保温施工合同范本(13页).doc

《保温施工合同范本(13页).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《保温施工合同范本(13页).doc（13页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、-保温施工合同范本-第 13 页保温施工合同范本保温施工采用外保温方式对旧房进行节能改造，那么保温施工合同你又了解多少呢?以下是范文网小编整理的保温施工合同，欢迎参考阅读。 保温施工合同范文一甲方(发包人)： 乙方(承包人)： 依照合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律，行政法规、本着平等、自愿、公平守信的原则，双方就本外墙保温及外墙涂料工程施工事项达成一致，订立本合同。 第一条 工程概况 1 、工程名称： 2 、工程地址： 3、 承包工程范围： *楼的外墙保温及外墙涂料工程 第二条 承包方式 本合同为人工费合同，即承包方式为：包工。 第三条 施工价格 外墙保温施工人工费为25元/，外墙涂

2、料施工人工费为28元/。本面积为实际发生面积，工程量已实际施工面积为准。 第四条 付款及结算方式 1、付款及结算以实际施工面积进行计取。 2、外墙保温工程施工完成后，甲方向乙方支付20万(大写：贰拾万)人工费;外墙涂料工程施工完成50%时，甲方支付乙方外墙保温工程所有人工费;外墙涂料完工后，甲方支付乙方除质保金外的全部人工费，质保金为 元，质保金 月后退给乙方。 第五条 工程工期 开工日期： 年 月 日 竣工日期： 年 月 日 如因发包方原因造成工程拖期及窝工、阴雨天气等，工期顺延。 第六条 质量保证：合格 第七条 甲方的权利和义务 1. 与乙方做好施工交底及施工要求等告知工作，如未提前告知，

3、发生返工等损失均由甲方承担。 2.对现场施工质量、安全、进度进行检测和监督，保证工期顺利进行。 3.凡因材料质量问题造成的工程返工等损失均由甲方承担。 4.甲方负责现场管理及协调工作。 5.按合同及时向乙方拨付工程款。 第八条 乙方的权利和义务 1、乙方按照甲方的要求严格进行施工。 2、 施工安全、环境保护和文明施工 乙方施工人员进入现场施工时自行佩戴好安全防护用品，例如：安全带、安全帽。 乙方在施工过程中不得与其他施工班组发生冲突，如需协调事宜及时通知甲方管理人员。 3、乙方使用材料、施工用的半成品由乙方负责保护并应堆放整齐、剩余杂物应及时清理做到文明施工。 4、施工过程中听从甲方的指挥和安

4、排。 第九条 纠纷解决 本合同在履行过程中发生争议，由甲乙双方协商解决;协商解决不成的，任一方可向人民法院起诉。 本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份，具有同等的法律效力，自签字之日起生效。 甲方签字：乙方签字： 身份证号： 电 话： 身份证号： 电话： 保温施工合同范文二发包方(甲方)： 承包方(乙方)： 根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法，经双方友好协商，就 外墙保温施工工程，达成以下协议： 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、分包内容：外墙外保温施工、挤塑板( )厘米厚，粘贴、薄抹面层施工。厚度按照规范要求。 其它施工内容： 4、工期要求：本工程工期自乙方进场之日

5、起至 日竣工。 5、外墙外保温面积(暂按)： 。 6、外墙外保温面积每平方米造价( )元/米2 7、合同价款总额(约人民币大写)： 8、实际结算：依据外墙外保温相关计算规定按实际完成面积计算。其中，窗、门、洞口按展开面积，累计计算。 二、甲方的权利与义务 1、开工前 天，向乙方提供已确认的施工标准和要求说明，并向乙方进行技术交底及现场交接。 2、委派 为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，审核乙方工作量，办理验收、变更登记手续和其他事宜。甲方工地代表就履行本合同工作所发生的行为视为甲方实际确认行为。 3、乙方在施工过程中需要的脚手架或吊篮、水、电由甲方负责提供，费用由甲

6、方承担，现场与其他施工单位的相关配合甲方现场协调，乙方不承担费用。 4、甲方清除地面、墙面影响施工的障碍物(包括眼预留洞、钢筋头、施工洞等)，并会同乙方对基墙的平整度、垂直度实际情况共同确认，基本达到建筑标准规范要求，方便乙方开展施工。 5、甲方委托乙方修整基墙，发生合同外工程量和材料时应书面协议或通知乙方，注明承担费用，以备工程完毕后乙方向甲方结算。 三、乙方的权利与义务 1、参加甲方组织的施工图纸或做法要求的技术交底和现场交接，向甲方提供外墙外保温技术规程和本工程施工方案 2、指派 为乙方驻工地代表，负责按合同要求组织施工，实施管理及乙方责任的诸项事宜。 3、乙方必须严格执行施工规章、操作

