《2022年中国一级建造师高分通关模拟题95.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年中国一级建造师高分通关模拟题95.docx（17页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022年一级建造师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 目前各种网络为用户提供了大量的不同业务，业务网不包含( )。A.同步网B.公用电话网C.数字数据通信网D.移动通信网【答案】 A2. 【问题】 设备安装精度测量时，下列误差中，属于形状误差的是（）。A.垂直度B.同轴度C.倾斜度D.圆柱度【答案】 D3. 【问题】 在增建铁路二线桥时，应根据一、二线间距情况，采取相应的防护措施以便保证营业线行车安全。一般两线间距在（），基坑开挖时可采取排桩防护。A.4.5m以上而路堤又低于3m时B.4.5m以上而路堤又高于6m时C.4.5m以下而路堤又低于3
2、m时D.4.5m以下而路堤又高于6m时【答案】 B4. 【问题】 下列关于施工成本分析的依据的说明中，正确的是（ ）。A. 会计核算的范围比业务核算大B. 会计核算不仅能对已发生的业务进行核算，还能对未发生的业务进行核算C. 会计核算的计量尺度比统计核算宽D. 会计核算主要是价值核算【答案】 D5. 【问题】 进行购置设备与租赁的方案比选，需要分析设备技术风险、使用维修特点，其中对（ ）的设备，可以考虑融资租赁方案或者购置方案。A.使用时间长、技术过时风险小B.使用时间长、技术过时风险大C.保养维护复杂、使用时间短D.技术过时风险大、保养维护简单【答案】 A6. 【问题】 计算机( )网络是一
3、个在分级管理基础上集中式的网络，适合于各种统计管理系统。但任一节点的故障均会影响它所在支路网络的正常工作，故可靠性要求较高，而且处于越高层次的节点，其可靠性要求越高。A.星形B.网形C.总线型D.树形【答案】 D7. 【问题】 监理单位审查安全技术措施和专项施工方案的重点是()。A.是否符合建设单位的要求B.是否符合合同约定C.是否符合工程建设强制性标准D.是否符合监理要求【答案】 C8. 【问题】 某工程招标时，甲施工单位委派的项目经理没有取得建造师的执业资格，所提供的资格证书复印件是伪造的。则甲施工单位违背了合同订立中的()。A.平等原则B.诚实信用原则C.公平原则D.自愿原则【答案】 B
4、9. 【问题】 关于建设工程质量保修的说法，正确的是（）。A.全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额3%的比例预留保证金 B.由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，并从保证金中扣除维修费用 C.建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期 D.发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于7日内会同承包人按合同约定的内容进行核实【答案】 C10. 【问题】 关于钢梁施工的说法，正确的是（）。A.人行天桥钢梁出厂前可不进行试拼装 B.多阶段钢梁安装时，应全部节段安装完成后再测量其位置、标高和预拱度 C.施拧钢
5、梁高强螺栓时，最后应采用木棍敲击拧紧 D.钢梁顶板的受压横向对接焊缝应全部进行超声波探伤检验【答案】 D11. 【问题】 关于建设用地使用权流转、续期和消灭的说法，正确的是（）。（2015）A.建设用地使用权流转时附着于改土地上的建筑物，建筑物及附属设施应一并处分B.建设用地使用权流转时使用期限的约定不得超过50年C.建设用地使用权限届满的，自动续期D.建设用地使用权消灭的，建设用地使用权人应当及时办理注销登记【答案】 A12. 【问题】 装修时不能自行改变原来的建筑使用功能， 如必要改变时， 应该取得（） 同意。A.建设单位B.原设计单位C.建设行政主管部门D.质量监督机构【答案】 B13.
