标准建设工程合同汇总.docx

《标准建设工程合同汇总.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《标准建设工程合同汇总.docx（85页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、标准建设工程合同标准建设工程合同1第一部分 协 议 书发包人:(全称)承包人:(全称)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规,遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则,合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一样看法,订立本协议书。一、工程概况工程名称: 工程地点:工程内容: 工程规模: 结构形式:工程立项、规划批准文件号: 资金来源:二、工程承包范围承包范围:三、合同工期工程合同工期总日历天数:_天。拟从年月 日起先施工,至 年月 日竣工完成。四、质量标准工程质量标准:五、合同价款合同总价(大写):;(小写):。项目单价:详见承包人的投标报价书(招标工程);详见经确认的

2、工程量清单报价单或施工图预算书(非招标工程)。六、组成合同的文件组成合同的文件及其优先说明依次与本合同其次部分通用条款第2.2 款给予的规定一样。七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同其次部分通用条款第1 条给予它们的定义相同。八、承包人承诺承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同全部条款,根据本合同约定实施、完成并保修合同工程,履行本合同所约定的全部义务。九、发包人承诺发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同全部条款,根据本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项,履行本合同所约定的全部义务。十、合同生效订立合同时间:年月日订立合同地点:合同双方当事人约定本合同自双方签字、

3、盖章后,于 生效。发包人:(公章)承包人:(公章)地址:地址:法定代表人:法定代表人:托付代理人:托付代理人:电 话:电 话:传 真:传 真:开户银行:帐 号:邮政编码:电子邮箱:开户银行:帐 号:邮政编码:电子邮箱:其次部分 通用条款一、总则1定义：定义下列词语或措辞,除非特殊说明,在本合同中均具有以下给予的含义:1.1 合同:指合同双方当事人为实施、完成并保修合同工程所订立的合同文件。合同文件由第2.2 款所列的文件组成。1.2 协议书:指合同双方当事人为合同工程所签订的协议书。除法律法规另有规定或合同另有约定外,合同双方当事人的法定代表人或其托付代理人在协议书签字、盖单位公章后,合同即告

4、生效。招标工程应当自中标通知书发出之日起30 天内签订。1.3 通用条款:指依据法律、法规和规章的规定以及建设工程施工的须要所订立的,通用于建设工程施工的条款。1.4 专用条款:指合同双方当事人依据法律、法规和规章的规定,结合合同工程实际,经协商达成一样看法的条款。它是对通用条款的详细化,也是对通用条款的补充和完善。招标工程的专用条款,应当符合招标文件的实质性要求。1.5中标通知书:指发包人正式接受中标人投标文件的函件。1.6 承包人投标文件:指构成合同文件组成部分的由承包人依据招标文件编制完成、签字并被中标通知书所接受的,承包人为实施、完成并保修合同工程向发包人提交的技术、经济文件。1.7

5、标准、规范及有关技术文件:指构成合同文件组成部分的本合同所指明的和合同工程依法应适用的标准与规范,以及监理工程师、造价工程师对有 关技术方面问题做出的补充、修改和批准文件。1.8 施工设计图纸:指构成合同文件组成部分的按规定审批的由发包人供应或经发包人批准由承包人供应,满意承包人施工须要的全部施工图纸(包括 任何补充和修改的施工图纸、配套说明和有关资料)。1.9 工程量清单:指构成合同文件组成部分的由发包人在招标文件中供应的合同工程分部分项工程项目、措施项目、其他项目、规费项目和税金项目的 名称和相应数量等的明细清单。1.10 发包人:指在协议书中约定,具有工程发包主体资格和支付工程价款实力的

6、当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。1.11 承包人:指在协议书中约定,被发包人接受且具有工程施工承包主体资格的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。1.12 分包人:指被发包人接受且具有相应资格,并与承包人签订了分包合同,分包合同工程某一部分的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。1.13 第三方:除合同双方当事人(含双方雇员及代表其工作的人员)以外的任何他人或组织。1.14 设计人:指受发包人托付的负责合同工程工程设计专业技术且具有相应工程设计资质的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。1.15 监理人:指受发包人托付的负责合同工程工程监理专业技术且具有相应工程监理资质的

