《2022年2022年匠人教育年监理工程师考试试题及答 .pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年2022年匠人教育年监理工程师考试试题及答 .pdf（18页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、匠人教育 2014年监理工程师合同管理一、单项选择题第 1 题 某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程招标活动，这种行为属于( )。A.法定代理B.表见代理C.指定代理D.委托代理正确答案： D, 第 2 题 当事人以土地使用权、城市房地产等财产抵押的，应办理抵押登记，抵押合同自 ( )起生效。A.签订之日B.登记之日C.担保之日D.清偿之日正确答案： B, 第 3 题 质权是一种约定的担保物权，以( )为特征。A.转移占有B.约定保证期间C.债权人优先受偿D.转让办理登记正确答案： A, 第 4 题中标的投标人在签订合同时，招标人对施工投标保函应在( )后退还。A.业主提交履约
2、担保B.投标有效期C.撤销投标书D.保证书退还正确答案： B, 第 5 题下列代理种类中， ( )主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式。A.法定代理B.表见代理C.委托代理名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 18 页 - - - - - - - - - D.指定代理正确答案： A, 第 6 题 合同的成立要经过要约和承诺两个阶段。其中，关于承诺期限的表述有误的是 ( )。A.信件未载明日期的，自接收到该信件的日期开始计算B.要约以非对话
3、方式作出的，承诺应当在合理期限内到达C.要约以信件或者电报作出的，承诺期限自信件载明的日期或者电报交发之日开始计算D.要约以对话方式作出的，应当即时作出承诺，但当事人另有约定的除外正确答案： A, 第 7 题甲、乙于 4 月 1 日签订一份施工合同。合同履行过程中，双方于5 月 1日发生争议，甲于5 月 20 日单方要求解除合同。乙遂向法院提起诉讼，法院于6 月 30日判定该合同无效。则此合同自 ( )无效。A. 4 月 1 日B. 5 月 1 日C. 5 月 20 日D. 6 月 30 日正确答案： A, 第 8 题 某采购员受A 企业授权去B 公司采购设备，在采购过程中，该采购员用盖有 A
4、 企业公章的空白合同文本，与B 公司签订了购买包装材料的合同，则( )。A.合同无效，由采购员向B 公司进行赔偿B.合同有效，但货款应由采购员承担C.合同无效， A 企业可能退货D.合同有效，货款应由A 企业支付正确答案： D, 第 9 题 下列合同内容中，( )是合同当事人双方权利和义务共同指向的对象。A.质量B.数量C.标的D.价款或者报酬正确答案： C, 第 10 题 材料供应合同按照约定应由供货方先行交付订购的材料后，采购方再付款结算，若合同履行过程中供货方交付的材料质量不符合约定的标准，采购方有权拒付货款，这是采购方行使的 ( )。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - -
5、 - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 18 页 - - - - - - - - - A.不安抗辩权B.同时履行抗辩权C.后履行抗辩权D.合同中止履行的抗辩权正确答案： C, 第 11 题 建设工程招标管理中，关于定标程序的表述，不正确的是( )。A.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人B.招标人确定中标人后30 天内，应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告C.确定中标人前， 招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判D.中标通知书发出后的30 天内，双方应按照招标文件和投标文件订立书面合
6、同，不得作实质性修改正确答案： B, 第 12 题 设计招标文件中，关于编制设计要求文件应兼顾的方面，下列说法中错误的是 ( )。A.严格性B.完整性C.灵活性D.系统性正确答案： D, 第 13 题执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的物，遇到政府指导价下降时，交付标的物后的结算应按照( )执行。A.新价格B.市场价C.原价格D.双方协商的价格正确答案： A, 第 14 题某建设工程物资采购合同，供货方收取采购方定金为8 万元，由于供货方违约，按合同约定的违约金为20 万元，则供货方应支付( )万元的违约金。A.8 B. 16 C.20 D. 28 正确答案： C, 名师资料总结 -
