《新建设工程施工合同优质.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《新建设工程施工合同优质.docx（34页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、新建设工程施工合同新建设工程施工合同1发包方： (以下简称甲方)承包方： (以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例的规定，结合本工程详细状况，双方达成如下协议。第一条、工程概况1.1 工程名称：1.2 工程地点：1.3 承包范围：预算报价书所列项目1.4 承包方式：1.5 工期：本工程自年月 日开工，于 年 月日竣工，共计(以物管书面同意开工日期为准)1.6 工程质量： 达到国家质量评定合格标准1.7 合同价款：人民币：(大写：。价款及结算方式详见本合同第六条约定。其次条、甲方工作2.1开工前天，协调设计单位向乙方供应经确认的施工图纸或做法说明份，并向乙方进行现场交底
2、。全部腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等实行爱护措施。向乙方供应施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明运用留意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。2.2指派(身份证号： )为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。2.3 如的确须要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。2.4协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并担当相应费用。2.5负责协作乙方协调大厦管理方、消防、空调施工方的关系，保证工程顺当进行，如因除乙方以外的责任导致工程进度过程延误，工期顺延。第三
3、条、乙方工作3.1 参与甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度安排，交甲方审定。3.2 指派 (身份证号： )为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。3.3 严格执行施工规范、平安操作规程、防火平安规定、环境爱护规定。严格根据图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查纪录。参与竣工验收，编制工程结算。3.4 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥当爱护施工现场四周建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与四周单位(住户)的关系。3.5 施工
4、中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3.6 工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施、设备、材料和工程成品进行爱护。 但有证据证明甲方有意拖延移交工作的，乙方得以免责。第四条、关于工期的约定4.1 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工实行的措施费用。4.2 因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期作相应的顺延。4.3 因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，可能影响工期的，乙方仍应保证在约定工期内完工，工期不顺延。4.4 因设计变更或非乙方缘由造成的停电、停水、停气及不行抗力因素影响，导致停工8小时以上(一周内累计计算)，工期
5、相应顺延。第五条、关于工程质量及验收的约定5.1 本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和国家制定有关建筑装饰装修工程的施工及验收规范为质量评定验收标准。5.2 本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。5.3 甲、乙双方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续。乙方应提前3个工作日书面通知甲方参与隐藏工程和中间工程的检查与验收;如甲方接到通知后不按时参与隐藏工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应担当复验费用，由此造成停工，工期顺延，乙方没有责任;若复验不合
