《建筑工程承包合同书精编.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑工程承包合同书精编.docx（27页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、建筑工程承包合同书建筑工程承包合同书1发包发（甲方）：_承包方（乙方）：_经双方协商同意甲方将_工程承包给乙方，为了明确甲乙双方责任和义务，特签订本合同：一、承包方：本工程乙方包工不包料（包小型机具、扫帚等），包平安、质量、工期、以及施工中产生的垃圾清理。二、工程承包范围：_三、工程承包单价四、付款方式：进度款按完成工程量_按月支付，竣工退场支付_。五、甲乙双方责任：1、甲方责任：供应图纸、平面放线、质量技术交底、施工中用大型机械、平安帽、购买施工期间员工意外保险、供应足够材料。2、乙方责任：（1）按图施工，以甲方交底执行，并根据国家现行有关规范和工程质量要求施工，做好工程自检，确保工程质量必
2、需优良。如工程质量不符合施工图纸及质量标准，造成返工一切材料、误工损失全部由乙方负责。（2）砌砖工程：砖必需湿水后方能砌筑，砌筑时确保地面干净、湿水；墙面平整，垂直误差正负3-5mm，灰缝厚度10-15mm，且平直匀称饱满，墙体砌好4-6天才能顶砖、加气砖，断切时要平直，用锯用刀砍。预留之前叉口时必需一凸一凹，拉垟助高距5000mm每排门窗、洞口尺寸预留精确。建筑垃圾刚好清理并再利用，必需做到当天工完场清。（3）内墙抹灰工程：硂柱、墙、梁、加气块墙面必需甩浆。柱、剪力垟、梁与砖接触的垂直缝，顶缝必需挂网，先定点，现成管理人员验收合格后方能批灰，批灰过程中须先将垟湿水并确保批灰面、阴阳角平整，垂
3、直通长误差不草果3mm，且无空股裂缝，落地灰刚好清理再利用，施工现场工完场清。（4）外墙装饰工程：柱、剪力墙、梁板、加气块平面甩浆，孔洞封堵，全部硂、砖触面的垂直缝，顶缝全部挂网。外墙定点与现场管理人员协作施工，并经专业管理人员验收合格后方能批灰。批灰过程中，垟面须先湿水，沙浆比例达标，垟面、阴阳角垂直平整误差低于3mm，且无空股、裂缝、沙眼。落地灰刚好清理再利用，放线贴砖时门窗洞口要求整砖，特别状况与现成管理人员协作处理。砖缝必需横平竖直，缝大小匀称，全部窗台、飘板等凸出构件，下口做滴水，上口做斜水，门窗洞口，硂砖迸缝沙浆严密饱满，确保不渗水，渗水保修。（5）室内粘贴：地板粘砖时，地面清理干
4、净，并扫防水沙浆，验收后方能起先贴砖。粘贴时确保无空鼓，否则返工赔料，完成面必需水平直缝，卫生间、厨房等防水地面，按图纸要求走水至地漏，地面无存水现象。（6）施工过程中，如因做工马虎偷工损料，造成外墙、卫生间、厨房、层面等渗水现象，后果全部由乙方担当。施工时严禁奢侈材料，要合理利用各种材料，违者罚款由乙方全部担当。（7）中途不管任何缘由私自罢工，停工一天，根据实际人数每人每天罚款一百元，停工1天以上按自动退场处理。工程款按实际工程量的70%结算。（8）工期进度：乙方必需按以上进度打算足够工人，若因乙方人员不足，拖延工期，拖延一天罚款1000元，拖延3填以上甲方有权另进班组，以保住工期按时完成。
5、六、平安、质量罚款细则：（1）不戴平安帽、不穿防滑鞋，每人次罚款30元；（2）乘坐提升架上落，每人次罚款5000元（3）宿舍白天不关灯、用电烧水、做饭等违章用，每人次罚款500元，并没收用电器具；（4）厨房、冲凉房或施工中用水，用电完后不关，每人次罚款200-500元；（5）施工中奢侈材料，按原价十倍罚款；（6）高层抛掉物罚款1000-3000元，造成严峻后果全部由乙方负责；（7）违反本合同乙方责任中的任何平安质量问题，似情节轻重处以罚款不等，如多次出现质量问题，停工整顿，严峻者甲方有权清退乙方出场，工程款按60%结算。（8）工伤、工故乙方担当30%。七、其他事项：1、本工地内打架每人次罚款1
