《2022年有关建筑工程施工合同范文集合7篇.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022年有关建筑工程施工合同范文集合7篇.docx(33页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022年有关建筑工程施工合同范文集合7篇有关建筑工程施工合同范文集合7篇随着人们法律意识的加强,合同在生活中的运用越来越广泛,合同协调着人与人,人与事之间的关系。信任许多挚友都对拟合同感到特别苦恼吧,以下是我为大家收集的建筑工程施工合同7篇,欢迎大家共享。建筑工程施工合同 篇1发包人(全称):承包人(全称):依照合同法、建筑法及其他有关法律、行政法规,遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则,双方就本工程施工事项协商一样,订立本合同。一、工程概况工程名称:工程地点:二、工程承包方式、范围及材料供应三、合同工期自 年 月 日止 年 月 日。四、合同价款金额(大写): ¥:五、适用法律、标准及规范合
2、同法、现行施工规范、验收规范和有关执行标准及规范。六、决算方式:七、平安施工、文明施工。1承包人必需有现场平安施工管理机构,配备专职平安员。在施工过程中,必需遵守操作规程,搞好平安生产、平安施工,保证人员的人身平安,独立担当大小平安事故和其他责任事故的责任。2承包人必需细心组织,加强现场管理,做到文明施工,每天做到工完场清,在发包人领导下,做好与其他施工单位的协调、协作工作。八、合同价款的支付双方约定的工程款支付时间:工程开工按工程形象进度的 %付款。工程竣工验收评为合格,办理完工程结算后再付工程总造价的 %,剩余5%的尾数作为质量保修金,待工程保质期满无质量问题后付清。九、工程变更组织施工中
3、,如必需变更设计,以甲乙双方签证的变更通知单作为结算依据。十、其他本工程严禁转包,一经发觉取消施工资格,作退场处理,并处以承包人 元罚款,从工程款中扣除。十一、质量保修期质量保修期从工程实际竣工验收之日算起。分单项竣工验收的工程,按单项工程分别计算质量保修期。工程竣工后,经双方协商确定验收时间,组织竣工验收。验收合格后,由乙方负责养一年内的修理、保养,费用由承包人负责。一年后无明显质量问题,验收合格后,办理结清尾款手续。结尾款时时必需持生活公司书面通知单方可支付尾款。十二、本合同未尽事宜,双方另行协商解决。十三、本合同一式捌份,双方各执肆份。十四、本合同自双方签字盖章后生效。发包人: 承包人:
4、法定代表人: 法定代表人:建筑工程施工合同 篇2甲方(发包方):乙方(承包方):依照中华人民共和国合同法 、中华人民共和国建筑法及其有关法律,行政法规,遵循自愿、同等、公允、诚恳、信用的原则,经双方协商,就 工程施工事宜达成协议并形成如下条款,协议双方共同遵守。一。工程概况1。工程名称:2。工程地址:公园道西侧3。结构类型:框架,地下二层,地上三十层,地下车库约4万, 共计约20万。4。合同价款:合同价款以正式建设工程施工合同确定的数额为准。5。施工场地条件:三通一平已完成,(其中施工用水由甲方供应水源,乙方配备供应施工用水机具;施工场地道路由乙方负责,公共道路由乙方负责;费用由甲方担当,甲方
5、供应施工用电源,施工中由乙方按实际发生量和用电损耗支付水电费,具备施工条件)。6。工期:合同工期为两年,开工日期为 年 月 日至 年 月 日,总工期为: 天。7。工程质量:合格, 文明施工达市级文明工地要求。二。承包范围及承包方式1。工程承包范围:全部施工图纸范围内的桩基础、土建、给排水、暖通、电气内容。下列项目:电梯、消防、喷淋、通风、弱电等专业分包项目乙方负责预埋、预留等内容。协作专业分包工程项目的界限:a。基础土方工程的挖土另行分包,土方回填在本合同内。土方回填运距据实签证为准。b。电梯、消防、喷淋、通风、弱电等专业项目另行分包。2。甲方要求: 本工程合同(协议)签订后,乙方不得以任何形
