《2022工程建设承包合同_1.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022工程建设承包合同_1.docx(78页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022工程建设承包合同工程建设承包合同1XX县甲方:XX人民政府(以下简称甲方) 乙方:XX建筑安装工程有限公司(以下简称乙方) XX村马路砼路面改造工程经过公开招标评标,由乙方中标承建。为明确甲、乙双方的权利和义务,经双方协商一样,特签订如下合同,共同遵照执行。一、工程总价及结算依据该工程承包价为: 2362173.00元 (人民币 贰佰叁拾陆万贰仟壹佰柒拾叁元整含税费),本工程采纳总价承包合同形式计算工程承包合同总价(合同价不包括浆砌片石水沟,片石水沟按县有关补助政策以实际施工量结算)。施工单位按图施工,以合同中的总价进行决算,建设方供应的工程量清单中的工程量及工程造价仅作为编制标底和投
2、标书参考。二、工程内容XX村马路砼路面改造工程长 4.37216 公里,对路基进行整治,铺筑水泥稳定层(底基层水稳层可用片石补强),新铺水泥砼路面。改造为四级水泥砼路面,路基宽5.0米,C30水泥砼路面宽3.5米,C20水泥砼路肩0.75米2,增设部分涵洞、防护设施、排水沟等附属设施,详见设计文件。三、材料供应及要求1、本工程所需水泥按县马路指挥部单价290元/吨由甲方选购,乙方自行运输,在运输施工中乙方只能用于该路段修建,否则,发觉一次,扣乙方工程款壹万元;其他材料由乙方自购。2、材料质量要求(1)河沙:河沙或机械吸沙;(2)片石:300号强度以上;(3)碎石:正规产地碎石;(4)条石:30
3、0号强度以上;(5)水泥:32.5级一般水泥,须有厂家质检部门的合格证书或质检书。3、凡经质量监督小组的监督员或县质检站或农村马路建设指挥部建管处现场人员抽验发觉不合格材料,一律不得运用,并限期运出现场,否则由监理工程师或建设单位组织运出,产生的费用由施工单位担当,并在工程进度款中扣除。四、工期1、本标段工期6个月(日历工期),自20xx年9月3日至20xx年3月2日(详细工期起先时间以指挥部开工令为准)。2、工期允许延长的条件:(1)建设单位变更设计,阻碍了施工进度;(2)异样恶劣的气候条件,影响施工平安或工程质量;(3)建设单位通知短暂停工。3、工期延长的确定,若发生第2条规定的状况之一,
4、施工单位应书面报请甲方同意后,方可顺延工期。4、除第条规定的允许延长工期的条件外,施工单位签订施工合同后连续15天不进场动工,视为违约,甲方有权收取施工单位缴纳的履约保证金作为违约金。若施工单位连续20天停工,甲方除收缴履约保证金外,有权清场,干脆解除与施工单位签订的施工合同,并追究施工单位的违约责任,同时按施工单位所完工程量结算,工程款在二年内支付,不计息。5、施工单位每延误一天惩500元,提前完工一天奖500元。6、该工程以竣工验收合格之日为竣工日期。五、甲方的一般义务1、开工前为乙方办理属甲方完善的施工所需的各种手续。2、帮助乙方落实施工所需砼拌合场水、电管网,以保证施工须要,费用由乙方
5、担当。3、派驻现场质量监督人员,监督乙方施工质量。4、帮助解决施工管理以外的可能影响施工的有关事宜。5、依据乙方的竣工报告,组织有关部门检查验收。六、乙方的一般义务1、严格根据合同规定的承包范围及内容组织施工,保证质量,按期完成工程任务。2、做到施工现场符合平安文明施工有关规定。3、接受甲方、铜梁县马路质量监督检测站、县农村马路建设指挥部建管处对施工现场的质量监督。4、工程完工后,按交通部马路工程交(竣)工方法编制工程竣工资料及决算报告,一式六份并送交甲方归档。七、工程质量检查验收及标准1、乙方必需按图施工,几何尺寸不得擅自改动。2、本合同工程质量,按交通部80-20xx马路工程质量检验评定标