6、格，乙方只对其复验及不合格工作内容的返工担当费用，其它因验收延误而导致的关联项目返工费用由甲方担当，且工期也予顺延。5.4 由于甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方担当，工期顺延，因此造成乙方损失的，甲方应当予以赔偿。5.5 由于乙方缘由影响工程质量，其返工费用由乙方担当，工期不顺延。5.6 工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知个工作日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需刚好通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并担当乙方的看管费用和相关合理费用，如有证据证明甲方有意拖延验收的，自竣工之日起乙方不再对工程现场的一切
7、设施、设备、材料和工程成品的损失担当责任。5.7因物业大厦空调或消防等设备问题不能完成大厦验收的，甲方应单独组织乙方的验收，承认乙方的验收时间，并按合同约定办理乙方的相关结算及支付款。第六条、关于工程价款及结算的约定6.1双方商定本合同价款采纳：6.1.1按合同预算书总价包干(或固定单价)。6.1.2总价包干在合同实施期间保持不变，但甲方单方提出更换材料或设计变更的除外(或竣工后按实际完成施工内容按实收方结算)。6.1.3结算方式：结算时以本合同价(或竣工收方总价)加减施工过程中甲方签认变更为竣工结算价：施工过程中因甲方提出的更换材料或设计变更所签项目变更单，依据本合同装饰工程预算书中所列双方
8、认可的项目单价进行增减结算，若原预算没有参考单价的按双方协商签认的单价进行结算。6.2本合同生效后，甲方分结清。6.3工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料个工作日内审查完毕，到期未提出异议，视为同意，并在内，结清第次应付款项。6.4工程质保金5%，在质保期满1年后除的，仅支付剩余费用。第七条、关于材料供应的约定7.1 本工程材料由乙方严格按工程预算所列项目、材质、品牌供应。材料进入施工现场,需由甲方签字验收后方可进行施工。因乙方材料供应不合格或所供应材料与工程预算所列材质、品牌不相符合所造成的工程质量不达标、窝工、工程延期等状况，由乙方负责将工程整改至达标并
9、向甲方支付赔偿费，每停工一天或窝工一天或乙方整改导致工期每延期一天，乙方向甲方支付赔偿金为 。7.2 凡由乙方选购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止运用。若已运用，乙方负责赔偿甲方相关损失。第八条、有关平安生产和防火的约定8.1 甲方供应的施工图纸或作法说明，应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范。8.2 乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程平安技术规程建筑安装工人平安操作规程、中华人民共和国消防条例和其它相关的法规、规范。8.3 由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关平安操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生平安或火灾事故，甲方应担当由此产生的一切经济损失。8.4
10、 由于乙方在施工生产过程中违反有关平安操作规程、消防条例，导致发生平安或火灾事故，乙方应担当由此引发的一切经济损失。第九条、嘉奖和违约责任9.1甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方元，作为嘉奖。9.2 乙方根据甲方要求，全部或部份工程项目达到优良标准时，除按本合同5.2款增加优质价款外，甲方支付乙方 元，作为嘉奖。9.3由于甲方缘由导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方 的补偿金。甲方不按合同约定付款的，每逾期一天，按应付款项的 向乙方支付滞纳金。9.4 由于乙方缘由，逾期竣工，每逾期一天，乙方按向甲方支付违约金
11、。9.5 乙方应妥当爱护甲方供应的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。9.6 甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由甲方负责并担当损失9.7 未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由乙方负责并担当损失。9.8 乙方施工中如发生平安、消防、人身损害、财产损失等事故，由乙方负责处理并担当一切责任;如因此造成甲方损失的，乙方应当予以赔偿。9.9 未办理验收手续，甲方提前运用或擅自动用，造成损失由甲方负责。9.10 因一方缘由，合同无法接着履行时，应通知对方，办理合同终止协议，
