《水电工程施工合同精品.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《水电工程施工合同精品.docx（44页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、水电工程施工合同水电工程施工合同1发包单位：_（以下简称“甲方”）承包人：_（以下简称“乙方”）依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设部与国家工商行政管理局的建设工程施工合同（示范文本）及其他有关法律、法规和规章，并结合本工程的详细状况，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一样，订立本协议。一、工程概况：1、工程名称：_2、工程地点：_3、工程内容：图纸所示全部水电安装工程：1强电：按水电安装要求施工完毕；2弱电：（不包括电视、电话、安防）从室内第一个转换箱起先施工，室内全部施工预埋管及室内布线、开关插座安装完毕；3防雷：包括防雷接地，等电位
2、联接，电源进户箱做重复接地等；4给水：室内按给水图施工完毕；5雨水：落水、阳台排水、空调排水施工至最近的雨水井，室内全部施工完毕；6污水：室外施工至出墙外最近的污水井，室内全部施工完毕；7工地现场施工用水电的安装维护，项目部临时用电的安装维护，工程机具线路接驳及维护，并派出两名修理电工长期负责工地现场的水电修理及管理，费用由乙方担当。（不含材料）4、施工现场条件：以现场实际状况为准。二、工程承包方式、承包范围及承包内容：1、承包方式：乙方包工包料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包结算，包资料及签证，包平安文明施工、包验收合格（力争确保优良）。2、承包范围：图纸所示的室内外等全部水电工程预
3、埋与安装，调试检测工作。3、甲方干脆的分包专业工程，乙方需全力协作，并组织完成。三、合同工期：1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺当实现。本合同约定本工程总工期为日历天；开工日期为：_年_月2、第一施工段为：本项目下_商铺及售票厅，其次施工段为：本项目下_商铺，按土建进度跟进施工完成。3、乙方必需听从和执行甲方项目部下达的施工生产安排，依据甲方的进度要求，随时调度作业人数和其他资源。四、质量标准：1、适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为（包括但不限于以下）：1建设强制性条文；2 建筑工程质量检验评定标准3 建筑电气工程施工质量验收规范4 建筑给排水及采暖工程施工质量
4、验收规范5 采暖与卫生施工验收规范6 电气安装工程施工及验收规范7 建筑电气安装工程质量检验评定标准8省、市相关部门的各种规章制度；9甲方制定的工程质量验收实施细则。2、本合同约定本工程质量必需达到“合格”，力争“优良”质量标准。工程质量按国家相关标准进行验收评定。若工程质量验收为“不合格”，乙方自愿承诺负责返工直达本合同约定“合格”质量标准方可予以结算，结算单价按本合同约定可调价执行，工程量按实际完成工作量计算；返工所需材料、人工等全部费用均由乙方担当。若因乙方返工导致甲方工期延误，乙方担当全部的违约责任。3、工程质量等级验收程序：分项工程完工后，有施工班组组织自检并报项目部，项目部依据班组
5、自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理公司，监理公司依据项目部初评结果组织工程部、项目部和施工班组进行现场实测测量，核定该分项工程质量。工程部在每次结算单上签注工程质量核定结果。每次违反该条款惩罚金额20xx元/次。五、文明工地、平安标化标准：1、遵守甲方及业主有关文明施工、平安标化管理的有关规定，全部现场运用的设备无条件满意业主的平安要求，材料堆放整齐，不得破坏密目网，支配一至两人特地从事清扫整齐工作，若因乙方平安文明施工措施不力等缘由引起业主对甲方的罚款，甲方均从乙方工程款中扣除。2、在施工中应做到平安施工、细心策划及实施，乙方违规操作以及为完成本工程雇佣的人员造成他人损害或自身受到损害