6、式和理由再行转包和分包整体工程,一经发觉,马上终止合同,按乙方违约处理,并由有关部门依据相关规定实施惩罚。三。付款方式乙方收到工程款同时供应正式收款发票。1、乙方垫资施工至正负零后7日内拨付已完成工程量价款的80%,以后每月拨付一次,每月的26日乙方上报已完成的工程量,甲方在十个工作日内审核并支付已完工程量价款的80%,假如甲方没有审核完毕,按乙方上报的工程量计算并拨付。2、工程全部完工验收合格后支付至合同总价款的90%,结算完成后30日内甲方向乙方拨付至工程结算总价款的95% 。3、剩余工程结算款的5%作为工程质量保修金,自验收合格之日起满一年十五日内支付质量保证金总额的60%,满两年十五日
7、内支付至质量保证金总额的80%,满三年后28日内一次性付清。4、甲乙双方竣工计算,待甲方收到乙方结算书次日算起2个月审核完毕,结算中双方如有争议必需通过当地造价部门裁定。四。结算方法:1。工程造价:土建安装工程造价按一类取费总价不下浮,作为甲乙双方工程结算造价。2。执行20xx年全国统一建筑工程基础定额河北省消耗量定额、全国统一建筑装饰装修工程消耗量定额河北省消耗定额、全国统一建筑安装工程消耗定额及相关定额,相关费用标准编制施工图结算,认价以外的工程材料价格以同期唐山工程造价信息为主,造价信息没有包含及甲方指定的设备、材料价格。采纳经甲方确认的市场价格调整(辅材及周转、摊销材料不做调整):机械
8、费、人工费、措施费项目按定额规定计算并调整。3。甲方干脆分包的分项工程,乙方可以针对相应的安装工程收取合同价款的2%的协作费,该总包管理费由甲方向分包人代扣后支付给乙方。乙方应协作甲方的专业发包工作,听从甲方总的安排支配,为专业承包人供应必需的施工条件,总包方收取相应的合同总价的2%协作费,分包工程税收由分包方担当。4。选购价格的认定:采纳造价信息价格的材料以同期信息价格为调差依据,采纳市场价格的,双方认定的价格为调差依据,进度逾期未完成的工程材料价格的认定方法:工程逾期,但材料价格下降时,以逾期的材料价格为调价依据;工程逾期,但材料价格上涨时,以批准的工程安排规定的完成时间的价格为调差依据。
9、五。工程设计变更1。 工程施工过程中,甲乙双方应依据项目实施的详细状况根据合同明确的范围,以书面形式对工程变更内容进行现场签证。凡属于工程安排(或变更)范畴的工作内容,必需按安排(或变更)要求施工。凡施工现场需签证的工程洽商或工程变更和涉及工程项目增加你的必需由甲方、监理方和乙方授权代表签字盖章生效,乙方必需将现场签证原件汇总编辑成册作为工程结算的依据,由此发生的工程费用结算方法执行第四条。2。设计变更、工程洽商发生后一个月内因乙方责任不办理签字手续将不增加价款调整(假如属于减项则调减工程价款)。六。 材料进场要求及计价1。 及主体工程质量及影响小区统一效果的设备由甲方指定品牌或施工厂家,乙方
10、选购,范围有:钢筋、水泥、商品混凝土、防水、涂料、墙砖、花岗岩、隔墙板、钢筋螺纹连接、散热器、给排水采暖管材。其中钢材:唐钢、承钢、首钢本厂产品及河北钢铁集团2。指定品牌的材料设备甲方认质认价,由乙方提前做好安排并负责购买。乙方对甲方指定的材料设备严把质量关,材料设备进场前必需做好检验,做施工规定的必要的试验等。阅历收合格后,方可进场运用。乙方对甲方指定的材料质量负有全部责任。工程材料、成品、半成品的试验检验费由甲方担当。试验单位须经甲方、监理单位认可。工程定位放线由规划局负责的部分。费用由甲方担当。3。进场材料设备与设计和样品要求不符合的产品,甲方和监理方应禁止运用。由乙方按甲方和监理方要求
11、的时间运出施工现场,重新选购符合要求的产品,并由乙方担当由此产生的费用,工期不予顺延。七。工程管理1。 甲方委派工程师现场代表,负责协调各方关系并代表甲方对施工图设计、工程质量、工程进度、施工平安、文明施工、工程质量的确认等进行全面管理,履行合同约定的内容。2。 乙方委派项目经理全面负责本工程施工管理与服务工作,协调现场内全部专业施工队的现场施工组织、管理、进度、技术、质量、平安、文明施工、成品爱护、全部材料设备保存,履行本合同约定内容。3。 乙方现场临时设施,各分项加工场地、卷扬机、上料架场地要根据施工总平面图布置,不得影响外网管线及相应配套附属设施工程施工。4。 工程竣工后(以质监站验收日
