《工地施工合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工地施工合同.docx（53页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、工地施工合同工地施工合同随着广大人民群众法律意识的普遍提高，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。那么常见的合同书是什么样的呢？下面是我收集整理的工地施工合同，仅供参考，希望能够帮助到大家。工地施工合同1甲方：XX公司_区柱里_区道路工程项目经理部乙方：甲乙双方经平等协商，就甲方委托乙方打井施工事宜达成共鸣，并签订如下合同条款：一、工程地点在甲方指定范围内，乙方自行勘测选定。二、工程项目及相关要求1、施工项目：水井壹眼。2、尺寸要求：井管直径：30C;井出水口径：20C，护壁5C。3、材料选用：护壁为混凝土。4、技术要求：保证枯水期正常用水，出水量为40立方米
2、天以上。5、施工中若遇见大石块、淤泥等特殊地质情况由乙方自行解决。6、按相关标准，确保工程质量、安全、进度。三、承包形式包工包料，包开挖水井所用的机械设备，包安全防护。四、工期要求施工工期为签订合同之日起日历天数15天。五、工程价款工程总价款为人民币50000元，大写：伍万元人民币整。以上总价款为甲方应付给乙方的全部费用，含工程混凝土护壁主材料费、辅助材料费、人工费、运杂费等全部费用。此外，甲方不再向乙方支付任何费用。六、付款方式1、乙方工程完工，并经甲方验收合格，甲方将首付工程款80%给乙方。2、完成验收交付后甲方试用两个月，若再无问题，再付清剩余20%工程款。3、工程结算款以人民币现金的方
3、式支付。七、其它约定1、若打水失败未出水或中途停工或达不到甲方要求，甲方不承当任何费用。2、甲方为乙方施工提供方便，打井用电由甲方提供。八、安全责任1、施工经过中，乙方应加强施工安全管理工作，施工中若造成人员伤亡、财产损失等事故由乙方自负全责。2、乙方在施工期间要做好井周围警示防护措施，杜绝闲杂人等靠近，若因而而造成安全事故也由乙方自负。九、合同生效与终止：本合同一式二份，甲乙双方各执一份。双方签字盖章后即日生效，结清合同价款后，合同效力自行终止。甲方：乙方：签约代表人：签章签约代表人：签章_年_月_日工地施工合同2甲方：乙方：身份证号码发证机关为了配合甲方工地施工,全面推进本项目质量、安全管
4、理，甲方将本项目分项工程承包给乙方施工，为明确双方权利与义务，经双方协商，达成下列条款，请双方共同遵守执行。一、承包形式：包工不包料(或)。二、承包内容：三、承包单价和结算方法：四、质量要求：乙方必须严格有关要求施工，如出现严重的质量缺陷，乙方除无偿进行处理外，还应接受甲方的相应处罚。五、安全要求：乙方应根据本人实际施工作业的需要配备适宜的设施，以确保作业安全。假使发生一切大小安全事故，除乙方愿负一切责任和费用外，并愿意接受甲方对此安全事故的处罚，造成影响损害甲方声誉，并愿意负责由此带来的一切责任和愿意接受甲方及有关部门对此作出的所有处罚。六、工期要求：乙方应在接到甲方通知2天内组织从事本行本
5、项目有多年工作经历的技工进行施工。、工期符合甲方要求，若乙方不履行协议，无故停工壹天以上(含壹天)或无法知足工程质量，不服从工地管理，甲方有权单方面终止协议，扣下所有工程尾款，同时作出清场处理七、付款方式八、甲乙方责任与义务：1、甲方的义务与责任：甲方应及时做好技术交底工作，协助乙方及时处理施工中有关技术问题。乙方按要求完工后，及时支会工程款给乙方。2、乙方的义务与责任：乙方对本工程的施工安全、工程质量、施工工期、经济责任负全面责任，出现大小安全，质量事故概由乙方负责，赔本自补，盈利自主支配。九：本协议一式叁份，甲方贰份，乙方壹份，本协议自签章之日起生效，款项及各种义务履行完成后自动终止。甲方