7、- -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 18 页 - - - - - - - - - 第 15 题依据监理合同示范文本规定，关于委托人义务，下列说法中正确的是( )。A.在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密B.对建设工程有关事项和工程设计提出建议C.负责合同的协调管理工作D.在双方议定的时间内，免费向监理人提供与工程有关的监理服务所需要的工程资料正确答案： D, 第 16 题招标人在投标须知规定的时间组织投标进行现场考察，其费用( )。A.由招标人承担B.由投标人承担C.由双方平
8、均分配D.由双方协商解决正确答案： B, 第 17 题公开招标和邀请招标均应举行开标会议，应由( )主持。A.招标人B.投标人C.招标监督机构D.监理工程师正确答案： A, 第 18 题在开标时， 如果发现投标文件未按照招标文件的要求予以密封，则应 ( )。A.将其退还投标人进行密封B.进入初评阶段后确定为无效投标文件C.作为无效投标文件，不再进入评标D.在详评阶段将其确定为无效投标文件正确答案： C, 第 19 题对招标文件的响应存在的细微偏差的投标文件( )。A.归入无效投标书B.不再进入详评C.仍属于有效投标书D.予以淘汰正确答案： C, 第 20 题全部施工内容只发一个合同包招标，招标
9、人仅与一个中标人签订合同，则在施工过程中( )。A.管理工作比较简单，但有能力参与竞争的投标人较少B.管理工作比较复杂，但有能力参与竞争的投标人较少名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 18 页 - - - - - - - - - C.管理工作比较复杂，但有能力参与竞争的投标人较多D.管理工作比较简单，但有能力参与竞争的投标人较多正确答案： A, 第 21 题某招标项目的评标采用评标价法，招标文件规定工期提前1 个月，评标优惠18 万元。某投标人报价800 万元
10、，工期提前1 个月，若只考虑工期因素，则其评标价应为 ( )万元。A. 818 B. 800 C. 782 D. 700 正确答案： C, 第 22 题 依据施工合同示范文本的规定，有关发包人供应材料设备的现场接收的表述有误的是( )。A.大宗建筑材料应进行必要的抽样检验B.发包人在其所供应的材料设备到货前48 小时，应以书面形式通知承包人C.清点的工作主要包括外观质量检查D.发包人应当向承包人提供其供应材料设备的产品合格证明，并对这些材料设备的质量 负责正确答案： B, 第 23 题根据建设工程勘察合同(示范文本 )规定，由于勘察人原因未按合同规定时间 (日期 )提交勘察成果资料，每超过1日
11、，应减收勘察费的( )。A. 1B. 5C. 8D. 10正确答案： A, 第 24 题某建设工程委托监理合同履行中，委托人提供了一辆汽车供监理人在施工现场使用。监理工作完成后，该汽车( )。A.不用归还委托人B.归还委托人，并应支付折旧费C.归还委托人即可D.归还委托人，并应支付租赁正确答案： C, 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 18 页 - - - - - - - - - 第 25 题根据建设工程勘察合同(示范文本 )规定，关于设计费的支付管理原则的
12、表述，错误的是( )。A.设计人按合同约定提交相应报告、成果或阶段的设计文件后，发包人应及时支付约定的各阶段设计费B.设计人提交最后一部分施工图的同时，发包人应结清全部设计费，应留20%尾款C.实际设计费按初步设计概算核定，多退少补D.发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用正确答案： B, 第 26 题按照材料采购合同的约定，不能作为供货方交付产品时双方验收依据的资料是 ( )。A.双方签订的采购合同B.施工合同对材料的要求C.产品合格证、检验单D.供货方提供的发货单、计量单、装箱单正确答案： B, 第 27 题建设工程设计合同的履行中，设计的( )是工程发挥预期效益的基本
13、保障，发包人不应严重背离合理设计周期的规律，强迫设计人不合理地缩短设计周期的时间。A.进度B.依据C.质量D.计划正确答案： C, 第 28 题依据建设工程设计合同(示范文本 ) ，设计合同经 ( )生效。A.双方当事人抵押物登记后B.双方当事人签字盖章后C.双方当事人签字盖章并在发包人向设计人支付定金后D.双方当事人签字后正确答案： C, 第 29 题某工程设计合同，双方约定设计费为10 万元，定金为2 万元。当设计人完成设计工作20%时，发包人由于该工程停建要求解除合同，此时发包人应进一步支付设计人 ( )万元。A. 3 B. 5 C. 7 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - -
14、 - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 18 页 - - - - - - - - - D. 10 正确答案： A, 第 30 题施工合同示范文本规定，承包人不能按时开工，应在不迟于协议书约定的开工日期前( )天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。A. 7 B.14 C. 24 D. 48 正确答案： A, 第 31 题某施工合同履行过程中，因施工需要临时中断道路交通，发包人委托承包人办理申请批准手续。因工程所处路段交通流量大，全天中断交通的要求未获批准，承包人只能在夜间断续施工，则由此造成的承包人损失
15、应由( )。A.发包人赔偿，延误的工期顺延B.发包人赔偿，延误的工期不予顺延C.自己承担，延误的工期顺延D.自己承担，延误的工斯不予顺延正确答案： A, 第 32 题按照施工合同范本通用条款的规定，( )原因造成的工期延误，经工程师确认后工期不予顺延。A.不可抗力B.设计变更和工程量增加C.发包人不能按专用条款的约定提供开工条件D. 周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过6 小时正确答案： D, 第 33 题施工合同示范文本规定，投料试车工作为工程竣工验收后的带负荷试车，试车组织和试车工作由 ( )负责。A.监理人B.发包人C.承包人D.设计人正确答案： B, 第 34 题建设工程施
16、工合同(示范文本 )规定，承包人采购的材料设备与约定不符时，承包人应在工程师要求的时间内运出施工现场，重新采购符合要求的产品，由此发生的费用应( )。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 18 页 - - - - - - - - - A.由承包人承担，并顺延工期B.由承包人承担，工期不予顺延C.由发包人承担，工期不予顺延D.由发包人承担，并顺延工期正确答案： B, 第 35 题依据建设工程施工合同(示范文本 ) ，下列选项中属于承包人义务的是( )。A.组织图纸
17、会审和设计交底B.开通施工场地与城乡公共道路的通道C.提供工程进度计划及相应进度统计报表D.办理施工许可证正确答案： C, 第 36 题设计合同履行过程中，为了保证建设工程的质量，( )应按合同约定参加工程验收工作。A.设计人B.监理人C.发包人D.承包人正确答案： A, 第 37 题 建设工程设计合同应当采用( )担保。A.抵押B.预付款C.定金D.保证正确答案： C, 第 38 题按照施工合同示范文本的规定，工程师接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为 ( )。A.工程师已经确认，承包人不再承担计划的
18、缺陷责任B.工程师巳经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任C.工程师未确认，承包人应修改进度计划D.工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示正确答案： B, 第 39 题 依据建设工程施工合同(示范文本 ) ，因不可抗力事件导致的工程本身的损害以及运至施工场地用于施工的材料和待安装设备的损失，由( )承担。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页，共 18 页 - - - - - - - - - A.承包人B.发包人C.承包人和发包人共同D.施工场地保管员正确答案：
19、B, 第 40 题建设工程材料采购合同的履行中，采购方在站场提货地点应与运输部门共同验货，采购方接收后发现数量有误，若属于交运前出现的问题，应由( )负责。A.采购方B.供货方C.运输部门D.保管部门正确答案： B, 第 41 题在材料采购合同的交货检验中，现场交货的到货检验的方法不包括( )。A.理论换算法B.查点法C.抽査法D.衡量法正确答案： C, 第 42 题在材料采购合同的履行中，采购方逾期付款，应按照合同内约定的计算办法，支付逾期付款利息，按照中国人民银行有关延期付款的规定，延期付款利率一般按每天 ( )计算。A.万分之一B.万分之五C.万分之八D.万分之十正确答案： B, 第 4
20、3 题FIDIC 施工合同条件中，对有经验的承包商在( )前不能合理预见到的风险，归业主承担。A.合同签字日B.下达开工令C.基准日D.风险事件发生日正确答案： C, 第 44 题依据 FIDIC施工合同条件 ，( )应担保承包商圆满完成施工和保修的义务。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 9 页，共 18 页 - - - - - - - - - A.工程接收证书B.结清单C.履约保函D.合同协议书正确答案： C, 第 45 题FlDIC 施工合同条件规定，预付款的数额由
