《2022年中国一级建造师提升模拟题.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年中国一级建造师提升模拟题.docx（17页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022年一级建造师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 终凝时间不得长于6.5h的水泥品种是（ ）。A.硅酸盐水泥B.普通水泥C.粉煤灰水泥D.矿渣水泥【答案】 A2. 【问题】 公司利润分配涉及（ ）。A.当年实现的净利润和以前年度未分配的利润B.当年实现的净利润和营业利润C.当年实现的净利润和公允价值变动利润D.当年实现的净利润和投资利润【答案】 A3. 【问题】 下列有关著作权的主体，说法正确的是（ ）。A.国家不得成为著作权的主体B.施工单位所做出的投标文件，由施工单位享有著作权C.勘察单位受建设单位委托作出勘察文件，未约定著作权归属，勘
2、察文件的著作权归建设单位D.设计单位员工王某利用单位物质条件创作出的设计文件，由设计单位承担责任，王某拥有于此设计文件的著作权【答案】 B4. 【问题】 建设工程项目实施阶段管理工作的主要任务是()。A.确定项目的组织B.确定和落实建设地点C.落实项目建设的资金D.使项目的目标得以实现【答案】 D5. 【问题】 如工程质量不符合要求,经过加固处理后外形尺寸改变,但能满足安全使用要求,其处理方法是( )。A.虽有质量缺陷,应予以验收B.仍按验收不合格处理C.先返工处理,重新进行验收D.按技术处理方案和协商文件进行验收【答案】 D6. 【问题】 系统的目标决定了系统的组织，而（）是目标能否实现的决
3、定性因素，这是组织论的一个重要结论。A.组织B.管理C.技术D.合同【答案】 A7. 【问题】 下列风险因素中，属于组织风险的是（ ）。A. 工程资金供应的条件B. 现场防火设施的可用性C. 施工方案D. 业主方人员的能力【答案】 D8. 【问题】 根据建设施工企业安全生产许可证管理规定,已取得安全生产许可证的施企业发生重大安全事故所产生的法律后果是()A.暂扣安全生产许可证并限期整顿B.责令停止生产,并处罚款C.撤销安全生产许可证D.吊销安全生产许可证【答案】 A9. 【问题】 发电机设备安装程序中，定、转子水压试验的紧后工序是（）。A.定子就位B.氢冷器安装C.穿转子D.整体气密性试验【答
4、案】 C10. 【问题】 建设工程项目的风险中，属于经济与管理风险的是（ ）。A.施工机械操作人员的能力和经验B.现场与公用防火设施的可用性及其数量C.损失控制和安全管理人员的资历和能力D.工程勘测资料和有关文件【答案】 B11. 【问题】 当混凝土结构施工质量不符合要求时，经（ ）检测鉴定达到设计要求的检验批，应予以验收。A.设计单位B.建设单位C.监理单位D.有资质的检测单位【答案】 D12. 【问题】 根据民法典，合同中的一方将合同中的权利和义务一并转让给第三人的（ ）。A.需经对方同意B.无需经对方同意，也不必通知对方C.需经受让人同意D.无需经对方同意，但需通知债务人【答案】 A13
5、. 【问题】 下列项目各参与方的沟通障碍中，属于组织沟通障碍的是()。A.机构组织庞大，中间层次太多构成的障碍B.知识.经验水平的差距导致的障碍C.对信息的看法不同造成的障碍D.下属对上级的恐惧心理而形成的障碍【答案】 A14. 【问题】 建设项目工程总承包的基本出发点是借鉴工业生产组织的经验，实现建设生产过程的()。（2013）A.组织柔性化B.组织集成化C.组织扁平化D.组织高效化【答案】 B15. 【问题】 国际机电工程项目技术风险，不采用的防范措施是（）。A.委托专业化的监理在过程中严格控制施工质量B.委托专业化的监造单位在过程中严格控制设备制造质量C.采用国内标准D.关键技术采用国内