7、当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。1.16 工程造价询问人:指受发包人托付的负责合同工程工程造价专业技术且具有相应工程造价询问资质的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。标准建设工程合同2发包人(全称)：(以下简称甲方)承包人(全称)： (以下简称乙方)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一样，订立本合同。一、工程概况工程名称： 工程地点： 工程内容： 资金二、工程承包范围承包范围：三、合同工期开工日期： 竣工日期：合同工期总日历天数 天四、质量标准工程质量标准：五、合同价款金额(

8、小写)￥： 元(大写)：六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1.本合同协议书2.中标通知书3.投标书及其附件4.本合同专用条款5.本合同通用条款6.标准、规范及有关技术文件7.图纸8.工程量清单9.工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同其次部分通用条款中分别给予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺根据合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺根据合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间： 年 月 日 合同订立地点： 本合同双方约定 双方

9、签字 后生效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日标准建设工程合同3第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外，具有如下含义：(1)“工程”是指业主托付实施监理的工程。(2)“业主”是指担当干脆责任的、托付监理业务的一方，以及其合法继承人。(3)“监理单位”是指担当监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。(4)“监理机构”是指监理单位派驻本工程现场实施监理业务的组织。(5)“第三方”是指除业主、监理单位以外与工程建设有关的当事人。(6)“工程建设监理”包括正常的监理工作、附加工作和额外工作。(7)“日”是指任何一个午夜至下一

10、个午夜间的时间段。(8)“月”是依据公历从一个月份中任何一天起先到下一个月相应日期的前一天的时间段。其次条工程建设监理合同适用的法规是国家的法律、行政法规，以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。第三条监理合同的书写、说明和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同说明时，以汉语合同文本为准。监理单位的义务第四条向业主报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。第五条监理机构在履行本合同的义务期间，应运用合理的技能，为业主供应与其监理机构水平相适应的询问看法，仔细、勤奋地工作。帮助业主实现合同预定的目

11、标，公正地维护各方的合法权益。第六条监理机构运用业主供应的设施和物品属于业主的财产。在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品库存清单提交给业主，并按合同约定的时间和方式移交此类设施和物品。第七条在本合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务活动有关的保密资料。业主的义务第八条业主应当负责工程建设的全部外部关系的协调，为监理工作供应外部条件。第九条业主应当在双方约定的时间内免费向监理机构供应与工程有关的为监理机构所须要的工程资料。第十条业主应当在约定的时间内就监理单位书面提交并要求作出确定的一切事宜作出书面确定。第十一条业主应当授权一名熟识本工程状况、能快速作出确

12、定的常驻代表，负责与监理单位联系。更换常驻代表，要提前通知监理单位。第十二条业主应当将授予监理单位的监理权利，以及监理机构主要成员的职能分工，刚好书面通知已选定的第三方，并在与第三方签订的合同中予以明确。第十三条业主应为监理机构供应如下帮助：(1)获得本工程运用的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录。(2)供应与本工程有关的协作单位、协作单位的名录。第十四条业主免费向监理机构供应合同专用条件约定的设施，对监理单位自备的赐予合理的经济补偿。第十五条假如双方约定，由业主免费向监理机构供应职员和服务人员，则应在监理合同专用条件中增加与此相应的条款。监理单位的权利第十六条业主在托付的工程范围内，授予

13、监理单位以下监理权利：(1)选择工程总设计单位和施工总承包单位的建议权。(2)选择发包设计单位和施工分包单位的确认权与否定权。(3)工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和运用功能要求，向业主的建议权。(4)工程结构设计和其他专业设计中的技术问题，根据平安和优化的原则，自主向设计单位提出建议，并向业主提出书面报告；假如由于拟提出的建议会提高工程造价，或延长工期，应当事先取得业主的同意。(5)工程施工组织设计和技术方案，根据保质量、保工期和降低成本的原则，自主向承建商提出建议，并向业主提出书面报告；假如由于拟提出的建议会提高工程造价、延长工期，应当事先取得业主的同意。(6

14、)工程建设有关的协作单位的组织协调的主持权，重要协调事项应当事先向业主报告。(7)报经业主同意后，发布开工令、停工令、复工令。(8)工程上运用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求及国家质量标准的材料设备，有权通知承建商停止运用；不符合规范和质量标准的工序、分项分部工程和担心全的施工作业，有权通知承建商停工整改、返工。承建商取得监理机构复工令后才能复工。发布停、复工令应当事先向业主报告，如在紧急状况下未能事先报告时，则应在24小时内向业主作出书面报告。(9)工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程承包合同规定的竣工期限的签订权。(10)在工程承包合同约定的工程价格范

