管线,应向所在地房管部门办理手续,并担当有关费用。 3、甲方有权要求乙方无条件更换施工人员及乙方工地代表。 (2)乙方 1、应主动出示企业营业执照、会员证书或施工资质;如是下属分支机构,也须有上级公司出具的证明;经办业务员必需有法人代表的托付证书。 2、指派(姓名)_为乙方工
25、地代表,负责合同履行,并按合同要求组织施工,保质保量地按期完成施工任务。 3、负责施工现场的平安,严防火灾、佩证上岗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生,必需尽快负责修复或赔偿。施工过程中不得对室内承重结构进行任何改造、破坏。一切对承重结构破坏行为均由乙方负全责。 4、乙方指派安装水电改造工程的电工发须出示电工资格证。 5、严格履行合同,实行信誉工期,假如因延迟完工,如脱料、窝工或借故诱使甲方垫资,举查后均按违约论处。 6、在装潢施工范围内担当保修责任,保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起,为24个月。 第九条:违约责任 合同生效后,在
26、合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。 第十条:争议解决 1、本合同履行期间,双方如发生争议,在不影响工程进度的前提下,双方应协商解决。或向本市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会投诉,恳求解决。 2、当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解解决不成时,可以根据本合同商定向仲裁委员会申请仲裁或法院判决。 第十一条:合同的变更和终止 1、合同经双方签字生效后,双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容,应经双方协商全都后重新签订补充协议。如需终止合同,提出终止合同的一方要以书面形式提出,应按合同总价款的
27、10%交付违约金,并办理终止合同手续。 2、施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议后,可视为本合同解除。 第十二条:合同生效 1、本合同和合同附件向双方盖章,签字后生效。 2、补充合同与本合同具有同等的法律效力。 3、本合同(包括合同附件、补充合同)一式二份,甲乙双方及各执壹份。 甲方(业主):(签章)乙方:(签章) 住宅地址:_企业地址:_ 法定代表人:_法定代表人:_ 代理人:_代理人:_ 工地施工合同模板【篇三】 甲方: 乙方: 为确保新罗区财政局综合业务大楼工程质量和工期,经甲、乙双方协商全都,同意签订如下协议: 一、承包原则
28、: 乙方在甲方现场施工管理人员指挥、监督管理下保质量、保工期,独立核算,自负盈亏。 二、 承包方式:包工(前后台) 三、 包单价:前后台承包合计工资/m3。 四、 计算方式:按实际混凝土方量计算。 五、 承包内容: 乙方应完成该项工程全部混凝土浇捣全过程和工作内容,详细内容如下: 商品混凝土的场内装车、运输、浇捣、振实、整平及成品爱护。 浇捣混凝土所需施工道路的铺设、拆除、道路及脚手架等的清理回收、保管。 零星混凝土的浇捣工作:下料、搅拌、运输、浇捣、振实、整平及清理工作等。 六、 工程质量标准: 乙方应严格按施工规范细心组织施工,按国家工程质量规范要求进行施工,确保工程质量达到优良要求,乙方
29、施工质量经公司工程管理部检验二次不合格者,甲方有权单方终止本协议,请乙方退场,未付的工程款用于赔偿甲方的损失。乙方在施工中必需按下列要求实施: 严格按甲方通知的协作比下料,按时限规定拌料,确保混凝土拌和匀称。 混凝土浇捣应按甲方或现场施工员支配的挨次进行,听从指挥,不得随便留置施工缝,每发觉一惩罚款200元。在浇捣混凝土过程中,不得破坏,如发觉违反规定,影响钢筋、混凝土及线管的质量问题,甲方将赐予重罚。 混凝土必需按规定振实、振平,如出现少振、漏振造成蜂窝、麻面、孔洞等缺陷,每惩罚500元外,乙方无条件派人修复并赔偿甲方材料损失。混凝土楼板的表面平整度(+8、-5)及无脚印等,表面色泽全都,如
30、出现梁柱等漏振、漏插,责任和损失全部由乙方负责。 各分项工程验收时,现场带班人员应在场参与,验收时发觉问题准时处理,若人员不到位,一次罚款200元整。 七、 工期: 乙方应按甲方指定的方案工期,合理组织劳力进场施工,如乙方不能按进度方案组织劳力进场施工,甲方除有权另行组织劳力进行施工外,另按每延误工期一天罚款500元整。 工地施工合同模板【篇四】 根据中华人民共和国合同法的规定结合本合同项下工程的详细状况,双方经协商达成全都协议并书立本合同以资共同遵照履行: 第1条 工程概况 1.1工程名称:甲方名下私房拆除及修建 1.2工程地点:本市桥口区太平洋 1.3承包范围:旧房拆除,新居重建 1.4承
31、包方式:包工包料 1.5建设工期:本工程自20xx年3月28日开工,于20xx年5月28日竣工 1.6工程质量:参照国家房屋质量有关要求 1.7合同价款(人民币大写):叁佰叁拾元每平方米(依据建筑施工完成后实际面积结算) 第2条 甲方工作 2.1开工前10天,向乙方进行现场交底,全部腾空房屋,清除影响施工的障碍物;向乙方供应施工所需的水,电,气及电讯等设备,并说明使用留意事项;办理施工所涉及的各种申请,批件等手续。 2.2指派 为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量,进度进行检查。 2.3协调有关部门做好现场保卫,消防,垃圾处理等工作,并担当相应费用。 第3条 乙方工作 3.1参与甲方组织