12、并由责任方赔偿对方由此造成的.经济损失。第十条、争议或纠纷处理本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可实行协商解决或请有关部门进行调解。无法解决的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十一条、附则11.1 本工程质保期一年。自竣工验收合格之日起计算;11.2 本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份;11.3 本合同履行完成后自动终止;11.4 整个工程由乙方进行设计和施工优化，甲方根据报批要求供应相关资料，供应现有办公室装饰部分的全部图纸和报批资料，甲方负责对乙方所出图纸和竣工资料的设计签章和竣工签章。乙方为协作甲方进行本次改造装修，经甲乙双方协商由 设计单位、1
13、1.5乙方消防、空调报价为估算价格，后期供应大厦指定消防、空调单位的图纸及报价明细，甲方在消防、空调单位报价的基础上收取25%的管理费用。甲方(盖章)： 乙方(盖章)：法定代表人：(签字) 法定代表人：(签字)托付代理人：(签字) 托付代理人：(签字)年月日：新建设工程施工合同2承包人(全称)：(以下简称乙方)一、 工程概况工程名称：工程地点：工程内容：资金来源:二、 施工工期开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数 天三、 质量标准工程质量标准：四、合同价款金额(大写)(小写)五、协议生效合同订立时间： 年 月 日合同订立地点：本协议双方约定： 后生效。六、工程款支付双方约定的工程款支付的方式
14、和时间：七、竣工验收本工程按上级竣工验收的有关规定，向发包人供应竣工验收报告，然后由相关部门组织验收。八、本工程双方约定质量保修金金额为 。工程竣工后，经有关部门验收无质量问题后返还承包方。九、合同份数双方约定合同副本份数：十、补充条款十一、其他双方约定的其他工程质量修理事项：甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签)：_ 法定代表人(签)：_年_月_日 _年_月_日新建设工程施工合同3总包方(全称)：分包方(全称)：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其相关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就工程施工事宜协商一样，订立本合同。第一条：工程概况1、分
15、包工程名称：2、分包工程地点：3、分包工程内容：其次条：合同价款(人民币大写) 元(￥： )，最终以结算定案值为准。第三条：合同工期依据总包合同要求，分包工程合同工期为 天。 年 月 日开工， 年 月 日竣工，如遇下列状况，由分包方刚好与发包方办理签证，并由发包方出具工期顺延证明，工期顺延。1、因发包方缘由未能在合同约定时间内开工;2、发包方未能在约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行;3、设计变更和工程量增加;4、一周内非总、分包方缘由停水、停电造成停工累计超过8小时; 工期延误签证或工期顺延证明原件须刚好交总包方。第四条：承包方式本工程按下列第 项方式承包：1、包工包料;2、
16、包工包部分材料;3、包清工;第五条：质量标准该工程必需达到建筑工程质量检验评定标准和总包合同所规定的质量等级 要求。第六条：结算方式本工程根据总包合同约定方式进行结算。总包方向分包方收取工程结算总造价 %的管理费，代扣代交工程结算总造价 %的税金。第七条：工程款支付1、根据已完工程量和总包合同约定的付款比例，发包方付款后，总包方在扣除第六条所列总包方应收的费用后，余款全部向分包方拨付。工程竣工验收达到合同规定的质量标准并经发包方审定结算报告后，依据发包方付款状况按比例向分包方拨付，工程款付至 时，总包方按结算定案总造价留足全额应收管理费和税金，剩余 的款项作为保修金，保修期满依据责任进行清算。