15、围内，工程款支付的审核和签认权，以及结算工程款的复核确认权与否定权，未经监理机构签字确认，业主不支付工程款。第十七条监理机构在业主授权下，可对任何第三方合同规定的义务提出变更。假如由此严峻影响了工程费用，或质量、进度，则这种变更须经业主事先批准。在紧急状况下未能事先报业主批准时，监理机构所。标准建设工程合同4借款方:法定代表人:地址：电话：贷款方：法定代表人：地址：电话：依据国家法律规定，借款方为进行基本建设所需贷款，经贷款方审查发放。为明确双方责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守。第一条借款用途：_其次条借款金额：借款方向贷款方借款人民币_（大写）元。第三条借款利率：自支用贷款之日起，按实

16、际支用数计算利息，并计算复利。在合同规定的借款期内，年息为_%.借款方假如不按期归还贷款，如逾期部分加收利率20%.第四条借款期限：借款方保证从_年_月起至_年_月止，就国家规定的还款资金偿还全部贷款。预定为_年_元；_年_元；_年_元；_年_元；_年_元；。贷款逾期不还的部分，贷款方有权限期追回贷款，或者商请借款单位的其他开户银行代为扣款清偿。第五条因国家调整安排、产品价格、税率，以及修正概算等缘由，须要变更合同条款时，由双方签订变更合同的文件，作为本合同的组成部分。第六条代款方保证根据本合同的规定供应资金。因贷款方责任未按期供应贷款，应按违约数额和延期天数，付给借款方违约金。违约金的计算与

17、银行规定的加收借款方的罚息计算相同。第七条贷款方有权检查、监督贷款的运用状况，了解借款方的经营管理、安排执行、财务活动、物资库存等状况。借款方应供应有关的统计、会计报表及资料。借款方假如不按合同规定运用贷款，贷款方有权收回部分贷款，并对违约运用部分根据银行规定加收罚息。借款方提前还款的，应按规定减收利息。:第八条本合同条款以外的其他事项，双方遵照中华人民共和国合同法的有关规定办理。第九条本合同经过签章后生效，贷款本息全部清偿后失效。本合同一式二份，签章各方各执一份，借款方：贷款方：代表人：代表人：年月日标准建设工程合同5建设单位：（以下简称甲方）承建单位：(以下简称乙方)经甲乙双方充分协商，甲

18、方将下列景观工程任务托付乙方进行施工承包，为明确双方职责，特制定本合同，希共同遵守。一、工程名称及建设地点：1、工程名称：xxxxxxx2、建设地点：xxxxxxx二、工程范围：按招标图纸及工程量清单所含的园建、景观、绿化工程三、工程总造价：合同总价含费用确定合同价款为人民币（人民币）￥元，大写：佰拾万佰拾元角分）。四、工期：年月日至年月日，共计叁年五、承包方式：包工包料。六、甲乙双方负责完成的工作：a)甲方负责完成的工作：i。在开工前三天内完成“三通一平”（包括进场道路）接通水、电，带给材料和工具存放仓库，然后为乙方人员的住宿及现场办公带给便利。ii。甲方委派许志敏同志为工地代表，对工程进度

19、、工程质量进行监理、督促乙方按规定搞好各项技术资料报表整理及处理其它事宜。b)乙方负责完成的工作：i。乙方负责的绿化景观设计在开工前三天内完成组织施工图会审、编制具体的施工安排，然后并送交甲方，经甲方确认后，作为乙方施工及甲方检查监督执行施工进度的依据。ii。保质、保量，按时完成所承包的工程项目，听从甲方现场人员及监理的指导。iii。自觉遵守甲方的有关规定，爱惜公物，不损坏甲方设施。七、乙方务必严格根据设计施工图纸，施工技术规范进行施工。因乙方擅自变更设计发生的费用及由此造成甲方的损失均由乙方负责。八、工程验收：a)工程竣工后，甲方依据双方确认工程预算，设计施工图纸及国家相关施工技术规范进行验