6、(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日工地施工合同3发包方：下面简称甲方承包方：下面简称乙方根据（中国合同法）、（中国建筑法）及其他相关法律、行政法规，为明确合同双方权利、义务和经济责任，遵循平等、自愿、公安然平静诚实信誉原则，经双方协商一致，订立本合同。一、工程大概情况1.1工程名称：1.2工程地点：金1.3工程内容：小区全部配电工程1、小区所有箱变的安装调试2、小区内高低压电缆敷设、制作、接线。3、小区内接地敷设、制作、安装、调试。4、小区内高压计量和分支箱、低压分箱、楼洞表箱、计量表箱制作安装。5、小区配电工程图纸设计的其他内容。并
7、将已安装的1000A箱变迁移到图纸设计的指定位置。二、承包方式及合同价款2.1承包方式：包工、包料、包工期、包安全、包质量。2.2合同价款：本合同的一次性固定总承包价款为人民币XXX元。金额大写：贰XX万元整元该合同价款为固定价格，不因国家政策、市场因素变动其他因素而调整，由乙方包干使用。阳光花园开工前期先上的一台1000A箱变，含高压配电系统及计量装置，作为甲方临时施工用电使用，施工结束后由乙方负责按设计要求迁移到指定位置，费用包含在本合同总承包价中。2.2付款方式：付款方式为银行支票或现金，货币种类为人民币。1、一期1000A箱变工程造价为397270元，由甲方在一期工程结束后一次性支付给
8、乙方。2、二期工程在人员进场，小区_区电缆沟开挖完成、箱变基础完成、_区主设备箱变入场后甲方付给乙方剩余款项的20%。3、二期工程在小区_区电缆敷设完成、高低压分支箱和分电箱安装完成甲方付给乙方剩余款项的30%；小区_区电缆敷设完成、高低压分支箱和分电箱安装完成后甲方付给乙方剩余款项的20%。4、二期工程工程安装调试完成甲方支付乙方剩余款项的10%。5、二期工程完工由供电管理部门验收合格后，乙方向甲方提供合格证明文件，并在得到供电管理部门明确的同意接收小区配电工程书面文件后_日内由甲方支付到本合同全部工程款的90%，剩余10%作为保证金，待全部配电工程接收后一次性付给乙方。6、工程进度由甲方现
9、场代表确认后，根据甲方规定的拨款程序拨付。三、合同工期3.1合同工期总日历天数天，自开工至完工。3.2假如甲方要求提早开工和交工，乙方有义务提早工期，不得耽搁甲方整个小区的建设和设入使用。四、配电工程要求4.1小区内全部高低压配电工程由乙方施工后，由乙方必须保证甲方将小区配电全部设备和线路的产权交由市供电管理部门，甲方不再承担小区交工后配电工程的管理维修维护责任。4.2小区各分户电表由用电管理部门集中抄表收费。4.3乙方必须向甲方提供市供电管理部门接收小区供电设备和线路的合法证明文件，并由甲方_市供电管理部门签定产权交接文件。4.4乙方配电工程施工时必须为甲方在供电设备上按甲方配套工程的设计预
10、留小区的低压路灯、供热站、车棚等配套工程的用电接口并安装用电计量设备。详细留置位置和要求由甲方现场代表书面通知乙方。五、工程施工要求5.1工程质量标准：乙方必须执行国家及原电力工业部现行相关标准、规范。工程质量到达国家或专业质量检验评定标准。5.2乙方在施工现场施工必须服从甲方现场代表的工地现场管理，配电工程作为本小区总体配套工程的一部分，必须无条件服从甲方现场代表作出对原工程设计进行的变更和对施工现场的总体安排，设计调整甲方现场代表应提早5天以书面形式向乙方发出变更和调整通知，变更不影响本合同总价款，但延误的工期相应顺延。5.3隐蔽工程和影响小区整体观感效果的验收要求。5.3.1配电工程的隐
11、蔽工程通过小区的设计的道路时必须设置管道，并保证以后的维修维护不毁坏小区建设好的道路和其他设施设备和环境。5.3.2甲方现场代表在发现乙方的施工可能影响到甲方小区将来的使用和后期工程的进展时，有权要求乙方停止施工，双方协商解决后乙方才能进行下一步施工，否则甲方将停止拨付工程款项或根据影响扣除工程款项。5.3.3配电工程在小区其他配套工程未施工前，埋地的电缆线路位置由乙方自制混凝土标志桩露出室外地平面标示其走向和位置，在道路两侧各设一个，其他间距不大于30米。在小区路面及其他硬化地面施工时乙方负责引导甲方安排的施工队伍在面层标示线路位置。5.3.4配件电工程的外部设施不能影响小区整体观感效果，所