12、期为准)90日内,乙方根据城建档案移交书目的标准向甲方供应三份完整的竣工资料,同时乙方必需为甲方供应办理竣工备案手续的全部相关资料。5。 乙方在施工过程中违反其承诺或不听从甲方及监理的管理,甲方有权直令施工单位出场并终止合同,按乙方已完成的合同范围内的实际工程量并执行河北省20xx定额基价进行结算(材料价格调整执行第四条款其次条),由乙方担当全部违约责任;凡工程存在质量隐患或即成事实的,乙方必需改正;对存在质量隐患或发生质量缺陷不改正的,每发生一次,甲方视详细事项赐予经济惩罚,由每次向乙方拨付工程款时扣除。6。 存在工程分包的,乙方必需以书面形式呈报甲方,经甲方签认后才能进场,并执行合同约定的
13、相关内容,并由乙方担当由于工程分包而引发的相关责任。7。 为了保证工程质量甲方有权制订工程材料和对材料进行认价,乙方必需依据甲方要求及质量标准选购工程材料。八。违约责任1。 因甲方缘由造成的停工,由甲方驻现场项目经理和监理工程师认可后工期可以顺延。2。 因甲方缘由造成的停建、缓建,甲方在1个月内结算完毕并支付乙方已经完成工程量的工程款。3。 乙方不按约定工期竣工,不按时交付工程,每延误一天乙方按合同总价的万分之三向甲方支付日违约金。如因乙方施工力气不足严峻拖延工期,甲方有权责令乙方撤场,解除本协议并担当因延期造成的一切法律责任。4。 如乙方工程质量出现较大问题造成甲方损失的,由乙方担当并且乙方
14、应按合同总价的3%向甲方支付违约金并担当一切法律责任。如施工过程中发觉乙方有重大质量、平安事故,甲方有权责令乙方撤场并解除本合同,由此引起的后果由乙方负责。5。 乙方依本合同需担当的违约金、赔偿金,可由发包方干脆从承包方任何未结付的工程款中干脆扣减。九。 双方约定,如因乙方欠付任何第三人债务,被起诉并导致甲方作为共同被告,或依法保全甲方对乙方的责权或因乙方的任何缘由导致甲方接受人民法院或仲裁机构的帮助执行或财产保全通知的,除乙方在甲方接收上述起诉材料或保全或帮助执行材料后10日内全额自行偿还拖欠债务,并协调撤回起诉或撤销保全或协议执行义务,或在10日内按权利人起诉额度向甲方供应保证金,否则,将
15、视同乙方资产及信誉恶化且将严峻影响本合同的正常履行,甲方可干脆解除与乙方的施工合同并追究乙方的违约责任。十。 此意向书双方签订之日起3日内,乙方向甲方指定的账户内打入保证金贰佰万元人民币,待乙方进场后15日内甲方退还乙方全部保证金,且甲方不支付任何利息。(本意向书签订后3日内保证金未打入指定账户内,此意向书作废)甲方承诺乙方工程最晚在20xx年6月15日前开工,假如不开工甲方无条件退还乙方保证金(人民币:贰佰万元整),假如保证金未能在进场15日内(即6月30日)退还,则由归还,且需按保证金日千分之五计息给乙方,计息起使日期由7月1日起先。十一 本意向书为工程结算的依据,具有法律效力,建设工程施
16、工合同只用于办理工程施工的各项手续之用。本意向书与正式建设工程施工合同如有不同,以正式建设工程施工合同为准。十二。 未经事宜双方友好协商,另行签订补充协议,如发生争议可协商解决,协商不成可干脆向当地人民法院起诉。十三。 本合同一式肆份,双方各持贰份,自双方签字盖章之日起生效。甲方(公章):_ 乙方(公章):_法定代表人(签字):_ 法定代表人(签字):_年_月_日 _年_月_日建筑工程施工合同 篇3发包人(甲方):_地址:_法定代表人:_联系电话:_承包人(乙方):_身份证号:_联系电话:_依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规的规定,遵循同等、自愿、公允和诚恳
17、信用的原则,双方就本建设工程施工事项订立本合同。第1条甲方将位于_市_内,所建筑的厂房发包给乙方。承包范围:_市_厂房地面工程施工,包括窗台以下内外抹灰及厂房散水。乙方必需严格按施工要求施工。乙方对平安及文明施工实行全面担当,包工包料,乙方为平安施工、文明施工第一责任人。第2条开工日期:_年_月_日,竣工日期:_年_月_日。第3条合同价款甲方按乙方所做工程量施工量标准合计总价款_万元与乙方结算工程款,乙方承包单价一次包定。如有个别因素发生最终按乙方实际完成工程量据实结算工程款。第4条甲方开工前供应具备开工条件的施工场地,须要与有关部门联系和协调的工作由甲方负责。如甲方开工后有不具备材料其他工种
