《建筑工程施工合同范文集合7篇.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑工程施工合同范文集合7篇.pdf（15页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、建筑工程施工合同范文集合建筑工程施工合同范文集合 7 7 篇篇建筑工程施工合同 篇 1发包人(全称): (以下简称甲方)承包人(全称):(以下简称乙方)依照中华人民共和国合同法 、 中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法 规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件 1)工程立项批准文号：资金来源：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数 天。四、质量标准工程质量标准：五、合同价款金额(大写) 元(人民币) 元六、组成合同的文件
2、 1、本合同协议书 2、中标通知书 3、投标书及其附件第 1页 共 15页 4、本合同专用条款 5、本合同通用条款 6、标准、规范及有关技术文件 7、图纸 8、工程量清单 9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间： 年 月 日合同订立地点：本合同双方约定 天后生效。甲方(公章)：_乙方(公
3、章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日建筑工程施工合同 篇 2发包方： (以下简称甲方)承包方： 身份证号码： (以下简称乙方)甲方现将武胜香江豪庭工程基础土石方分项工程人工劳务承包给乙方，根据甲乙双方多次共同协商，在平等一致的基础上，本着双方互惠互利的原则，达成本合同条款，供双方遵照执行。第一条：工程概况： 1 工程名称：武胜香江豪庭第 2页 共 15页 2 工程地点：武胜县城祥升大道。第二条：承包范围：发包方所提供的施工图中所含武胜香江豪庭 车库 工程基础土石方分项工程基础、电梯井、塔吊基础、部分外运土石方、内转土石方至甲方指定位置堆放，所含全部工作
4、内容。第三条：工期： (一)开工日期： 年 月 日(根据甲方的工期要求)。 (二)竣工日期： 年 月 日(根据甲方的工期要求)。第四条：工程价款： 1 分部分项工程单价如下： (1)独立基础：基础土石方分项工程页岩 90.00 元/m(条形基础、电梯井、塔吊基础)、砂岩 200 元/m(条形基础、电梯井、塔吊基础)。 (2)人工挖孔桩：土方 90.00 元/m3，页岩 140.00 元/m3，板石(需要水钻施工)280.00 元/m3，土方中孤石按实际方量 220.00 元/m3。安全帽等)、夜间施工加班费、加餐费、场内材料转运费及清除垃圾转运费。同时涵盖但不限于以下具体工作内容： (1)人工
5、开挖场内土方及建筑垃圾。 (2)人工开凿场内石方并满足现行有关规范要求。 (3)平基土方、石方、建筑垃圾等用人工装斗配合塔机吊装转运到甲方指定地点。 (4)场内排水工作。 (5)施工用脚手架的搭拆。 (6)完成该单项工序所需的各种设备及工、用具等一切低值易耗品(如空压机、锹、撮箕、抽水泵、钯钩等)。 (7)完成该分项工序的安全责任及相应的安全劳保用品费用。 (8)四川省文明工地施工要求本单项工序应做的工作 3、零星签证计时工 60.00 元/工日。 4、室内取土夯实、回填 元/ m(含取土、运土、分层回填、夯实)。第 3页 共 15页 5、算工程量。第五条：施工技术要求： (一)、基础土石方工
6、程由甲方施工员向乙方进行技术交底，并以书面形式由乙方代表签证。 (二)、乙方代表必须指挥工人严格按施工图、技术交底和施工规范严格施工。 (三)、每道工序必须按交底、施工、检查、验收几步骤进行，上一道工序完成验收合格后，方可进行下一道工序施工。第六条：双方责任及工作： (二)、甲方工作： 1、为施工协调有关工作关系。 2、甲方施工员对工程进度，施工步骤进行安排，指导乙方施工，并对质量安全工作进行质量监督检查。 (二)、乙方工作： 1、严格执行合同中对工程工期、质量安全的要求，服从施工员及现场管理人员的安排，严格按照施工图、交底记要和国家现行施工规范进行施工。 2、加强对工人的管理，教育工人遵纪守
7、法，加强安全、防火、防盗意识。严格要求工人按照建筑工人安全技术操作规程进行施工作业，做好自检工作。 3、组织工人文明施工，加强施工现场管理，不允许工人打架骂人，做到工完场清。第七条：工程质量验收 1、严格按照国家现行施工验收规范和质量评定标准进行验收。 2、因乙方造成的质量问题而返工，由乙方负责全部责任并承担其材料及人工费，并接受罚款。如无法保证工程质量进度，甲方有权单方面终止本合同，所完成的部分分项工程经验收合格后按已完成金额的 60%人工费(不加任何费用)结算给乙方，并清退出场。第八条：人工费支付本分项工程无进度款，待工程完工验收合格后一次性付清。第 4页 共 15页第九条：安全责任：在分