6、准执行,必需达到合格工程或优良工程。3、工程所需各种建材乙方须自行抽查、验收。经自检或甲方、质检站检验不合格材料,一律不准运用,并限三天内自行运出施工现场。4、施工中,乙方必需根据施工设计图和交通部现行马路工程技术规范进行施工,各个工序的试验、检验乙方应做到原始记录齐全,数据真实牢靠,各个工序完结后,经监理、甲方、质检站检验验收合格后,方可进行下一个工序施工。否则,将不予计量。5、砌筑的砂浆、路面砼协作比应符合设计要求,必需试压件,拌和匀称,随拌随用。6、凡经甲方、质检站检查指出质量不符合要求的,乙方必需无条件返工,直到达到设计要求,所发生的返工费用由乙方担当。7、乙方在施工中不接受甲方、质检
7、站整改看法的,甲方有权终止乙方承包合同,所造成的损失由乙方担当。8、工程完工后,乙方应采纳书面通知甲方验收。甲方在接到通知后1015日内组织有关部门检查验收。9、阅历收若是乙方缘由造成工程质量达不到设计要求,乙方必需无条件在限期内返工直至达到合格工程。由此造成逾期交付的,应担当工期延误责任。若在限期内不返工,建设单位有权另行组织其他施工单位施工,所产生的费用在承包方工程款中扣除。10、本工程质保期从竣工验收合格之日起计算,质保为两年。保修期内若发生质量缺陷,乙方应无偿返工达到合格工程,若乙方不履行返工义务,则由甲方组织他人修复,所产生的修复费用在乙方工程余款和质保金中扣除。八、施工平安1、乙方
8、在施工过程中,应切实加强平安管理,做到平安施工、文明施工。施工时需设立平安警示标记,必需确保车辆和行人平安。若发生平安责任事故概由乙方全部担当法律及经济责任,甲方不负任何责任和费用。2、在施工作业中,因施工行为造成施工现场以外的房屋、青苗、地上地下管网损害及人身损害赔偿由乙方负责。九、工程款结付与履约保证金的返还1、本工程分四次支付镇自筹部分工程款(县补助资金按县相关政策支付),路基完工付20万元、水稳层完工付40万元、20混凝土路肩完工付10万元、全部工程完工付10万元,余款除质保金外从工程完工验收之日起二年内付清,不计息,如未付清余下工程款按信用社同期贷款利率计算。完工完成50%时,退还5
9、0%履约保证金;全部工程交工验收合格后,退还余下履约保证金。2、该工程质保期二年,质保金为合同总价的5%,质保期满无工程质量缺陷,甲方如数返还。十、本工程奖惩本工程验收达到优良工程建设方奖承包方工程总价的1%,合格工程不奖不惩。十一、违约与争议的解决1、违约金按承包总价的5%计算。2、违约金支付不足损失部分,守约方有权追偿不足部分损失。3、发生争议双方应在监理组主持下协调解决,协商不一样时,任何一方可向工程所在地人民法院起诉。4、协商或起诉期间不得影响或停止施工,除诉讼保全以外。 十二、合同的变更与解除1、合同履行中,因未尽事宜或变更设计增加工程量,双方可签订补充合同,补充合同与主合同具有同等
10、效力。2、合同履行中,因乙方无力接着履行施工合同所规定的义务。发包人(公章): 承包人(公章):法定代表人(签字): 法定代表人(签字):年 月 日 年 月 日工程建设承包合同2发包人;承包人:合同签订日期;水电单项工程承包合同发包人(全称):(以下简称甲方)承包人(全称):(以下简称乙方)有效证件:承包人住址:联系方式:依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律,遵循自愿、公允、公正和诚恳信用的原则,经甲乙双方就建设工程劳务合作事项协商一样,特订立本合同如下:一、工程概况及承包工作内容1、工程名称:昭通市公安局昭阳分局城区六个派出所综合业务用房建设项目2、工程概况:昭通市公
11、安局昭阳分局城区六个派出所综合业务用房建设项目位于昭通市昭阳区城区,包含凤凰派出所、蒙泉派出所、南城派出所、珠泉派出所、龙泉派出所、太平派出所六个派出所,工程总建筑面积约15000.00平方米。3、结构类型:混凝土框架结构4、建设地点:昭通市昭阳区5、建筑面积(水电安装):以土建竣工实际面积为准6、总建筑面积:以土建竣工实际面积为准二、乙方进场人数(附名册)乙方按国家有关规定,聘用临时工并签订劳动施工协议,按本工程担当的内容,组织进场所需工种人员,并按昭通市流淌人员管理方法持本人身份证、健康证、婚育证到相关管理部门办理就业证、作到“三证齐全”,相关工种、特别工种必需持上岗证书,无关人员不得进驻