6、 【问题】 航班信息显示系统应按旅客流程和（ ）发布相关信息。A.航空公司B.机场各区域功能C.目的地机场D.中转机场【答案】 B14. 【问题】 根据我国民事诉讼法，当事人申请强制执行的期间为()。从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。A.3个月B.6个月C.1年D.2年【答案】 D15. 【问题】 （2018年真题）某建设工程项目按施工总进度计划、各单位工程进度计划及相应分部工程计划组成了计划系统，该计划系统是由多个相互关联的不同（）的进度组成。 A.深度B.项目参与方C.功能D.周期【答案】 A16. 【问题】 下列厂站构筑物中，属于
7、给水处理构筑物的是（ ）。A.初沉淀池 B.二次沉淀池C.澄清池 D.曝气池【答案】 C17. 【问题】 经济效果评价的基本方法是（ ）。A.确定性评价方法和不确定性评价方法B.定量分析和定性分析C.动态分析和静态分析D.融资前分析和融资后分析【答案】 A18. 【问题】 根据公路工程标准施工招标文件（2009 年版），组成合同的各项文件包括：中标通知书；合同协议书及各种合同附件；项目专用合同条款；已标价工程量清单等。除项目合同条款约定外，合同文件的优先解释顺序是（ ）。2012年A.一一一 B.一一一C.一一一D.一一一【答案】 D19. 【问题】 航显系统服务器、存储系统应采用（?）供电。
8、A.柴油发电机B.UPSC.5V直流电D.400Hz交流电【答案】 B20. 【问题】 铁路连续梁桥主要采用（ ）和顶推法施工。A.悬臂浇筑法B.膺架法C.悬拼法D.拖拉法【答案】 A二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 混凝土的耐久性能包括（ ）。A.抗冻性B.和易性C.抗渗性D.碳化E.抗侵蚀性能【答案】 ACD2. 【问题】 （2015 年真题）现浇钢筋混凝土预应力箱梁模板支架刚度验算时，在冬期施工的荷载组合包括（ ）。A. 模板、支架自重B. 现浇箱梁自重C. 施工人员、堆放施工材料荷载D. 风雪荷载E. 倾倒混凝土时产生的水平冲击荷载【答案】
9、 ABD3. 【问题】 建筑地面变形缝应按设计要求投置，并应符合（）等要求。A.沉降缝、伸缩缝应贯通建筑地面的各构造层 B.室内地面的水泥混凝土垫层，应设置纵向和横向缩缝 C.水泥混癡土垫层的平头缝缝间应设置隔离材料，浇筑时不得互相紧贴D.毛地板铺设时，与墙之间不应留有缝隙 E.实木地板面层铺设时，面板与墙之佣应留812mm缝隙【答案】 AB4. 【问题】 甲公司与乙公司组成联合体投标并中标，在施工过程中因工程质量原因遭遇业主索赔，索赔金额为10000元。在甲公司与乙公司投标前的协议中约定了对于债务各承担50%的比例，则（ ）。A. 业主可以要求甲公司支付10000元，甲公司不得以与乙公司有协
10、议为由拒绝支付B. 甲公司支付了10000元后，乙公司就不再对业主承担债务C. 甲公司支付了10000元后，可以根据协议要求乙公司向其支付5000元作为补偿D. 业主如果要求甲公司支付10000元，甲公司可以与乙公司有协议为由拒绝支付E. 甲公司支付了10000元后，乙公司也需要向业主支付10000元【答案】 ABC5. 【问题】 计量器具强制检定，是实行（）的检定，使用单位没有选择的余地。A.定人员B.定点C.定期D.定程序E.定标准【答案】 BC6. 【问题】 砌体工程中不得设置脚手眼的墙体或部位有（）。A.120mm厚墙、清水墙和独立柱B.砖砌体门窗洞口两侧300mm范围内C.宽度为1.