6、，均应有乙方担当全部责任。六、合同价款、工程量的计量及结算方式：1、本工程约定单价为含税可调价。2、工程量的计量：（1）结算工程量以图纸实际建筑面积为准，取费标准以贵州省建筑工程计价定额、贵州省安装工程计价定额（2）材料按地方信息价。（3）无信息价的按与业主方认质认价。（4）工程量的确认及申报按甲方相关制度进行。七、工程款的结算及违约保证金的收取：1、甲方向乙方收取管理费及利润为本工程与业主总结算款的20%；建安税金由甲方担当。2、为加强乙方在本工程施工期间的工程质量、进度、平安文明施工等各方面的管理，特殊约定：在本合同签订之日起2日内，乙方向甲方缴纳履约保证金人民币贰拾万元整。3、第一阶段封
7、顶盖瓦后，于20xx年2月5日前支付已完成工程量的60%的工程款；其次阶段全部工程经业主及相关部门验收合格后，支付已完成工程量的80%的工程款。4、本合同内全部工程竣工，乙方移交全部工程竣工资料（包括结算资料），经政府相关职能部门及甲方相关部门验收合格后起先办理结算手续，甲乙双方在结算书上签字之日起30日内，甲方付至本合同结算总价款的97%，剩余3%作为质保金在二年后（自工程竣工之日起计）20日内甲方在扣除应由乙方担当的修理费用后，将余款一次性无息按实支付给乙方。5、若乙方工程质量、工期和文明平安施工未达到本合同约定标准，甲方有权延期支付工程款，直到乙方按甲方要求整改完毕为止。由此发生的全部费
8、用均由乙方担当，乙方对此无异议。八、甲、乙双方权利与义务：1、乙方在组织施工中必需坚持“百年大计，质量第一”的方针，要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及设计要求组织施工，要求全部工程达到合格标准并更好；参与甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度安排，交甲方审定。2、在组织施工中，要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计，如设计变更的，须办理完签证后，方可施工。3、在施工中由于乙方本身缘由造成的停工、返工，机械二次进场等损失，均由乙方自行负担。4、乙方要严格执行隐藏工程验收制度，凡隐藏工程完成后，必需经过验收作出记录方能进行下一工序的施工。一般隐藏工程由乙方自行检
9、查验收，并办好隐藏验收手续。如甲方与设计单位未届时参与，乙方可自行检查验收，并作好记录，甲方应予承认。如甲方以后提出检查时，检查结果不符合要求者，其检查费用由乙方负责，符合要求者，其检查费用由甲方负责。5、乙方选购的全部材料必需满意设计质量要求，并达到国家质量标准。所选材料的品牌及规格必需经甲方审核并批准后方可选购。6、当乙方拒绝执行甲方或业主（监理）的正确指令和发生施工质量、工期等问题经整改仍达不到要求是，甲方有权解除本分包合同，更换分包队伍，因此而造成的经济损失由乙方担当。7、对乙方工作人员不遵守项目部规章制度，不听从甲方管理人员的管理，对甲方造成不良影响的，甲方有权要求乙方无条件对其进行
10、调换。8、乙方及工作人员必需遵守甲方和业主的有关规章制度，听从甲方现场管理人员的管理，在施工期中不得打架斗殴，凡因打架斗殴引起的全部更换，后果均由乙方担当，并对当事人处以一万元的罚款，如当事人支付困难，则由乙方代交，在工程款中扣除。9、乙方全部水电预留必需一次性到位，如有出现后凿的（设计变更除外），每惩罚款500元。10、乙方必需根据设计及施工规范要求施工，严禁偷工减料。11、乙方必需保证人员稳定，不能随意变更人员，节假日，双抢季节未经甲方允许，乙方人员不得擅自离岗，否则，乙方应赔偿甲方遭遇的一切损失。乙方施工人员的劳保用品由乙方负担。12、乙方全体员工必需树立产品爱护意识（包括工地其他单位产
11、品），对产品必需实行相应爱护措施，在工程竣工验收前，乙方担当产品爱护责任。13、乙方负责所承包的设备装车、卸车及搬运和甲方工具及设备。14、甲方负责资金的按时支付及关系协调义务。当业主资金不能刚好到位时，乙方不能擅自骚扰业主或罢工，须通过甲方进行协商后解决。九、施工管理规范乙方在施工期间，必需遵守国家、地方以及甲方相关管理法规，适用本合同的管理法规和方法：1、施工现场临时用电平安技术规范2、建筑机械适用平安技术规程3、建筑施工平安检查标准4、建筑施工高处作业平安技术规范5、贵州省建设工程现场文明施工管理方法6、公司施工班组管理方法及质量、进度、平安文明施工奖罚方法（条例）7、贵州省治安管理惩罚