7、规程、安全规程、防火安全规定、环保规定。遵守甲方现场文明施工管理诸项的规定。乙方保证施工人数 人。 4、按施工方案进行施工，积极与现场甲方代表、监理，接洽、配合工作，做好各项交接工作记录及质量检查记录。 5、工程竣工未移交甲方之前，负责对工程成品进行保护。 6、如乙方违反安全操作规程违章作业，造成后果由乙方自负。 四、关于工程价款及结算的约定 2、工程竣工验收后，乙方提交工程结算书及相关资料给甲方。甲方接到上述资料须在 天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并 天内结清工程尾款。 3、乙方对工程质量负责。 五、有关安全生产和防火的约定 1、甲方提供的施工图纸及工程作法说明，应符合中华人民共和

8、国消防条例和有关防火设计规范。 2、乙方在施工期间应遵守建筑安装工程安全技术规范、建筑安装工程安装操作规程、中华人民共和国消防条例和其它相关的法规、规范。 3、由于甲方确认的图纸或说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。 4、由于乙方的责任，在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安生或火灾事故，乙方应承担由此产生的一切经济损失。 六、奖励和违约责任 1、甲方不按合同的约定及时支付工程款影响施工，乙方有权停工，工期顺延。 2、因设计变更，非乙方原因造成的停电、停水以及天气因素如降雨，大风等影响施工的，工期合理

9、相应顺延。 3、因单方原因，合同无法继续履行时，应通知对方办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。 4、甲方不按合同约定支付给乙方工程款，按违约处理，违约金按总价款的1%/天支付。甲方承诺主动放弃对违约金比例的一切争议。乙方不按工期完成的，按总价的1%/天支付违约金。 七、争议或纠纷处理 1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或调解。 2、本合同在执行中发生争议时，双方协商不成，同意按以下第 条款执行。 (1)淮安市仲裁委员会; (2)合同签订所在地人民法院起诉解决。 八、附则 1、本合同一式四份，甲、乙方各执二份，双方签字盖章后生效

10、，具有同等效力。 2、本合同履行完成后自动终止。 3、本合同依据国家工商行政管理局、中华人民共和国建设部一九九七年七月制定的建筑装饰工程施工合同乙种本(GF-96-0206)条款制定。 九、其它约定 甲方(盖章) 乙方(盖章) 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 单位地址： 单位地址： 电 话： 电 话： 传 真： 传 真： 开户银行： 开户银行： 账 号： 账 号： 合同签订时间： 年 月 日 保温施工合同范文三发包方(甲方)：山河建设集团有限公司西安分公司 承包方(乙方)： 签订日期： 年 月 日 施工合同 发包方(甲方)：山河建设集团有限公司西安分公司 承包方(乙方)

11、： 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条理和工商行政管理局的规定，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，经双方友好协商，就 泾河新城崇文镇3#地块保障房 工程事宜达成以下协议。 第一条 工程项目概况： 1、工程名称： 2、工程地点：泾阳县崇文镇虎杨村 3、工程承包范围及内容： 第二条 承包方式及费用支付 1、承包单价：EPS聚苯乙烯保温板工程包工包料综合单价为：65.00元/。以上综合单价含保温系统应用的各种主材、辅料、辅件的采购、安装、市内外运输等全部费用，不含施工配合费。 2、工程量按图纸面积计算。 3、付款及结算方式：甲方每月25日按当月所完成实际工作量的50

12、%支付乙方工程款，待分项工程完工后一次性付清剩余50%工程款。 4、双方付款及结算以现金支付或支票转帐支付。 第三条 工期及延期责任 1、施工工期：暂定于 年 月 日开工， 年 月 日完工，施工周期 天。具体日期以甲方要求为准，乙方不得借故耽误甲方施工。 2、因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延;甲方提供的基层主体外墙垂直平整度超标修整，一周内停水、停电累计超过8小时，其它人为不可抗拒因素等。 3、非上述原因造成工期延误由乙方承担相关责任及费用。 第四条 材料及质量标准 1、厂家参照外墙保温构造图集陕20xxJ12中保温做法施工。厂家可在满足图集要求的前提下加固措施。厂家应提供完整