12、有设备设施的安装位置和外观必须经过甲方现场代表确实认。5.5完工资料5.5.1乙方必须整理并提供一套符合规范及甲方要求的完工资料，并提供一套完成的小区配电工程与现场情况相符合的完工图，作为小区配套工程甲方留存。六、双方责任6.1甲方责任6.1.1甲方负责协助乙方办理破路、砍树等市政手续。6.1.2甲方负责审查乙方提供的电气设备安装图纸。6.1.3甲方负责指定施工现场代表，协调施工现场的有关问题及有关事宜。6.2乙方责任6.2.1乙方根据国家有关技术规范及有关规程进行施工，保证施工质量。6.2.2乙方作好管理施工工作，发生一切人身设备事故责任均由乙方自行承当。6.2.3乙方负责办理电业部门停电及
13、有关手续。6.2.4乙方不得将本工程以任何形式转包，变卖给别人。6.2.5乙方负责施工中的地方关系处理，甲方必要时提供帮助和协助。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日工地施工合同4甲方：乙方：甲乙双方就甲方华联XX厂区道路砌筑毛石挡土墙工程共同签定本合同，共同遵守执行。一、工程大概情况：1、工程名称：华联XX厂区道路砌筑毛石挡土墙工程2、工程地点：华XX3、工程质量：一次性验收合格4、工程造价：按实结算5、工期：甲乙双方协商确定二、工程内容：1、承包方式：包工2、承包内容：毛石挡土墙的垫层浇筑，挡墙砌筑、勾缝及排水沟的铺设三、甲方责
14、任：1.甲方为乙方提供毛石、水泥及水电施工条件。2.甲方负责提供图纸和技术指导。3.甲方负责对乙方进行技术交底，乙方必须严格根据甲方的技术交底进行施工，保证工程质量。如质量不合标准，必须返工修理，其工料费损失，由乙方承当;如工程质量低劣又无法拯救的，应由乙方负责赔偿全部工料损失4.甲方负责对乙方施工现场不定期检查，乙方必须做的现场材料堆放整洁，做到文明施工。5、甲方负责对乙方进行安全技术交底，乙方必须严格根据安全生产流程进行施工，施工中如因违背上述规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。四、乙方责任:1.乙方必须保证砌体砌筑面的平整度和勾缝质量、石块嵌挤的严密度、缝隙砂浆的饱满度、沉降缝贯穿情况
15、等的外观质量。保证排水孔的坡度以及排水孔的畅通。2.乙方必须严格根据国家相应的技术规范进行施工，保证工程质量，如出现质量事故，因而造成的损失完全乙方承当。3.乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育，并指定专人负责现场保卫工作，严禁偷拿现场用料，如有违背现场管理制度的不法行为，甲方有权采取必要措施，乙方应承当法律责任，并负责赔偿经济损失。4.乙方在施工经过中必须保证工完场清，做到文明施工。五、生活管理1、乙方工人进场后，住宿由甲方提供住宿条件。2、生活需用之粮食、油类，由乙方自理六、付款方式:乙方进场后，预支生活费。工程完工后，工程质量经建设方监理验收合格，到达质量规范验收标准后
16、，甲方实际工程量结算，三天后一次付清乙方人工费。七、结算方式:按实结算，砌筑毛石挡墙75元(材料由甲方供给)。其它约定:1、乙方不能根据甲方要求施工，甲方有权单方面终止合同。2、施工图经技术交底后，一般不得变更，如确因使用需要或其它特殊原因必须变更时，变更造成的材料费用、停工损失费用及顺延工期等，应由甲方负担。3.因非工程质量问题造成的损失，双方友好协商解决，4.未尽事宜双方友好协商解决。5.本合同(自签定之日起)有效期：6.违约责任：按民法典执行。7.本合同书一式肆份，甲乙双方各执贰份。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日工地施工
17、合同5甲方：(下面简称甲方)乙方：(下面简称乙方)甲方因工程施工的需要，现将刘XX战备公路段道路工程承包给乙方组织施行。甲乙双方本着公平、自愿、平等的原则，经协商达成如下协议：第一条、工程项目名称和工程内容1、工程地点：_省_市_县。2、工程范围：第二条、质量要求、安全要求、文明施工、工期要求1、乙方应当严格根据本工程技术规范及施工图设计和变更补充设计文件的要求进行精心施工，工程内、外质量到达业主的质量标准。2、乙方应当严格根据国家现行的法律法规和条例，认真合理安排组织施工，确保本工程安全伤亡和财产损失零事故。3、的完工日期为准。4、乙方应当确保在甲方与业主签订的合同工期内，将其施行范围的工程