18、所造成的停工甲方按工程总造价款2%每天作乙方赔偿。第5条乙方在开工过程中,严格按国家和地方有关规定及甲方要求执行,而如发生平安责任事故对第三人人身财产损害,由此所造成的全部损失、赔偿费用均由乙方担当。第6条施工所须要的机械设备、工具和油料、机油等消耗品均由乙方供应。上述机械费、油料费用均已包括承包单价之内,甲方附付合同约定的工程款之外不担当任何费用。第7条工程款支付(两次性支付)7.1第一次付款_年_月_日前,付给人工费_万元。其次次付款_年_月_日前,甲方一次性支付全部工程款。(以收据为凭)7.2若甲方到期未给付工程款,担当违约责任,违约金为_万元。第8条本合同正本两份,具有同等法律效力,甲
19、、乙双方各执一份。自双方在合同上签字或盖章之日起生效。甲方:_ 乙方:_法人代表:_责任人:_年_月_日_年_月_日建筑工程施工合同 篇4本篇建筑工程施工合同范本由我特殊为须要建筑合同范文的挚友收集整理的,仅供参考。内容如下:发包人(全称):承包人(全称):依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关法律规定,遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则,双方就田园清水湾小区1、2号楼工程施工及有关事项协商一样,共同达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:-小区 。2.工程地点:长治市-。3.工程立项批准文号: 。4.资金 自筹 。5.工程内容: 商住楼建安工程 。群体工程应附承包人承揽工程项
20、目一览表(附件1)。6.工程承包范围:商住楼图纸内土建、安装工程 。此合同不包括甲方分包项目 。二、合同工期安排开工日期: 年 月 日。安排竣工日期: 年 月 日。工期总日历天数: 天。工期总日历天数与依据前述安排开竣工日期计算的工期天数不一样的,以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合 合格 标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为:人民币(大写) (¥ 元);2.合同价格形式: 依据通用条款1.1.5.2和专用条款、补充条款的约定确定。五、项目经理承包人项目经理: 。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)中标通知书(假如有);(2)投标函及其附录(假如有
21、);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺根据法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并根据合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺根据法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和平安,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内担当相应的工程
22、修理责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与其次部分通用合同条款中给予的含义相同。九、签订时间本合同于20xx年 月 日签订。十、签订地点本合同在发包人项目所在地办公室签订。十一、补充协议合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自长治市建设工程招标投标管理办公室备案后生效。十三、合同份数本合同一式 6份,均具有同等法律效力,发包人执 4份,承包人执2份。发包人: (公章) 承包人: (公章)法定代表人: 法定代表人:建筑工程施工合同 篇5发