12、现场。三、工期进度要求(一)开工日期:年月日(二)总(日历)工期:个月(三)详细工期与作业内容,必需遵照甲方制定的进度节点完成施工。四、承包方式与范围(一)承包方式:包工、包质量、包辅材、包工具、包工期、包平安、包文明施工。(二)承包范围:1.给排水安装:给水管安装到运用房间、排水管安装到化粪池、地漏的安装、阀门及试水龙头的安装等。2.电气安装:包括穿线管的预埋、管内穿线、桥架安装、电箱的安装,防雷接地、灯具安装,;室内开关插座的安装、水泵、动力箱、电控箱等设备安装等3.弱电安装:电话、电视、监控、宽带线管预埋底盒安装。4.以设计图所列和投标文件中的全部分部、分项施工范围。5.水电测试、试通水
13、、试通电等。6.工长及管理人员由乙方自己配置,费用由乙方自行担当。(三)乙方承包工程相应的单价(包工包料):合计元/总价万元,结算面积以建筑施工图面积结算。1.该工程图纸范围内的水电安装人工费及管理费,乙方负责为所属员工购买意外损害保险。2.所需固定工具、手动工具、焊机、套丝机、沟槽机、热熔机、切割机、试验工具等全部工具费用;材料下车及搬运费用水用电等。3.辅材指:氧气、乙炔、泡沫、扎丝、钢丝、铁丝、钉子、膨胀螺丝、封口胶带、锯条、砂轮切割片、绝缘胶布、抱箍、焊条、无齿锯片、云石机片、磨光机片、密封条、海绵条、平安帽、平安带、绝缘鞋、眼镜、雨鞋、雨衣、电焊面罩、螺母、木螺丝、麻丝、铅油、自攻丝
14、、平垫、弹垫、网格布、红蓝铅笔、手电、电池、墨汁、胶水、拖扫帚、滚刷、彩条布、劳保手套、防尘面罩、塑料布、尼龙绳、竹扫把、小扫把、麻绳、胶皮水管、喷雾器、胶带、粉笔、低压灯泡、棉丝、各种油漆、稀料、汽油、机油、黄油、齿轮润滑油、酒精、去污粉、界面剂等费用。4.需水电相协作的其他分包班组的协作(如消防、通风、照明、施工用电线、电表等)。乙方进入施工时,一律由乙方自备。5.对于设计变更,人工费增加1000元以内的甲方不再对乙方补价;超过1000元,超出部分按实补价。五、工程要求:(一)质量要求:按ISO9002质量标准和工程质量验收标准组织施工。1.必需具备于自己承包工作范围相应的工程技术和组织管
15、理实力,能够独立履行相应的现场管理职责,施工人员也必需具备相应的资质、操作证和上岗证。2.乙方必需依据国家有关规范和标准,根据设计图纸(含书面通知)和施工组织设计要求进行施工,工程验收每个部分必需合格,通过备案并达到合格标准。3.乙方必需主动协作甲方,照实做好工程施工过程的记录,并接受甲方的质量检查及现场签证和各种试验。4.对检出的不合格品(项),乙方必需无条件地进行刚好整改,直至通过质量检验达到要求。5.乙方必需负责对半成品及成品进行切实有效的爱护,其爱护措施须事先报经甲方认可,以保证产品的交验质量。6.乙方必需配备相应的技术人员和管理人员。若因乙方技术不到位或对图纸理解造成的错误,遗漏及返
16、工。乙方除担当人工费和工期外,还应赔偿相应的材料费。7.甲方提倡各施工方开展进度质量平安文明施工竞赛,比技术比管理比进度比质量比平安文明施工,对于好的单位赐予嘉奖。对在管理进度质量平安文明施工等方面严峻不足或经建设单位、监理、甲方管理人员提出整改而未整改者进行相应的经济惩罚,严峻者清退出场。8.保修期为二年。(二)工期要求1、乙方必需按甲方制定的进度安排组织施工,乙方接受监理单位、建设方及甲方工程施工管理人员对进度的检查、整改、监督;工程实际进度与施工进度安排不符时,乙方应按建设方、监理工程师或甲方的要求提出整改措施,经确认后执行。2、工期延误(1)乙方在施工中要主动主动施工,预埋线管不单独支