18、按期完工，且一次性的交工验收合格。5、在施工期间乙方必须无条件配合甲方对所有介入工程施工的人员定期进行安全生产教育。6、乙方必须按甲方安全专职人员的要求对工地配备必要的安全标志、设置必要的防护措施，对施工人员配备必不可少的安全防护用品。7、工程施工中如因乙方本身的原因造成安全事故，乙方承当因而带来的一切损失费用，造成重大安全事故，甲方有权对乙方进行强迫性清退处理，并由乙方承当一切损失。第三条施工内容本项目施工内容为：施工图设计图纸范围内的所有工程项目，详细内容为：(1)老路面破处、(2)道路路基、路面施工(包含：6%石灰土18厘米厚，水稳25厘米厚，C30砼路面22厘米厚)、(3)边沟、盖板、
19、路肩、道牙等、(4)施工图设计图纸范围内的其它明示或暗示的工程项目。第四条工程变更双方约定：超出以上施工内容(本合同第三条)的工程项目均为变更工程，变更工程量按实际工程量为准结算。第五条承包方式和工程价款结算方法与履约保证金1、承包方式本工程实行：根据每公里固定总价综合承包，每公里固定总价为每公里170万元，该每公里固定总价为：乙方(承包方)为完成以上施工内容(本合同第三条)所需的一切义务、责任、风险等费用。2、工程价款结算方法(1)、本工程无预付款。(2)、施工期间工程款支付：每月25-_日乙方向甲方上报，经过监理检测验收合格并得到业主认可后的本月实物工程数量，甲方根据乙方上报的实物工程数量
20、进行核算其实际完成的工程产值，并在次月_日前由甲方向乙方支付核算的完成产值的80%工程款。(3)、工程完工后工程款支付：本工程完工且交工验收合格后3个月内，甲方根据本合同约定的每公里固定总价(170万元公里)支付给乙方工程结算总价的95%，完工后_年内甲方将乙方工程结算总价剩余的5%结清。3、履约保证金(农民工工资保证金)：根据双方协商，一致同意乙方需向甲方缴纳履约保证金(农民工工资保证金)乙方进场正常施工后，甲方不计利息根据乙方每完成其承包工程产值100万元返还其履约保证金(农民工工资保证金)10万元的方法，分为3次返还给乙方，履约保证金(农民工工资保证金)累计返还到达30万元后，剩余10万
21、元的履约保证金待乙方工程完工交工验收合格后一次性返还给乙方。第六条双方权利和义务一、甲方的权利和义务1、甲方负责本项目现场各项管理，负责一切地方问题协调，如负责处理与本项目相关的一切地方征拆问题，解决与本项目相关的各种地方矛盾。2、为乙方提供相关的图纸、技术规范、有关测量资料、相关表格格式。及时组织人员对乙方进行技术交底，并在合同协议生效后根据项目总体计划安排向乙方移交施工区段。3、甲方负责为乙方提供施工中的水、电、土源、拌合站场地以及本项目产生的建筑垃圾所需要的弃渣场。拌合站场地征地拆迁费由甲方承当，场地平整硬化由乙方自行承当。4、甲方应根据合同条款及时结算乙方工程产值及时支付工程款，如甲方
22、未能根据合同约定及时支付工程款需承当相应的违约责任。二、乙方的权利和义务1、按甲方提供相关图纸、技术规范组织施工，确保质量目的、安全目的、工期目的的实现。2、根据承当工程的工程量及甲方提出的进度计划，投入足够的工程管理人员、工程技术人员、机械设备和物资，确保其所承包工程的顺利施行。3、服从甲方的各项管理，执行甲方及监理、业主的文件、作业指导书、安全和文明施工管理的规定。保质保量按时完成甲方下达的生产任务。4、由于不可抗拒因素，致使乙方在合同工期以内不能完成合同约定的工程项目内容，工期自然顺延。5、乙方不得将本工程分包、转包，一经发现并核实，甲方有权单方面终止合同，由此引起的一切损失由乙方自负。