17、2、分包方不得私自从发包方收取工程款。向发包方收取工程款，必需运用总包方的收款收据，并刚好将收取的工程款全额交回总包方。第八条：双方驻工地代表1、总包方：2、分包方：第九条：材料设备供应1、分包方负责供应本工程材料设备。2、分包方供应的材料设备，应优先从总包方公布的合格材料分承包方名册的单位选购，其中允许找差价的材料由分包方与发包方共同看样核价订货，并与发包方办理价格认证手续。所购材料设备必需符合设计要求和国家规定的技术标准，并附有合格证、化验单。材料的试验费由分包方担当。3、发包方供料由分包方按总包合同要求刚好向发包方提交供料安排，并与发包方办理质量、数量验收及价格认证等手续。4、分包方租赁
18、的大中型机械设备必需符合国家规定的平安技术标准及当地有关部门对机械设备平安技术规定的要求。5、分包方租购材料、设备、招募劳务时，均不得以总包方名义进行。第十条：总包方负责事项1、选派工地代表，履行相关岗位职责。2、参与发包方组织的施工设计交底和图纸会审。审核优化分包方供应的施工组织设计，审批施工方案、技术交底、质量通病防治方案、技术改进方案和质量整改措施。3、对分包方工程质量、工程进度、现场平安文明卫生状况等进行检查监督，对质量、进度、平安文明生产具有奖罚权。4、负责施工技术资料、平安资料的检查、签证，帮助分包方组织工程的竣工验收及结算定案工作。第十一条：分包方负责事项1、选派具有施工管理专业
19、资格和业务素养的技术员、施工员、预算员、平安员、技术资料员等，组建项目施工班子，有关人员应娴熟驾驭工程施工规范，具备持证上岗条件，履行相关岗位职责。2、组织技术水平高，工种搭协作理的劳力进场施工。3、负责施工场地平整，施工界区内用水、用电、道路和临时设施的施工。4、仔细编制施工方案，严格按施工图纸及国家现行规范、规程组织施工，刚好向总包方供应全部完整的技术及管理的原始资料，办理隐藏工程验收手续，听从总包方管理。保证工程工期质量达到合同规定要求，对总包方负全面责任。5、按合同规定刚好编制工程预结算、施工进度安排。负责督促发包方刚好办理工程结算定案、支付工程款。对发包方未付部分的工程款，无权在发包
20、方支付前向总包方索要。6、加强自身管理，教化员工遵纪遵守法律，平安生产，增加质量意识，在施工过程中确保平安。由于分包方管理不善等因素引起的质量事故、平安事故、交通事故、人身伤亡事故等发生的费用均由分包方担当，总包方不担当任何连带责任和赔偿责任。7、根据上级主管部门颁发的平安文明卫生达标现场的标准组织施工，听从总包方达标现场的规划及其管理，对自身缘由造成的平安事故责任及由其雇员引发的诉讼责任负责，在担当其经济损失的同时还应转承总包方由此造成的全部损失。8、负责编制施工技术资料、施工平安资料，对资料的真实性、合法性、有效性负责。9、刚好与发包方办理工程变更、隐藏工程验收、材料价格认证及工期延误及各
21、种索赔等手续。10、根据上级主管部门颁发的平安文明卫生达标现场的标准组织施工，听从总包方达标现场的规划及其管理。11、对招募人员刚好进行平安生产教化培训，制定平安生产规章制度和操作规程。对建设工程进行定期和专项平安检查并做好检查记录。工程施工前向作业班组、作业人员具体说明平安施工技术要求，要求签字确认。对危急岗位人员，应书面告知其操作规程和违章操作危害。12、担当属本工程施工单位应缴纳的上级有关部门收取的各项管理费用及社会费用，以及自身缘由造成的上级有关部门、发包方、总包方惩罚带来的经济支出。13、发包方必需以自己的名义与所用民工和材料、机械等供应单位签订劳务和供货合同。因分包方缘由造成的拖欠
22、工程款问题，由分包方自行解决，对于因此而造成的影响和责任由分包方担当，必要时总包方有权从工程款中扣除。14、分包方有义务执行总包方制定的ISO9002质量体系文件的有关规定，听从总包方对工程质量的监督管理。工程达到竣工验收条件后，刚好与发包方及有关各方联系进行竣工验收。15、合同签订前，分包方一次向总包方交纳 万元的履约保证金，其中 %用作质量保证， %用作工期保证。第十二条：竣工结算工程竣工验收之日起 天内，总包方会同分包方向发包方提出竣工结算报告，发包方与总包方审定结算报告之日起 天内，总分包方依据本合同第六条约定办理分包工程结算手续。第十三条：工程保修1、工程保修期内，分包方应按建设工程
23、质量管理条例及总包合同规定的保修期限和保修范围负责对工程进行保修，并担当发生的有关费用。2、分包方接到修理通知后，必需在两日内刚好派人修理，否则总包方可自行修理。返修费用，总包方在保修金内扣除，不足部分，由分包方向总包方交付。第十四条：违约责任1、总包方未能按合同约定履行自己的主要义务，影响工程施工并造成损失的，由总包方担当全部责任。2、工程质量达不到合同质量要求的，分包方除担当发包方的罚款外，另按工程结算造价的 %向总包方支付违约金。3、分包方不能按合同规定时间竣工，造成工期拖延的，担当总包合同约定的工期每拖一天按工程造价罚 %的违约金。不能刚好与发包方办理工期延误签证或工期顺延证明的，罚款