6、成熟的设计、设备、施工技术【答案】 C16. 【问题】 根据建设工程监理规范，某工程工程建设监理规划应在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制，完成后必须经（）审核批准。A.总监理工程师B.业主方技术负责人C.监理单位技术负责人D.监理单位法人代表【答案】 C17. 【问题】 承发包人约定：工程量偏差项目出现承包人在工程量清单中填报的综合单价与发包人招标控制工价相应清单项目的综合单价偏差超过15%时综合单价应调程整。某工程项目招标控制价的综合单价为350元，投标报价的综合单价为406元。变更后的综合单价调整为（ ）。A.402.5元B.406.0元C.466.9元D.470.95元【答案】
7、A18. 【问题】 根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)，因不可抗力事件导致的损害及其费用增加，应由承包人承担的是（ ）。A.工程本身的损害B.发包人现场的人员伤亡C.承包人购买的水泥D.承包人施工设备的损坏【答案】 D19. 【问题】 在证据可能灭失的情况下,诉讼参与人可以申请人民法院()。A.诉前保全B.诉讼保全C.先行给付D.证据保全【答案】 D20. 【问题】 职业健康安全管理体系与环境管理体系的运行中，由组织的最高管理者对管理体系进行系统评价的是（ ）。A.内部审核B.综合评审C.管理评审D.合规性评价【答案】 C二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至
8、少两个符合题意)1. 【问题】 总承包风险费是指由总承包单位为支付风险费用计列的金额，风险费用包括的内容有（）。A.非不可抗力造成的损失及对其采取的预防措施费用B.非发包人供应的材料、设备除政策调整以外的价差C.实施性施工组织设计调整造成的损失和增加的措施费D.工程保险费E.非承包人原因引起的工类变更设计【答案】 ABCD2. 【问题】 对限制人身自由的行政强制措施不服提起的诉讼,由()人民法院管辖A.原告住所地B.被告住所地C.限制人身自由地D.财产所在地E.中级人民法院【答案】 AB3. 【问题】 于事故调查处理必须坚持（ ）不放过的原则。A.事故原因未查清 B.事故责任者未受到应有处罚C
9、.群众未受到教育 D.防范、整改措施未落实E.事故遗留问题未解决【答案】 ABCD4. 【问题】 某工程工作逻辑关系如下表，C工作的紧后工作有（）。A.工作H B.工作G C.工作F D.工作E E.工作D【答案】 ACD5. 【问题】 砌体的抗拉破坏形式有()。A.沿齿缝截面破坏B.沿通缝截面破坏C.穿砌体斜截面破坏D.沿直缝截面破坏E.穿砌块截面破坏【答案】 AB6. 【问题】 根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释，发包人的下列行为中，造成建设工程质量缺陷，应承担过错责任的有（）。2017真题A.提供的设计有缺陷 B.提供的建筑材料不符合强制标准 C.指定购买
10、的建筑构配件不符合强制标准 D.同意总承包人依法选择的分包人分包专业工程 E.直接指定分包人分包专业工程【答案】 ABC7. 【问题】 测距台和仪表着陆系统相配合时，可以设置在（）。A.下滑信标台B.外指点标台C.中指点标台D.内指点标台E.航向信标台【答案】 A8. 【问题】 工程管理的信息资源包括（ ）。A.管理类信息B.贸易类信息C.组织类工程信息D.经济类工程信息E.技术类工程信息【答案】 ACD9. 【问题】 关于消防工程验收所需提供资料的论述中，下列（）是错误或不完整的。A.建筑消防设施技术测试报告B.检测单位的资质等级证明文件C.工程竣工验收报告D.所有建筑构件、建筑材料、装修材