17、配时间,钢筋安装完工时水电的预埋也必需完工。(2)如因乙方自身缘由延误工期,一切损失(含建设方罚款)由乙方自行担当;甲方处以乙方双倍罚款。(三)成本限制要求1.乙方必需科学管理、合理施工,避开窝工现象发生;努力提高工效,履行节水,节电、节材料等原则。2.各种工程材料必需实行限额领料,乙方超耗部分及因乙方返工造成奢侈和因返工延误的工程损失全部由乙方担当。3.乙方如用到甲方的材料必需经甲方同意签字方可领用。4.乙方领出的材料如出现丢失或损坏,乙方双倍赔偿。5.乙方必需遵守甲方材料的管理制度。(四)平安施工要求1.甲方对乙方进行平安技术交底及平安教化。2.乙方必需遵守执行平安生产法规、条例、规章、操
18、作规程,严格按“一标三规范”要求组织施工检查。3.乙方必需对所属员工进行平安教化,未进行平安技术交底和平安教化不得上岗操作,更不得违章指挥、违章作业。4.乙方做好劳动爱护工作,按国家有关规定为其操作层人员缴纳意外损害保险,且回执单上交甲方备案。5.乙方在施工过程中所发生的(包括由乙方缘由造成的人员)工伤、死亡、病残按劳动部办公厅关于如何确认临时用工主体的复函规定办理,均由乙方负全部责任责,甲方不予担当。六、结算公式基价结算方式:原则上依据乙方的施工进度,工程款以双方约定结算乙方的劳务费价款结算。1、甲方每次向建设方申报胜利工程进度款后,向乙方工程款的70%。2、安装调试一次性竣工验收合格后,甲
19、方向建设方办理完毕工程竣工结算手续后的30日内甲方向乙方支付到劳务费的93%。3、3%的修理质保金,两年后一次性支付。4、在质保期内因质量问题,甲方通知乙方进行修理若乙方修理不刚好甲方有权按比例扣除修理质保金。七、违约责任处理(一)凡出现以下状况均视为违约:1.乙方工程施工质量未达到本协议所列述的各项工程要求;2.乙方擅自将承包的工程再行转包、分包;3.其他造成工程各种损失的过失行为;4.乙方不履行或擅自变更一切及单方解除协议。5.不听从甲方的管理。(二)违约惩罚1.乙方不按质量工期要求施工的违约行为,甲方有权以口头和书面指证。若乙方不予刚好整改和订正,甲方有权终止合同,并追赔由此带来的损失。
20、2.对其他违约行为守约方有权向违约方追罚三万元的违约罚金。3.乙方必需确保自己劳务队伍的工资及生活费的发放,杜绝运用童工。若乙方的劳务队伍在施工期间至竣工验收3个月内,劳务队伍人员出现劳务纠纷问题,劳动监管部门每出面一次罚款10005000元。4.乙方对材料管理不到位,甲方对乙方一次罚款10005000元。5.不听从甲方的管理,在工作中出现扯皮、推诿及整改不刚好,造成甲方管理困难对乙方每次罚款20xx5000元的。(三)其他奖惩约定发生治安案件,除乙方自行担当相应责任外,同时接受甲方的惩罚,第一次罚款10000元。再次发生,则乙方自动接受无条件的退场处理,由此带来的工程损失由乙方负责。九、附则
21、:(一)本协议发生纠纷时,应由双方刚好协商,协商不成时,双方均可向各级经济合同促裁委员会申请仲裁,或干脆向人民法院起诉,但处理纠纷期间,任何状况下不得影响工程施工,若影响正常施工超过两天,视为乙方自动终止协议,乙方担当全部责任,甲方有权另找劳务队伍。(二)本协议一式_份,甲方执份、乙方执份,双方所执协议具有同等法律效力。(三)本协议自双方签字之日起生效,至工程保修期完后自动失效。发包单位(章):发包单位(章):发包人(签章)发包人(签章)托付代理人(签字):托付代理人(签字):地址:地址:电话:电话:工程建设承包合同3发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)经议标,甲方将工程承包给乙方
22、施工,依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法等有关法律法规,在同等、自愿、公允和成实信用的原则下,经甲、乙双方协商一样,特签订本合同。一、工程概况1、工程名称:2、工程地点:3、工程内容:(1)烤房主体建设。(2)烤房设备安装。(3)工作棚建设。(4)工程建设承包合同4(一)关于工程内容和范围的确认招标人和中标人可就招标文件中的某些详细工作内容进行探讨,修改、明确或细化,从而确定工程承包的详细内容和范围。在谈判中双方达成一样的内容,包括在谈判探讨中经双方确认的工程内容和范围方面的修改或调整,应以文字方式确定下来,并以“合同补遗”或“会议纪要”方式作为合同附件,并明确它是构成合同的一部分