12、条例十、合同生效：1、本合同自甲乙双方签字或盖章后生效，工程保修期满，双方结清工程款项后失效；2、本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份；3、本合同未尽事宜，双方协商解决；4、本合同订立时间：_年_月_日；5、签订地点：_甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日水电工程施工合同2甲方（发包单位）： _电有限公司乙方（承包单位）：_甲方同意将 _水电有限公司电站引水工程建设修理 工程承包给乙方施工，为保质保量按时完成施工任务，经双方协商一样同意订立如下合同条款，望双方共同执行。一、工程项目名称（工程地点）：1、水库清淤（高树岭电站水
13、库清淤、尾水河道清淤及拓宽。），工程价款360000元整。2、旧大坝加固（花香一级水电站旧坝），工程价款700000元整。3、引水渠道清淤及加固（花香一级水电站3.8KM引水明渠清淤及加固；文星水电站2.2KM引水明渠清淤及加固。），清淤50元/米，混凝土加固500元/米。4、引水隧洞衬砌加固（花香二级水电站800米隧洞衬砌加固工程），包模板2300元/米。二、承包方式：1、包工包料；2、包工不包料。三、甲方要求乙方进场及竣工时间：年 月 日进场施工， 年 月 日竣工，雨天顺延。四、乙方在施工过程中，应按甲方供应的图纸或甲方工程技术人员现场指导施工，未经甲方许可不得随意更改尺寸，隐藏工程应经甲
14、方有关人员验收后方可施工。乙方在施工中应留意平安，不得违章操作。五、乙方应保证工程施工质量，不得偷工减料，若工程质量不合格造成返工的材料费及工资，由乙方自负，同时应做到保证质量的前提下求美观。六、付款方法：1、总工程价款(金额大写) 陆佰贰拾万元整；2、施工期间至验收前，每个月底甲方依据乙方所完成的实际工程量按造价的 50 %付给作工料费，剩余 50 %尾款待甲方对工程竣工验收后15天内结算付清；3、在施工期间甲方若违约无法按工程进度付款，造成乙方停工待料，而拖迟工期，后果由甲方负责，乙方若无故拖迟工期则后果由乙方自负。七、乙方工程不得转包或分包，若发觉则甲方有权终止合同，所造成的经济损失由乙
15、方自负。八、本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份。九、补充协议：甲方： （公章）法人代表：乙方： （公章）法人代表：年 月 日水电工程施工合同3发包人全称： (以下简称：甲方)承包人全称： (以下简称：乙方)依据中华人民共和国合民法典、中华人民共和国建筑法、建设部与国家工商行政管理局的建设工程施工合同(示范文本)及其他有关法律、法规和规章，及本工程的详细状况，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本工程电安装工程施工事项协商一样，订立本协议。一、工程概况：工程名称：(以下简称：本工程);工程地点：施工现场条件：以现场实际状况为准;施工部位：本合同约定乙方施工部位为：中全部的电安装工程包含的
16、全部内容。二、工程承包方式、承包范围及承包内容：1、承包方式：乙方包人工、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包平安文明施工、包验收合格。2、承包范围：室内全部一切强电预留预埋与安装工作。3、承包的主要内容：包施工图和施工方案中的室内电安装工程，包括室内电的全部安装工程三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋，临时用电用设备电器，日常平安巡查。详细如下：从低压配电柜至室内的全部桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装，以及从电井总箱出口后到灯具(含户箱、开关、插座、电线、强电井的线槽)安装结束;施工图中从低压配电柜至配电强电井、总箱等全部的钢管、电线、电缆的预埋安装，包括从进入第一个