11、2m的窗间墙D.过梁上与过梁成60角的三角形范围内及过梁净跨度1/2的高度范围内E.梁或梁垫下及其左右500mm范围内【答案】 AD7. 【问题】 在工序能力分析方法中，通常以。为标准衡量工序能力，下列说法正确的是（）。A.值越大，工序特性值的波动越大，说明工序能力越小；B.值越大，工序特性值的波动越大，说明工序能力越大；C.值越小，工序特|生值的波动越小，说明工序能力越大；D.值越小，工序特性值的波动越小，说明工序能力越小；E.值较大时，工序特性值的波动可以忽略【答案】 AC8. 【问题】 关于建设工程施工现场环境保护措施的说法中，错误的是（）。A.采用隔声结构、阻碍噪声向空气传播属于在声源
12、上进行控制B.施工现场100人以上的临时食堂，污水排放时可设置简易的隔油池C.对于不适合再利用且不宜直接予以填埋的废物可以采取焚烧的处理方式D.一般在晚23：00次日早6：00之间要严格控制作业时间E.对固体废弃物进行分选、破碎、压实浓缩等属于减量化的处理思想【答案】 AD9. 【问题】 根据行政诉讼法,下列行政诉讼中，人民法院不予受理的情形有（ ）。A.行政机关对企业作出的行政指导行为 B.行政机关依据人民法院的生效判决、协助执行通知书作出的执行行为 C.行政机关对工作人员的奖惩、任免等决定的 D.行政机关滥用行政权力，排除或者限制竞争的 E.行政机关对民事纠纷作出的调解【答案】 ABC10
13、. 【问题】 通信设备机架直流电源在供电前应检查输入端电源的（）。A.电压B.电流C.相序D.极性E.电抗【答案】 AD11. 【问题】 预应力张拉用液压千斤顶分为（）。A.槽式B.穿心式C.拉杆式D.锥锚式E.台座式【答案】 BCD12. 【问题】 网络优化应主要从（）方面来进行分析。A.上下行速率B.干扰C.掉话D.无线接通率E.切换【答案】 BCD13. 【问题】 根据民法典,撤回要约的通知应当（）A.在要约到达受要约人之后到达受要约人B.在受要约人发出承诺之前到达受要约人C.在受要约人发出承诺同时到达受要约人D.在要约到达受要约人之前到达受要约人E.与要约同时到达受要约人【答案】 D1
14、4. 【问题】 关于沟通障碍的说法，正确的有( )。A.从信息发送者的角度看，影响信息沟通的因素可能是信息译码不准确B.沟通障碍来自发送者的障碍、接受者的障碍和沟通通道的障碍C.沟通障碍包括组织的沟通障碍和能力的沟通障碍两种形式D.从信息接收者的角度看，影响信息沟通的因素可能是心理上的障碍E.选择沟通媒介不当是沟通通道障碍的一个方面【答案】 BD15. 【问题】 根据环境噪声污染防治法的规定，噪声的来源有()。A.工业生产B.农业生产C.交通运输D.社会生活E.建筑施工【答案】 ACD16. 【问题】 申请人对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的，可以申请行政复议。关于该行政案
15、件的说法，正确的有（ ）。A.申请人可以向该部门的本级人民政府申请行政复议B.申请人可以向上一级主管部门申请行政复议C.申请人可以向该部门的上一级人民政府申请行政复议D.申请人应当自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请E.申请人可以向有管辖权的人民法院提起行政诉讼【答案】 AB17. 【问题】 工程项目风险识别的工作程序有()。A.收集与项目风险有关的信息B.分析各种风险的损失量C.确定风险因素D.确定各种风险的风险量和风险等级E.编制项目风险识别报告【答案】 AC18. 【问题】 在装配式钢结构建筑中，主体结构体系包括()。A.钢框架结构B.钢框架支撑结构C.钢框架延性墙板结构D
16、.筒体结构E.桥式钢架结构【答案】 ABCD19. 【问题】 下列关于工程保险的说法中，正确的是（）A.承包人租赁给劳务分包人使用的机械由劳务分包人购买保险B.运至施工场地的用于劳务施工的材料和设备，由承包人办理保险并支付费用C.劳务分包人需为自有的人员办理保险并支付保险费用D.承包人应获得发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理的保险E.劳务分包人自有的施工机械由承包人办理保险并支付费用【答案】 BCD20. 【问题】 标准化法规定，我国的标准分为（ ）。A.行业标准B.地方标准C.国家标准D.国际标准E.企业标准【答案】 ABC三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 5.
