施工合同范文集锦9篇-1.docx

《施工合同范文集锦9篇-1.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《施工合同范文集锦9篇-1.docx（31页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、施工合同范文集锦9篇 施工合同篇1 合同编号： 签订地点： 签订时间： 甲方（业主）：_ 乙方（承包方）：_ 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国消费者权益保护法以及其它有关法律、法规的规定，遵循公平、诚实信用的原则，双方就本装饰工程的有关事项协商达成一致，订立本合同。 一、工程概况 装饰工程施工地点： 施工内容： 承包方式： 合同总工期_天，自_年_月_日开工至_年_月_日竣工。 合同总价款（金额大写）； 其中：人工费_元；材料费_元。（见附表一） 二、双方工作 1甲方工作 11开工前，向乙方提供装饰方案及做法说明一份，并向乙方进行现场交底。腾空房屋，清除影响施工的

2、障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施，并经乙方书面确认。 12办理本工程施工所涉及的各种申请、批件等手续，协调邻里关系，保证乙方施工时间。 13向乙方提供施工需用的水、电、气等设备，并说明使用注意事项。协调做好垃圾清理等工作，并承担相应费用。 2乙方工作 21按照甲方的意图和要求，向甲方提供施工图纸及做法说明并进行现场交底，交甲方进行书面认定。 22乙方指派_（姓名）为乙方驻现场代表，负责合同履行。按要求组织施工，解决由乙方负责的各项事宜。 23未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不准随意拆改原有建筑结构及各种设备管线。 24遵守国家或地方政府及有关部门对施工

3、现场管理的规定，严格执行施工规范、安全操作规程、防火及环保规定。 25工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。 三、工期 1工期延误 11因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延： （1）甲方不能按约定提供开工条件。 （2）设计变更和工程量变化。 （3）甲方同意工期相应顺延的其它情况。 12由于甲方原因导致中途停工，甲方应补偿乙方因停工、设备闲置所造成的损失，每停工一天，甲方支付乙方_元。 13由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方支付甲方_元违约金。 四、工程价款支付 开工日前三天，甲方支付总价款的_%，计_元； 工程日期过半，甲方再支付总价款的_%，计_元

4、； 验收合格三日内，甲方支付总价款的剩余部分，计_元。 五、材料供应 1、甲方供应材料 甲方供应的材料、设备应有材料设备表（见附表二）。甲方供应的材料、设备有质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成损失的，由甲方承担责任。甲方供应的材料、设备运抵现场_日内，经乙方验收，由乙方负责保管。由于保管不当造成的损失，由乙方负责。甲方供应的材料、设备未经甲方同意，乙方不得挪作它用，否则，乙方应按相应价款的双倍补偿给甲方，并承担由此造成的损失。 2、乙方采购的材料 乙方采购的材料、设备，必须有材料设备表，（见附表三）注明品牌、规格、等级、数量、单价和总价，甲乙双方签字认可。如乙

5、方采购的材料、设备与材料设备表不符，不得使用。如乙方未经甲方同意擅自使用，造成的损失由乙方负责。 六、工程变更 在工程施工过程中甲方提出设计修改意见及增减工程项目时，须提前与乙方代表联系，在签订变更单（见附表四）后方可进行该项目施工。凡私自与施工作业人员商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负。给乙方造成损失的，甲方应负责赔偿。 七、质量与验收 1工程质量 11工程以施工图纸、做法说明、设计变更为依据，以XX市建筑装饰工程质量检验评定标准为质量评定标准。 12乙方应认真按照约定技术质量标准和设计要求进行施工，随时接受甲方的检查检验，为检查检验提供便利条件。如工程质量达不到约定条件，乙方应按甲

6、方的要求返工、修改，并承担由于自身原因导致返工、修改的费用。 2竣工验收与保修 21工程完工后，乙方应当向甲方提交工程验收单（见附表五）。甲方自接到工程验收单七日内验收，在验收单上签字。甲方无正当理由不按时验收，超过七日的视为竣工验收已被确认。 22双方约定隐蔽工程和中间验收部位：_。 23双方约定的保修项目内容期限为：_ _。 （本条22和23款的内容过多可另加页） 八、安全和防火 1、甲方或乙方提供的施工图纸或做法说明，应符合中华人民共和国消防法和有关防火设计规范。 2、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。 九、违约责任