11、料的出厂合格证E.建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件【答案】 BCD10. 【问题】 在建设工程项目实施阶段的策划工作中，对项目目标分析和再论证的主要工作内容包括（ ）。A.项目功能分解B.编制项目总投资规划和投资目标论证C.编制项目建设总进度规划D.确定项目质量目标E.确定项目建设的规模和标准【答案】 ABCD11. 【问题】 路堑开挖可按地形情况、岩层产状、断面形状、路堑长度及施工季节，并结合施工组织设计安排的土石方调配方案选用（ ）。A.全断面开挖B.横向台阶开挖C.逐层顺坡开挖D.纵向台阶开挖E.横纵台阶联合开挖【答案】 ABCD12. 【问题】 一个完整的施工企业安全生产管理预
12、警体系由（）构成。A.事故预警系统 B.外部环境预警系统 C.预警信息管理系统 D.预警评价分析系统 E.内部管理不良预警系统【答案】 ABC13. 【问题】 根据民法典的规定，属于要约邀请的包括( )。A.寄送的价目表B.招标公告C.符合要约要求的售楼广告D.拍卖公告E.中标通知书【答案】 ABD14. 【问题】 合同价格分析中，对合同价格的调整分析包括（ ）。A.费用索赔的条件B.价格调整方法C.计价依据D.索赔有效期规定E.最终结算价格【答案】 ABCD15. 【问题】 关于施工现场安全防护措施，下列说法错误的有（ ）。A.防护栏杆高度大于 1.5m，应增设横杆B.电梯井内应每隔 3 层
13、设一道安全平网C.操作平台四周必须按临边作业要求设置防护栏杆D.建筑物外围边沿有外脚手架时，应用安全立网全封闭E.操作平台上应显著地标明容许荷载值【答案】 AB16. 【问题】 下列关于防洪规划、流域综合规划、区域综合规划的说法，正确的是（ ）。A.所在流域、区域的综合规划应当服从防洪规划B.防洪规划应当服从所在流域、区域的综合规划C.所在流域的流域防洪规划应当服从区域防洪规划D.区域防洪规划应当服从所在流域的流域防洪规划E.防洪规划是江河、湖泊治理和防洪工程设施建设的基本依据【答案】 BD17. 【问题】 钻孔灌注桩施工中，制备泥浆的主要作用有 （ ）A.冷却钻头 B.润滑钻具C.浮悬钻渣
14、D.防止坍孔E.减少孔内静水压力【答案】 ABCD18. 【问题】 下列有关诉讼时效的说法中，正确的有（ ）。A.权利人向义务人主张权利的，认定为诉讼时效中断B.对于连带债务人中一人发生诉讼时效中断效力的事由，不视为对其他连带债务人也发生诉讼时效的中断效力C.诉讼时效届满后，义务人已自愿履行的，可以请求返还D.继承开始后未确定继承人或者遗产管理人的，可发生诉讼时效中止E.从中止诉讼时效的原因消除之日起，诉讼时效期间重新计算【答案】 AD19. 【问题】 发电机按冷却介质分类，可划分为（）等发电机。A.固冷B.气冷C.冰冷却D.气液冷E.液冷【答案】 BD20. 【问题】 铲运机是一种循环作业机
15、械，由（ ）等过程组成。A.铲土B.运土C.卸土D.掉头E.回驶【答案】 ABC三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 某公路施工总承包单位与建设单位于2009年2月21日签订了10km的道路施工合同，其中包括一座425m简支梁桥。合同约定：人工费综合单价为60元工日；一周内非承包方原因停水、停电造成的停工累计达8h可顺延工期一天。工程于3月15日开工，在桥梁施工过程中发生如下事件：事件一：3月1920日，遇罕见台风暴雨迫使桥梁基坑开挖（属于“关键线路上的关键工作”）暂停，造成人员窝工20工日，一台挖掘机陷入淤泥中。事件二：5月10日清早，桥台结构施工（属于“关键线路上的关键工作”）时，