23、第七条违约责任1、因乙方责任造成工程质量不符合施工图纸设计和规范与协议所规定的，乙方负责无偿修理或返工。2、因甲方原因不能按月定支付工程款所造成的损失由甲方承当。第八条合同协议争议的解决办法本合同协议在履行经过中，不管何种原因产生的争议甲乙双方均应当首先协商解决，当甲乙双方协商不一致时，约定向甲方公司(企业)登记注册地的人民法院提起诉讼解决。第九条其他约定1、本项目甲方承当建筑营业税、_市维护建设税、教育附加税等税收，其他一切费用均由乙方承当。2、本协议未尽事宜，甲乙双方协商解决。3、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。本协议在甲乙双方签字后生效，工程结束、结清费用后失效。甲方(盖章)：乙方(盖
24、章)：甲方代表(签字)：乙方代表(签字)：日期：年_月_日工地施工合同6发包方：承包方：甲方发包方：下面简称甲方乙方承包方：下面简称乙方根据（中国民法典）及相关法律、法规，加强双方责任感，确保工程的顺利完工，双方在平等、自愿、公平、协调一致的基础上订立本合同，条款如下：一、工程大概情况工程名称：工程地点：工程内容：设计施工图纸所包含的所有内容二、工程合同价款：本工程合同造价为人民币_元，即人民币_元整。本造价内含两年养护费用。三、承包方式：由乙方设计，采用大包干，即包工、包料、包管理、包质量、包工期等完全总承包。承包范围和内容：设计施工图纸范围内的所有绿化工程。四、工期本工程工期为：_年_月_
25、日至年月_日绿化工程养护期为：_年_月_日至_年_月_日。五、工程价款的支付与结算1、按工程进度每月支付完成产值的_；2、新工工程完工后支付工程总造价的验收合格后_天内一次性付清剩余_的款项；3、本工程价款不含税金。六、本合同未尽事宜，经甲乙双方协商达成补充协议，所达成的补充协议与本合同具有同等法律效力。七、本合同在执行经过中发生争议的，由双方协商解决，协商不成的，可向人民法院诉讼解决。本合同一式两份，甲方执一份，乙方执一份。本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。公章公章甲方代表签字：乙方代表签字：_年_月_日_年_月_日工地施工合同7甲方：乙方根据（中国合同法）及国家有关法律法规，甲乙双方经
26、平等协商，自愿签订本合同如下：一、服务内容甲方聘用乙方，对双方确认的现场施工主道路区域施行浇水管理，确保来往车辆通过时无灰尘、施工道路整洁。二、甲方聘用保安员的详细任务1、维护工地正常生产秩序，天天浇水，确保现场施工道路整洁。2、应付突发事件发生，服从甲方统一指挥调度。3、需浇水施工道路总长约1000米。三、聘用乙方工资、服务期限和地点1、确保工地施工道路无灰尘飞扬，浇水费用300元/天。以上费用不含水费，含洒水车费用、含人工费用及电费。2、服务期限自20xx年4月1日至5月31日。甲方可根据实际施工情况提早解除合同，但应提早3天通知乙方，费用将做相应调整。3、如遇下雨等特殊天气情况，经甲方同
27、意可停止浇水，但未交水天数要予以扣除3、服务地点：府佑水香工地现场。四、乙方要对本身安全负责，如发生人身伤害或死亡，责任由乙方全权承当。五、违约责任在合同期限内，如因车辆过往施工道路灰尘四起，每发现一次扣款600元。五、本合同一式叁份，甲方贰份，乙方一份。甲方：乙方：年月日：工地施工合同8发包方甲方：承包方乙方：按照（中国合同法）及其它有关法律法规，结合本市装饰装修的特点，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就本装饰工程下面简称工程的有关事宜达成如下协议：一、工程大概情况1、工程地址：xxx2、工程大概情况：外牌匾人工费二、工程日期开工日期20_年_月_日交工日期20_年_月_日三、工程
28、造价及结算方式：1、工程总造价_元整，不含所有税金。2、本合同签定后，甲方向乙方支付总造价%人民币_元整。3、安装吸塑字前，甲方向乙方支付总造价的%_四、工程变更施工期间改变工程规模，施工方法，工程投资，发生技术变更而调整工程费用时，其增减额度甲、乙双方共同议定，工期顺延。五、违约责任1、由于甲方原因导致中途停工，或改变施工方案，甲方应补偿乙方因停工、窝工及材料损失费用。2、由于乙方原因逾期交工的由乙方负责。3、甲方未办理有关手续，造成停工、窝工由甲方负责。六、其它合同一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同附件为本合同组成部分。合同经双方鉴定生效后，双方必须严格遵守，任何一方需变