7、甲、乙双方应严格履行合同所规定的各项条款，甲方不能及时给出必要的指令、确认，不按合同约定履行自己的义务，或其他使合同无法履行的行为，甲方应承担违约责任。乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到标准要求，或其他使合同无法履行的行为，乙方应承担违约责任。 甲乙双方承担违约责任均按合同总价款的_%向对方支付违约金，若违约金不能弥补损失时，当事人可以要求对方予以增加。 十、合同争议解决方式 双方约定在履行合同过程中发生争议，由双方协商解决或请_调解。协商或调解不成时，双方可以按下述第_种方式解决： 1、由_仲裁委员会仲裁； 2、向人民法院起诉。 十一、其他约定 _ _。 十二、本合同未尽事宜，经双方共同

8、协商作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。 十三、组成本合同的文件包括： 1、本合同条款及合同附表； 2、施工图纸及做法说明； 3、双方有关本工程洽商的其他书面协议； 4、补充规定。 十四、其他 1、本合同正本两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。双方约定可根据需要确定合同副本的数量，双方约定（签字、鉴证、公证）后生效。 2、乙方收到本装饰工程价款尾款，本合同即告终止。 业主：（签章）承包方：（公章） 注册地址： 住地：法定代表人： 委托代理人： 联系电话：联系电话： 年月日年月日 鉴（公）证单位：（公章） 经办人： 鉴（公）证日期： 年月日 施工合同篇2 发包人(甲方)： 承包

9、人(乙方)： 一、基本内容 依照中华人民共和国合同法及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就项汇流箱、配电柜及其他相关辅材。 1、基础施工部分包括：场地平整、场地开挖、基础制作、屋面防水及其附属施工。(注：本项目屋面防水由发包方施工) 2、电气安装部分包括：太阳能支架及组件安装，电缆敷设、接线，逆变器、配电柜安装，防雷接地、输出线路的所有设备安装调试。 二、工期 开工日期： 并网日期： 竣工日期： 三、合同价格和付款方式 合同价格 本合同为固定总价合同(含税)，不做工程决算。合同总价格为人民币(大写)：元(小写金额元)。合同总价已包括了合同中规定的总承包方应承担的全部义

10、务(包括提供货物、材料、设备、保险、服务等义务)以及为实施和完成本合同工程和其缺陷修复所必需的一切工作、条件和费用，包括但不限于为实施本项目施工前的准备、进退场前的场地平整、施工临时设施及施工过程中应由总承包方负担的各种措施费、规费、物价上涨引起的价差、税金、风险、保险及政府各部门的收费等一切费质保金为合同总价的%，本合同的质保期为年，在竣工验收合格次日开始计算。发包方在质保期满后15日内一次性支付质保金给承包方。 四、施工质量和质量检查 1、工程质量 (1)、承包方应对施工工程质量全面负责，施工必须严格按施工图所提要求和标准进行施工。 (2)、发包方确定为不合格的工程，承包方必须返工重来，费

11、用由承包方自行承担。如果因此引起工期延误，承包方应无条件赶工并完成计划。 2、质量检查： 五、解决争议的办法 1起诉讼。 (1)调解要求停止施工，且为双方接受。 (2)、法院要求停止施工。 六、违约 1、甲、乙双方约定，违约应承担以下经济责任： (1)、发包方不能及时给出指令、确认、批准、不按合同约定履行自己的各项义务，使合同无法履行的，应承担违约的责任，违约金按实际损失向承包方支付。 (2)承包方不能按合同工期竣工、施工质量达不到设计和规范的要求及本合同附件要求，或发生其它使合同无法履行的行为，承包方应承担违约责任，违约金按实际损失金额向发包方支付，且23发包方无故恶意拖欠工程款的，付的工程

12、款不予退还。 七、合同的生效及终止 1、本合同自双方代表签字并加盖合同章之日起生效。 2、本合同在双方完成相互约定的内容后即告终止。 八、合同份数 本合同正本一式肆份，发包方执贰份，承包方执贰份，具有同等效力。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 施工合同篇3 发包人：（以下简称甲方） 承包人：（以下简称乙方） 根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及其他有关法律，行政法规，遵循平等，自愿、公平和诚实信用，本着平等互利的原则，协作配合。为明确责任，确保工程质量，工程安全顺利完成，经甲、乙双方协商一致，鉴订本合同，甲乙