23、。对于为监理工程师供应的建筑物、家具、车辆以及各项服务,也应逐项具体地予以明确。(二)关于技术要求、技术规范和施工技术方案一双方尚可对技术要求、技术规范和施工技术方案等进行进一步探讨和确认,必要的状况下甚至可以变更技术要求和施工方案。(三)关于合同价格条款依据计价方式的不同,建设工程施工合同可以分为总价合同、单价合同和成本加酬金合同。一般在招标文件中就会明确规定合同将采纳什么计价方式,在合同谈判阶段往往没有探讨的余地。但在可能的状况下,中标人在谈判过程中仍旧可以提出降低风险的改进方案。(四)关于价格调整条款对于工期较长的建设工程,简单遭遇货币贬值或通货膨胀等因素的影响,可能给承包人造成较大损失
24、。价格调整条款可以比较公正地解决这一承包人无法限制的风险损失。无论是单价合同还是总价合同,都可以确定价格调整条款,即是否调整以及如何调整等。可以说,合同计价方式以及价格调整方式共同确定了工程承包合闶的实际价格,干脆影响着承包人的经济利益。在建设工程实践中,由于各种缘由导致费用增加的几率远远大于费用削减的几率,有时最终的合同价格调整金额会很大9远远超过原定的合同总价,因此承包人在投标过程中,尤其是在合同谈判阶段务必对合同的价格调整条款予以充分的重视。(五)关于合同款支付方式的条款建设工程施工合同的付款分四个阶段进行,即;预付款、工程进度款、最终付款和退还保留金。关于支付时间、支付方式、支付条件和
25、支付审批程序等有许多种可能的选择,并且可能对承包人的成本、进度等产生比较大的影响,因此,合同支付方式的有关条款是谈判的重要方面。(六)关于工期和修理期中标人与招标人可依据招标文件中要求的工期,或者依据投标人在投标文件中承诺的工期,并考虑工程范围和工程量的变动而产生的影响来商定一个确定的工期。同时,还要明确开工日期,竣工日期等。双方可依据各自的项目打算状况、季节和施工环境因素等条件洽商适当的开工时间。对于具有较多的单项工程的建设工程项目,可在合同中明确允许分部位或分批提交业主验收(例如成批的房屋建筑工程应允许分栋验收;分多段的马路修理工程应允许分段验收;分多片的大型浇灌工程应允许分片验收等等),
26、并从该批验收时起起先计算该部分的修理期,以缩短承包人的责任期限,最大限度保障自己的利益。双方应通过谈判明确,由于工程变更(业主在工程实施中增减工程或变更设计等)、恶劣的气候影响,以及种种“作为一个有阅历的承包人无法预料的工程施工条件的改变”等缘由对工期产生不利影响时的解决方法,通常在上述状况下应当赐予承包人要求合理延长工期的权利。合同文本中应当对修理工程的范围、修理责任及修理期的起先和结束时间有明确的规定,承包人应当只担当由于材料和施工方法及操作工艺等不符合合同规定而产生的缺陷。承包人应力争以修理保函来代替业主扣留的保留金。与保留金相比,修理保函对承包人有利,主要是因为可提前取回被扣留的现金,
27、而且保函是有时效的,期满将自动作废。同时,它对业主并无风险,真正发生修理费用,业主可凭保函向银行索回款项。因此,这一作法是比较公允的。修理期满后,承包人应刚好从业主处撤回保函。(七)合同条件中其他特别条款的完善主要包括:关于合同图纸;关于违约罚金和工期提前奖金;工程量验收以及连接工序和隐藏工程施工的验收程序;关于施工占地;关于向承包人移交施工现场和基础资料;关于工程交付;预付款保函的自动减额条款等等。工程建设承包合同5发包方(全称): (以下简称甲方) 托付代理人:承包方(全称): (以下简称乙方) 托付代理人:依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规,遵循同等、自愿、