20、收，然后如有出入或施工质量问题，由乙方负责无偿返工，直到贴合要求为止。b)工程竣工验收透过后，双方在竣工工程验收证明书上盖章，同时乙方将全部技术档案资料移交给甲方。c)该工程养护期为三年，如在养护期内出现质量问题，然后甲方马上通知乙方，由乙方在接到通知十天内派出人员进行处理。d)本工程至年月日，苗木成活率为100%。期间，乙方应对死亡的苗木进行补植。九、其他事项：a)在施工中，乙方应建立平安防护措施，平安施工、礼貌施工，否则，因此造成的一切人身事故和其他损失均由乙方负责。b)乙方负责办理进出的一切手续，其他对外手续由甲乙方共同办理。十、本合同和施工设计图、工程项目预算以及共同认可的附件共同组合

21、文件，并具有同等的法律效力，乙方施工设计图、工程预算均经甲方认可后，方能正式开始施工。十一、本合同自签订之日起生效，到甲乙双方履行全部合同义务，竣工结算价款支付完毕，乙方向甲方交付竣工工程后，本合同即告终止。十二、本合同未尽事宜，共同协商解决，双方签订的其他条文同具法律效力。本合同正本一式两份，双方各执一份，副本二份，双方各执一份，具有同等法律效力。甲方：xxxxxxx乙方：xxxxxxx代表：_代表：_签约地点：_签约时间：_年_月_日标准建设工程合同6发包人（全称）：_承包人（全称）：_依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关法律规定，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方

22、就工程施工及有关事项协商一样，共同达成如下协议：一、工程概况1、工程名称：_，建设工程施工承包合同范本。2、工程地点：_。3、工程立项批准文号：_。4、资金来源：_。5、工程内容：_。群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）。6、工程承包范围：_。二、合同工期安排开工日期：_年_月_日。安排竣工日期：_年_月_日。工期总日历天数：_天。工期总日历天数与依据前述安排开竣工日期计算的工期天数不一样的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合_标准。四、签约合同价与合同价格形式1、签约合同价为：人民币（大写_） （￥_元）；其中：（1）平安文明施工费：人民币（大写_） （￥_元）；（2）

23、材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写_） （￥_元）；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写_） （￥_元）；（4）暂列金额：人民币（大写_） （￥_元）；2、合同价格形式：_。五、项目经理承包人项目经理：_。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（假如有）；（2）投标函及其附录（假如有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件，合同范本建设工程施工承包合同范本。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同

24、文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1、发包人承诺根据法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并根据合同约定的期限和方式支付合同价款。2、承包人承诺根据法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和平安，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内担当相应的工程修理责任。3、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与其次部分通用合同条款中给予的含义相同。九、签订时间本合同于_年_月_日签订。十、签订地点本合同

25、在_签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自_生效。十三、合同份数本合同一式_份，均具有同等法律效力，发包人执_份，承包人执_份。发包人：_（公章） 承包人：_（公章）法定代表人或其托付代理人： 法定代表人或其托付代理人：_（签字） _（签字）组织机构代码：_ 组织机构代码：_地 址：_ 地 址：_邮政编码：_ 邮政编码：_法定代表人：_ 法定代表人：_托付代理人：_ 托付代理人：_电 话：_ 电 话：_传 真：_ 传 真：_电子信箱：_ 电子信箱：_开户银行：_ 开户银行：_账 号：_ 账 号：_标准建设工程合同7订立合同

26、双方：建设单位：_，以下简称甲方;设计单位：_，以下简称乙方;经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。第一条 工程名称、规模、投资额、建设地点甲方托付乙方担当_工程的设计项目，建筑安装面积为_平方米，批准总投资为_万元，建设地点在_。其次条 甲方的义务1.甲方应在_年_月_日以前，向乙方提交业经上级批准的设计任务书、工程选址报告，以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满意初步设计要求的勘察资料、须要经过科研取得的技术资料。甲方在_年_月_日施工图设计前，应供应经过批准的初步设计文件和能满意施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备的技术资料。甲

27、方对上述资料的精确性负责。2.刚好办理各设计阶段的设计文件审批工作。3.在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交底;工程竣工后，甲方应通知乙方参与竣工验收。4.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应供应必要的工作条件，并在生活上予以便利，在设计和施工过程中因技术上的特别须要进行试制试验，所需一切费用以及为协作甲方到外地的差旅费均由甲方负责。5.甲方必需维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得复制、重复运用或擅自扩大建设范围。6.甲方对乙方的设计成果负有保密义务，未经许可，不得转让给第三方重复运用。第三条 乙方的义务1.乙方必需在_年_月_日以前，向甲方交付初