21、承包商在( )内确认。A.投标书B.招标文件C.工程量清单D.中标通知书正确答案： A, 第 46 题关于 FIDIC施工合同条件中规定的 “暂列金额” 的表述， 不正确的是 ( )。A.暂列金额实际上是一笔业主方的备用金B.暂列金额包含在合同价格之内C.暂列金额用于招标时对尚未确定或不可预见项目的储备金额D.施工过程中工程师无权将暂列金额用于意外用途的开支正确答案： D, 第 47 题 依据HDIC 施工合同条件的规定，因工程师的原因导致实际进度与计划进度不符，则承包人 ( )。A.有权对修改进度计划的工作要求额外支付B.可以要求工期顺延C.可以要求补偿费用D.无权对修改进度计划的工作要求额
22、外支付正确答案： D, 第 48 题建设工程施工合同(示范文本 )规定，工程师收到承包人递交的索赔报告和有关资料后，如果在 28 天内既未予答复，也未对承包人作进一步要求，则视为工程师 ( )。A.认可该项索赔要求B.否定该项索赔要求C.无权处理该项索赔要求D.对该项索赔要求有不同意见正确答案： A, 第 49 题建设工程施工合同(示范文本 )规定，承包人的( )要求，虽然在工程项目的合同条款中没有专门的文字叙述，但可以根据合同的某些条款的含义，推论出承包名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - -
23、- - - - 第 10 页，共 18 页 - - - - - - - - - 人有索赔权。A.明示索赔B.工程变更索赔C.工程延误索赔D.默示索赔正确答案： D, 第 50 题根据建设工程施工合同(示范文本 ) ，索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的( )天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。A. 7 B.14 C.21 D. 28正确答案： D, 二、多项选择题第 51 题法人应当具备的条件包括( )。A.能够独立承担民事责任B.依法成立C.有 3 名以上高级管理人员D.有必要的财产或经费E.有自己的名称正确答案： A,B,D,E, 第 52 题 根据规定，当事人以(
24、 )等财产抵押的，应当办理抵押物登记。A.航空器B.车辆C. 土地使用权D. 土地所有权E.城市房地产正确答案： A,B,C,E, 第 53 题 担保法规定，保证担保的范围包括( )。A.定金B.实现债权的费用C.违约金D.损害赔偿金E.利息名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 11 页，共 18 页 - - - - - - - - - 正确答案： B,C,D,E, 第 54 题下列选项中属于要约邀请的是( )。A.中标通知书B.商业广告C.招标公告D.招股说明书E.价目表
25、的寄送正确答案： B,C,D,E, 第 55 题有关要约和承诺生效的表述中，正确的是( )。A.承诺的通知送达给要约人时生效B.世界上大部分国家采用了投邮主义C.对于要约和承诺的生效，世界各国有不同的规定，但主要有投邮主义、到达主义和了解主义D.只有投邮主义可以允许承诺撤回，而到达主义则不可能撤回E.我国采用了到达主义正确答案： A,C,E, 第 56 题 合同法规定，( )的合同均属无效合同。A.因重大误解而订立B.订立合同时显失公平C.以合法形式掩盖非法目的D.损害社会公共利益E.恶意串通，损害集体利益正确答案： C,D,E, 第 57 题招标投标法规定，关于必须采用招标方式选择承包单位的
26、建设项目，下列说法中正确的是( )。A.涉及国家安全、国家秘密的工程项目B.国家投资、融资的项目C.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目D.使用外国政府贷款、援助资金的项目E.使用国际组织的项目正确答案： B,C,D,E, 第 58 题合同法规定的承担违约责任的方式有( )。A.采取补救措施B.继续履行名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 12 页，共 18 页 - - - - - - - - - C.支付违约金D.终止履行E.赔偿损失正确答案： A,B
27、,C,E, 第 59 题合同发生纠纷时， 当事人应首先考虑通过和解解决纠纷，因为和解解决的优点是 ( )。A.有利于和解协议的执行B.双方当事人均受和解协议的约束C.简便易行，能经济、及时地解决纠纷D.是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件E.有利于维护合同双方的友好合作关系，使合同能更好地得到履行正确答案： A,C,E, 第 60 题招标投标法 规定，对招标人的招标能力要求，下列说法中正确的是( )。A.有编制招标文件的能力B.具有自己的场所C.有组织开标、评标、定标的能力D.有审查投标单位资质的能力E.有与招标工作相适应的经济、法律咨询和技术管理人员正确答案： A,C,D,E, 第 61 题建