17、配电箱后的电缆敷设，依设计图纸将线管敷设到位，穿好铁丝，线管接口、线管底盒;乙方施工班组自带工具及小型施工机具和全部检验试验设备和协助材料。4、甲方干脆分包的专业工程，乙方需全力协作。三甲方工作2.1开工前天向乙方供应经确认的施工图纸或施工做法说明份，并向乙方进行技术交底。2.2办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。2.3指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。2.4协调有关部门乙方进场前做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并担当相应费用。四乙方工作3.1开工前天，向甲方供应经确认的施工图纸或作法说明份，并与甲方进行现场交底。(或参
18、与甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底)。3.2开工前天供应施工方案和进度安排，以后按月、周供应月、周进度安排。3.3指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保理、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。3.4严格执行施工规范、平安操作规程。防火平安规定、环境爱护规定。严格根据图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查纪录。施工过程中，如发生平安事故，由乙方负责担当全部费用及法律责任，与甲方无关，参与竣工验收，编制工程结算。3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3.6施工垃圾集中到甲方指定地点。3.7已竣工工程未交付甲方验收之前，
19、负责成品的爱护，爱护期间发生损坏，乙方自费予以修复。第三方缘由造成损坏，通过甲方协调，由责任方负责修复;或由乙方修复，由甲方担当追加合同价款。由于乙方不履行上述义务，造成工期延误和经济损失，责任由乙方担当。3.8乙方必需遵守甲方装饰施工现场平安管理条例。五、合同工期：1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺当实现。本合同约定本工程总工期为日;开工日期为：年月日，竣工日期为：年月日。2、乙方必需听从和执行甲方项目部下达的施工生产安排，依据甲方的进度要求，随时调度作业人数和其它资源3、若遇人力不行抗拒因素引起的工期延误，经甲方签证后，工期可适当顺延。4、如因乙方本身缘由造成甲方规定的
20、形象进度或节点工期无法完成，每延期一天乙方自愿承诺向甲方支付人民币壹仟元整(￥：1000.00元)的.违约金;若累计延误天数超过7天或连续延误天数超过5天，甲方有权单方面解除合同，由此引起甲方的全部损失(含间接损失)及费用均由乙方担当。甲方选择解除合同时，详细操作按本合同专用条款“第九条第4、5款”执行。六、质量标准：1、适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为(包括但不限于以下)：建设强制性条文;建筑工程质量检验评定标准GBJ30188;建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-20xx;电气安装工程施工及验收规范(GBJ242-82)建筑电气安装工程质量检验评定标准(GBJ303-
21、88);省、市相关部门的各种规章制度;2、本合同约定本工程质量必需达到“合格”质量标准。工程质量按国家相关标准进行验收评定。若工程质量验收为“不合格”，乙方自愿承诺每次向甲方支付人民币壹仟元(￥：1000.00元)的违约金，并负责返工直至达到本合同约定“合格”质量标准方可予以结算，结算单价按本合同约定综合单价执行，工程量按实际完成工作量计算;返工所需的材料、人工等全部费用均由乙方担当。若因乙方返工导致甲方工期延误，按本合同协议书第三条第4款处理。七、施工管理规范乙方在施工期间，必需遵守国家、地方以及甲方相关管理法规，适用本合同的管理法规和方法：1、施工现场临时用电平安技术规范(JGJ46-88