24、 元，并担当由此造成工程拖期发包方的罚款。4、收取工程款不能按约定时间交回总包方的，按收款额的10%罚款。5、分包方不得将分包工程进行转包。否则，总包方将有权解除分包合同，并除以工程总造价10%的罚款。分包方担当由此造成的全部损失。第十五条：合同变更和解除有下列情形之一的，双方有权解除合同：1、因不行抗力致使不能实现合同目标。2、分包方私自从发包方拨款的和分包方在工程进度、工程质量、施工劳力配备、现场管理、平安保障方面履行合同的实力不足以实现合同规定的目标，经总包方两次书面催告合理期限内仍不能解决的。发生上述第2项情形的，分包方应在接到总包方书面通知之日起五日内自行撤出现场，终止合同。割算工程
25、款余款，自发包方拨付后30天内付清，除根据第六条规定结算外，总包单位再扣除已完工程结算造价的10%，用于弥补阶段亏损。第十六条：争议的解决方式因本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方协商，调解不成时，向总包方所在地人民法院提起诉讼。第十七条：合同生效与终止本合同自双方签字盖章之日起生效。在工程竣工交付，双方办理完一切经济往来后，除有关保修条款仍旧有效外，其他条款即告终止，保修期满，有关保修条款终止。第十八条：附则1、本合同一式 份，双方各执 份。2、本合同未尽事宜，经双方协商一样，可以签订补充协议，与本合同具有同等效力。第十九条：补充条款总包方(章)： 分包方(章)：单位负责人： 单位负
26、责人：托付代理人： 托付代理人：合同签订时间： 年 月 日新建设工程施工合同4甲方：(项目部(施工局)全称)乙方：(营业执照登记名称，全称)依照中华人民共和国合同法及其它有关法律、法规的规定，为确保工程优质、按期完工，甲乙双方本着诚恳信用原则，经自愿、同等协商就工程施工事项达成一样，且乙方已充分留意、理解本合同各项格式条款的约定，并自愿履行由此产生的全部义务，特订立本合同。1、项目概况1.1项目名称：1.2项目地点：2、合同范围2.1主要合同内容详细以施工图(含业主同意变更的部分)为准。2.2主要施工工序(1)(2)(3)以及为完成本合同工程所做的其它一切打算工作。2.3主要工程量2.4合同工
27、期2.4.1开工日期年月日，完工日期年月日。节点限制工期见下表：2.4.2工期延误假如关键线路的节点工期在发生以下情形之一而造成工期延误，经甲方确认后，工期顺延：a、重大设计变更;b、不行抗力;c、由于业主缘由要求停工;d、甲方书面同意工期顺延的其它状况。2.4.3乙方应在发生工期延误造成窝工事实后7日内就延误内容和因此发生的费用向甲方书面报告，甲方就相关事项刚好向业主提交报告。如乙方未提交或逾期提交的，则视为乙方放弃顺延工期及赔偿的权利。如乙方虽按约定提交上述书面报告，但遇业主不同意或不完全同意时，则乙方认可甲方因此采纳的不同意或不完全同意的处理看法。2.4.4因乙方缘由导致工期延误，工期不
28、予顺延，且由乙方担当由此造成的一切经济损失和赶工费用。2.4.5业主及甲方需提前完成工期时，有关事宜由双方协商解决另行约定。3、承包方式依据本合同的施工内容及主要施工工序，乙方同意按(单价或总价)方式进行承包。本合同(单价或总价)在合同执行期间，无论工程量是否改变合同价格均不做调整。若在合同签订个日历天之后，因国家颁布新的法律、法规等导致燃油费(柴油)等其它原材料价格的上涨，并且主合同有相关补偿条款时，双方才可以协商调整合同执行期间受影响项目的单价或总价;否则合同价格不做调整。由于非上述缘由影响的燃油费(柴油)等其它原材料价格的上涨，合同单价或总价均不得调整。4、合同价格4.1合同总价合同总价
29、：(人民币)大写元，小写：(含%税金)，固定总价/暂定总价。4.2合同单价合同单价见附件b工程量计价清单。合同单价包括完成施工项目所需人工费、材料费、机械费，包括施工所需各种材料运输及协作人工费用;包括人员和机械的进出场费、平安文明施工费、综合管理费、合理利润、%税金等全部可能发生一切费用;包括因气候季节以及工序协调等因素导致的施工停滞窝工费等;乙方应充分考虑本工程施工的风险，风险费用已含在合同单价中，甲方不再担当由于任何风险引起的费用。4.3税费的担当营业税、城市维护建设税及教化附加费等均由乙方担当，税金%;甲方负有代扣代缴的义务，并在乙方每月进度款结算中扣除。其他税费已包含在合同价格中，由
30、乙方自行缴纳。5、双方权利与义务5.1甲方权利与义务5.1.1甲方负责工程施工期间工程总进度安排支配、组织、协调工作及工程质量、进度、平安、环保、文明施工的管理、监督、检查。5.1.2甲方负责供应施工图纸、有关施工文件，并供应施工场所。5.1.3甲方负责组织相关施工图纸的技术、质量、平安、环保等交底工作。5.1.4甲方负责组织现场调度会，协调现场施工。5.1.5双方约定甲方的其他权力与义务：5.2乙方权利与义务5.2.1在本合同签订后日内，乙方应组织人员接受甲方的技术、质量、平安、环保等交底。5.2.2乙方负责组织人员探讨和熟识施工图纸、根据施工总布置要求、做好各项施工打算工作。5.2.3乙方