23、包方: (甲方)承包方: (乙方)甲乙双方就丽景金城二期建筑工程总承包事宜,在同等协商一样的基础上,依据中华人民共和国合同法及有关法律法规的规定,结合工程实际状况,订立如下协议以便共同遵守。一、工程概况1、工程名称: 。2、工程地点:。3、施工工程的土建、给排水、供暖、电气等施工内容。详见施工图和预算编制说明书。4、工程面积:约二、承包方式:工程总承包。三、工程质量:合格。乙方要严格根据国家颁发的施工验收规范及工程设计图纸要求进行施工,工程质量应达到国家专业的质量检验评定标准的条件,竣工后由质量监督部门评定等级。单项工程、隐藏工程的验收应由甲方会同建设单位、工程监理、质检站和乙方共同验收评定质
24、量等级。四、工程承包总价本工程承包总价确定为 元(大写整)。承包范围(见工程内容)内综合单价一次性包死(附合同价款预算,本预算缺项、漏项、多项的,决算时相应增减)钢筋、混凝土价格变动超过预算价5%,可进行相应调整(价格必需由甲、乙、监理三方签证)。五、工程款拨付方式1、施工至0。00后拨付至已完工程量价款的75%(可单工程计算)。2、进度付款每七层封顶后付至已完工程量价款的75%。3、主体封顶后拨付至已完工程量价款的75%(不足五层单体工程,按此执行)。4、进度付款每个月25日以前,乙方实际进度报表经由监理签字确认,并经甲方项目经理审核后,报房产预算部审定,拨付该月已完成工程量价款的75%。5
25、、竣工验收合格后拨付工程款至工程总价的85%。6、竣工验收合格结算后10日内付至工程总决算价的95%,剩余5%作为工程保修金,保修金支付自竣工验收合格之日起一年后无托付保修的,28日内拨至保修金的80%,剩余的20%,在五年后的28日内付清。六、甲方权利和义务1、派驻现场代表 根据本合同约定代表甲方行使各项职责;2、施工前现场具备开工条件,即三通一平,包括水通、电通、路通、场地平整。3、将施工所需的生活用水(不含施工用水)、电接至施工场地围墙以内并挂表;4、为乙方供应全套施工图纸六套;5、依据工程须要,甲方有权供应建筑材料及制品,甲方供应材料的费用从预算中扣除,但不付给乙方材料保管费等其他费用
26、。6、甲方暂定价部分需经甲方认可后方可购买或施工;暂定部分的材料价格需经甲方、乙方、监理三方签证,以备决算时作为调整依据。7、对乙方违反甲方现场管理制度的行为甲方有权进行管理、经济惩罚;七、乙方权利和义务:1、派驻现场代表 根据合同约定代表乙方行使各项职责;2、供应满意甲方、监理管理人员正常办公和管理须要的办公室及宿舍(依据现场状况,如甲方供应,须扣除乙方相应费用);3、每月按甲方水电表数刚好、足额缴纳水电费,电费单价计算时综合考虑用电损耗;4、需乙方办理的有关施工场地交通、环卫管理、安检及施工噪音管理手续均由乙方办理并担当费用;5、严格遵守甲方现场的管理制度及监理指令;6、因乙方缘由,本工程
27、如有政府相关部门及建筑监管部门的书面停工通知,因此出现的施工困难、拖延工期及因停工所造成的全部损失及责任由乙方负责;7、乙方要做到规范、文明施工并担当与现场环境有关的环境卫生、生活污水粪便排放建筑垃圾外运等费用;如乙方未按甲方要求刚好清理施工现场施工材料及建筑垃圾影响下步施工工序的,甲方有权支配其他队伍清理,发生的相应费用在乙方进度款中双倍扣除。8、因乙方缘由造成质量事故、平安事故,人员生命财产损害和经济损失,由乙方担当全部责任,并赔偿甲方因此受到的经济损失;9、施工场地四周地下管线和邻近建筑物若因乙方缘由发生损坏,由乙方担当由此发生的全部费用;10、乙方要严格履行合同,有效完成施工任务,保证
28、施工质量、平安及进度,有效协作甲方的协调管理。否则,如因乙方缘由工期滞后影响运用,或存在质量、平安及管理违约行为,甲方有权扣除违约金,违约金可自工程款中扣除;11、在乙方施工期间,乙方应做好甲方另行专业分包单位的协调、管理、协作工作。在施工时负责预留孔洞和预埋配件的工作,并符合质量要求(不符合质量要求的返工及整改费用由乙方担当)。在乙方施工期间,全部由甲方另行专业分包的工程,乙方应做好协作及成品爱护工作,担当总包管理责任;12、竣工验收一个月内向甲方供应竣工图一套;八、质量、平安指标1、质量指标:施工过程中,乙方要听从甲方、监理方的管理和支配,严禁独断专行。施工中所运用的建筑材料应为各证件齐全