8、项工程单价中 10%作为安全设施费和管理费。另签定安全责任书，具有同等法律效力。第十条：其他约定： 1、合同期内乙方借故中途停工或退场，甲方有权拒付人工费，乙方所聘工人的工资由签约人全权负责支付。并同时承担给甲方该分项工程总造价 15%的违约金，由此给甲方造成的其它经济损失由乙方全额赔付。 2、乙方所需机具、用具由乙方自行解决，在甲方借用的设备在施工期间应对设备进行维修保养。如有损坏照价赔偿或支付修理费。 3、严禁将所承包的分部分项工程分包给他人，否则甲方有权单方终止合同，所完成的部分分项工程经验收合格后按已完成量的 60%人工费(不加任何费用)结算给乙方，并清退出场。 4、乙方如因工人素质低
9、、技术差等原因达不到质量、工期及文明施工等要求，以及有违法乱纪行为等，造成所有损失由乙方签约人全权负责。 5、甲方为乙方提供食宿条件，如乙方人员损失甲方公物，应照价赔偿。 6、由于乙方原因无故停工，每次处罚款 20_元以上。第十一条 其它： 1、工程外包工人员管理办法作为本合同的附件，具有同等法律效力，应严格遵守执行。 2、未尽事宜，由双方协商，形成新的合同条款，双方共同遵照执行。 3、本合同一式叁份，甲方执俩份，乙方执壹份，具同等法律效力，双方签字后生效，工程竣工验收合格，结清尾款，自然失效，甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_
10、日建筑工程施工合同 篇 3甲方: (以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法和建筑工程承包合同条例的有关精第 5页 共 15页神，经甲乙双方协商，甲方同意将 工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。一、工程名称:地 点: 。二、承包方式三、工程承包内容四、合同价款五、 付款方式六、总工期要求 个工作日。七、甲方责任 1.甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一平等开工条件。 2.甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款，若甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。八、乙方责任
11、 1.乙方应按照合同约定工期内施工完毕，并符合验收要求。建筑工程申请认证! 财富值双倍 检索优先 专属展现 同行交流 2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误，由乙方承担责任:质量问题由乙方维修解决至合格，延误期每日罚款 元。九、工程质量、安全及保修 1.乙方应按照图纸精心施工，工程质量符合验收标准。 2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。 3.工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修一年。十、争议及解决办法未尽事宜，甲乙双方协商解决。和解、调解不成的，按以下方式解决争议:第一种解决方式:双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁;第二种解决方式:向有管辖权的人
12、民法院起诉。十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，双方签字盖章后生效。第 6页 共 15页甲方: 乙方:年 月 日建筑工程施工合同 篇 4发包方(甲方)：承包方(乙方)：按照中华人民共和国合同法 及相关法律法规的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。第 1 条 工程概况 1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 1.3 承包范围： 1.4 承包方式： 1.5 工期：本工程自 年 月 日至 年 月 日 1.5 工程质量： 1.6 合同价款(人民币大写)：第 2 条 甲方工作 2.1 开工前 天向乙方提供经确认的施工图纸或施工做法说明 份，并向乙方进行技术交底。提供施工所需的场地(即“承包
13、范围”)清除施工场地内一切影响乙方施工的障碍，如甲方因未能做到以上要求，而导致延误工期，工期顺延。 2.2 向乙方提供施工所需 的水、电、气及电讯等设施，并说明注意事项。第 3 条 乙方工程 3.1 开工前 天，向甲方提供经确认的施工图纸或作法说明 份，并与甲方进行现场交底。(或参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底)。第 4 条 关于工期的约定 4.1 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。第 5 条 关于工程质量及验收的约定第 7页 共 15页 5.1 本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和建筑装饰工程施工及验收规范(JGJ73-91)、