13、双方共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称：东润豪庭地下车库及1#，2#，5#，6# 2、工程地点：汶上县南二环与宁民路交汇处 3、承包范围：混凝土底板及车库、标准层的所有混凝土。 4、工程质量标准：合格 二、甲方责任： 1、按乙方要求按时将施工材料运至现场。 2、为乙方提供技术、安全方面指导。 3、甲方负责各方面关系协调。 三、乙方责任与义务： 1、乙方负责整个工程的质量，安全进度及施工组织设计等工作的实施。 2、乙方负责现场文明施工保持工地清洁、干净、有序。 3、安全文明施工方面，乙方必须严格按照建设单位要求进行，施工现场一定要达标。 4、及时提供各种材料用量计划。 5、严格按照国家及省市

14、颁发的各种质量标准施工，执行本项目文明施工要求，接受甲方有关人员监督检查，节约材料，负责本项目工程安全生产防护，进场人员质量安全教育。 四、质量要求： 1、按相应规范、质量标准及建设、监理、施工单位的规定要求达到合格标准。 2、因质量不合格等因素所带来的损失均由乙方负责，甲方将对其进行处罚。交工后因质量问题所带来的赔偿均由乙方承担。 五、安全要求： 1施工用电方面必须确保规范、安全。电盘、电缆必须按照规范安装架设。禁止任何有安全隐患的事项出现。 2、因施工不到位工人违章作业野蛮施工所出现的任何安全事故由乙方承担。 3、乙方应根据施工要求及工作特点，及时对工人进行安全教育，班前会必须按时召开，且

15、达到作用。 六、施工组织： 1、在各工种同时施工情况下，乙方必须以主人翁角色，以主线方式配合各工序顺利进行。 2、在牵扯到预留、预埋等项目上，乙方应与各工种积极配合，事先与各方必须协调一致。 七、工期：按建设单位制定的工期执行，乙方无故拖延工期，所带来损失由乙方负责。 八、承包价格，工程计算方式： 1、承包价格：混凝土底板每立方14元，车库及标准层按图纸面积计算，每立方8.5元。 2、付款方式：底板混凝土每3000立方结算一次，完后付款80，标准层每2层付款一次，完后付80。 九、其他： 乙方在质量安全进度，现场文明施工等方面，达不到规范，验收标打架、偷盗、滋事，甲方实行严重罚款，乙方并承担所

16、造成的一切经济损失。 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，未尽事宜，甲乙双方协调解决，自合同签订之日起生效，工程款全部付完本合同立即失效。 甲方法定代表：乙方负责人： 身份证号码：身份证号码： 年月日年月日 施工合同篇4 甲方： 乙方： 甲乙双方本着平等、公平、互惠、互利的原则，结合本工程具体事宜，经双方协商订立此合同，当事人双方必须全面履行此合同规定的义务及责任，任何一方不得擅自变更或解除。 第一条工程内容和承包范围 1、工程名称: 2、承包内容：(包工，包料，包安全) 3、承包方式：工程造价必须包含为实施及完成工程所需的施工机械、劳动、安装、缺陷修复、保险、管理、总分配合，以及合同明示及暗示

17、的一切风险、责任和义务等全部费用 4、承包价款:人民币￥.00 一、甲方责任： 1、对施工现场进行监督。 2、组织各相关方进行验收 3、按合同规定的期限办理工程结算 二、乙方责任 1、施工范围内保修壹年，按施工安全规范和采取预防事故的措施，确保施工安全，由于乙方在施工过程中违反有关安全操作规程、导致发生安全事故，均有乙方负责且承担由此引发的一切经济损失。 2、工程完工后清理现场，包括施工过程中产生的垃圾及其他堆积物，生产的临时设施拆除，做到工完场清。 3、乙方应对自己的安全负责，乙方在工作中如发生安全事故或做出违法、违章行为，其后果由乙方自行负责，甲方不承担任何责任和费用;乙方在履行合同过程中