16、监理工程师口头紧急通知停工，5月11日监理工程师发出因设计修改而暂停施工令；5月14日，施工总承包单位接到监理工程师要求5月15日复工的指令。期间共造成人员窝工300个工日。事件三：6月30日，现浇梁钢模板吊装施工时，因供电局检修线路停电导致工程停工8h。事件四：桥梁施工中，总承包单位将挖孔桩的任务委托给一劳务公司，并签订了劳务分包合同。针对事件一、事件二，施工总承包单位及时向建设单位提出了工期和费用索赔。问题：1事件一、事件二中，施工总承包单位提出的工期和费用索赔是否成立分别说明理由。2事件一、事件二中，施工总承包单位可获得的工期和费用索赔各是多少3事件三中，施工总承包单位可否获得工期顺延说
17、明理由。4事件四中，根据公路工程相关法规规定，总承包单位采用劳务分包的方式处理挖孔桩施工是否合适如不合适，应该如何处理才合理【答案】1施工总承包单位就事件一、二提出的工期和费用索赔是否成立的判定：事件一：工期索赔成立,费用索赔不成立。理由：由于不可抗力造成的工期可以顺延，但窝工费用不给予补偿，因为不可抗力发生后，费用是各自承担自己的。事件二：工期和费用索赔成立。理由：由于监理工程师下达的停工令及设计变更造成的工期延误和费用增加的责任应由建设单位承担。2事件一、二中，施工总承包单位可获得的工期索赔：事件一：可索赔工期2d。事件二：可索赔工期5d。共计可索赔工期7d。事件一、二中，施工总承包单位可
18、获得的费用索赔：300工日60元工日=18000元3事件三中，施工总承包单位可以获得工期顺延。理由是合同中约定：一周内非承包方原因停水、停电造成的停工累计达8h可顺延工期一天，事件三是由供电局检修线路停电导致工程停工8h，因此可以获得工期顺延。4事件四中，总承包单位采用劳务分包的方式处理挖孔桩施工不合适。因为根据公路工程分包管理的相关规定，公路工程只能采取专业分包，而不能采取劳务分包。劳务只能采取劳务合作的方式处理。因此，挖孔桩可以采取专业分包或劳务合作的方式进行。2. 为响应国家“节能减排”、“上大改小”的环保要求，某水泥厂把原有的一条日生产1000吨的湿法生产线，在部分设备不变动的基础上，
19、改成日产1000吨的干法生产线，同时将前几年因资金困难中途停建的一条日产4000吨干法生产线恢复建设；另外征用土地，再独立建设一条日产8000吨干法生产线。建设单位实施三项工程各自独立核算，分别管理，以PC承包形式分别招投标。最终A、B、C公司分别承担了三种不同类型的工程，C公司还同时承担了全厂110KV变电工程。工程以固定综合单价计算，工程量按实调整，并明确施工场地、施工道路、100吨以上大型吊车及其操作司机由建设单位提供。施工过程中发生下列事件：事件1：A公司在设备采购时，在性价比方面对制造厂商进行了咨询，从中选择了备选厂商，进行了邀请招标。然而在制造过程中仍出现个别厂商因交通运输不便或生
20、产任务过于饱和拖延了交货期；个别厂商因加工能力不足或管理不善满足不了质量要求。事件2：B公司在施工过程中：因设备延期交付，延误工期5天，并发生窝工费及其他费用5万元；150吨吊车在吊装过程中因司机操作失误致使吊车零部件部分损坏造成停工4天，发生窝工费2万元；因大暴雨成灾停工3天；设备安装工程量经核实增加费用4万元；因材料涨价，增加费用20万元；非标准件制作安装因设计变更增加费用16万元。事件3：C公司完成110KV变电站的施工后，编制了变压器送电试运行方案，变压器空载试运行12小时，记录了变压器的空载电流及一次电压，在验收时没有通过。事件4：在球磨机基础验收时，未能对地脚螺栓孔认真检查验收，致