28、步设计文件;在_年_月_日以前，向甲方交付技术设计文件;在_年_月_日以前，向甲方交付施工图设计文件。其中，初步设计文件一式_份，技术设计文件一式_份，施工图设计文件一式_份，甲方另需增加文件份数须要模型费，另行收费。_年_月_日以前，乙方必需向甲方提交完毕全部设计文件(包括概算文件、材料设备清单)。2.乙方必需依据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术经济协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量的设计文件。3.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，乙方应负责担当。4.设计单位对所担当设计任务的建设项目应协作施

29、工，进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参与隐藏工程验收和工程竣工验收。第四条 设计的修改和停止1.甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工日按_元增付设计费，或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。2.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的看法书，经双方协商，另订合同。已经进行了的设计费用的支付，按前条方法计算。3.甲方因故要求中途停止设计时，应刚好用书面通知乙方，已付设计费不退，并按该阶段的实际耗工日，增付和结清设计费，同时结束合同关系。第五条 设计费的

30、数量和交付方法本设计合同生效后_天内，甲方应向乙方交付相当于设计费的_%的定金，设计合同履行后，定金抵作设计费;乙方向甲方提交初步设计方案后_天内，甲方应向乙方支付_%的设计费;乙方向甲方提交施工图文件后_天内，甲方应向乙方结清全部设计费(设计周期较长的大型工程项目，施工图阶段的设计费，可按单项工程设计完成后分别拨付)。第六条 嘉奖与违约责任1.在合理的工程投资限制数内，由于乙方采纳先进技术或合理建议而节约了工程投资，可以从节约投资额中提取_%嘉奖乙方。2.由于甲方不能按期、精确供应有关设计资料，致使乙方无法进行设计或造成设计返工，乙方除可将设计文件交付日期顺延外，还应由甲方按乙方实际损失工日

31、，以每日_元计算增付设计费。3.甲方不根据合同规定的时间向乙方支付定金和设计费，应依据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。4.由于乙方的缘由，延误设计文件的交付时间，每延误_天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的_%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。5.因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方接着完善设计任务，并视造成的损失奢侈大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者，乙方除免收受损失部分的设计费外，还应付相应的赔偿责任。第七条 其它第八条 效力本合同自_年_月_日双方签字后生效，全部设计任务完成后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充规定。补充协定与本合同具

32、有同等效力。但不得与本合同内容抵触。在合同执行中发生纠纷，双方应刚好协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解;调解不成，或不属于同一部门的，可向_仲裁委员会申请仲裁(向人民法院起诉)。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式_份，送计委、建委、建行等单位各留存一份。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日标准建设工程合同8承包人：_分包人：_一、词语定义及合同文件1词语定义11 通用条款：是依据法律、行政法规规定及建设工程施工的须要订立，通用于分包工程施工的条款。12 专用条款：是承包人与分包人依据法

33、律、行政法规规定，结合详细工程实际，经协商达成一样看法的条款，是对通用条款的详细化、补充或修改。13 发包人：指在总包合同协议书中约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款实力的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。14 承包人：指在总包合同协议书中约定的，被发包人接受的具有工程施工总承包主体资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。15 分包人：指在本分包合同协议书中约定的，被承包人接受的具有分包该工程资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。16 总包工程：指由发包人和承包人在总包合同协议书中约定的承包范围内的工程。17 分包工程：指由承包人和分包人在本合同协议书中约定的分包

34、范围内的工程。18 工程师：指在总包合同中约定的由工程监理单位委派的工程师或发包人指定的履行总包合同的代表，其详细身份和职权由发包人和承包人在总包合同专用条款中约定。19 项目经理：指承包人在总包合同专用条款和本合同专用条款中指定的负责施工管理、履行总包合同及本合同的代表。110 分包项目经理：指由分包人在分包合同专用条款中指定的负责施工管理和履行分包合同的代表。111 总包合同：指发包人与承包人之间签订的施工总承包合同，由协议书、通用条款和专用条款组成。112 总包合同条款：指中华人民共和国建设部和国家工商行政管理局于1999年修订印发的建设工程施工合同文本（建建1999313号）中的施工合