14、建筑安装工程质量检验评定统一标准(GBJ300-88)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。第 6 条 关于工程价款及结算的约定 6.1 双方商定本合同价款采用第 种。 A、固定价格 B、可调价格(按国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算)第 7 条 关于材料供应的约定 7.1 本工程乙方负责采购供应的材料、设备(见附表)，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值 %的保管费。由乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。
15、第 8 条 有关安全生产和防火的约定 8.1 方提供的施工图纸或作法说胆，应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范。第 9 条 工程停建或缓建 9.1 由于不可抗力及其它甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建，使合同不能继续履行，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求将自有机构设备和人员撤出施工现场。第 10 条 奖励和违约责任 10.1 由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方 元，甲方不按照合同约定付款，每延期一天，按付款额的 %支付违约金。第 11 条 保修 11.1 本合同保修期为竣工之日算
16、起，为期 年。保修范围为本合同中规定的乙方承包的项目及内容。第 12 条 争议或纠纷处理第 8页 共 15页 12.1 本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。 12.2 当事人不愿意通过协商、调解解决或者协商调解不成的，本合同在执行中发生的.争议由合同签约地人民法院解决。第 13 条 其他约定第 13 条 附则 13.1 本工程需要进行保修或保险时，应另订协议。 13.2 本合同正本两份，双方各执一份。副本 份，甲方执 份，乙方执份。 13.3 本合同履行完成后自动终止。 13.4 附件资料甲方(盖章)： 乙方(盖章)：法定代表人：
17、 法定代表人：授权代表(签字)： 授权代表(签字)：单位地址： 单位地址：电话： 电话：传真： 传真：开户银行： 开户银行：户名： 户名：帐号： 帐号：年 月 日 年 月 日建筑工程施工合同 篇 5发包方： (以下简称甲方)承包方： (以下简称乙方)甲方在北塔区资枣社区安臵地新建一栋八层全框架宿舍楼，双方依照中华人民共和国合同法 、 中华人民共和国建筑法 ，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程名称：第 9页 共 15页邵阳市北塔区资枣社区安臵地二、工程地址：邵阳市北塔区资枣社区安臵地三、建筑面积：全框架结构共 11 层，总建筑面积约 14
18、88 平方米(建筑面积外构筑物飘板、天沟按全面积计算，雨蓬、空调板按半面积计算)。注：括号内条例经协商不计算面积，但水电由甲方负责施工，工资由甲方付款。四、承包范围及内容 1、主要内容：按照甲方要求和设计的平面图和甲方有关的建筑要求进行施工修建，包括路面压花，土建一次性大包干，住房每层高度为 3 米，第一层为 3.8 米，0.00以下按实结算，并计算乙方的其它费用开支，为一次性支付。 2、配套附属工程，另行按实计算。 3、水、电由甲方负责。 4、室内留门洞，粉好门套，预制构件由甲方购买。五、材料材料及工程质量要求 1、主体工程质量必须达到一次性验收合格、 2、乙方应认真按照甲方要求和意图，精心
19、施工，随时接受甲方的检查、验收。 3、因乙方原因工程质量达不到规范质量标准，乙方承担一切责任，工程质量达不到规范标准的部分，乙方按照甲方的要求标准和重新施工，直至符合规范标准合格为止，所有费用由乙方负责。 4、若甲方要求乙方不合理的施工所造成的工程质量和损失由甲方负责。 5、外墙为或()的方块砖，屋面为随到随抹一次性成合压光。防水屋面由甲方负责。六、承包方式及合同价款 1、工程采用包工不包料大包干形式，承包价格为 220 元/平方米，安全保险由乙方负责。第 10页 共 15页 2、浇灌砼、扎钢筋、装模、回填夯实由甲方负责。机具、扎丝、铁丝、钉子由乙方负责。内钢管脚手架、活动架、扣件油顶由甲方负
20、责及费用，乙方负责绑扎，外架由乙方负责。七、工期要求工期总共为 180 天，自 2022 年 1 月 27 日开工到 2022 年 7 月 27 日竣工。八、付款方式工程总价约为 32.736 万元，签订合同预付乙方的进场费及备料款 3 万元，以后每完成一层主体付工程总价的 65%，内外装饰每完成一层工程总价的 33%。留 2%竣工验收后一笔付清。九、双方责任 1、甲方应保证工程款及时到位，防止资金问题而造成工程停工，而达不到预期进度由甲方负责。 2、甲方未按合同规定履行自己应负的责任，因资金原因不能正常施工，除工期得以顺延外，还应赔偿给乙方造成的实际损失。 3、承包人不得将承包工程转包给他人
