《2022最新建设工程施工合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022最新建设工程施工合同.docx（6页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022最新建设工程施工合同2022最新建设工程施工合同 甲方：_ 乙方：_ 双方遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，就本建设工程施工项目协商一样，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：_ 工程地点：_ 工程内容：_ 二、工程承包范围 承包范围：_面积为准 三、合同工期 开工日期：_年_月_日 坯房竣工日期：_年_月_日(中途如有下雨一天则往后推迟一天) 竣工日期：_年_月_号 合同工期总日历天数：_年_月_日 四、工期延误 因以下缘由造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延 1.设计变更和工程量增加; 2.一周内非乙方缘由停水、停电、停气造成停工累计超过_小时; 3.不行抗力自然条件; 五、
2、工程竣工 乙方必需根据协议书约定的竣工日期竣工。因乙方缘由不能根据协议书约定的竣工日期竣工的，乙方担当违约责任。 六、工程质量标准：_县质量检测局为准(不包括材料质量)。 七、合同价款 金额：建筑面积每平方米￥_元建筑面积的总平方米 工程预支款：￥_万元 竣工日付款：余下总金额的_% 工程款结算：检测工程竣工日后_个月内无任何施工质量问题则结清所欠佘款。 八、组成合同的文件 1.本合同协议书 2.标准、规范及有关技术文件 3.图纸 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 九、乙方向甲方承诺根据合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。 十、乙方在施工过
3、程中所需用的建材必需提前_个工作日向甲方提出书面申请，甲方则需刚好供应全部建筑不得误工，保证施工期间的畅通。乙方在施工过程中如有造成不必在的奢侈则根据市价赔偿。 十一、甲方有权对乙方工程实施监督。在猪舍内部结构中乙方需根据甲方要求施工。甲方在乙方的施工过程中不得随意调动乙方的施工人员。 十二、本合同正本_份，具有同等效力，由甲方乙方分别保存_份。 十三、合同生效 合同订立地点：_ 本合同双方约定_后生效。 甲方(签章)：_乙方(签章)：_ 日期：_年_月_日_年_月_日 2022最新建设工程施工合同 承包方(甲方)：_ 施工单位(乙方)：_ 为了明确双方在施工中的权利义务，搞好协作协调，确保工
4、期和工程质量，根据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例的原则，经双方充分协商，签订本合同，以资共同遵守执行。 一、工程名称：_ 二、工程单价：壹拾叁元(13.00)每米 三、工程内容范围：_ 四、承包方式：单包人工(工程量约23000m) 五、工程造价：大写约贰拾玖万玖仟元小写约2101000.00元 六、结算方式：合同单价不变，工程量按实结算，办好签证，验收手续。 七、施工方案和工期：施工组织方案乙方应提交甲方、监理批准。乙方必需按安排组织施工并接受甲方、监理对施工质量和进度检查监督，严格按图施工。 工期包括：开工日期按实际开工日期竣工日期20_年2月10日除以下缘由工期顺延：
5、天气缘由设计变更地质缘由场地影响甲方供桩影响其他双方均能接受的客观缘由 八、付款方式：首期：机械设备进场试桩完成后甲方付工程总造价的20%。中期每完成两千米工作量甲方付已完成工作量的50%。末期：施工完成后甲方付工程总造价的90%。余款桩基验收合格甲方基础底版浇完后结清余款。 九、乙方在施工期内，甲方、监理随时派员到现场检查工艺和质量，如发觉不符有关规定时，甲方有权指正，乙方应负责刚好改正。 十、乙方在施工中，如乙方责任者发生工伤，设备损坏等事故，均由乙方自行负责处理及赔偿，甲方概不负责。 十一、甲乙双方应明确工作代表，甲方工地代表同志，监理单位工地代表徐惠明同志，乙方工地代表孙海燕同志。 十
6、二、工程质量验收，由甲方会同乙方等有关单位，对工程按规定进行总体验收。凡在验收中发觉必需返工或修补的部分，以书面议定修补措施和期限，乙方完工后要经再验收合格移交甲方，此发生的费用由乙方担当。工程质量乙方负责保修期贰年。 十三、违约责任： 1、按经济合同法。 2、甲方责任：未能根据合同规定履行责任，竣工期得以顺延，由于图纸及其它缘由变更而造成的返工、停工，应实行补救措施，以削减损失，同时赐予乙方相应补偿。 3、乙方责任： (1)根据国家、省市有关质量验收规范验收，由乙方造成工程质量问题，乙方负责无偿修理。并担当由此产生的一切经济损失。 (2)工期延误，每天按工程价款总额的万分之五付给甲方作为违约
7、金。 十四、解决合同纠纷方式： (1)本合同在履行过程中发生争议，双方应刚好解决。 (2)双方同意由/仲裁委员会仲裁、 (3)可向无锡人民法院起诉。 十五、其它： 1、甲方负责场地清理，做到三通一平。乙方严格安施工图纸设计要求施工。 2、如因甲方缘由造成停工须由甲方负责补贴乙方损失，标准为500.00元每天、每台机。 3、施工过程中，产生的压桩以外的费用由甲方负责。 4.乙方不开据工程发票。 5.送桩部分超出2.5米按实结算。 十六、本合同一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，本合同经双方签字后生效。 十七、本合同订立时间 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 2022最新建设工程施工合同 2022施工工程承包合同最新5篇 2022年建设工程施工合同范本 2022年施工合同经典模板五篇 2022最新项目承包合同范本【5篇】 6 / 6