35、同通用条款，以及经发包人和承包人协商一样的专用条款。113 分包合同：指承包人和分包人之间签订的施工专业分包合同，由协议书、通用条款和专用条款组成。114 工程建设标准：指与分包工程相关的工程建设标准，以及经承包人确认的，对工程建设标准进行的任何修改或增补。115 图纸：指由承包人供应的符合总包合同要求及分包合同须要的全部图纸、计算书、配套说明以及相关的技术资料。116 报价书：指由分包人依据分包合同的规定，为完成分包工程，向承包人提出的分包合同报价。在承包人采纳招标方式确定分包人时，该报价书应与中标通知书中的中标价格一样。117 中标通知书：指由承包人发出的确定分包人中标的通知。118 开工

36、日期：指承包人和分包人在本合同协议书中约定的，分包人起先施工的肯定或相对的日期。119 竣工日期：指承包人和分包人在本合同协议书中约定的，分包人完成分包工程的肯定或相对的日期。120 合同价款：指承包人与分包人在本合同协议书中约定，承包人用以支付分包人根据分包合同完成分包范围内全部工程并担当质量保修责任的款项。121 追加合同价款：指在分包合同履行过程中发生须要增加合同款项的状况，经承包人确认后，按双方约定的计算合同价款的方法增加的合同价款。122 施工场地：指由承包人供应的用于分包工程施工的场所，以及承包人在现场总平面图中详细指定的供分包人施工运用的任何其他场所。123 书面形式：指分包合同

37、、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。124 违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定内容，所应担当的责任。125 索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方担当责任的状况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。126 不行抗力：指不能预见、不能避开并不能克服的客观状况。127 小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事务有效起先时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，起先当天不计入，从次日起先计算。时限的最终一天是休息日或者其他法定节假日的，以休息日或节假日次日为时限的最终一

38、天，但竣工日期除外。时限的最终一天的截止时间为当日24时。2合同文件及说明依次21 合同文件应能相互说明，互为说明。除本合同专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先说明依次如下：（1）本合同协议书；（2）中标通知书（如有时）；（3）分包人的投标函及报价书；（4）除总包合同工程价款之外的总包合同文件。（5）本合同专用条款；（6）本合同通用条款；（7）本合同工程建设标准图纸；（8）合同履行过程中，承包人和分包人协商一样的其他书面文件。22 当合同文件内容出现模糊不清或不相一样时，应在不影响工程正常进行的状况下，由分包人和承包人协商解决。双方协商不成时，按本合同通用条款第28条关于争议的约定处理。

39、3语言文字和适用法律、行政法规及工程建设标准31 语言文字：除本合同专用条款中另有约定，本合同文件运用的语言文字应与总包合同文件运用的语言文字相同。32 适用法律和行政法规：除本合同专用条款中另有约定，本合同适用的法律、法规应与总包合同中规定适用的法律、法规相同。须要明示的法律、行政法规在专用条款内约定。33 适用工程建设标准：双方在本合同专用条款内约定适用的工程建设标准的名称；本合同专用条款没有详细约定的，应运用总包合同中所规定的与分包工程有关的工程建设标准。承包人应按本合同专用条款约定的时间向分包人供应一式两份约定的工程建设标准。本合同中没有相应工程建设标准的，应由承包人根据本合同专用条款

40、约定的时间向分包人提出施工技术要求，分包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经承包人确认后执行。4图纸41 承包人应根据本合同专用条款约定的日期和套数，向分包人供应图纸。分包人须要增加约定以外图纸套数的，承包人应代为复制，复制费用由分包人担当；如依据总包合同，承包人对工程图纸负有保密义务的，分包人应负责分包工程范围内图纸的保密工作，分包人的保密义务在分包合同终止后，应当接着履行。42 如分包工程的图纸不能完全满意施工须要，并且承包人托付分包人进行深化施工图设计的，分包人应在其设计资质等级和业务允许的范围内，在原分包工程图纸的基础上，依据国家有关工程建设标准进行深化设计，分包人的深化设计须经过承包人确认后方可进行施工。如分包人不具备相应的设计资质，应由承包人托付具有相应资质的单位进行深化设计。分包人应对自行设计的图纸负有全部的法律责任。43 承包人