21、，也不得将其承包工程支解以后分包的名义发包他人，否则，合同自行终止。 4、甲、乙双方本着精诚合作、自行遵守的原则，认真履行职责，协助保密等义务。 5、本合同一式四份，双方各执二份，合同自签字生效，发包人、承包人履行合同的全部义务，承包人自发包人交付竣工结算款支付完毕，本合同自行终止。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日建筑工程施工合同 篇 6发 包 人：(以下简称甲方)承 包 人：(以下简称乙方)说明：本合同根据广东省建设厅推行的广东省建设工程标准施工合同第 11页 共 15页编制而成，作为发包人和承包人的合同签订的版本，合同
22、条款须根据招标文件的要求及承包人的投标文件内容适当调整补充;第一部份 协议书一、工程概况工程名称：拘留所迁建工程工程地点：石鼔镇原知青场工程规模及内容：办公楼 4 层，监房 2 层，高度 16.5 米，总建筑面积6849.22 平方米结构形式： 框架工程立项、规划批准文件号：高发改审函 16 号资金来源：争取上级支持，不足部分由地方财政配套资金解决二、工程承包范围承包范围: 施工总承包(包括建筑及安装工程)三、合同工期工程合同工期总日历天数：235 天。拟从 20_ 年 12 月 30 日开始施工，至 20_ 年 8 月 21 日竣工完成四、质量标准工程质量标准：要求达到国家建设工程质量验收标
23、准 (-20_)合格以上。五、合同价款合同总价(大写)： 某某 ;(小写)： 7 元。项目单价：详见承包人的投标报价书(招标工程);详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书(非招标工程)。六、组成合同的文件组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分通用条款第 2.2款赋予的规定一 致。七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款第 1 条赋予它们的定义相同。第 12页 共 15页八、承包人承诺承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并 保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。九、发包人承诺发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条
24、款，按照本合同约定的时限和方法 支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。十、合同生效订立合同时间：年月日订立合同地点： 公安局会议室 合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后，于 即时 生效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日建筑工程施工合同 篇 7发 包 人：(以下简称甲方)承 包 人：(以下简称乙方)说明：本合同根据_省建设厅推行的_省建设工程标准施工合同编制而成，作为发包人和承包人的合同签订的版本，合同条款须根据招标文件的要求及承包人的投标文件内容适当调整补充;第一部份 协议书一、工程概况工程名称
25、：拘留所迁建工程工程地点：石鼔镇原知青场工程规模及内容：办公楼 4 层，监房 2 层，高度 16.5 米，总建筑面积6849.22 平方米结构形式： 框架工程立项、规划批准文件号：高发改审函 16 号第 13页 共 15页资金来源：争取上级支持，不足部分由地方财政配套资金解决二、工程承包范围承包范围: 施工总承包(包括建筑及安装工程)三、合同工期工程合同工期总日历天数：235 天。拟从_年_月_日开始施工，至_年_月_日竣工完成四、质量标准工程质量标准：要求达到国家建设工程质量验收标准 (-)合格以上。五、合同价款合同总价(大写)：(小写)： 7 元。项目单价：详见承包人的投标报价书(招标工程
26、);详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书(非招标工程)。六、组成合同的文件组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分通用条款第 2.2 款赋予的规定一 致。七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款第 1 条赋予它们的定义相同。八、承包人承诺承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并 保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。九、发包人承诺发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法 支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。十、合同生效订立合同时间：_年_月_日第 14页 共 15页订立合同地点： 公安局会议室 合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后，于 即时 生效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日第页 共页 15 15