6、000元，严峻者送公安机关处理，一切法律经济责任自负，本工地员工在工地外发生一切事情与本工地无关。2、借领工具、损坏或原价赔偿，违规操作损坏机械者，修理费用或造成其它损失由乙方负责。八、本合同平安、质量等未尽事宜按国家有关规定执行，本合同双方签字后生效，工程竣工时结算余款后自动失效，本合同一式两份均具同等法律效力。发包方（甲方）签字：_承包方（乙方）签字：_建筑工程承包合同书2甲方：_乙方：_甲乙双方根据建筑工程承包合同条例规定的原则，结合房屋建设的实际状况，经过协商，达成如下协议。一、工程概况：1、甲方打算在xxxx新建x间x层带尖子的房屋一栋。经与乙方接触、洽谈、协商，确定将其房屋建筑工程
7、(房屋从主体结构起先到粉刷完毕)承包给乙方进行施工建设，工程从xxx年 月 日起先动工，至xxx年 月 日竣工;房屋建设采纳费用包干制的形式;乙方根据甲方的图纸保质保期来进行施工。2、实行费用包干的方式。乙方负责房屋建筑时所需的设施(比如：脚手架、跳板等)，甲方负责材料的供应;工程开工，从协议签定之日起先，历时 天内完成;房屋建筑总面积 平方米，按每平方 元计算，费用金额共计 元整。3、付款方式：主体结构工程完工，甲方应向乙方支付工程款的50，即(金额大写)：_元;待工程完工后，经甲方验收合格，付清工程的余下款项。二、质量要求：1、工程验收标准，甲方根据下面的规定执行。2、施工中，乙方应根据甲
8、方的要求进行施工，主体结构建设时，墙体要垂直、整体平整，全部的门及门窗的安放与墙体成一条线;粉刷时墙体厚度匀称，无裂缝，内墙面达到整体水平、平整、无裂缝，门及门窗与墙接触地方的粉刷看不到缝隙，天面要达到厚度匀称，无裂缝，全部刷白颜色匀称，大门墙体及卫生间的瓷砖要平整完好的粘贴，达到水平;阴阳角与墙体成一条线，与墙面垂直或平行;房屋四周要进行雨水解除的处理，待工程全部结束后，甲方进行竣工验收。三、平安问题：工程施工现场的平安由乙方自行完全负责，若发生平安事故由乙方完全负责，担当一切责任，甲方概不负责，没有任何法律责任。须要说明：五、本合同一式二份，双方各执一份。本合同自_年_月_日签定之日起生效
9、。甲方(签字盖章)：_乙方(签字盖章)：_双方证明人_甲方证明人(签字盖章)：_乙方证明人(签字盖章)：_年_月_日建筑工程承包合同书3甲方：_负责人：_乙方：_负责人：_经甲、乙双方充分协商 ，甲方同意将本公司承揽的秀雅楼施工项目以内部责任的形式承包给乙方施工，现就承包内容及方法协商达成以下条款，望共同遵守。（一）工程概况1、工程名称：2、工程地点3、工程内容：综合大楼1栋，建筑面积约（二）承包范围1、甲方承揽的综合大楼1栋的土建工程、装饰工程、水电工程，建筑面积约，详细内容按项目施工图纸方法施工范围有关内容按设计图纸施工。2、装饰标准约：室外外墙装饰为墙面瓷砖，线子为真石漆，室内墙面天棚为
10、现浇板面，地面为现浇板面。3、梯间为不锈钢扶手、不贴瓷砖、不刮三零八;内外墙不做内外保温、不做门窗。地下车库不负责挡土墙，如需做按99建筑工程定额计算。4、水电工程为：现浇板设置暗管底盒，梯间预留穿线管道，户外排水及给水按图纸施工，户外污水沟井、排水沟、管构从常规至化粪池出口打止。（三）承包方式按平方米造价包工包料费用包税金的方式包干承包。(四)工程工期1、工程总施工工期为_ 日历天，工程开工工期以开发商开出的.开工通知书时间为准，起先计算施工工期。2、竣工时间以开工日期起至第 _天为止。 3.以上工期除人力不行抗力因素以外的因素均考虑在内。（五）工程验收1、乙方工程施工完成，已具备了竣工验收
11、条件，必需提前10天按国家有关规定向监理单位和开发商供应完整的竣工图纸，相关资料及竣工验收报告等，竣工验收由甲方有关部门进行验收，分项工程由乙方负责。（六）工程质量质量要求：乙方在施工过程中严格根据国家有并建筑施工规范操作规范省市的有关规定和设计图纸要求组织施工，工程质量等级达到合格。二、签订建设工程施工合同时该留意哪些问题1、细致阅读运用的合同文本，驾驭有关建设工程施工合同的法律、法规规定目前签订建设工程施工合同，普遍采纳建设部与国家工商局共同制定的GF-1999-0201建设工程施工合同示范文本。该文本由协议书、通用条款、专用条款及合同附件四个部分组成。签订合同前细致阅读和精确理解“通用条