28、设工程招标管理中，建设行政主管部门对投标人资格审查文件核查的主要内容包括( )。A.不得强制投标人组成联合体投标B.不得对潜在投标人实行歧视待遇C.不得以不合理条件限制或排斥潜在投标人D.不得使招标时间过长E.不得使招标费用过高正确答案： A,B,C, 第 62 题根据建设工程委托监理合同(示范文本 ) ，委托人对监理人履行合同的监督权利体现在( )等方面。A.对合同质量的监督权B.对监理合同转让和分包的监督C.对监理人员的控制监督D.对监理合同进度的监督权E.对合同履行的监督权名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名
29、师精心整理 - - - - - - - 第 13 页，共 18 页 - - - - - - - - - 正确答案： B,C,E, 第 63 题鉴于建设工程监理招标标的的特殊性，其特点主要有( )。A.邀请投标人较多B.般采用邀请招标C.招标的宗旨是对监理单位能力的选择D.报价在选择中居主要地位E.邀请数量以3?5 家为宜正确答案： B,C,E, 第 64 题依据建设工程委托监理合同(示范文本 ) ，下列属于正常监理酬金中间接成本的是( )。A.经营业务费B.业务培训费、图书资料购置费C.固定资产及常用工器具、设备的使用费D.文具、纸张、账表、报刊、文印费用E.监理期间使用与监理工作相关的计算机
30、和设备的摊销费用正确答案： A,B,C,D, 第 65 题委托监理合同履行过程中，监理人协助委托人选择承包人的工作包括( )。A.邀请招标时提供有资格和能力的承包人名录B.帮助起草招标文件C.组织现场考察D.参与评标，以及接受委托代理招标E.对工程规模的认定正确答案： A,B,C,D, 第 66 题设计合同履行过程中，关于设计人的责任，下列说法中正确的是( )。A.外部协调工作B.提供设计依据资料C.保护发包人的知识产权D.解决施工中出现的设计问题E.保证设计质量正确答案： C,D,E, 第 67 题设计合同示范文本规定，关于发包人的违约责任描述正确的是( )。A.发包人要求终止或解除合同，当
31、设计工作巳经超过一半时应按该阶段设计费的全部支付名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 14 页，共 18 页 - - - - - - - - - B.已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时， 按该阶段设计费的全部支付C.设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金D.发包人逾期支付设计费1 天，应承担应支付金额的逾期违约金E.发包人逾期30 天未支付设计费，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人正确答案： A,C,D,E, 第 68 题
32、依据建设工程工合同(示范文本 ) ，有关不可抗力发生后合同管理的表述，正确的是( )。A.不可抗力事件继续发生，承包人应每隔7 天向工程师报告一次受害情况B.承包人在不可抗力事件结束后24 小时内向工程师通报受灾情况和损失情况C.承包人在不可抗力事件结束后48 小时内向工程师通报预计清理和修复的费用D.不可抗力事件继续发生，承包人应于不可抗力事件结束后14 天内，向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料E.不可抗力事件发生后，承包人应在力所能及的条件下迅速采取措施，尽量减少损失正确答案： A,C,D,E, 第 69 题 对于施工中发生的不可抗力，施工合同示范文本规定发包人应承担的损失包括
33、 ( )。A.工程所需清理费B.由承包人负责采购，运至施工场地用于施工材料的损失C.工程本身的损害D.工程损害导致第三方人员伤亡E.承包人施工机械的停工损失正确答案： A,B,C,D, 第 70 题施工合同示范文本规定，关于工期顺延的确认程序，下列说法中正确的是( )。A.承包人在工期可以顺延的情况发生后28 天内，应将延误的工期向工程师提出书面报告B.工程师在收到报告后14 天内予以确认答复，逾期不予答复，视为报告要求已经被确认C.工程师确认工期是否应予顺延，应当首先考察事件实际造成的延误时间，然后依据合 同、施工进度计划、工期定额等进行判定D.经工程师确认顺延的工期应纳人合同工期，作为合同
34、工期的一部分E.如果承包人不同意工程师的确认结果，则按合同规定的争议解决方式处理名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 15 页，共 18 页 - - - - - - - - - 正确答案： B,C,D,E, 第 71 题在材料采购合同的交货检验中，属于经验鉴别法的有( )。A.手触B.目测C.常用的检测工具量测D.拉伸试验E.压缩试验正确答案： A,B,C, 第 72 题建设工程质量管理条例规定，( )的最低保修期限为设计文件规定的该工程的合理使用年限。A.屋面防水工程B.