29、的合格材料,杜绝不合格材料进入施工现场。工程的施工工艺要符合施工质量验收规范规定,所承建施工的工程要达到一次验收合格率100%。2、平安指标:施工工程中乙方应做好施工人员的平安教化、抓好平安生产管理工作,进场后必需为施工人员办理职工工伤保险或意外损害保险,施工过程中要与甲方、监理单位驻现场人员亲密协作,做好施工现场的平安防护工作的实施与验收,做到文明施工,杜绝重伤、死亡事故的发生。假如在施工过程中因平安防护、文明施工等工作未做到位,扣除相应平安文明措施费用;因乙方管理不善及施工问题等造成的平安事故,其责任及费用均由乙方担当。3、进度指标:满意总承包合同的要求。4、其他约定:工程开工前乙方向甲方
30、供应完整的施工组织设计并经监理审核通过,施工中各施工资料要与工程进度同步。九、工期:1、开竣工日期:依照国家颁布的工期定额,经双方商定,本合同工程开竣工日期如下:全部工程自 年 月 日开工至 年 月 日竣工。2、在施工过程中,如遇下列状况,可顺延工期。顺延期限,应由双方刚好协商,签订协议。(1)由于人力不行抗拒的灾难,而被迫停工者;(2)因甲方或建设方变更安排或变更施工图,而不能接着施工者;(3)因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需材料、设备不合要求,而被迫停工或不能顺当施工者。十、竣工验收、结算与保修1、乙方在工程竣工前5日将验收日期以书面通知甲方届时验收,竣工工程验收合格之日起3天内,乙
31、方向甲方移交完毕。2、竣工工程验收,甲方分包工程乙方负责收集竣工资料,以国家颁发的施工验收规范、施工图为依据,工程量不调整(变更除外)。在进行竣工验收时,乙方应在验收前10天向甲方供应以下文件:(1)增减变更文件和其他洽商记录;(2)隐藏工程验收记录和中间交工验收记录;3、工程竣工后,应提交竣工图,工程变更不大的由施工单位在原施工图上加以说明,提交建设单位存档。工程变更较大的,可以由建设单位自绘或托付设计单位。4、工程竣工验收后,质量保修期自工程验收合格之日起计算,依据建设工程质量管理条例及有关规定,约定本工程质量保修期:地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的该工程合理运用年限;装饰装修工
32、程为2年;电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年;采暖工程保修两个采暖期;屋面防水、有防水要求的房间、墙面防水为5年。在保修期内,确由施工单位责任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏气、堵塞等质量事故,乙方应负责无偿修理。5、发生质量缺陷乙方应马上到达现场修正,如乙方未能在规定时间内修正某项质量缺陷,发包人可自行或指派第三方修正缺陷,因此产生的费用由承包方担当,在修理保证金中扣除。十一、工程决算价按如下确定:1、执行河北省消耗量定额(HEBGYDA、B 、C 20xx)。2、取费按相应的取费标准。3、有综合单价执行综合单价,执行综合单价的不再下浮15%,无综合单价按20xx年第一期造价信息材料价格执
33、行。4、综合用工单价执行冀建质20xx195号,税金费率执行冀建质20xx462号计入,机械台班执行冀建价20xx47号。5、不再执行其他有关文件及定额。6、工程预算造价:依据以上1至6项据实计算工程预算造价。7、变更总价=工程预算造价下浮15%(有特别说明的不再下浮15%)。 除以上所列内容外的费用由乙方自行担当。十二、结算总价第四项和第十一项之和为结算总价。十三、违约责任1、由于甲方缘由,经监理、建设方签证后方可顺延工期。2、由于乙方缘由,使工程延期完成,则视乙方违约,乙方应向甲方支付违约金。违约金按工程承包总价1/天延期天数计算,违约金总数不超过工程承包总价的30%。3、假如乙方未能按监