12、款”非常重要。因为这一部分内容不仅注明合同用语的准确含义，引导合同双方如何签订“专用条款”，更重要的是当“专用条款”中某一条款未作特殊约定时，“通用条款”中的对应条款自动成为合同双方一样同意的合同约定。有关建设工程施工合同的法律、法规规定主要有：民法典、中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例、建筑业资质管理规定、建筑业资质等级标准(试行)、建筑安装工程总分包实施方法、建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定等。2、严格审查发包人资质等级及履约信用施工单位在签订建设工程施工合同时，对发包人主体资格的审查是签约的一项重要的打算工作，它将不合格的主体排斥在合同的大门之外，将导致合同伪装的坑穴和风险
13、隐患解除在外，为将来合同能够得到刚好、正确地改造奠定一个良好的基础。依据我国法律规定，从事房产开发的企业必需取得相应的资质等级，承包人承包的项目应当经依法批准的合法项目。违反这些规定，将因项目不合法而导致所签订的建设工程施工合同无效。因此，在订立合同时，应先审查建设单位是否依法领取企业法人营业执照，取得相应的经营资格和等级证书，审查建设单位签约代表人的资格，审查工程项目的合法性。其次还应对发包方的履约信用进行审查。建筑工程承包合同书4甲方：乙方：依照中华人民共和国民法典，中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一样，订立本合同
14、。一、 工程名称：密云北XX过街牌楼二、 工程地点：密云县古北口镇北XX三、 承包方式：大包（即包工、包料）四、 承包范围：图纸以内的全部工程五、 工程承包造价（金额大写）：壹拾肆万伍仟元整，￥14500元六、 工期：本合同工程定于年9月4日开工，于年11月4日竣工，合同工期日历天数为60天。七、 工程质量验收及保修：工程具备竣工验收条件，承包方按国家和本市工程竣工有关规定，发包方供应完整竣工资料和竣工验收报告，发包方10天内组织验收。发包方承包办理工程竣工验收手续后，发包方5日内按有关规定向质量监督机构申报竣工工程质量备案。承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包
15、人运用的工程在质量保修期内担当质量过保修责任。八、 工程价款及结算：工程进场3日内拨付伍万元，结构完成拨付伍万元，竣工拨付肆万元，扣除保修金伍仟元。九、 争议：发包方、承包方双方发生争议时，可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿调解或调解不成的，可以向密云县人民法院起诉。十、 违约：发包方或承包方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为，应担当相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。十一、 平安措施与责任：在工程施工、竣工及补修质量缺陷的过程中，承包人应严格遵守国家平安生产法规，执行国家及北京市有关平安施工的规定，严
16、格根据国家平安标准制定施工平安操作规程，加强施工作业管理，配备必要的平安施工爱护设施，加强对施工人员的平安教化，为公众和其他人员供应必要的临时道路，人行道防护棚及围栏，夜间要设警告信号和看管，如发生平安及质量事故全部由承包人负责，发包人无任何责任。十二、 合同份数：本合同两份，具有同等法律效力。本合同订立时间： 年 月 日（即日起生效）。发包方： 承包方：建筑工程承包合同书5甲方： （以下简称甲方）乙方：阳（以下简称乙方）甲、乙双方依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程质量平安管理条例及其他有关法律，行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方应在工程施工事项协商一样