18、，给甲方或第三方造成人身或财产损失的，有乙方承担全部的赔偿责任。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 施工合同篇5 甲方(承租方) 乙方(出租方) 乙方现有下列规格施工升降机(以下简称电梯)租给甲方使用与保管。根据中华人民共和国合同法及相关规定，为明确甲、乙双方权利与义务，经双方友好协商，就甲方决定租用乙方的施工升降机事宜，签订以下合同，以资双方共同遵守。 一、工程概况： 略 二、机械情况、数量、进退场费和租金： 1 2 3 4 三、租金及进退场费支付方式： 1、乙方电梯安装及施工电梯检测合格后，甲方付清该电梯的进，退场费。

19、 2、乙方电梯安装调试完毕合格后交付甲方使用，甲方必须在5天内与乙方签写使用通知确认书确认开工，使用通知确认书以甲方公司主管人员签字为准，作为电梯起租日，否则乙方有权从第6天开始计收租金，如甲方需要有关部门检验合格后才同意计付租金，该期间甲方不得使用电梯。 3、电梯安装调试好后，如甲方闲置不用，在有关部门检验合格，发出办证回执当日起作为电梯起租日，开始计收首月租金，甲方不得以任何理由拒绝支付。 4、施工电梯本月租金在次月15日前支付给乙方，如甲方资金紧缺时可适当延期，但延期时间不得超过30天。 四、甲方的责任： 1、电梯所有要属于乙方，甲方不得将电梯抵押、质押、转让给第三方或另做该工地施工外的

20、其他用途。若由甲方欠债，法院查封电梯，甲方必须申请法院解封，若因此造成乙方损失，甲方承担电梯价值双倍的赔偿责任。 2、甲方保证为每台电梯提供足够的电源能量，并在每台电梯外笼5米内按用电规定要求设置专用电箱，配备两个100A的漏电开关(三相五线)和160A闸刀隔离开关，单个电箱电线截面积不小于25mm，总电缆线截面积不小于50mm，甲方所提供并安装电缆至乙方施工升降机接线盒。电梯所需电费由甲方支付。 3、甲方必须保证电梯进退场道路通畅，提供足够的场地和空间给乙方进行安装拆卸和材料堆放，甲方保证采用工地塔吊安全可以满足安装拆卸施工需要，若甲方塔吊已拆除，人货梯拆卸由甲方补偿每台人民币1000元给乙

21、方。 4、乙方负责提供电梯检测验收备案等手续及费用，乙方电梯报装、报拆资料甲方必须配合盖章，并负责监理单位及地区建设所签字盖章手续的相关工作。 5、甲方按乙方提供的图纸要求制作电梯基础。甲方自行编制预算基础部分承载力并经相关部门验收合格，乙方方可开始安装电梯。 6、甲方应根据乙方电梯厂附墙要求2.8米至3.2米附墙距离，如附墙架支撑不够长而更改附墙安装方式，则材料费和工人费由甲方负责。甲方负责每层楼层内层间门制作及安装，以负责安全平台和外笼周围双层行人通道等，确保符合检测要求。甲方负责工地的搭设其他可能存在的障碍排除。 7、电梯安装于维修时，甲方提供电焊机、氧气及乙炔等工具给乙方使用。 8、甲

22、方负责对租用的电梯设备及零配件包括呼叫系统进行保管，若甲方人员顺坏、遗失需按原价赔偿。 9、如果甲方未经乙方同意，随意操作电梯或工地人为损坏电梯，由甲方承担安全责任和经济责任。 10、乙方对施工电梯进行现场安装时，甲方提供塔吊配合乙方使用。 11、甲方在使用电梯过程中，加强施工现场的管理。并严格要求其员工遵守制度，安全使用电梯。若因甲方指挥调度不当或强行生产作业造成的事故，全部由甲方负责。 五、乙方的责任： 1、乙方需在接到甲方电梯安装或拆卸后10天内完成安装或拆卸完毕(若因天气原因或者不能安装拆卸则时间顺延)，如不能正常安装，根据延误天数与日租金的乘积，作为乙方对 甲方的赔偿。 2、乙方负责

23、提供电梯基础图、合格证、生产许可证、安装拆卸资质证书的复印件，编写安装与拆卸方案、顶升加节及附墙方案，并及时提供电梯检测备案资料、安装验收资料、使用登记资料等。 3、乙方负责电梯进场、安装、加节、拆卸、退场和日常维修保养工作。防坠器的检测相关手续由乙方负责，且检测费用由乙方承担，防坠器送检过程不能影响施工电梯正常使用。若电梯出现故障。甲方通知乙方后，乙方技术人员必须在5小时内到达工地，每延迟一小时，罚款100元，技术人员到场后，需在12小时内处理完故障，并使施工电梯投入正常使用。如超过或每月累计故障处理时间超过24小时，甲方有权扣除当天租金(正常保养、加节、安装附墙架除外)。 4、乙方不负责为