21、使球磨机的地脚螺栓无法正常安装。1、按机电工程项目建设的性质划分，本案例包括哪几类工程？2、针对事件1，在选择制造厂商时主要考虑哪几个方面的因素？3、分别计算事件2中B公司可向建设单位索赔的费用和工期。4、事件3中，变压器空载试运行应达到几个小时？试运行中还应记录哪些技术参数？5、事件4中，地脚螺栓孔应检查验收哪些内容？【答案】1、本案例包括的项目有：（1）改建项目：原有的一条日生产1000吨的湿法生产线，改成日产1000吨的干法生产线属于改建项目。（2）复建项目：因资金困难中途停建的一条日产4000吨干法生产线恢复建设属于复建项目；（3）新建项目：另外征用土地，再独立建设一天日产8000吨干
22、法生产线属于新建项目。2、在事件1中，选择制造商主要考虑下述情况：（1）供货商的地理位置。（2）技术能力、生产能力。（3）生产任务的饱满性。（4）供货商的信誉。3、索赔的费用和工期：（1）设备延期交付，不能索赔，原因是采用PC合同，B公司负责设备的采购。（2）150吨吊车发生的损失，可以索赔工期和费用，原因是大型吊车及其操作司机由建设单位提供。（3）因大暴雨成灾属于不可抗力，可以索赔工期。（4）安装工程量增加，可以索赔费用，因工程量按实核算。（5）材料涨价，不可以索赔，因为采用固定综合单价计价。（6）设计变更增加费用，可以索赔。3. 某公司总承包某厂煤粉制备车间新增煤粉生产线的机电设备安装工程
23、，新生产线与原生产线相距不到10m，要求扩建工程施工期间原生产线照常运行，工程内容包括一套球磨机及其配套的输送、喂料等辅机设备安装；电气及自动化仪表安装；一座煤粉仓及车间的非标管道制作及安装；煤粉仓及煤粉输送管道保温；无负荷调整试运转。考虑到煤粉仓整体体积大，安装位置标高20m，故分解成两段吊装，就位后进行上下段连接焊缝的内外焊接。内部焊接时考虑到仓内空间狭窄，无通风孔，故暂打开仓顶防爆孔作为透气孔，并采用36V安全行灯作为内部照明。在进行下段煤粉仓吊装作业时，100t履带吊的车身突然发生倾斜，起重指挥人员立即停止了吊装作业，经检查发现履带吊的右侧履带前部的地面出现了下陷，施工单位立即组织人员
24、进行了妥善处理。问题：1.请安排本工程的施工顺序。2.为避免煤粉仓焊接变形过大，应采取哪些主要焊接工艺措施？3.煤粉仓仓内焊接工作存在哪些安全隐患？应采取哪些解决措施？4.履带吊进行吊装作业时，对工作位置地面有何要求？【答案】1.请安排本工程的施工顺序。球磨机安装其他辅机安装煤粉仓制作安装非标管道制作安装电气及自动化仪表安装保温无负荷调试2.为避免煤粉仓焊接变形过大，应采取哪些主要的焊接工艺措施？答案：1.尽量选用气体保护焊；2.采用较小的焊接线能量进行施焊；3.焊工均匀分布，沿同一方向施焊；4.打底焊时，焊工要分段跳焊或退焊。3.煤粉仓仓内焊接工作存在哪些安全隐患？应采取哪些解决措施？答案：
25、安全隐患：中毒、窒息、触电等。解决措施：仓内采取自然通风甚至强制通风措施；更换行灯，使电压不超过12V；对仓内空气进行实施检测，并设置专人对仓内焊接作业进行监护。4.履带吊进行吊装作业时，对工作位置地面有何要求？答案：履带吊的工作位置应为水平坚硬的地面，否则应根据地质情况或测定的地面耐压力，采用开挖回填夯实的方法进行处理，处理后应进行地面耐压力测试，地面耐压力应满足吊车对地基的要求。4. 某厂的机电安装工程由A安装公司承包施工，土建工程由B建筑公司承包施工。A安装公司、B建筑公司均按照建设工程施工合同（承包文本）与建设单位签订了施工合同。合同约定：A安装公司负责工程设备和材料的采购，合同工期为