29、更合同内容，应经协商一致后，重新鉴定补充协议。合同有效：合同以交清尾款，签定售后保修协议为售后有效。未交清尾款前，所有乙方施工项归乙方所有，交清尾款交工甲方使用甲方签字：乙方签字：合同签定日期：工地施工合同9甲方：XXX乙方：张X领针对甲方办公楼网络工程，甲方委托乙方进行设计及施工，双方对工程的施工事项友好协商，达成如下协议：一、工程内容：三座办公楼的局域网网络架设工程二、主要工程量1、乙方根据XXX网络工程项目采购相应的材料。2、委托施工部分的产品应严格根据甲等规格进行采购，现场施工工具由乙方自备。3、施工范围包括本工程线路的安装和网络调试。4、工程造价：以XXX网络工程综合布线工程预算书为
30、根据，合同总金额：即人民币大写：整。结算方式：甲方须在工程完工后，向乙方支付全部工程款项。三、工程工期工程工期于_年_月_日前完工若遇特殊情况工期顺延。四、双方责任和权利：1甲方责任和权利1甲方派同志为代表，到施工现场配合乙方工作，对工程质量进行监督检查，做好工程变更签证，完工后由甲、乙双方相关人员组成进行工程验收。2办理工程施工中有关手续，协助乙方处理工程对外联络、协调等问题。2、乙方责任和权利1乙方派同志为代表，到施工现场进行管理，对工程质量进行监督检查，做好工程变更签证。2按工程施工规范、规程进行施工，所有施工人员必须做到严格执行安全操作规程，确保施工经过的人身及设备安全，做到安全文明施
31、工，施工经过中出现的任何安全事故由乙方自行负责。五、未尽事宜，由双方友好协商解决，除协商的问题外其它部分仍按合同执行。六、本合同一式贰份，双方各执壹份。甲乙双方的受权代表在下面签字，表示同意本合同的所有条款及条件。本合同自签定之日起生效。甲方代表签字：乙方代表签字：_年_月_日工地施工合同10甲方：乙方：甲乙双方在平等、自愿协商的基础上，就甲方裕泰酒店屋顶、外墙、室内局部卫生间查漏水工程弥补工程的防水施工事宜达成如下协议：第一条工程名称：第二条工程地址：第三条工程内容：第四条：承包方式：第五条：工程期限：第六条：甲乙双方责任：甲方：1、做好施工前期准备工作，协助乙方按时进场施工；2、免费提供乙
32、方施工用水、用电；3、为乙方提供材料放置空间等方便；4、协助乙方及时处理施工中与各工种的协调；5、施工经过中如有变更，应提早通知乙方，并负责随时检查、催促工作进度和质量；6、保证施工基层与作业面、作业环境符合国家相关规范。乙方：1、严格按施工方案施工方案作为本合同附件及有关规范组织施工，保证工程质量；2、精心组织施工，保证施工进度；3、甲方延误乙方工期的，乙方工期顺延。4、负责乙方施工人员的防盗、防意外事故等安全事项。第七条驻工地代表：甲方：乙方：第八条工程验收：施工完毕后，甲、乙双方共同完成验收工作。如因甲方原因不能在上述期限内完成验收或在共同验收前已进入下一道工序，视甲方认可乙方验收。整体
33、或分段工程交验合格后，不再重复交验；工程交验合格后出现渗漏的，双方按本合同第十二条之约定办理。验收甲乙双方或双方合同签约代表签字后即具有法律效力。防水工程完工后，甲方在接到乙方的电话通知三天内进行审验确认；逾期未能审验，视同认可乙方的工程结算结果。第九条工程造价：甲乙双方本着友好合作，双方应当以项目实际需要防水的面积进行供货并施工。第十条工程量变更：甲方变更增加或减少工程量的，应向乙方出具书面工程量变更通知。下列情况视为工程量变更，由乙方出具工程量变更报告，双方应协商增加费用：1、施工经过中因乙方以外的原因导致的防水层毁坏或渗漏；2、施工经过中因穿插作业或上下道工序返工毁坏防水层；3、工程整体
34、或分段交验后非因工程质量或材料质量导致的渗漏；4、其他非乙方原因导致乙方工程量增加的情况。上述情况，甲方在收到乙方工程量变更报告后，应书面回复；甲方不予书面回复的，乙方能够拒绝维修或施工，造成的损失由甲方承当。第十一条工程款支付的时间和方式：第十二条工程保修本工程由乙方负责保修年自工程验收合格之日起计算。保修期内，因乙方责任造成的质量问题，乙方负有免费维修的责任；不在乙方保修范围之列的，乙方同意有偿维修。第十三条其他事项及约定：1、本合同未尽事宜，双方应友好协商解决；协商不成，按（中国合同法）及相关规定处理。2、甲乙双方必须切实履行合同义务，如因一方违约，导致工程停工及工期延误，由违约方承当相