22、)。2、建筑机械运用平安技术规程(JGJ59-86)。3、建筑施工平安检查标准(JGJ59-99)。4、建筑施工高处作业平安技术规范(JGJ80-91)。八.合同造价及付款方式本合同工程总价为_元整(￥)乙方进场_天，甲方付生活费_元乙方施工进度达到总工程量的30%，甲方付_元乙方施工进度达到总工程量的50%，甲方付_元乙方施工进度达到总工程量的80%，甲方付_元余款待乙方工程量全部完工并验收合格，甲方除留3%的修理金后一次性付清。修理金在乙方完工并交付运用后6个月内付清九.本合同一式贰份。甲方： 乙方：_年_月_日水电工程施工合同4发包方（下称甲方）：_承包方（下称乙方）：_依据中华人民共和
23、国建筑法以及其他相关法律法规规定，甲乙双方就乙方承接甲方发包的水电工程的施工的有关事宜，协商一样，同意按下列条款签订本合同，以资共同遵守。第一条工程项目概况1.1工程名称：_1.2工程地址：_1.3承包方式：包材料、包安装（含防雷接地）、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程根据甲方规定工期通过有关部门的验收并交付运用。1.4工程范围与内容：_（包括施工图内全部的水电安装工程，施工图变更后工程量另行计算）其次条工期1、乙方必需在年月日前竣工。乙方在招标方规定的时间内完成施工任务，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。2、如因由施工场面（包括土建施工场地、水电施工图的供应、施工
24、方案变更、拖欠工程款）影响乙方的工程进程则工期应作相应顺延。第三条工程质量标准根据国家现行安装规范施工，并达到水电验收标准合格等级。第四条合同价款本合同价款按_万预算。结算按工程完成时的最新定额，材料价格参照11年价目表，人工费60元/定额工，括人工、机械、施工安装、调试、保险及风险等各项费用。该工程完工后报验及检测费由甲方负责，若检测不合格，须要二次检测的费用由乙方负责。第五条工程款支付合同签订后甲方应付给乙方总款的10%作为启动资金，电线、电缆到达现场付总工程款的30%，开关灯具到达现场付总工程款的20%，配电箱到达现场付总工程款的10%，安装完成付总工程款的20%，工程验收合格后付总工程
25、款的7%，余3%作为质量保证金两年后无质量问题一次性全部支付给乙方。第六条设计变更6.1因施工变更导致工程量增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期相应顺延。第七条双方职责7.1甲方职责（1）按时供应施工工作面给乙方运用。（2）负责协调协作管理施工现场，指定相应的施工员监管施工工作，负责有关签证。（3）甲方供应施工用水、电源连接点及施工工人现场住宿。包乙方工作人员住宿床位，用水、用电。（4）按施工平安规范的规定，实行应有的施工平安措施，确保施工平安与第三者的平安。在施工过程中发生的伤亡事故责任以及因乙方管理不善造成的损失，均由乙方自行担当。（5）工程竣工未交付甲方之前，甲方应帮助乙方负责已
26、完工程的爱护，爱护期间如有人为有意损坏，应由损坏方予以修复或返工。（6）乙方必需听从甲方指定人员管理，根据甲方管理制度施工。（7）负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、平安及治安工作。乙方工人因自身缘由在施工现场、工作时间，发生意外损害费用，一万元以下（含一万元），乙方担当全部费用，一万元以上，甲方担当超出部分的70%费用，乙方担当相应费用。如若是乙方工人自身担心全行为发生的意外损害，甲方概不负责。第八条平安施工8.1施工期间，乙方应严格遵守建筑工程平安技术规程、建筑工人平安操作规程、中华人民共和国安装条列和其他相关法规以及施工期间国家颁发的新的法律法规，并对现场作业的平安及工程质量