17、料场变更后，A单位的费用变更申请能否批准？说明理由。若其他直接费费率取2%，现场经费费率取4%，根据水利工程概(估)算编制有关规定，计算填筑单价直接费增加后相应的其他直接费、现场经费、直接工程费。1.水利水电工程施工总承包特级和水利水电工程施工总承包一级；堤防工程专业承包一级。2.(1)招标人可以不开展的工作有：现场踏勘、投标预备会。(2)确定中标人之后，还需开展的招标程序有：向水行政主管部门提交招标投标情况的书面总结报告；发中标通知书，并将中标结果通知所有投标人；进行合同谈判并与中标人订立书面合同。3.(1)开挖区原始地形、断面测量；(2)开挖轮廓点放样；(3)开挖竣工地形、断面测量和工程量
18、测算。4.(1)不能。理由：不可避免的施工超挖量不计入结算工程量。(2)II段挡墙土石开挖工程结算量为：?X50=50S2(m3)5.(1)可以。理由：取土区变更是发包人（或非承包商）的原因。(2)其他直接费：22%=0.04(元/013);【答案】1.水利水电工程施工总承包特级、水利水电工程施工总承包一级和堤防工程专业承包一级。2.(1)招标人可以不开展的工作有：现场赌勘、投标预备会。(2)确定中标人之后，招标人还需执行的招标程序有：向水行政主管部门提交招标投标情况的书面总结报告；发中标通知书，并将中标结果通知所有投标人；进行合同谈判并与中标人订立书面合同。3.A单位应进行的测量内容：(1)
19、开挖区原始地形、断面测量；(2)开挖轮廓点放样；(3)开挖竣工地形、断面测量和工程量测算。4.(1)不能。原因：不可进免的施工超挖量不计人结算工程量。(2)II段挡墙土石开挖工程结算量为：S2X50=50S2(m3)。5.(1)能。理由：取土区变更是发包人（或非承包商）的原因。(2)其他直接费：2X2%=0.04(元/m3);现场经费：2X4%=0.08(元/m3);直接工程费：2+0.04+0.08=2.12(元/m3)2. 某公司项目部承接一项直径为4.8m的隧道工程，隧道起始里程为DK10+100，终点里程DK10+868，环宽为1.2m，采用土压平衡盾构施工。投标时勘察报告显示，盾构隧
20、道穿越地层除终点200m范围为粉砂土以外，其余位置均为淤泥质黠土。项目部在施工过程中发生了以下事件:事件一：盾构始发时，发现洞门处地质情况与勘察报告不符，需改变加固形式。加固施工造成工期延误10天，增加费用30万。事件二：盾构施工至隧道中间位置时，从一房屋侧下方穿过，由于项目部设定的盾构土仓压力过低，造成房屋最大沉降达到50mm，项目部采用二次注浆进行控制。穿越后很长时间内房屋沉降继续发展，最终房屋出现裂缝，维修费用为40万。事件三：随着盾构逐渐进入全断面粉砂地层，出现掘进速度明显下降现象，并且刀盘扭矩和总推力逐渐增大，最终停止盾构推进。经分析为粉砂流塑性过差引起，项目部对粉砂采取改良措施后继
21、续推进，造成工期延误5天，费用增加25万元。区间隧道贯通后计算出平均推进速度为8环/天。【问题】1.事件一、二、三中，项目部可索赔的工期和费用各是多少，说明理由。2.事件一中，洞口土体加固的常用方法有哪些?3.针对事件二的情况，施工单位应该提前采取哪些措施?4.事件二中二次注浆应采用什么浆液?为何盾构穿越很长时间房屋依然发生沉降，应如何避免这种情况发生。5.事件三中采用何种材料可以改良粉砂的流塑性?6.整个隧道掘进的完成时间是多少天（写出计算过程）?【答案】1.事件一、二、三中，项目部可索赔的工期和费用各是多少，说明理由。参考答案:事件一:项目部可索赔工期延误10天，费用10万元。（1分）理由
22、:洞门处地质情况与勘察报告不符，造成工期的延误和费用的增加，依据相关标准规范要求，是建设单位应该承担的责任。（2分）事件二:房屋维修费40万元不可以索赔。（1分）理由:因项目部自己设定的盾构土仓压力过低，造成房屋沉降、裂缝，造成费用的增加，是项目部自己应承担的责任，因此不可以索赔。（2分）事件三:工期延误5天，费用增加25万元，不能索赔。（1分）理由：在勘察报告已经有盾构穿越地层有粉砂土，施工单位在进入粉砂地层前未能采取有效的改良措施，造成工期延误和费用增加应由其自己承担责任，因此不可以索赔。（2分）2.事件一当中，洞口土体加固的常用方法有哪些?参考答案:事件一中土体加固的常用方法：深层搅拌法