24、每台电梯配备电梯司机。 5、乙方负责提供楼层无线呼叫系统。 6、乙方提供电梯基础地脚螺栓，甲方浇筑电梯基础时，乙方派人到现场安装。 7、如因乙方原因(施工电梯故障)引起的安全事故，乙方负全部责任。 8、乙方提供电梯的安全性能、设备、质量要符合国家及地方相关法律法规的规定。 六、其他约定： 1、乙方电梯安装完毕能满足施工要求并与甲方交底确认后七天内，若甲方未能完成层间门安装配合验收，乙方有权从第八天开始计收租金，甲方不得拒绝支付。 2、在安装验收过程中，由于甲方不配合造成的验收不合格由甲方承担第二次支付的费用。若因乙方原因造成验收不合格，由乙方负责。 3、租赁期间，甲方应随时向乙方告知电梯存在的

25、安全隐患，并要求采取防患措施。乙方应积极处理，消除隐患。甲方需每日安排人员清扫吊笼的卫生和安排人员清理吊笼底基础面水泥砂浆。 4、电梯施工结束时，甲方应以有效书面形式提前通知乙方，乙方拆卸电梯退场，甲方20日内结清乙方租金及其他费用后。 5、本合同所有费用均未包含税金，如果甲方需要开发票，税金另加9%. 6、租金计时开始以甲、乙双方签字确认为准。 7、甲方违反本协议的规定延迟支付租金及其他费用，乙方可解除合同。 8、双方各自承担相应的违约责任，其他未尽事宜双方在今后的合作中协商，协商不成， 双方均向珠海市有关机构提起诉讼。 八、本合同一式两份，双方各执一份，自双方代表确认合同内容无误后签字盖章

26、之日起生效。电梯拆卸完毕离场，且租金及其他费用结清后，本合同自行失效。 甲方单位公章：乙方单位公章： 甲方代表：乙方代表： 联系电话：联系电话： 日期： 施工合同篇6 编号： 甲方： 地址： 乙方： 地址： 甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定在原合同签定的总价基础上新增加装修项目。新增加项目由甲方在现场确定，乙方根据甲方要求进行施工。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定及原合同条款规定基础上，特签订本合同，以便共同遵守。 第一条新增加工程概况 1、新增加工程名称：2、新增加工程地址：3、施工内容：甲方现场决定要求乙方增加装修项目内容。（附：增加装修项目清单） 4、委托方式：包工包料 5、

27、开竣工日期：根据原合同签定的日期增加（即开工日期：年月日，竣工日期：年月日） 第二条新增加装修工程价款 1、新增加工程价款：￥，详见增加装修工程项目报价。 第三条新增加装修项目事宜 1、乙方应按原有合同条款内容规定施工，保证施工工期、工程质量。 2、新增装修项目内容中甲乙双方责任、义务应按原有合同条款规定执行。 3、甲方现场要求增加的装修项目，经双方现场确认，甲方不得以任何借口拒付新增加装修项目工程款。 4、甲方要求乙方现场增加装修工程项目，乙方应保质保量严格施工，不得拒绝执行。 5、全部工程完工，乙方向甲方提交新增装修项目清单，甲方确认；现场增加装修项目是甲方要求乙方施工的，甲方不得在完工后

28、拒绝承认。 6、新增装修项目中的材料、工艺要求、技要标准、验收标准按原合同条款执行。 第四条争议解决 双方如发生因新增装修项目有关的任何争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。如工程完工后，双方对新增装修项目内容有争议，当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，应向原合同签订地人民法院提起诉讼。 发生争议后，双方应首先对已完成新增装修项目工程量进行登记并盖章确认，如不能就已完工程量达成一致，双方以原合同附件（装修工程报价清单内容）为基础现场确认增加装修项目内容。 第五条合同生效 1、增加装修项目合同和附件是原合同补充，与原合同同样具有法律效力，加盖公章或合同专用章后生效。