26、215天（3月1日到9月30日），工程提前1d奖励2万元，延误1d罚款2万元。合同签订后，A安装公司项目部编制了施工方案、施工进度计划和采购计划等，并经建设单位批准。合同实施过程中发生如下事件：1.A安装公司项目部进场后。因B建筑公司的原因，土建工程延期10天交付给安装公司项目部，使得A安装公司项目部的开工事件延后了10d。2.因供货厂家原因，订货的不锈钢阀门延期15天送达到施工现场。A安装公司项目部对阀门进行了外观检查、阀体完好，开启灵活，准备用于工程管道安装，被监理工程师叫停，要求对不锈钢阀门进行试验。项目部对不锈钢阀门进行了试验，试验全部合格。3.监理工程师发现：A安装公司项目部已经开始
27、压力管道的安装，但未向本市特种设备安全监督管理部门书面告知。监理工程师发布停工整改指令。项目部进行了整改，并向本特种设备安全监督部门书面告知。因以上时间造成工期延误，A安装公司项目部及时向建设单位提出工期索赔，要求增加工期25d。项目部采取了技术措施，施工人员加班加点赶工期，使得机电安装工程在10月4日完成。该机电安装工程完工后，建设单位在10月4日未经工程验收就擅自投入使用，在使用3d后发现不锈钢管道焊缝渗漏严重。建设单位要求项目部进行返工抢修，项目部抢修后，经再次试运转检验合格，在10月11日重新投用。1、送达施工现场的不锈钢阀门应进行哪些试验？给出不锈钢阀门试验介质的要求？2、施工单位在
28、压力试验前未履行“书面告知”手续，可受到哪些行政处罚？3、A安装公司项目部应得到工期提前奖励还是工期延误罚款？金额是多少万元？说明理由。4、该工程的保修期从何日起算？写出工程保修的工作程序？【答案】1、（1）壳体压力试验、密封试验、光谱分析。（2）以洁净水为介质，水中的氯离子含量不得超过25ppm。2、责令限期改正；逾期未改正的，处一万元以上十万元以下罚款。3、（1）A安装公司项目部应得到工期提前奖励。（2）奖励金额是12万元。（3）理由：事件1中A安装公司项目部进场后，因B建筑公司的原因，土建工程延期10天，属于非A安装公司责任，所以可以索赔；事件2中因供货厂家原因，订货的不锈钢阀门延期15
29、天，这并不是建设单位原因造成的，不能索赔。所以可以索赔的总工期是10天，按照原计划是10月10日完工，实际是10月4日完成，提前了6天，项目部应得到的奖励金额=62=12万元。4、（1）建设工程的保修期应从竣工验收合格之日起开始计算；在建设工程未经竣工验收的情况下，发包人擅自使用的，以建设工程转移占有之日为竣工日期，所以保修期从10月4日起算。（2）工程保修的工作程序：在工程竣工验收的同时，由施工单位向建设单位发送机电安装工程保修证书；检查修理；验收。5. 某施工单位施工一个主斜井。斜井的倾角22。斜长1306m。根据地质资料分析，井筒在747m处将遇煤层，施工单位提前编制了穿过煤层的技术措施
30、，经设计单位同意将该段支护改为锚喷网与支架联合支护，其中支架采用20#槽钢，间距为06m。施工中，掘进队队长发现煤层较完整，就未安装支架，仅采用锚喷网支护，并将施工中的混凝土回弹料复用，快速通过了该地段。次日，技术人员检查发现过煤层段的支护有啧层开裂现象，并及时进行了汇报。经现场勘察分析后，施工技术负责人向掘进队下达了补设槽钢支架的通知单，间距为1012m。实际施工中支架棚腿未能生根到巷道的实底中。工作面继续向前推进约25m后，该地段发生了顶板冒落事故造成正在该地段进行风水管路回收的副班长被埋而死亡。【问题】1该斜井过煤层段混凝土喷层开裂的原因是什么2该事故发生的主要原因是什么具体表现在哪几方面3该事故的责任应由哪些人承担4该事故应按怎样的程序进行处理【答案】1混凝土喷层开裂的原因：(1)围岩压力大，煤层自身强度低；(2)混凝土喷层施工质量不符合要求。2该事故发生的主要原因：(1)没有按技术措施进行操作；(2)施工质量不符合要求，安全管理不严。具体表现：(1)施工队随意修改支护参数；(2)支架未落实底，不符合规定；(3)施工质量管理不到位。3该事故的责任的承担：(1)施工技术负责人承担；(2)棚式支架安装人员承担；(3)质检人员和监理人员承担。4该事故的处理程序：