28、公允和诚信的原则,发包人、承包人就本工程施工有关事宜达成一样看法,订立合同。一、工程概况工程名称工程地点:工程内容: 栋土建、内外装饰、水电安装工程等合同约定的内容(0.00以下地下车库土建及部分安装工程)建筑面积 m2二、工程承包范围及方式:1、承包范围:按甲方供应的施工图纸及工程有关说明进行工程施工总承包。工程承包范围包括本项目的土建、内粗装修(仅包括室内墙面及天棚抹灰、楼梯踏步面层及栏杆安装)、门(进户门)窗安装、外墙(含斜屋面)装修、部分水电安装(水、电到户)以及完成本项目所必需完成的其他工作,对于增加的工程项目必需由甲方书面指定授权代表签字确认并符合增加的条件,否则有关工程不计算价款
29、。2、承包方式:采纳包工包料方式承包给乙方。三、合同工期工程开工日期:定于 20xx 年 3月 6日(以甲方开工令为准),竣工日期:定于20xx年 11月 6 日。本工程合同总工期为日历天数 245天。(无论任何缘由影响,工程必需按时竣工交付)四、质量验收标准及等级1、验收标准:?建筑工程施工质量验收统一标准gb503002001及现行的相关标准2、质量等级:合格五、合同单价及计价方式1、本合同价款采纳定额计价方式确定,定额采纳xx省建筑工程计价定额20xx年版、xx省装饰装修工程计价定额20xx版和xx省安装工程计价定额20xx版及相关配套调整文件计价和调整费用后整体下浮5%作为结算价款。2
30、、材料差价根据每月实际完成工程量,参照贵州省遵义市造价管理部门发布的材料价格信息价计取价差,材料价格信息中没有的材料差价执行相应时期的市场价或乙方自行选购价,但必需在选购前报甲方确认,按甲方确认的价格计取。3、计算软件:足智多谋或广联达软件。4、工程变更也采纳上述计价方式进行取费,并计入工程总价。六、工程款支付方式1、乙方需部分垫资。框架部分(含基础):完成0.00以上一层主体封顶,甲方一月内拨付已完工程造价的75%,二层主体封顶(转换层浇筑完毕)拨付该层已完工程造价的75%;砖混部分: 三、四层主体封顶一个月内拨付该两层已完工程的75%;屋面封顶后一个月内拨付五、六、七层已完工程造价的75%
31、,并返还履约保证金。2、工程经竣工验收,乙方供应工程结算报告和完整的竣工验收备案资料后,甲方审计确认并扣留工程结算总造价的5%质量保证金,剩余款项三个月内一次性支付。质量保证金,待2年期满后,无质量缺陷,再一次性支付给乙方。3、税费甲方代扣代缴。七、甲方的工程和责任1、 开工前10天完成现场三通一同等工作。2、 工程地质及管线资料在开工前5天内提交。3、 甲方仅办理工程施工许可证(其中办理施工许可证费用中的农夫用工保证金、工伤保险及工程排污费由乙方支付,并主动协作乙方办理其他相关手续)4、 开工前三天内甲方将水准点、坐标限制点以书面形式交给乙方。5、 主体开工前3天内组织图纸会审。6、 开工前
32、协调施工现场和周边关系。八、乙方的工作和责任1、 开工前5日内供应总体工程进度安排及施工组织设计由甲方监理审定,并严格根据批准的进度安排和施工组织设计实施。2、 遵守政府部门有关的环境卫生管理制度,保证施工场地整齐和交工前的施工现场清理,并担当因自身责任的损失和罚款。3、 施工现场四周地下管线和邻近建筑物、构筑物的爱护要求及费用:乙方根据国家、省、市(县)规定及批准的爱护方案进行爱护,发生的费用经甲方及有关单位审核后列入工程总价。4、 负责工程资料的收集和整理,在工程竣工验收后30日内供应完整的竣工验收备案资料给甲方。九、平安施工1、 乙方应遵守工程建设平安生产有关管理规定,严格按平安标准组织
33、施工,并随时接受行业平安检查人员对施工的监督检查,实行必要的平安防护措施,消退事故隐患。由于乙方平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由承包人担当。2、 甲方应对施工现场的工作人员进行平安教化,并对他们的平安负责。甲方不得要求承包人违反平安管理的规定进行施工。因发包人导致的平安事故,由甲方担当相应的责任和发生的费用。3、 由于乙方自身管理缘由造成工程发生平安事故的,假如造成工程施工被责令整改而拖延工期或干脆造成甲方损失的,则乙方应当担当因此给发包人造成的全部干脆损失和间接造成的其他损失,包括销售损失及延期交付赔偿损失。4、 因乙方承包工程范围内的施工工人发生伤亡事故的,一切责任均由承包人
