《实用工地施工合同模板.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《实用工地施工合同模板.docx（2页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、可编辑实用工地施工合同模板 甲方： (以下简称甲方)乙方： (以下简称乙方)依据民法典和建筑工程承包合同条例的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。一、工程名称：_县飞龙铝塑型材销售中心 。地 点： _县建材市场院内 。二、承包方式三、工程承包内容四、合同价款实际建筑建筑面积确定。工程变更时，工程款的结算，按实际变更的工程量结算。五、 付款方式方进入工地后，甲方支付乙方30%预付款，主体完工后再付程款。六、总工期要求七、甲方责任1.甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一同等开工条件。2.甲方应按合同付款方式刚好支付乙方
2、工程款，假设甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进展，乙方可停顿施工，由甲方担当已完工程损失和乙方全部经济损失。八、乙方责任1.乙方应遵照合同约定工期内施工完毕，并符合验收要求。2.因乙方缘由造成工程质量问题和工期延误，由乙方担当责任：质量问题由乙方修理解决至合格。九、工程质量、平安及保修1.乙方应遵照图纸细心施工，工程质量符合验收标准。2.凡因乙方缘由造成的平安事故均由乙方负责。甲方不担当任何责任。3.工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修_年。十、争议及解决方法未尽事宜，甲乙双方协商解决。和解、调解不成的，按以下方式解决争议：第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁;其次种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，双方签字盖章后生效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日 2 / 2