23、、高压喷射搅拌法、冻结法。（3分，每写出一个得1分）3.针对事件二的情况，施工单位应该提前采取哪些措施?参考答案:针对事件二，施工单位应提前采取下列措施控制房屋沉降：隔断盾构掘进地层应力与变形(高压旋喷桩、钢管桩、柱桩、连续墙等)。（3分）4.事件二中二次注浆应采用什么浆液?为何盾构穿越很长时间房屋依然发生沉降，应如何避免这种情况发生。参考答案:事件二中二次注浆应采用化学浆液（2分）。依照题意，本隧道工程在中间位置的地层为淤泥质黏土，本土质的特点就是盾构通过较长时间后依然会发生后续沉降，地表沉降进而造成房屋会继续沉降。避免这种情况发生的办法是在盾构掘进、纠偏、注浆过程中尽可能减小对地层的扰动和
24、提前对地层进行注浆的措施。（3分）5.事件三中采用何种材料可以改良粉砂的流塑性?3. 【背景资料】A公司中标承建小型垃圾填埋场工程，填埋场防渗系统采用HDPE膜，膜下保护层为厚1000mm黏土层，膜上保护层为土工织物。项目部按规定设置了围挡，并在门口设置了工程概况牌、管理人员名单、监督电话牌和扰民告示牌。为满足进度要求，现场安排3支劳务作业队伍，压缩施工流程并减少工序间隔时间。施工过程中，A公司例行检查发现：有少数劳务人员所戴胸牌与人员登记不符，且现场无劳务队的管理员在场；部分场底基础层验收记录缺少建设单位签字；黏土保护层压实度报告有不合格项，且无整改报告。A公司明令项目部停工整改。【问题】1
25、项目部门口还应设置哪些标牌2针对检查结果，简述对劳务人员管理的具体规定。3简述填埋场施工前场底基础层验收的有关规定，并给出验收记录签字缺失的纠正措施。4指出黏土保护层压实度质量验收必须合格的原因，对不合格项应如何处理【答案】1项目部门口还应设置消防安全牌、安全生产(无重大事故)牌、文明施工牌。2针对检查结果，对劳务人员管理的具体规定；(1)施工现场的所有的劳务施工人员以及所有的管理人员都要进行实名制管理。无身份证、无劳务合同、无岗位证书的“三无”人员不得进入现场施工。进入施工现场的劳务人员佩戴注明姓名、身份证号、工种、所属分包企业的工作卡。(2)施工现场要有劳务管理人员巡视和检查。(3)要逐人
26、建立劳务人员入场、继续教育培训档案。(4)劳务企业与劳务人员要签订书面劳务合同明确双方义务，企业需要建立个人信息。3填埋场施工前场底基础层验收的有关规定：填埋场施工前场底基础层验收应该由建设单位组织勘察、设计、监理和施工单位共同进行；应严格按照合同约定的检验频率和质量检验标准同步进行，检验项目包括压实度试验和渗水试验两项。验收记录签字缺失的纠正措施：必须按规定由建设单位完成签字，否则不允许进行下一道工序施工。4黏土保护层压实度质量验收必须合格的原因在于：(1)黏性土保护层是垃圾填埋场的主控项目，主控项目检验必须100合格。(2)黏性土保护层不合格，很可能会导致填埋场后期使用过程中出现基础沉陷而
27、致使HDPE膜的变形和开裂，造成垃圾填埋场的渗滤液渗漏，污染地下水源。不合格项处理方式如下：(1)委托有资质的单位重新进行检测。(2)设计单位重新核算，看现状能否满足使用功能要求。(3)如果前两条都不满足必须及时返工处理，认真进行复检。4. 背景资料：某建筑工程，建筑面积23824，地上10层，地下2层（地下水位-2.0m）。主体结构为非预应力现浇混凝土框架-剪力墙结构（柱网为9m9m，局部柱距为6m），梁模板起拱高度分别为20mm、12mm。抗震设防烈度7度。梁、柱受力钢筋为HRB335，接头采用挤压连接。结构主体地下室外墙采用P8防水混凝土浇筑，墙厚250mm，钢筋净距60mm，混凝土为商