17、，订立本合同：一、工程概况：（1）工程名称：彭山村还建楼工程项目（2）工程地点：阳新县城东新区彭山村（3）工程规模：约40000平方米（4）工程内容：由 建筑设计院设计的彭山村还建楼工程，施工图所包含的施工内容。二、承包范围及方式：（1）该还建楼设计多层、小高层群体工程项目组成，多层按楼地面平方800元/包干，小高层1160/包干，含各栋楼的四周道路约3米宽左右，主干道，绿化、亮化、硬化及进户防盗门，电梯及小区围墙，物业等不在乙方承包范围内。（2）该项目乙方承包的范围有：材料人工、铝合金窗、室内一般门。内墙涂料、水泥地坪，简易水电安装，厨房建议灶台，瓷砖，卫生间简易大便器，墙、地简易瓷砖，每间
18、房电一开一插，含消防设施，外墙喷红砂颜料或涂料，楼梯水泥踏步，一般扶手，墙面做仿瓷涂料，感应灯等设施。三、签订本合同时：乙方交纳400万元工程信誉金，工程基础完工时，甲方返还乙方200万元整 ，第四层封顶时，甲方付清余下200万元信誉金给乙方，如超出时间未能返还，则按3%的利息支付给乙方。四、质量要求：该工程确保合格工程，如乙方做到优良工程，则甲方按国家规范嘉奖给乙方。五、工期要求：乙方从破土动工至第一批交付3万平方时，工期不得超出380天，如超出或推后，则甲、乙双方按1000元/天增减。六、平安要求：在正常施工时，乙方必需为施工人员购买意外团体险，确保人身平安零事故发生，如一旦产生人身损害事
19、故，则全部由乙方担当，甲方概不负责。七、付款方式：（1）乙方主体封顶，多层主体封顶时，甲方付乙方300万元工程款。（2）工程全部完工时，甲方付给乙方总造价70%预付款，工程竣工验收合格后，在三个月内甲方付乙方总价25%的预付款，余下5%一年后无质量事故，全额支付乙方。八、甲方职责：（1）甲方负责办理好相关的工程手续，确保乙方顺当施工，如中途若因甲方缘由手续不得到位，影响工程停工，造成的损失，全部由甲方担当，并担当停工每人每天200元/天的损失给乙方。（2）甲方负责协调当地及社会关系，如在施工中，若因四邻关系纠纷引起的停工，则甲方担当乙方每人每天200元/天的损失。（3）甲方保证在按合同约定支付
20、工程款，如不能按合同支付，则乙方有权拒交部分房屋给甲方，并由甲方担当月息3分的利息补偿给乙方。（4）乙方在本工程施工的全部钢材及双混，都由甲方按市场价格垫付，直到竣工验收，结算抵扣。九、乙方职责：1、乙方保质保量按图施工，如在施工质量出现返工或不合格的缘由，则甲方有权责令乙方返工，造成的损失则由乙方自行负责。2、乙方必需听从甲方专职监管人员的合理支配，严禁进入不合格的建筑材料，一经发觉，甲方监管人员有权责令乙方更换合格的材料。3、在施工期间，乙方文明施工，严禁运用老弱病残及童工，施工现场项目机构必需井然有序，甲方有权监督乙方的行为。十、附属工程及其他配套工程在同等的价格优先乙方承包，双方另行签
21、订承包协议为准。十一、未尽事宜，且施工现场双方协商解决。十二、本合同具有同等的法律效力，如单方违约，则由违约方担当守约方按总价10%的违约金赔偿给守约方。十三、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，签章生效，希双方共同遵守。甲方（公章）： 乙方（公章）：法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：20xx年xx月xx日 20xx年xx月xx日建筑工程承包合同书6甲方：（写明名称、法定代表人和居处）（发包方）乙方：（同上） （承包方）甲乙双方根据中华人民共和国经济合同法和建筑工程承包合同条例规定的原则，结合工程的实际状况，达成如下协议。第一条 承包工程概况（包括工程名称、地点、内容、承包的范围、开工
22、和竣工日期、质量等级等内容）其次条 合同文件运用的语言文字、标准和适用的法律（本条主要是用于涉外方面的）第三条 图纸（写明图纸供应的日期、套数、保密要求以及图纸的说明等）第四条 甲乙双方驻工地代表（写明姓名、性别、年龄、在单位中的职务）第五条 甲乙双方的基础工作第六条 工程进度安排第七条 工程监督（包括隐藏工程的中间验收等）第八条 人事同价款及其调整第九条 工程预付款及工程价的支付方式和时间第十条 工程验收第十一条 决算第十二条 保修第十三条 争议处理第十四条 违约责任第十五条 双方约定的其他内容第十六条 本合同一式份，当事人各执份。本合同自年月日（写明生效的时间或者条件）之日起生效。本合同未