32、的现场交底,拟定施工方案和进度方案附件一,交甲方审定。 3.2指派 为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质,保量,按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。 3.3严格执行施工规范,平安操作规程,防火平安规定,环境爱护规定;严格根据图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录;参与竣工验收,编制工程结算。 3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥当爱护好施工现场四周建筑物,设备管线,古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及与四周单位(住户)的关系。 3.5工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行爱护。
33、 第4条 关于工期的商定 4.1甲方要求比合同商定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工实行的措施费用。 4.2因甲方未按商定完成工作,影响工期,工期顺延。 4.3因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。 4.4因设计变更或非乙方缘由造成的停电,停水,停气及不行抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。 第5条 关于工程质量及验收的商定 5.1本工程以施工图纸,作法说明和建筑装饰工程施工及验收规范,建筑安装工程质量检验评定统一标准(等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。 5.2本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或
34、全部工程项目达到优良标准时,应向乙方支付由此增加的费用。 5.3甲,乙双方应准时办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参与隐藏工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验合格,甲方应担当复验费用,由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方担当,但工期也予顺延。 5.4由于乙方缘由造成质量事故,其返工费用由乙方担当,工期不顺延。 5.5工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知10日内组织验收,并办理验收,移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需准时通知乙方,另定验收日期。但甲方应承认竣工日期,并担当乙
35、方的看管费用和相关费用。 第6条 关于工程价款及结算的商定 6.1本合同生效后,甲方分六次按下列方式支付工程款,尾款于竣工结算后二个月内依据实际情形结算。 本合同签署生效乙方派员进驻工程建设场所后3日内,甲方支付总计工程款的30%,计人民币元; 第一层楼施工完毕(加盖预制板)后支付总计工程款的15%,计人民币元; 其次层楼施工完毕(加盖预制板)后支付总计工程款的15%,计人民币元; 第三层楼施工完毕(加盖预制板)后支付总计工程款的15%,计人民币元; 全部内外墙装饰完毕后支付总计工程款的15%,计人民币元; 全部工程完成甲方试用二个月内如无质量异议支付总计工程款的10%,实际面积的差价与此同时
36、结算。 6.2工程竣工验收后,乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料10天内审查完毕。 第7条 关于材料供应的商定 7.1本工程乙方负责选购供应的材料附件二,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。 7.2凡由乙方选购的材料,设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由乙方负责。 第8条 有关平安生产和防火的商定 8.1乙方供应的施工图纸或作法说明,应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范。 8.2乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程平安技术规程,建筑安装工人平安操作规程,中华人民共和国消防条例和其它相关的法规,规范。 8.3由于
37、乙方在施工生产过程中违反有关平安操作规程,消防条例,导致发生平安或火灾事故,乙方应担当由此引发的一切经济损失。 第9条 嘉奖和违约责任 9.1由于甲方缘由导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工,窝工所造成的损失。每停工或窝工一天,甲方支付乙方100元。 9.2由于乙方缘由,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方100元违约金。 9.3乙方应妥当爱护甲方供应的设备及现场堆放的家具,陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。 第10条 争议或纠纷处理 10.1本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可实行协商解决或请有关部门进行调解。 10.2当事人不愿通过协商,调解解决或