35、应责任，如因甲方欠付工程款，自应付之日起，每日由甲方向乙方支付欠款总额千分之五的逾期付款违约金；3、本合同所有款项应以现金方式支付。4、甲乙双方在履行本合同发生争议时，双方应协商解决；协商不成的，双方约定由昆明市五华区人民法院裁决。5、本合同一式份，由甲方执份，乙方执份，自双方签章之日起生效。甲方公章：_乙方公章：_法定代表人签字：_法定代表人签字：_年_月_日_年_月_日工地施工合同11发包方：承包方：甲方发包方：下面简称甲方乙方承包方：下面简称乙方根据（民法典）及相关法律、法规，加强双方责任感，确保工程的顺利完工，双方在平等、自愿、公平、协调一致的基础上订立本合同，条款如下：一、工程大概情
36、况工程名称：工程地点：工程内容：设计施工图纸所包含的所有内容二、工程合同价款：本工程合同造价为人民币x元，即人民币x元整。本造价内含两年养护费用。三、承包方式：由乙方设计，采用大包干，即包工、包料、包管理、包质量、包工期等完全总承包。承包范围和内容：设计施工图纸范围内的所有绿化工程详见施工图。四、工期本工程工期为：_年_月_日至年月_日，绿化工程养护期为：_年_月_日至_年_月_日。五、工程价款的支付与结算1、按工程进度每月支付完成产值的_；2、新工工程完工后支付工程总造价的验收合格后_天内一次性付清剩余x的款项；3、本工程价款不含税金。六、本合同未尽事宜，经甲乙双方协商达成补充协议，所达成的
37、补充协议与本合同具有同等法律效力。七、本合同在执行经过中发生争议的，由双方协商解决，协商不成的，可向人民法院诉讼解决。本合同一式两份，甲方执一份，乙方执一份。本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。公章甲方代表签字：xx年x月x日公章乙方代表签字：xx年x月x日工地施工合同12甲方:乙方:根据（中国劳动法）、（中国劳动合同法）和国家及省的有关规定，甲乙双方根据合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信誉的原则订立本合同。一、劳动合同期限合同期从基础放线起至外墙施工完毕时止。二、工作内容和工作地点1、乙方的岗位职务为施工员。2、乙方的工作任务和职责见“附件一。3、乙方的工作地点为武胜县弘武大道56号。
38、三、工作时间和休息休假1乙方天天工作上下班时间与建筑工人工作时间同步，不得无故迟到旷工。2但凡建筑工人上工的日子，乙方都要到现场进行施工管理。3乙方回办公室做资料的时间要尽量避开重要施工时段，做到现场管理和做资料两不误。4、甲方因生产工作需要能够延长工作时间，乙方不得拒绝，不得提出额外补偿。5、乙方不享受任何法定节假日和法定节假日。甲方停工时间视作乙方假休日，并按本合同约定的工资标准支付工资。四、劳动报酬1、乙方正常工作时间的工资为人民币4500元/月。2、该工资中已包括乙方的各种绩效薪酬、奖金、津贴、补贴。4、工资必须以货币形式支付，不得以实物及有价证券替代货币支付。5、甲方每月30日发放当
39、月工资。如遇法定休假日或休息日，则提早到近期的工作日支付。6、乙方延长工作时间或者在双休日、法定休假日上班的，不支付加班工资，也不安排补休。五、社会保险和福利待遇1、临时合同期内，甲方不为乙方办理参加养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险的手续。只办理意外伤害保险。2、乙方患病或非因工负伤，甲方不给予医疗待遇，医疗期内不支付病假工资。六、劳动保护、劳动条件和职业危害防护1、甲方按国家和省有关劳动保护规定提供符合国家劳动卫生标准的劳动作业场所，切实保护乙方在生产工作中的安全和健康。2、乙方有权拒绝甲方的违章指挥、强令冒险作业，对甲方及其管理人员漠视乙方生命安全和身体健康的行为，有权对甲方提出批评