23、尽事宜，双方可以协商订立补充协议。补充协议与本合同具有同等的效力。发 包 方单位名称（章）：单位地址：法定代表人：托付代理人：电 话：电报挂号：开户银行：帐 号：邮政编码：年 月 日 承 包 方单位名称（章）：单位地址：法定代表人：托付代理人：电 话：电报挂号：开户银行：帐 号：邮政编码：年 月 日 鉴（公）证看法经办人：建筑工程承包合同书7甲方：乙方：甲乙双方经友好协商签订以下合同：一、甲方将养殖场及住房承包给乙方建筑施工，工程地点：清远市太平镇水库旁，设计建筑面积：4538 平方米。二、承包方式：大包（包工包料）。总工程款人民币叁佰伍拾柒万捌佰肆拾元整（￥300,0840.00）三、承包价
24、格：780 元/平方米，总造价按实际建筑面积计算。四、施工范围：土建、水池、地面硬化、房屋建筑。五、施工要求：1、乙方要求甲方供应团纸建筑施工规范和要求组织施工，并达到验收合络的质量要求。2、如有变动，甲方必需提前通知乙方并下达变更通知书经双方协商一样后，由乙方加以实施，同时对工程造价进行增减。3、施工图纸与合同约定不符时，以团纸设计的施工要求和材料要求为准。六、乙方保证条款乙方必需保证进场的原材料质量（经甲方认定）合格，必需按设计要求进行施工，一旦发觉工程不合格，乙方必需负责整改并担当损失。七、甲方负责通电、通水、通路、土方运用、回填缺土及相关费用。八、乙方承诺文明施工、科学施工、规范施工，
25、在此基础上造成邻居房屋财产损失由甲方负责协调和赔偿，否则由乙方调和补偿。乙方负责施工监理所需的一切进度资料的填写完善齐全工作。九、施工期的平安境外和伤亡、病等事故由乙方自负，甲方不担当责任。十、付款方式1、施工机具进场基本槽开挖完成，甲方付给乙方30 万元。2、基础完工甲方付给乙方50 万元。3、八幢鸡舍完工甲方付给乙方150 万元。4、住房完工甲方付给乙方30 万元。5、路面及地板硬化完工甲方付给乙方60 万元。6、内外建筑在 年 月 日前完工验收合格付足工程总额的90 %，剩余10 %一年内付清。十一、开工日期： 年 月 日竣工日期： 年 月 日属不行抗拒状况造成工期延误，竣工日期顺延，甲
26、方工程款延误造成停工，一切损失及工期延误甲方负担。十二、本合同未尽事宜，双方协商解决。十三、本合同一式二份，双方签字盖章生效。甲方：签字：乙方：签字：年 月 日建筑工程承包合同书8发包单位： (以下简称甲方)承包人： (以下简称乙方)依照中华人民共和国合同法及其它有关法律、法规，遵循同等自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本工程承包事项协商一样，签订本合同。第一条：工程概况湖畔护坡工程承包项目发包给乙方，包工包料施工，湖畔护坡全长按 米计算。其次条：施工方案1、护坡(1)、基底宽 米，厚 米，自下而上渐渐收至高度为 米，受力部分需冷拉丝砖带，外墙做磋沙(水泥标号为42.5，砖要好质量的青砖或红砖
27、)。(2)、拆除厕所旁房屋三间，作进出路。(3)、完工后做围墙10米左右。(4)、墙与岸间的空隙用泥土夯实，并在墙上加适量的漏水管。第三条：合同工期1、经双方协商确定,工程期为 日，暂定于自 年 月 日起至 年 月 日止，详细开工时间由甲方下达开工令后方可起先施工。2、若施工过程中发生人力不行抗拒的情形，或甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。第四条：价格及付款方式1、工程总承包价为 元。2、上述总承包价为包干价，包含本合同全部工作内容，包工包料及其它一切费用(包括拆房，打围墙)，甲方无需再向乙方支付任何费用。3、付款方式：竣工验收后付 元，除总金额的百分之五质保金外，剩余部分 付，质保金一年满