29、2、新增加装修项目合同附件与新增加装修项目合同具有同等效力，但 附件内容与合同正文不一致时，以合同正文为准。 3、本合同（包括合同附件）一式两份，甲乙双方各执壹份，各份具有 同等法律效力。 甲方：乙方： 授权代表：授权代表： 签订日期：年月日 合同签订地： 施工合同篇7 甲方(发包方):_ 单位名称:_电话:_ 乙方(承包方):_ 法定代表人:_ 联系人:_身份证号码:_电话:_ 第一条工程概况 1、1工程地点:_市_区(县)_路_号_楼_室。 1、2住房结构:_房型_房_厅_套，施工面积_平方米。 1、3:家庭居室装饰装修工程的价格，根据市场竞争、优质优价的原则，然后约定如下:总价款:_元，

30、大写(人民币):_。其中:材料费:_，人工费:_，管理费:_，设计费:_，垃圾清运费:_，税金:_，其他费用:_。然后经双方认可，变更施工资料，变更部分的工程款按实另计。 1、4工程承包方式:双方商定采取下列第_种方式。 (1)乙方包工、包全部材料。 (2)乙方包工、部分包料，甲方带给部分材料 (3)乙方包工、甲方包全部材料 1、5工程期限_天；开工日期_年_月_日，竣工日期_年_月_日 第二条施工图纸 双方商定施工图纸采取下列第_种方式带给: 2、1甲方自行设计并带给施工图纸，交图时间为_年_月_日，图纸一式三份，甲方、乙方、施工队各执一份。 2、2甲方委托乙方设计施工图纸，图纸一式三份，甲

31、方、乙方、施工队各执一份(见附件六:家庭装饰装修工程设计图纸)，设计费由甲方支付(此费用不在工程价款内)； 3、3施工图纸双方签字后生效。 第三条甲方权利义务 3、1开工前带给施工期间的水源、电源，并说明使用注意事项； 3、2参与对工程质量、施工进度的监督及对材料进场、工程竣工的验收； 3、3工程所在的物业管理部门所收施工押金及各项物业管理费用，由甲方交纳(出入证除外)，乙方协助带给物业管理所需的相关材料； 3、4房屋装饰装修所产生的废弃物不得乱倒乱放，然后甲方应当按照物业管理单位、房屋所在地居民委员会或者单位房屋管理部门规定的地点、方式、时间堆放，并按有关规定清运； 3、5因进行家庭居室装饰

32、装修而造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等，如属乙方的.职责，由甲方找被乙方负责修复和赔偿。 第四条室内装修合同书样本中乙方权利义务 4、1施工中严格执行国家，保证工程质量，按期完成工程； 4、2安承接家庭居室装饰装修工程的单位和个人，应当采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员和相邻居民的安全； 4、3保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下管道的畅通； 4、4家庭居室装饰装修所构成的各种废弃物，应当按照有关部门指定的位置、方式和时间进行堆放及清运。严禁从楼上向地面或由垃圾道、下水道抛弃因装饰装修居室而产生的废弃物及其他物品； 4、5乙方设计师负责对甲方带给咨询、设计

33、、报价等相关服务。合同签订后，乙方执行工程施工的代表人，关于工程的相关事宜均应与甲方联系，以确保工程 4、6乙方自行采购或者向甲方推荐使用不贴合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，造成损失的，依法承担赔偿职责； 4、7乙方采用的装饰材料不得以次充好、弄虚作假。 4、8乙方施工应贴合有关规范要求，不得偷工减料、粗制滥造； 4、9乙方不得野蛮施工，危及建筑物自身的安全； 第五条材料的带给 5、1由甲方带给的材料、设备，其规格、质量应贴合设计要求(见附件四:甲方带给装饰装修材料明细表)。甲方应按时将材料、设备运到施工现场并通知乙方，双方共同验收并办理交接手续；若甲方未按时带给材料或材料的规格

34、、质量不贴合设计要求，由此而延误工期或影响工程质量，职责由甲方承担； 5、2由乙方带给的材料、设备的(见附件五:乙方带给装饰装修材料明细表)，乙方应在材料、设备运到施工现场的时间提前通知甲方，双方共同验收；若乙方所供材料的品牌、规格、质量与报价单不符，甲方有权拒绝使用，由此而延误工期或影响工程质量，职责由乙方承提； 5、3甲方确定材料品牌、规格、型号或价位标准，由乙方负责为甲方代购的(见附件四:甲方带给装饰装修材料明细表。应备注乙方代购)，在材料运至施工现场并经甲方验收认定后方可使用。乙方收取甲方的材料代购费为材料采管费(材料款的_%)+材料运输费(根据实际状况确定)；若施工过程中因材料质量问