35、基础设施工程C.房屋建筑的地基基础工程D.房屋建筑的主体工程E.设备安装和装修工程正确答案： B,C,D, 第 73 题在项目施工中，若承包人提出的合理化建议涉及对设计图纸的变更，此变更 ( )。A.须经工程师同意B.不须经工程师同意C.发生的费用由发包人承担D.发生的费用由承包人承担E.发生的费用由双方约定承担正确答案： A,E, 第 74 题材料采购合同的履行中，下列关于供货方不能按期交货的说法中，正确的是 ( )。A.采购方逾期不予答复视为同意，供货方继续发货B.发生逾期交货事件后，供货方应在发货前与采购方就发货事宜进行协商C.供货方提前交货，采购方可以拒绝提前提货D.采购方因供货方提前
36、交货应提前付款E.供货方逾期交货，应按合同约定依据逾期交货部分货款总价计算违约金正确答案： A,B,C,E, 第 75 题根据 FIDIC 施工合同条件的规定，下列有关争端裁决委员会的说法中，正确的是( )。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 16 页，共 18 页 - - - - - - - - - A.付给委员的酬金分为月聘请费和日酬金两部分B.签订合同时，业主与承包商通过协商组成裁决委员会C.争端裁决委员会成员的报酬由业主和承包商平均负担D.裁决委员会可选定为3 名
37、或 5 名成员，一般由3 名成员组成E.业主与承包商各提名1 位专家作为争端裁决委员会的成员正确答案： A,B,C,E, 第 76 题根据 FlDIC施工合同条件 ，指定分包商与一般分包商的差异主要体现在 ( )。A.分包合同的工作内容不同B.选择分包单位的权利不同C.职责权限范围不同D.业主对分包商利益的保护不同E.工程款的支付开支项目不同正确答案： A,B,D,E, 第 77 题 FIDIC 施工合同条件规定，承包商根据工程施工的具体情况，可以随时向工程师提交一份书面建议。承包商认为如果采纳其建议将可能 ( )。A.加速完工B.降低业主实施或维护工程的费用C.对业主而言能提高竣工工程的效率
38、或价值D.为业主带来其他利益E.增加运行工程的费用正确答案： A,B,C,D, 第 78 题FIDIC施工合同条件规定，关于分包合同管理关系的表述，正确的是 ( )。A.业主是分包合同的当事人B.业主与分包商没有任何合同关系C.承包商对分包工程的实施负有全面管理责任D.工程师对分包商在现场的施工承担协调管理义务E.分包商接到工程师的指示后不能立即执行，需得到承包商同意才可实施正确答案： B,C,E, 第 79 题 工程师对承包人提出的索赔进行审查时，承包人可以提供的索赔证据不包括 ( )。A.施工会议记录B.汇率变化表名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - -
39、 - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 17 页，共 18 页 - - - - - - - - - C.招标文件D.合同文件中的条款约定E.投标保函正确答案： C,E, 第 80 题FIDIC施工合同条件中，承包人可以索赔工期补偿、费用和利润的有( )。A.后续法规的调整B.异常不利的气候条件C.延误发放图纸D.对竣工检验的干扰E.延误移交施工现场正确答案： C,D,E, 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 18 页，共 18 页 - - - - - - - - -