34、自负。如发包方因此被追索,则所受的损失由乙方负责赔偿。十、质量及工期限制1、质量限制(1)、乙方必需听从甲方及监理的施工平安、质量、技术监督管理,严格遵守和执行甲方及监理制定的各项平安质量管理(惩罚)措施。(2)工程运用的钢材、水泥、装饰材料和水电材料(设备)必需由甲方书面指定统一品牌,乙方不得擅自运用其他品牌或不合格材料。2、工期限制乙方必需严格根据合同约定的工期完成工程任务。因乙方缘由导致工期拖延,甲方根据10000元/天惩罚乙方。累计惩罚不超过工程总造价的20%。十一、承包人向发包人承诺根据本合同约定施工、竣工、并在质量保证期内,担当工程质量保修责任,履行本合同所约定的全部义务,本协议签
35、字前向发包人交齐履约保证金 元(¥ 元)十二、合同争议双方约定在履行合同中发生争议时:1、 请上级建设主管部门调解2、 采纳第(1)种方式调解不了时,可向遵义市有管辖权的法院诉讼解决。十三、合同生效期1、合同订立时间: 年 月日2、合同订立地点3、本合同一式 份,发包人、承包人约定本合同自双方签字盖章并支付履约保证金之次日生效。附件一:房屋建筑工程质量保修书发包方(盖章): 承包方(盖章):托付代理人(签字): 托付代理人(签字):年 月 日工程建设承包合同6甲方:_乙方:_根据中华人民共和国合同法的原则,结合本工程详细状况,双方达成如下协议。第一条 工程概况11 工程名称:_工程地点:_工程
36、内容:_承包范围:_12 开工日期:_竣工日期:_总日历日期:_13 质量等级:_14 合同价款:_其次条 合同文件及说明依次_第三条 合同文件运用的语言文字、标准和适用法律31 合同语言:_32 适用法律法规:_33 适用标准、规范:_第四条 图纸41 图纸供应日期:_42 图纸供应套数:_43 图纸特别保密要求和费用:_第五条 甲方驻工地代表51 甲方驻工地代表及委派人员名单:_52 实行社会监理的总监理工程师姓名及其被授权范围(假如有):_第六条 乙方驻工地代表_第七条 甲方工作71 施工场地具备开工条件和完成时间的要求:_72 水、电、电讯等施工管线进入施工场地的时间、地点和供应要求:
37、_73 施工场地内主要交通干道及其与公共道路的开通时间和起止地点:_74 工程地质和地下管网线路资料的供应时间:_75 *、批件的名称和完成时间:_76 水准点与坐标限制点位置供应和交验要求:_77 会审图纸和设计交底的时间:_78 施工场地四周建筑物和地下管线的爱护要求:_第八条 乙方工作81 施工图和配套设计名称、完成时间及要求:_82 供应安排、报表的名称、时间和份数:_83 施工防护工作的要求:_84 向甲方代表供应办公和生活设施的要求:_85 对施工现场交通和噪音的要求:_86 成品爱护的要求:_87 施工场地四周建筑物和地下管线的爱护要求:_88 施工场地整卫生的要求:_91 乙方
38、供应施工组织设计(或施工方案)和进度安排的时间:_第十条 延期开工_第十一条 暂停施工_第十二条 工期延误_第十三条 工期提前_第十四条 检查和返工_第十五条 工程质量等级151 工程质量等级要求的经济支出:_152 质量评定仲裁部门名称:_第十六条 隐藏工程、中间验收中间验收部位和时间:_第十七条 试车_第十八条 验收和重新检验_第十九条 合同价款及调整191 调整的条件:_192 调整的方式:_其次十条 工程预付款201 预付工程款总金额:_202 预付时间和比例:_203 扣回时间和比例:_204 甲方不按时付款应担当的违约责任:_乙方提交工程量报告的时间和要求:_其次十二条 工程款支付221 工程款支付方式:_222 工程款支付金额和时间:_223 甲方违约的责任:_其次十三条 甲方供应材料设备甲方供应材料、设备的要求(附清单):_其次十四条 乙方选购材料设备_其次十五条 设计变