27、负责。乙方必需做好施工质量、平安管理；指定平安、防火负责人，物件堆放整齐。8.2乙方必需进行平安文明施工。8.3乙方应遵守建设工程平安生产有关规定，严格根据平安标准组织施工，实行必要的平安防护措施、消退事故隐患，由于乙方平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方担当。8.4甲方不得要求乙方违反平安管理规定进行施工。因甲方缘由导致的平安事故，由甲方担当相应责任及发生的费用。第九条关于工期延误9.1以下缘由造成工期延误，经过甲方现场工程师确认，工期相应顺延；（1）甲方未按约定日期供应施工场面及相关开工条件；（2）甲方未按约定日期支付工程进度款，致使施工不能正常进行。（3）甲方工程师未根据合
28、同约定供应所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；（4）设计变更和工程量增加；（5）不行抗力：是指斗争、动乱、空中飞行物坠落或其他非甲乙双方负责造成的爆炸、火灾、水灾以及六级以上台风、大雨、暴雨、地震等；（6）合同约定或甲方工程师同意工期顺延的其他状况。9.2合同双方任何一方不履行合同义务或不根据合同约定履行义务的其他状况，均属违约，由违约方担当违约责任，赔偿因其违约造成的损失。第十条合同争议解决方式本合同履行过程中所发生的争议及本合同未尽事宜，由双方协调解决；协商不成时任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。第十一条合同生效与终止第十二条合同份数12.1本合同自双方法人代表或其他托付代理人
29、签字加盖公章后生效。12.2本工程根据甲乙双方约定，甲方根据合同约定，支付完最终一笔尾款，此合同自动终止。本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力。本合同未尽事宜，由双方另行协商签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日水电工程施工合同5(甲方)： (以下简称甲方) (乙方)： (以下简称乙方)依据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例和该工程施工(招标文件)以及其他相关法律行政法规，结合实际状况，经双方协商，达成以下
30、合同条款。一、工程概况1、工程名称：上营变电站引水工程。2、工程地点：上营村。3、工程主要内容：1500米DN40给水管道安装。4、承包方式：包工包料。二、工程期限工程期限8天，预定20xx年4月2日至20xx年4月10日止。三、工程承包价及其它总承包价80000元，工程竣工验收合格后付清工程款项。四、合同双方责任(一)甲方责任1、供应乙方规划、设计、施工所需的相关要求及数据;2、监督工期及工程质量、施工进度，协作乙方做好与工程相关的协调工作。(二)乙方责任1、严格根据甲方供应的图纸组织施工。2、乙方保证文明施工，施工过程中因乙方因素造成的一切事故由乙方负责。3、施工过程中，每个单项工程结束后
31、刚好清理打扫施工现场。五、工程质量要求1、乙方必需严格根据甲方供应的设计图纸进行施工，工程质量达到国家相关验收规范的标准。2、工程竣工验收后达到建设局要求，方为合格工程。3、主要材料进场前必需供应样品合格证明，经甲方工程负责人及监理方共同认可，方可进场施工。六、付款方式工程结束付50%，整体工程验收合格后5日内付50%。乙方开户名称：禄丰万泉供水有限责任公司开户行：禄丰农行营业室账号：309801040003724七、工期延误若甲方缘由则工期顺延，若乙方缘由则按500元/天罚款。工期严峻滞后的，甲方有权终止合同，由此造成的全部损失由乙方负责。甲方不担当乙方所完成工程量的支付。八、工程保修期工程
32、保修期为工程验收后一年。九、平安施工要求施工期间乙方人员必需遵守国家法律和法规，遵守甲方及监理方的相关规章制度，维护好相关设施和爱护四周居民的正常生活，并做好平安预防工作。乙方施工中发生的一切平安事故，概由乙方负责，甲方不负任何责任。十、不行抗拒的自然灾难认定标准不行抗拒的自然灾难发生，造成的损失，由甲、乙双方共同协商解决。十一、违约责任本合同经双方签字生效后，双方都必需严格遵守执行，任何一方违反合同条款，给对方造成损失的，责任方应按合同法规定标准进行赔偿。若甲方在整体工程验收合格后，未将款项付清给乙方，乙方有权停止供水。双方如发生纠纷，通过协商未达成协议的，由禄丰县人民法院进行裁决。十二、合