35、题造成的退货、换货，以及因此延误工期，均由甲方承担任； 5、4除合同注明外，五金(门锁、拉手、水龙头等)、石材、瓷砖、设备、洁具、灯具等，均由甲方购买并按时运到现场。 第六条工期延误 6、1因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延；因甲方带给的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方承担，工期顺延； 6、2甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延； 6、3因乙方供材或施工等原因不能按期完工的，然后工期不顺延；因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。 第七条室内装修合同书样本的质量标准 7、1乙方务必按照设计文件和国家现行的技术标准、规范进行施工

36、。 7、2乙方所承包的工程，务必全部到达国家现行的工程质量验收标准验收。 7、3凡因乙方原因造成的施工质量不合格的工程，然后乙方应在甲方规定的时间内无偿返工，到达工程质量验收标准。返工后仍达不到的，由乙方承担违约职责。由于甲方原因达不到工程质量标准的，由甲方承担返工职责及经济支出。 第八条工程验收和保修 8、1双方约定在施工过程中分下列三个阶段对工程质量进行验收: 8、2水、电管线，防水层及吊顶基层等隐蔽工程验收； 8、3油漆、面层涂料施工前验收； 8、4竣工验收。乙方应提前二天通知甲方进行各阶段验收，各阶段验收合格后。若甲方接到通知后，未按时参加验收，乙方有权停工等待，然后由此给乙方造成的工

37、期延误及其它损失均由甲方承担；2保修(1)合格并结清工程余款后，乙方向甲方办理移交手续(见附件九:工程结算单)，并填写工程保修单(保修期为贰年)(见附件十:工程保修单)。 8、5在正常使用条件下，住宅室内装饰装修工程的最低保修期限为二年，有防水要求的厨房、卫生间和外墙面的防渗漏为五年。保修期自住宅室内装饰装修工程竣工验收合格之日起计算。 第九条工程款支付方式 9、1竣工验收后_日内，甲方支付相当于总价款_%的工程款。 注:甲方支付工程款，乙方的业务员或施工人员收取的，视为乙方收取。 9、2因变更施工资料导致总价款增减的，甲方在竣工验收合格之日支付或收取增、减部分的款项。 9、3双方款项往来，均

38、应出具收据。施工结束，甲方全额付清应付款项后，乙方应当出具合法发票。 第十条违约职责 10、1合同签订后，合同任何一方提出解除合同或无论因何原因违约造成合同无法履行的，应及时通知另一方，经双方协商同意后，可办理终止或延期履行合同手续，违约方应向守约方支付工程造价_%的违约金；若因此造成损失的，违约方应予以赔偿。 10、4由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，所需修理费用由乙方承担，工期不予顺延。 10、5由于甲方或乙方原因致使工期延误，每延误一日由职责方向对方支付工程总造价的2作为违约金。 第十一条合同争议的解决方式 本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决；

39、也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第_种方式解决: 1、提交_仲裁委员会仲裁； 2、依法向人民法院提起诉讼。 第十二条几项具体规定 12、1因工程施工而产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点，发包人负责支付垃圾清运费用(大写)_元(此费用不在工程价款内)。 12、2施工期间，发包人将外屋钥匙_把，交给承包人保管。工程竣工验收后，发包人负责带给新锁_把，由承包人当场负责安装交付使用。 12、3施工期间，承包人每一天的工作时间为:上午_点_分至_点_分；下午_点_分至_点_分。 第十三条附则 13、1本室内装修合同书样本签订后工程不得转包。 13、2甲、乙双方直接签订合同的，本合同一式两份，双方签字(盖章)后生效，甲、乙双方各持一份。 13、4合同履行完后自动终止。 13、5本合同实行当事人自愿鉴证，以保护合同当事人的合法权益。 13、6合同附件为本合同的组成部份，与本合同具有同等法律效力。 甲方(签字):_乙方(签字):_ 签订地点:_年_月_日 签订地点:_ _年_月_日 施工合同篇8 发包方