34、理审核的施工组织设计中的进度安排如期完成工程,连续三个时段未按时达到中间限制工期要求的,将撤换项目部,且延期的期限达到30日的,甲方有权中止本合同项下义务的履行;整个工程延期的期限达到60日的,甲方有权解除本合同,并且有权恳求乙方赐予相应的赔偿。4、乙方在承包工程期间,假如未经甲方同意擅自停工或人员太少、不出活超过10日的,甲方有权解除本合同,并对乙方进行清场处理,由此造成的一切损失由乙方担当。5、在承包工程期间,乙方不得拖欠工人(包括农夫工)工资。如乙方在承包工程期间拖欠工人工资,视为乙方违约,甲方有权将其拖欠的工人工资数额在应付乙方的承包工程款中扣除,干脆支付给乙方工人或将扣除的款项交由有
35、关部门用以支付乙方拖欠的工人工资。如乙方屡次拖欠工人工资或拖欠工人工资数额超过50000元,甲方有权解除本合同。十四、争议解决方式凡因本合同的签订、履行、解除、终止引起的或与本合同有关的任何争议,甲、乙双方可通过协商解决,如双方不愿协商或协商不成,由本合同签订地人民法院管辖,双方可向本合同签订地人民法院提起诉讼。十五、其他条款在合同履行过程中,双方可以依据实际状况,对合同未尽事宜协商确定。合同签订地:衡水泰华房地产开发有限公司会议室。十六、合同文本和效力本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效,一式八份,甲方执伍份、乙方执叁份。附件为本合同不行分割的组成部分,与合同正文具有同等法律效力。甲方(公章)
36、:_ 乙方(公章):_法定代表人(签字):_ 法定代表人(签字):_年_月_日 _年_月_日建筑工程施工合同 篇6发包人(全称): 国家盐化工产品质量监督检验中心承包人(全称):依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规,遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一样,订立本合同。一、工程概况工程名称:国家盐化工产品质量监督检验中心场坪绿化工程 工程地点:自贡市板仓工业集中区工程内容:场坪绿化工程(详细内容详见工程量清单) 工程立项批准文号:自发项批新号 资金来源:财政投入二、工程承包范围承包范围:施工图及工程量清单所含范围内的全部施工内容三
37、、合同工期开工日期: 20xx年 10 月日 竣工日期: 20xx年 11 月 日安排工期:日历天四、质量标准工程质量标准:符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准五、合同价款金额(大写):壹佰陆拾陆万元(人民币) ¥ :1660000元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括: 1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议中有关词语含义与本合同通用条款中分别给予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺根据合同约定进行
38、施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺根据合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应支付的款项。十、合同生效合同订立时间:20xx年10 月 日合同订立地点:自贡质量技术监督局六楼会议室本合同双方约定:发包人承包人双方法定代表人或托付代理人签字盖公章或合同章后生效。发包人:(盖章)居处:法定代表人:托付代理人:电话:传真:开户银行:帐号:承包人:(盖章) 居处: 法定代表人: 托付代理人: 电话: 传真: 开户银行: 帐号:建筑工程施工合同 篇7工程承包人:劳务承包人: 承 包 合 同建设工程施工劳务承包合同工程承包人:劳务承包人:依照有关法律、行政法规,遵循同等