33、同份数本合同一式六份，甲方四份、乙双方二份，十三、若有未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。甲方： 乙方：法人代表： 法人代表：托付代表： 托付代表：年 月 日水电工程施工合同6发包单位：（简称甲方）法定代表人：地址：承包单位：（简称乙方）法定代表人：地址：依据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例规定，结合本工程的实际状况，为了明确工程项目及双方责任，本着相互协作，确保施工项目顺当完成的原则。经过甲乙双方协商签定本合同。第一条：工程地点：_。其次条：工程内容：_。第三条：承包方式：乙方包工包料。第四条：工程价款及调整1、工程价款：_元。2、发生以下状况之一经双方协商同意后可做调整：（
34、1）甲方代表确认的工程量增减；（2）甲方代表确认的设计变更或工程洽商；（3）工程造价管理部门公布的价格调整；（4）甲方缘由造成的乙方窝工损失或其他得有关损失；（5）合同条款以外得其他增减或调整。第五条：付款方式1、工程款支付方式：银行转账。2、工程付款：该工程由乙方垫资，工程竣工后政府支配资金到位，甲方一次性支付工程款。3、本工程税金由乙方到当地税务部门自行缴纳。第六条：合同工期1、双方商定总工期为_天。开工日期：_年_月_日；竣工日期：_年_月_日。2、如遇下列状况，经甲方代表签证后，工程可以顺延。（1）甲方不能按合同约定供应开工条件；（2）工程量改变和设计变更；（3）工程款未按时支付；（4
35、）不行抗力（如地震台风火灾等）。3、由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期。4、乙方如无正值理由拖延工期，每超过一天罚款元，反之每提前一天嘉奖元。但奖罚累计不超过总造价得2%。第七条：工程质量要求1、乙方应严格对工程运用的材料和工程设备以及工程的全部部位及其施工工艺，进行全过程的质量检查，作好质量检查记录，并向甲方递交自检报告。2、乙方的质量检测机构必需取得省级以上计量认证合格证书，并经州水利工程质量监督站认可，方可从事质量检测工作，检测人员必需持证上岗。第八条：材料设备1、本工程所需材料、设备一般由承包方组织供应，按规定需群众投工投劳备运砂石
36、料等，承包方应主动协作。2、全部材料、设备、成品、半成品均附有合格证，都要经甲方检查验收，签交物资验收合格单，方可进场，已进场的物资未经甲方许可签署出场证书，不得运出场外。3、已进场的物资，若发觉不合格，供料一方必需快速将其运出场外。4、没有合格证书，且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格的建筑材料、设备、构配件等，均不得用于本工程，若属材料人员失职或其他缘由造成不良后果，由责任一方负责。第九条：工程施工前后双方的工作和有关责任1、甲方：（1）进场前天内，甲方必需将施工现场清理干净。为乙方供应施工人员生活住宿场地，并在乙方进场前办妥本工程报建和消防以及施工许可证等有关手续；（2）负责解决施工场地
37、的用水用电热力电讯保证乙方在施工期间的需求；（3）按时支付工程款项；（4）协调施工现场内各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序，保证乙方顺当施工；（5）组织有关单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底；（6）组织施工现场的隐藏工程变更工程的验收和签证工作；（7）负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作；（8）组织工程竣工验收工作。2、乙方：（1）做好施工组织管理及向甲方供应工程进度状况；（2）做好施工平安防范措施，确保施工平安；（3）负责做好材料、设备的选购和保管工作；（4）遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方代表同意，需办理有关手续的，由甲方担当由此发生的费用，因乙方责