28、品混凝土。一、二层柱混凝土强度等级为C40，以上各层柱为C30。事件1：钢筋工程施工时，发现梁、柱钢筋的挤压接头有位于梁、柱端箍筋加密区的情况。在现场留取接头试件样本时，是以同一层每600个为一验收批，并按规定抽取试件样本进行合格性检验。事件2：结构主体地下室外墙防水混凝土浇筑过程中，现场对粗集料的最大粒径进行了检测，检测结果为42mm。事件3：该工程混凝土结构子分部工程完工后，项目经理部提前按验收合格的标准进行了自查。【问题1】该工程梁模板的起拱高度是否正确？说明理由。模板拆除时，混凝土强度应满足什么要求？【问题2】事件1中，梁、柱端箍筋加密区出现挤压接头是否妥当？按规范要求指出本工程挤压接
29、头的现场检验验收批确定有何不妥？应如何改正？【问题3】事件2中，商品混凝土粗集料最大粒径控制是否准确？请从地下结构外墙的截面尺寸、钢筋净距和防水混凝土的设计原则三方面分析本工程防水混凝土粗集料的最大粒径。【问题4】事件3中，混凝土结构子分部工程施工质量合格的标准是什么？【答案】【答案1】正确。理由：对跨度大于4m的现浇钢筋混凝土梁、板，其模板应按设计要求起拱；当设计无具体要求时，起拱高度应为跨度的1/10003/1000。对于跨度为9m的梁模板的起拱高度应为927mm；对于跨度为6m的梁模板的起拱高度应为618mm。跨度6m的梁底模板拆除：混凝土强度等级达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的7
30、5%；跨度9m的梁底模板拆除：混凝土强度等级达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的100%。【答案2】梁、柱端箍筋加密区出现挤压接头不妥；接头位置应放在受力较小处。本工程挤压接头的现场检验是以同一层每600个为一验收批不妥。正确做法：同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同形式、同规格接头，以500个为一个验收批进行检验与验收，不足500个也作为一个验收批。【答案3】不准确。理由：商品混凝土粗集料最大粒径满足：（1）截面最小尺寸的1/4，即250mm1/4=62.5mm。5. 某施工单位在南方某地承接了一项移动通信基站安装工程，部分工程利旧，合同约7月10号开工，10月30号完工。开工前，项目
31、部进行安全交底是针对高空作业提出了下列具体措施：1)作业人员必须佩戴安全帽，穿安全服，工作鞋；2)施工时划定安全禁区，并设置警示标志；3)遇到6级以及以上大风或气温高过40时停止塔上作业；4)作业前禁止饮酒;保持作业人员精力集中，情绪稳定；5)服从统一指挥。8月下旬，施工单位质检员在对已安装的站点的测试检查发现多个站点的天馈线电压驻波比不合格。9月下旬，个别站点机房接地网仍未做好，建设单位要求先安装设备及天馈线，待地网完成后，再加电开通设备，以保证工期。问题：1.针对高空作业的还应补充哪些安全防护措施？2.施工单位应采取哪些管理措施？3.建设单位在接地网没有完工的前提下要求施工单位进行设备安装
32、和天馈线安装，是不是合理？说明理由。4.按设备安装工程验收规范要求，馈线进入室内应采取哪些措施？【答案】1.还应补充以下措施：高处作业必须持证上岗；作业人员必须正确佩戴安全帽；多人上下塔时，应保持一定距离；雷雨天禁止上塔作业；塔上器材、工具应采取防坠落措施，严禁抛接工具。2.施工单位应采取的安全管理措施是：建立健全安全生产管理制度；做好安全教育及施工前安全技术交底，使作业人员掌握安全操作规范；配备必要的防护装备和救援装备；做好应急预案及演练；3.（1）建设单位的要求不合理；（2）理由：接地网未做等于系统不能接地，不能安装天馈线和设备，否则遇到雷击时，无法迅速释放雷电引起的强电流，不能保障人身及设备安全。4.馈线进入室内时应采取以下措施：馈线金属护层应在进入馈线窗外侧良好接触；馈线在进入馈线窗前应做防水弯；馈线进入室内与软跳线连接处应接防雷器；封堵馈线孔。