38、者协商,调解不成时,双方同意由工程施工所在地人民法院裁判。 第11条 附则 11.1本合同正本两份,双方各执一份。 11.2本合同履行完成后自动终止。 甲方: 乙方: 日期: 日期: 附件一:施工图纸或作法说明 附件二:乙方供应材料及施工质量要求 1.水泥,使用黄石华新水泥,梁柱现浇使用号,墙,地粉砌使用号; 2.水泥与黄沙的比例在梁柱现浇中不得少于;在墙,地粉砌中不得少于; 3.内外墙粉砌厚度不得少于MM;地坪厚度不得少于MM; 3.钢筋,梁柱中使用直径不得小于18MM,阳台牛腿中使用直径不得小于22MM; 4.任何墙壁厚度不得小于240MM; 5.其他商定: 延长阅读: 工程质量 验收效果
39、 生产平安 工地施工合同模板【篇五】 编号: 甲方: 地址: 联系人: 联系电话: 传真: 乙方 : 地址: 联系人 联系电话: 甲方经过招选,选定乙方作为_大厦试验基站建设工程施工单位,并托付乙方负责基站建设所涉及的相关事宜。为明确甲乙双方的权利与义务,依据中华人民共和国合同法及相关法律法规的规定,本着互惠互利的原则,双方就托付建设工程施工有关事宜达成以下协议以共同遵守: 第一条工程项目概况: (一)项目名称: (二)施工地址: (三)双方委派的工程代表: 甲方代表: 乙方代表: 其次条工程项目的详细内容 (一)天线基础的设计施工(要达到甲方要求及平安技术指标,见附件1)。 (二)天线桅杆、
40、安装配件的制作(按甲方要求,见附件1)。 (三)放射馈线的敷设、紧固、安装、接头防水处理。 (四)协作甲方进行天线的调试、调测。 (五)天馈系统的接地及防雷处理(按国家标准,见附件2)。 (六)其它与基站建设有关的事宜。 第三条工程价款与费用结算 (一)工程施工总价款:人民币(小写)元(大写:元整);其中包含项目内容所涉及的各项费用及税金。 (二)付款方式: 1整个工程建设完毕(包括机房设备搬运整理、电源引入、桅杆架设、地线、避雷等)经甲方验收合格后一次性付清乙方总合同金额。 2. 甲方将合同款项下的应付合同款付至乙方以下指定帐户: 收款人: 开户行: 帐户: 3乙方在甲方支付合同款项时,应先
41、按各期付款数额向甲方开具符合国家法律法规和标准的税务发票甲方收到合格发票后予以支付相应款项。不开具或者开具不合格的发票,甲方有权延迟支付款项直至乙方开具合格发票之日且不担当任何违约责任,且乙方的各项合同义务仍应按合同商定履行。 第四条工程期限 (一)工程开工日期为: (二)施工最终期限: (三)完工时间估计: 第五条双方的权利和义务 (一)甲方的权利与义务 1 甲方应准时向乙方供应必要的工程施工图纸和工程施工技术要求,明确乙方的详细工作内容; 2 甲方负责供应安装设备及附随设备的安装件,确保不影响施工进度; 3 施工过程中,甲方有权依据需要对工程和施工进行相应的调整和修改, 详细程序及细节由甲
42、乙双方协商。 (二)乙方的权利与义务 1 乙方应在规定的时间内提交施工组织设计方案和施工综合进度方案,甲方对于乙方提交的施工组织设计方案和施工综合进度方案同意与否,应在2日内予以答复,逾期未复,可视为已经同意。经甲方同意的施工组织设计方案和施工综合进度方案为合同附件,应共同遵循; 2 乙方应保证具备以下施工资质与条件,签约时应向甲方出具相关的证明材料: (1)施工单位的营业执照及法人证明书; (2)施工主管部门规定的其他应具备的条件。 3 乙方负责应由甲方供应的设备由甲方存放处运抵施工现场,或甲方指定的场所; 4乙方按甲方要求负责基站站点的勘察、基础设计、整体施工等工作; 5 乙方在组织施工时
43、应切实留意平安,凡施工人员在施工期间所发生的一切意外事故及人身损害事故,由乙方自行负责; 6乙方在施工过程中造成侵害第三人人身或财产损害的责任由乙方负责。 7施工过程中产生的垃圾废物由乙方负责准时处理。 第六条未经甲方书面同意,乙方不得将本合同项下的权利义务转让给任何第三人,不得将工程项目进行分包和转包; 第七条乙方施工人员在工程施工期间,应听从遵守甲方有关制度,维护甲方的企业形象,不得借甲方的名义在施工期间从事各种违法违纪活动,由此产生的一切后果由乙方负责。 第八条保密条款:甲乙双方应恪守因签署或履行本合同而获知的对方商业信息及其它商业隐秘。任何一方如将获知的对方商业隐秘泄露给第三方,应赔偿
44、因泄密而给对方造成的一切损失并担当相应的法律责任。 第九条工程质量与验收 (一)甲方按移动电视放射基站的施工及验收标准对乙方所完成的工程进行验收,乙方施工完毕即通知甲方进行验收。 (二)乙方按甲方建设施工及验收技术规范、采纳的标准、设计的要求和甲方代表依据合同发出指令施工,随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验,为检查检验供应便利条件,并按甲方代表及其委派人的要求进行返工、修改,担当由自身缘由导致返工、修改的费用。 (三)以上检查合格后,又发觉由乙方缘由引起的质量问题,仍由乙方担当责任。 (四)上检查检验应执行电信建设工程施工质量检验及评定标准等规定,在不影响正常施工的前提下进行,如影响正常施工, 除非经检查检验为质量不合格,因此发生的费用则由甲方担当,相应顺延工期。 (五)工程达不到商定质量条件的部分,甲方代表一经发觉,可要求乙方返工,乙方应按甲方代表要求的时间返工,直到符合商定条件。因乙方缘由达不到商定条件,由乙方担当返工费用,工期不予顺延。返工后仍不能达到商定条件,乙方担当违约责任,并赔偿由此造成的损失。 (六)由于设计或材料、构件、配件、设备等非乙方缘由使工程未达到商定质量条