31、负责按规定每月日向甲方提交已完成月工程量统计报表。5.2.4乙方必需按甲方要求的进度安排组织施工，接受甲方对工程进度的检查、监督和管理。工程实际进度不满意安排进度要求时，乙方应向甲方提交整改措施和方案，经甲方批准后执行;但并不免除因乙方缘由造成的工期延误和应由乙方担当的一切损失责任。5.2.5双方约定乙方应做的其他工作：6、施工协助设施6.1施工供水6.2施工供电6.3施工用风6.4现场施工道路6.5施工住房6.6其它：7、材料供应7.1本合同工程施工所需的统供材料(，由甲方按约定消耗量向乙方有偿供应，按月进行核销，且超耗部分的材料按核销日市场价(含采保费、运杂费;若选购时价格高于核销日市场价
32、，则根据选购时价格计算)加计%费用收取材料款。7.2其他：8、施工设备8.1本合同工程施工时由乙方自备的设备，并按甲乙双方约定按时进场。乙方施工设备进场后，应通知甲方现场书面认定并备案。乙方施工设备未经甲方批准不得擅自离开现场，否则应担当相关违约责任。8.2乙方设备停放与管理要听从甲方现场总体要求，不得随意进出特定区域和乱停乱放。8.3其它：。9、质量要求9.1质量目标与要求本工程质量标准按执行，工程质量全面达到设计要求和标准。其中：单元验收合格率%(优良率达%)以上，工程综合验收质量评定达标准。(依据主合同条款补充详细工序的标准、要求)9.2质量检查与验收9.2.1乙方应确保承包工程的质量达
33、到约定标准，并就承包工程向甲方担当主合同相应项目约定的甲方应担当的义务。9.2.2本合同工程所约定的工程范围内施工测量由方负责(包括按规定填报资料)，费用由方担当(视工程项目详细状况约定)。9.2.3本合同工程所约定的工程范围内施工检验、试验由方负责，费用由方担当。9.2.4本合同提前解除的，不免除乙方应担当的工程质量责任。9.2.5其它：1、平安生产与文明施工1.1乙方应严格遵守国家平安生产的法律法规、规程规范、标准，遵守甲方的平安规章制度和现场防护要求，确保施工平安。并签订平安生产责任书，见附件c，并应向甲方缴纳平安保证金。乙方发生平安事故及重大环境事故，该保证金不退还。1.2其它要求：1
34、1、职业健康与环境爱护11.1职业健康11.1.1乙方在签订本合同时须与甲方签订职业健康平安责任书，见附件d，作为本合同的组成部分。11.1.2其他要求：11.2环境爱护11.2.1在施工场地涉及危急区域或有害因素等环境问题须要平安防护、环境爱护措施实施时，乙方应提出平安、环境防护措施方案，经甲方批准后实施，发生的相应费用由乙方担当。11.2.12其他要求：11.3责任划分乙方如发生职业健康平安、环境污染等事故时，应马上通知甲方，同时接受甲方、当地政府有关部门的调查处理。乙方担当由此发生的一切费用，包括担当当地政府有关部门对此作出的责任追究及惩罚。12、技术条款对于非临时工程以甲方与业主主合同
35、有关本合同项目的技术要求为准，对本合同同样有效;对于临时工程以甲方对本合同项目的技术要求为准。详见附件e。13、乙方人员工资保障措施13.1乙方施工人员工资发放形式13.2工资保证金乙方同意：由甲方在每月结算中按当月工程款的%扣留其员工工资保证金，如合同执行中发生拖欠员工工资需由甲方代为支付时，甲方有权从工资保证金中代付;如乙方未拖欠员工工资，提取的保证金分别于每年7月和次年1月返还累计扣留额的%，剩余部分待工程完工验收且无拖欠员工工资状况时全部返还(不计利息)。14、资源配置乙方投入的人员及机械设备必需满意工程项目实施的要求，并为其承诺投入的人员、设备负责。当乙方资源配置影响承包项目实施时，
36、甲方有权要求增加人员及设备等资源的配置，相关费用由乙方担当。14.1人力资源投入14.2机械设备资源投入15、施工协作15.1乙方应协作甲方对其工作进行初步验收，以及甲方按业主、监理要求的涉及乙方工作内容、施工场地的检查、隐藏工程验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方的工作必需乙方协作时，乙方应按甲方的指令予以协作。15.2其他要求：16、工程量确认16.2.1甲方在计量或由监理工程师计量前应书面通知乙方，乙方为计量供应便利条件并派人参与。若乙方收到通知后不参与计量，则计量结果有效。16.2.2乙方的结算工程量以甲方确定为准。乙方根据5。2。3条上报已完工程量报表，经甲方部门校核，经部门审
37、核，经批准方作为结算依据。17、结算与支付18、竣工验收与完工结算19、违约责任19.1甲方违约责任19.1.1若由于甲方缘由，未根据本合同约定的条件和期限付款，担当延期付款部分的同期银行存款利息。若由于业主缘由造成甲方不能按期支付，甲方不担当任何责任，乙方应予充分理解。19.1.2由于甲方缘由造成乙方损失的，甲方应担当乙方干脆经济损失的赔偿责任。19.1.3双方约定的甲方的其他违约责任。19.2乙方违约责任19.2.1乙方不能按合同工期竣工或工程质量达不到合同约定的质量标准或发生合同列举的健康、环境、平安等事故或不按合同约定履行其他义务、责任的，每发生一起担当违约金元至元。19.2.2乙方不