13、可行的施工方案。 2、质量验收应执行建筑工程质量检查评定标准。 3、厂家提供主要材料的性能检测报告：包括粘结砂浆、EPS聚苯乙烯保温板、抗裂砂浆、耐碱网格布、锚固件等检测报告。 4、提供的产品须有国家或省市级质检部门出具的有效的质检报告、厂家产品合格证，禁止使用不合格产品。 5、保证工程质量达到优良，做到表面平整，阴阳角顺直。做到工完料净场清，现场垃圾由乙方清理到楼下集中堆放点。 6、主材：粘结砂浆、EPS聚苯乙烯保温板、耐碱网格布、锚固件、抗裂砂浆等。 第五条 施工配合及责任规定 1、甲方无偿提供施工所需水电、共用垂直运输机械、简易材料堆放室等。 2、甲方应满足乙方进场施工条件，主体墙面垂直

14、、平整度误差应达到结构验收相关规范要求，若超标，甲方应及时处理。乙方应保证做完后的保温系统工程垂直、平整度误差应达到外保温系统工程要求。若超标，乙方应自行及时处理，以达到满足外保温标准。 3、甲方主体墙面的各种预埋件，在先行安装到位后，乙方方可施工。因甲方原因造成乙方二次安装，甲方应承担相关责任和费用。 4、甲方如在乙方已完工的墙面上开槽、开洞，造成质量问题的，乙方不承担责任。如甲方委托乙方开槽、开洞，乙方承担质量责任，发生费用双方另义。 5、少量不具备施工条件的部位可作为甩项，待条件具备时由乙方及时处理完善。甩项部分可不进入工期约定，不影响双方工程款给付，但不得影响甲方整体工程验收。 6、甲

15、方负责与其它工种的协调，提供乙方施工工作面。 7、开工前，甲方提供施工图纸给乙方复印。 8、乙方根据工程具体情况向甲方提供符合技术要求的施工方案。 9、乙方进场后严格按照操作规程和施工方案安全施工，服从甲方的统一管理，遵守甲方工地管理制度，文明施工杜绝一切不良行为，做到工完场清，将产生的垃圾清运到甲方指定堆放处，由甲方负责外运。 10、乙方应及时向甲方提供完整的产品资料、技术资料、施工验收资料等。 11、乙方施工现场必须有专人负责管理，负责双方工作联系与协调，参加工地工作例会。乙方施工现场必须有专职人员持证上岗。乙方代表的工作行为，视同合同行为。 12、乙方按有关规定，采取严格的安全防护措施保

16、证施工人员安全，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的一切费用。非乙方原因造成的伤亡事故，由责任方承担责任和费用。 13、保温工程在进入下一道工序前或甲方验收前，由乙方负责半成品和成品保护;完工验收合格后，交给甲方负责成品保护。 第六条 违约责任 1、由于发包方原因造成停工窝工时应按实际发生情况向承包方赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商，方作为决算依据。发包方任务不足或因故不能继续履行合同时，双方协商后可提前终止合同。 2、由于发包方施工管理人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由发包方承担。 3、发包方超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的，承包方可向发包方发

17、出要求付款通知，发包方收到承包方通知后仍不能按要求付款，可与承包方协商签订延期付款协议，经承包方同意后可延期支付;发包方不按合同约定支付劳务费或决算价余款，双方又未达成延期付款协议，承包方有权书面告知发包方理由，撤走其人员，并依法追索拖欠款及损失赔偿费。 4、发包方违反财务管理规定，违约支付劳务费的，除纠正违约支付行为外，还应当在违约支付的额度范围内与过错方对承包方由此遭受的经济损失承担连带责任。 5、承包方未按发包方选定的施工队伍进场，发包方有权要求承包方进行更换、调整，承包方无法调整时，发包方有权暂不安排施工任务，并书面通知承包方，直至终止合同。 6、因承包方责任造成质量事故和延误工期，其

18、工料损失及延误工期所造成的损失概由承包方承担。 7、因承包方对单项工程施工力量不足或质量达不到发包方要求，发包方有权再次发包。 第七条 其它约定 1、图纸如有变更甲乙双方需输身份证后方可施工，签证可作为双方结算依据。 2、本合同履行过程中，凡涉及经济利益方面的事宜，须由双方合同代表人签字并加盖单位公章后生效。 3、协议中如有未尽事宜，双方友好协商解决。若协商未果，可向当地人民法院诉讼解决。 第八条 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自协议签订之日起生效。工程验收合格，费用付清，本协议自行终止。 发包方(章)： 承包方(章)： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 联系电话： 联系电话： 年 月 日 年 月 日