38、任造成的罚款除外；（5）参与工程竣工验收工作。第十条：保修保修期限：工程竣工验收合格及甲方在验收证书签字之日起计算，按国家规定的保修条款执行。本工程保修期为_个月。第十一条：工程停建或缓建：1、因政策调整，人力不行抗力及甲、乙双方之外缘由导致工程停、缓建，是合同不宜接着履行，双方应签订工程停缓建协议。2、工程停缓建后，乙方应妥当做好已完工和已购材料设备器具的爱护及移交工作，并将自有机械设备，以及人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤离供应必要条件，并支付撤出的一切费用，同时按合同支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。3、已订货的材料设备器具等款项，由甲方担当，应退货的由订货方负责退货，不能退货的货款和
39、退货发生的费用，由甲方担当。第十二条：违约责任1、乙方不能按甲方的质量、平安、进度、文明施工要求施工，甲方有权终止合同。2、按经济合同法的有关规定，如工程质量不符合设计要求，甲方有权要求乙方对工程限期处理或返工，费用乙方自理。不按甲方看法返工，甲方有权不支付费用。3、乙方不听从甲方支配、指挥造成的损失由乙方担当，由甲方造成的损失由甲方担当。4、施工中若发觉乙方不能按设计要求和工期组织施工或保证施工质量，进度达不到要求时，甲方有权终止合同，变更施工队伍，由此所造成的损失由乙方负责。第十三条：纠纷处理承包单位与发包单位发生合同纠纷时，双方协商解决，协商不成时，提请上级主管部门调解，调解无效时，可向
40、_人民法院起诉。第十四条：其它1、如甲方要求变更工程内容，变更安装范围及条件，应征得乙方的同意，并办理书面签证工程竣工验收后按实际工程量结算，否则乙方有权拒绝设计和施工。2、工程款项必需汇入合同指定的乙方银行帐号，否则因此引起的法律纠纷由甲方负责全部责任。第十五条：合同生效与终止本合同自甲乙双方法人代表或托付代理人签字、盖章后生效，至办完工程验收交接和竣工结算后，除有关保修条款仍生效外，其它条款即告终止，保修期满后有关保修条款终止。第十六条：本合同一式_份，其中：甲方_份，乙方_份，均具有同等法律效力。发包单位：法定代表人：_年_月_日承包单位：法定代表人：_年_月_日水电工程施工合同7总承包
41、方：_（以下简称甲方）分包方：_（以下简称乙方）依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法等有关法律、行政法规的规定，确认总承包人鉴定的杭州余杭区文昌高级中学改扩建项目工程的建设工程施工合同，工程招标文件、招标答疑等条款的前提下，结合本工程详细状况，经双方协商，就杭州余杭区文昌高级中学改扩建项目工程的水电、消防、暖通等的全部设备安装工程的分包施工，达成如下协议。第一条工程概况一、工程名称：_二、工程地点：_三、分包工程内容及范围：水电、消防、暖通等的全部设备安装工程，招标文件要求报价及供应的施工图范围内的水电、消防、暖通等的全部设备。其次条安装工程分包方式，包工包料、包平安文明标化，材料自
42、行选购，招标文件要求指定产品规定选购进入。第三条工程施工期限一、依据总承包合同的要求以及总承包人的工程进度安排，商定本分包工程的施工工期与总包同步竣工，开工日期以_年_月_日为准。二、涉及分包工程内容延误工期，发包人（建设单位）签证，工期相应顺延。由于分包方自身缘由，造成工期延误，一切责任由分包单位担当。三、如总包方自身的缘由造成未能按期完工，分包单位工期相应顺延，与分包单位无关，一切责任由总包单位担当。第四条工程质量一、依据总包合同要求及投标书承诺，本工程质量要求必需达到合格等级，并确保验收通过。二、本分包工程以建筑工程施工质量验收统一标准以及相关应的“质量验收范围”及评定标准和消防验收标准作为评定工程质量等级的依据。三、如因分包缘由达不到合同要求的质量标准，分包方必需无条件返工。直至合格，并担当由此而产生的一切费用。四、分包方在分包工程施工过程中应严格根据现行的施工规范、消防工程施工验收规范及建安工程质量检验、评定标准施工，安装材料必需根据招标文件要求的材料品牌、质量等级、产地要求，确保分项质量达到设计要求。如发觉违规施工，经总包方提出后，分包方仍不整改，影响了合同要求的质量等级的评定，总包方有权单方面终止合同。第五条工程款支付结算