40、并向有关部门检举、控告。3、乙方因工负伤或者因工死亡的，甲方应根据政策予以补偿。七、权利和义务：因乙方责任造成施工错误，带来经济损失的，视详细情况由乙方承当赔偿责任。因赔偿引起的纠纷由仲裁机构仲裁解决。八、合同的变更甲乙双方经协商一致，能够变更本合同，并办理书面变更手续。变更后的劳动合同文本由甲乙双方各执一份。八、合同的解除和终止一解除1经甲乙双方协商一致，本合同能够解除。2有下列情形之一的，甲方能够解除本合同：1乙方严重违背甲方规章制度的；2乙方严重渎职，营私舞弊，对甲方造成重大损害的；3乙方同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成甲方的工作任务造成严重影响，或者经甲方提出，拒不改正的；4乙方
41、患病或非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事本合同约定的工作；3有下列情形之一的，乙方能够解除本合同：1甲方未及时足额支付劳动报酬的；2甲方的规章制度违背法律、法规的规定，损害乙方权益的；3甲方违背法律、行政法规强迫性规定，致使本合同无效的；4法律、行政法规规定乙方能够解除劳动合同的其他情形。乙方解除本合同，应当提早10日以书面形式通知甲方。二终止本合同期满或法定终止条件出现，本合同即行终止。九、调解与仲裁双方履行本合同如发生争议，可先协商解决；不愿协商或协商不成的，能够向甲方劳动争议调解机构申请调解。十、本合同“附件一、二，与本合同具有同等效力。甲方盖章或负责人签字：年月日乙方签章：年月日工
42、地施工合同13甲方：乙方：根据（中国民法典）、（中国建筑法）及其他有关法律行政法规、遵循平等、自愿、公平、和诚实信誉的原则，施工事项协商一致，订立本合同。一、工程名称：有意思装修工程二、工程地点：新东商城_201三、工程期限：_年_月_日开工至_年_月_日完工。四、工程造价：万元五、付款方式：开工前天内付万元整，工程进程过半付万元，工程结束并验收后付清剩余全部款项。六、施工要求：按图施工，质量不合格由乙方负责。七、质量要求：经历收合格，_年内出现质量问题，保修。八、违约责任：由于乙方施工问题，造成的一切后果由乙方负责。如甲方没有及时通知乙方，工程变更所造成的损失由甲方负责。九、安全责任：甲方有
43、权监督乙方施工，乙方必须完善安全保障措施，必要时制定安全应急预案，确保施工安全，如发生意外，责任由乙方负责。十、本合同一式两份，具有同等法律效率，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效，工程完工价款结清后自行失效，如发生争议，可双方协商解决，可以申请仲裁。十一、有意思装饰工程报价单见明细表。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日工地施工合同14发包方：下面简称甲方承包方：下面简称乙方按照（中国合同法）、（中国建筑法）及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公安然平静诚实信誉的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。1、工程
44、名称：2、工程地点：3、工程内容和承包范围：地块至市政公路之间段临时道路工程包括道路土方开挖、塘渣回填、混凝土路面等工程，道路总长暂定为200米。4、承包方式：包工包料。所有材料均由乙方自行采购，但材料质量必须符合有关规定，并具备产品合格证书等。5、合同造价：暂定为人民币元整。6、工期：合同签订并生效后天内完成。工期每延迟一天，乙方需向甲方支付违约金人民币元。上述逾期违约金，甲方可在本工程造价中直接扣除。7、合同履约保证金本工程不设置履约保证金。8、结算办法8.1按下面原则结算：8.1.1按_省市政工程预算定额结算，详细单价及费率详见附后清单。8.1.2根据附后清单约定的价格及现场签证的工程量按实结算。8.2土方开挖费用按挖机台班及短驳运输费用单独计取，单独土方短驳运输运距1000米内按40元车5吨车计，此单价均已包括管理费税金等所有费用。8.3挖土机采用200型挖机，挖土机费用按2