28、后付清(时间按验收合格之日起计算)。第五条：甲方义务1、按合同向乙方拨付工程款。2、帮助协调施工现场的临时用水、用电等事宜。第六条：乙方义务1、承包人负责对工程质量、进度、平安等进行监督检查，处理日常相关事宜，确保本工程施工的平安稳定。2、承包人必需自行完全本合同工程，不得转包他人。第七条：施工平安承包人应遵守工程建设平安生产有关管理规定，严格按平安标准组织施工，实行必要的平安防护措施，消退事故隐患。凡在施工过程中造成事故的责任和因此发生的费用，均由乙方担当。第八条：验收工程竣工验收应以施工方案和质量验收标准为依据。如验收不合格，乙方应负责无偿返工。第九条：违约责任1、甲方应按本合同约定刚好支
29、付工程款，若有逾期，甲方应向乙方支付违约金(按应付金额的银行同期贷款利率计算支付利息)。2、因非甲方缘由、人力不行抗拒的缘由，乙方未按期完成工程内容，每逾期一日，乙方应向甲方支付本工程总金额百分之一的违约金;逾期超过十天，甲方有权单方面解除合同。第十条：其它本合同于 年 月 日由双方在 签订，自双方签字或盖章后生效，一式 份，上方各执一份，上交 份。发包单位(甲方)(盖章)授权代理人(签字或盖章) ： 联系电话：承包人(签字或盖章)： 联系电话：年 月 日建筑工程承包合同书9发包方： (简称甲方)承包方：(简称乙方)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循同等、自
30、愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一样，订立本合同。一、工程名称：二、工程地点：三、承包方式：四、承包范围：五、合同价款：1.全部箱体两栋楼总造价为( )元。不含税，不开票。六、付款方式：本工程付款方式为预收定金( )元，提箱壳付( )元 提明箱时付( )元，提二层板电器时付( )元。剩余完工后付清。七、承包方向发包方承诺按合同约定进行施工，工程质量达到合格。八、专用条款：1.工程质量等级：本工程质量等级为2.工期问题：甲方须要乙方供应箱体时，乙方必需协作甲方，刚好供应箱体。做门板时甲方必需提前十五天通知乙方。九、争议的解决方法本合同在履行过程中发生争议，由双方协商解决，协
31、商不成的，按下列2种方式解决。(1)提交 呼和浩特市 仲裁委员会仲裁。(2)依法向人民法院起诉。十、合同生效：合同签订日期时间合同签订地点：本合同一式二份：甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效。甲方(公章)： 乙方(公章)：法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：年 月 日 年 月 日#建筑工程承包合同书范文2#建设方：(甲方)承包方：(乙方)甲乙双方经过协商，本着自主经营，自负盈亏的原则，乙方在认可并执行合同各项条款的基础上，结合本工程详细状况，双方在同等自愿、协商一样的状况下，达成下列协议：一、工程名称：二、承包范围：三、质量：按甲乙双方同意的图纸的各项事项施工，乙方应按甲方双方协商同意
32、的要求按质量完成。四、工期：天。五、工程造价及付款方式：1、工程造价： 元/吨，共计 吨，共计 元。2、付款方式：完工后一次性付清。六、甲乙双方责任及义务：1、若甲方不按合同付款，乙方有权停止施工，乙方所造成的误工及一切经济损失，由甲方赔偿一切经济损失。2、乙方在施工前，甲方必需保证乙方施工中的水、电、路三通，水电必需到施工现场。3、在施工期间，工地所出现的工伤事故由乙方自己担当。4、乙方若没按设计要求施工和出现质量问题所给甲方造成的一切损失，由乙方全部担当。5、在施工期间个别天气和个别状况，工期可以顺延，因乙方缘由，不按合同交工，甲方有权罚乙方工程总造价的2%罚款。七、甲乙双方发生争议时协商解决，若协商不成，由寿光市人民法院裁决。八、本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。九、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，本合同自双方签字盖章后即日起生效。甲方(公章)：乙方(公章)：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：年 月 日年 月 日