38、得转包本合同范围内工程或施工工序。否则，甲方有权解除合同，没收乙方履约保证金，同时乙方还应担当违约金元及由此造成甲方的全部损失。19.2.8双方约定的乙方的其他违约责任：。2、违约金总额限制本合同执行期间对乙方有关的违约金总额不得大于合同额(完工结算总额)的%。21、不行抗力及免责条款21.1不行抗力不行抗力系指：由于地震、台风、水灾、火灾、斗争等其他不行预见且对其发生和后果不能防止和避开，干脆影响本合同履行的外部力气。不行抗力事务发生后，乙方应马上通知甲方，并在力所能及的条件下快速实行措施，尽力削减损失，甲方应帮助乙方实行措施。不行抗力结束后天内，乙方应向甲方提交损失状况和费用的正式报告和有
39、关资料。21.2免责条款若业主未能按时支付甲方工程款，乙方应充分理解，不能因业主缘由造成甲方未能按期支付而视甲方违约。22、争议与仲裁22.1凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方协商解决;协商不果时：提请北京仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。向甲方法人所在地的人民法院提起诉讼。22.2合同履行过程中发生争议，不得影响与争议无关或不受影响义务的履行，但经甲方同意的不在此限。若乙方因争议暂停施工，且经调查后被认定为理由不充分的，乙方不得就暂停履行部分要求延长履约期限或免除合同责任，并应担当因此造成甲方的损失。23、其他本合同一式份，其中正本2份、副本份，正本甲乙双
40、方各1份，副本甲方份、乙方份。本合同签订地为甲方法人居处地：省市区(县)合同附件a法人授权书b工程量计价清单c技术条款d平安生产责任书e职业健康平安责任书f保廉合同g双方认为应当补充的其他材料甲方：(项目部全称)乙方：(营业执照标注的单位名称)(公章) (公章)法人代表(托付代理人)： 法人代表(托付代理人)：开户银行： 开户银行：帐号： 帐号：新建设工程施工合同5发包人（全称）：_承包人（全称）：_依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关法律规定，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一样，共同达成如下协议：一、工程概况1、工程名称：_。2、工程地点：
41、_。3、工程立项批准文号：_。4、资金来源：_。5、工程内容：_。群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）。6、工程承包范围：_。二、合同工期安排开工日期：_年_月_日。安排竣工日期：_年_月_日。工期总日历天数：_天。工期总日历天数与依据前述安排开竣工日期计算的工期天数不一样的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合_标准。四、签约合同价与合同价格形式1、签约合同价为：人民币（大写_）（￥_元）；其中：（1）平安文明施工费：人民币（大写_）（￥_元）；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写_）（￥_元）；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写_）（￥_元）；（4）暂列金额
42、：人民币（大写_）（￥_元）；2、合同价格形式：_。五、项目经理承包人项目经理：_。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（假如有）；（2）投标函及其附录（假如有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1、发包人承诺根据法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并根据合同约定的期限和方式支付合同价款。2、承包人承诺根据法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和平安，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内担当相应的工程修理责任。3、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与其次部分通用合同条款中给予的含义相同。九、签订时间本合同于_年_月_日签订。十、签订地点本合同在_签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议