39、、自愿、公允和诚恳信用的原则,鉴于 )与工程承包人所在公司(山东宁建建设集团有限公司)已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”),双方就本工程的劳务分包事项协商达成一样,订立本合同。一、劳务承包工作对象及供应劳务内容1.1、工程名称:1.2、工程地点:1.3、承包范围:1.4、劳务承包内容:1.5、协助材料及工具:二、承包工作期限及工作进度三、质量要求工程质量: 确保所担当的分项工程合格率100%,优良率95%。确保验收达到优良。每层达不到优良,结算时扣结算总值的10%。由于工程质量不合格造成的返工损失有劳务承包人担当。四、标准规范执行本工程总包合同约定的标准规范,本合同亦适用标准规范如下
40、:4.1、二标五规范及康居标准4.2、省市施工工艺标准及各项规程4.3、质量平安环保与职业健康管理体系4.4、发包人、监理管理方法及工地各项规章制度五、工程承包人义务5.1、组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行总包合同,组织实施施工管理的各项工作,对工程的工期和质量向发包人负责。负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目标,组织编制年、季、月施工安排、物资须要量安排表,实施对工程质量、工期、平安生产、文明施工,计量检测、试验化验的限制、监督、检查和验收。5.2 工程承包人供应工具房间,作为劳务承包人办公及小型工具存放之用。5.3负责工程测量定位、技术交底,组织图纸会审,统一支配技术档案资料的
41、收集整理及交工验收。5.4统筹支配、协调解决非劳务承包人独立运用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。5.5按本合同约定,向劳务承包人支付劳动酬劳。5.6负责与发包人(即甲方)、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。5.7 负责劳务承包人在现场运用的平安防护用品(如平安帽、平安带等)。5.8 负责供应本合同施工中所运用的材料设备等。六、劳务承包人义务6.1负责组织具有相应资格证书,能够胜任本职工作,并在数量上能满意工程进度要求的员工队伍,全面履行本合同。对本合同劳务承包范围内的工程质量与工程进度向工程承包人负责。6.2负责对所属员工进行平安、质量、操作技能等教化培训交底工作。全
42、面负责承包范围内工作的组织与实施,直至全部义务及工作程序完结。6.3负责向项目部供应在施工现场内所运用的平安防护用品安排,并负责运用、发放和完工后交回。6.4负责在接到图纸(或技术交底)后10天内,向工程承包人提交材料设备周转工具等供应安排,并负责验收(质量、品种、规格、型号、数量),保管、运用、维护。工程承包人的设备在运用完后负责向工程承包人交回。须要劳务承包人进行装卸的,劳务承包人必需刚好执行(费用另行约定)。6.5对阅历收的材料与机具应按工程承包人统一规划堆放。6.6按工程承包人标准化工地的要求进行生活区的管理,并负责自身责任区的治安保卫工作。6.7负责对已完工程部分的成品爱护工作。6.
43、8接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查,与现场其它单位协调协作,照看全局。6.9实施爆破作业,在放射、毒害性环境中工作(含储存、运输、运用)及运用毒害性、腐蚀性物品施工时,劳务承包人应在施工前10天以书面形式通知工程承包人应担当的平安防护措施费用,以上特别行业操作人员须持证作业。七、劳务承包人的工作职责7.1、质量对本合同劳务承包范围内的工程质量向工程承包人负责,并根据总包合同的保修时间对工程保修。执行国家和上级部门的法律、法规及公司、分公司、项目部制定的各项规章制度。接受发包人代表及监理的管理,听从工地管理人员的统一调度。听从指挥、搞好协调,主动协作工作,对所下达的整改通知书、停工令等必需无条件执行。严禁与发包人代表及监理发生争吵,严禁与管理人员争吵,发觉问题刚好汇报。依据工程进度及各方面须要