《回迁房房屋买卖合同(通用15篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《回迁房房屋买卖合同(通用15篇).docx（46页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、回迁房房屋买卖合同(通用15篇)回迁房房屋买卖合同(通用15篇)随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，随时随地，各种场景都有可能使用到合同，在达成意见一致时，制定合同能够享有一定的自由。那么正式、规范的合同是什么样的呢？下面是我帮大家整理的回迁房房屋买卖合同，欢迎大家共享。回迁房房屋买卖合同1甲方：乙方：经甲乙双方协商，在平等、自愿的基础上，订立下面合同：一、甲方自愿将公司开发的卖于乙方，此房建筑面积：m，储藏室号，建筑面积：m。二、转让价格：此房屋总价款含储藏室为整小写：￥。三、付款方式：1、乙方首付房款定金元大写：，甲方办理完房屋户名更改合同手续后，乙方再支付剩余的元大写：房款，至此乙
2、方拥有该房屋的产权，甲方不得以任何理由干预。2、甲方收到乙方支付的房款后，出具收条。四、该房屋拆迁补偿，过渡期自年月日至年月日，逾期不能交房时，根据市号令超期临时安置费的标准执行，本房屋的逾期补偿费用由乙方享受，详细补偿时间以开发商补偿给回迁户的时间为准，甲方应及时通知乙方，不得以任何理由享有。五、甲方负责办理本房屋户名更改合同等相关手续。六、甲方负责解决本套房屋应享有的回迁户待遇。七、违约责任：如甲方违约，甲方应退还乙方全额房款及利息，并支付此房款全额的200%作为违约金赔偿给乙方。如乙方违约，扣除乙方房款的50%。八、如开发商中止开发，协商无果的情况下期限为壹年，甲方退还乙方全额房款及利息
3、利息以银行利息为基准，乙方退还所领本套房屋的逾期补偿款。九、甲方应全程协助乙方，直到乙方获得房产证。十、本协议未尽事宜，双方另行协商解决。十一、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效。甲方：乙方：身份证号码：身份证号码：身份证号码：联络联络年月日回迁房房屋买卖合同2卖方：(下面简称甲方)买方：(下面简称乙方)根据（中国合同法）、（中国城市房地产管理法）及相关法律、法规的规定，甲、乙双方就房屋买卖事项经过友好协商，一致同意签订如下房屋买卖协议，共同遵守。一、甲方自愿将坐落于安徽省合肥市肥西县上派镇灯塔村拆迁挂户房，建筑面积为68平方米的自有住宅，以及挂户房拆迁后补偿的安置房出售给乙方。
4、二、经双方约定挂户房房屋总价，共计人民币：陆万伍仟元整(65000.00元)。购买安置房价格以政府出台的为准，挂户房拆迁后政府安置房房屋一切费用由乙方支付。三、所有拆迁补偿均属乙方拥有。四、双方约定，本协议签订之日，乙方一次性交清拆迁挂户房费给甲方;待交付安置房时，乙方按本人需要的面积支付安置房房款。安置房领取时，甲方需将安置房房屋钥匙、及相应信息交给乙方，乙方拿到后写个收单。五、甲方必须保证其出卖给乙方的安置房，产权为交易本人，绝无他项权利设定或其他纠纷或产权亲属关系。六、甲方所出售的房屋为拆迁安置房房产所有权，乙方通知甲方在能办理房屋产权时，甲方应该及时办理产权登记，甲方办理完产权登记后把
5、相关信息交给乙方，乙方在了解到能办理产权过户手续时。通知甲方立即协助办理房屋产权过户，甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规，并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费，交易税费由乙方承当。七、在办理房屋产权转移过户登记时，甲方应予全力协助乙方。如因甲方的延误，致使影响产权过户登记，因此使乙方遭受损失的，由甲方负赔偿责任。八、双方签订本合同后，双方应该共同遵守。甲方不得将房屋以任何形式占有、抵押、转让给别人，如若违约本约定应赔偿房屋总价外，还需要赔付安置房房屋总价款50%的违约金给乙方。九、乙方不得以任何形式拒绝购买甲方房屋，如若违约乙方应赔偿给甲方安置房房屋总价款50%的违约金。十、合同生效后
6、，房屋升值与甲方无关。十一、在本协议履行经过中，双方发生分歧应该协商解决，能够签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。协商不成，任一方均可起诉至房屋所在地人民法院仲裁。十二、本协议一式两份，双方各执一份为凭。附双方身份证复印件。十三、本协议自双方签字之日起生效。甲方(签字)：乙方(签字)：电话：电话：年月日年月日回迁房房屋买卖合同3甲方(出售方)：_身份证号：_乙方(买受方)：_身份证号：_根据（中国民法典）、（中国城市房地产管理法）及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上就房屋买卖事宜达成如下协议：第1条房屋基本情况乙方同意购买甲方拥有的坐落在_市_区_街_巷_
7、号拥有的房产(别墅、写字、公寓、住宅、厂房、店面)，建筑面积为_平方米(详见土地房屋权证第号)。第2条房屋权属情况2.1该房屋所有权登记证证号为：_。2.2该房屋性质属于下列第_种情形。商品房;已购公有住房;向社会公开销售的经济适用房;其他房屋2.3该房屋抵押情况为：_该房屋未设定抵押;该房屋已设定抵押，抵押权人为：_抵押登记日期为：_年_月_日，他项权利证号为：_。2.4该房屋租赁情况为_：甲方未将该房屋出租。甲方已将该房屋出租，乙方为该房屋承租人，承租人已放弃优先购买权。第3条成交价格、付款方式及资金划转方式3.1经甲乙双方协商一致，该房屋成交价格为：_人民币(大写)(￥_元)。3.2乙方
8、在签订本合同时支付定金人民币(大写)(￥_元)。3.3关于购房款的支付，甲、乙双方同意根据下述第_项方式履行：3.3.1一次性支付，在房屋所有权转移登记手续办理当日，乙方将扣除定金外的剩余房款一次性全额支付给甲方。3.3.2分两次支付，乙方于_将首付款人民币(大写)(￥_元)(含前期支付全部定金人民币_元)以自行支付的方式支付甲方;剩余房款人民币(大写)(￥_元)，乙方在房屋所有权转移登记手续办理完毕当日支付给甲方。3.3.3关于贷款的约定：_乙方向(_银行_公积金管理中心)申办抵押贷款拟贷款金额为人民币(大写)(￥_元)。乙方因本身原因未获银行贷款或公积金管理中心批准的，双方同意根据第方式解
9、决。乙方自行筹齐剩余房价款，以现金形式支付给甲方。乙方继续申请其他银行贷款，至贷款批准，其间已发生的及要产生的各项费用由买受人自行负担。本合同终止，乙方支付的定金和房价款应如数返还，双方互不承当违约责任，在申办贷款经过发生的各项费用均由乙方承当。第4条房屋产权及详细情况的承诺4.1甲方应当保证该房屋没有产权纠纷，因甲方原因造成该房屋不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的，甲方应当承当相应责任。4.2出售人应当保证自本合同签订之日起至该房屋验收交接完成，对已纳入的各项房屋附属设施设备及其装饰保持良好的状况。4.3房屋交付之日前所产生的物业管理费、供暖费、水费、电费、有限电视费、燃气费、电信、电话、
10、网络费所有费用由甲方承当，交付日以后(含交付日)所产生的费用由乙方承当。甲方同意其缴纳的该房屋专项维修资金(公共维修基金)的账面余额转移至乙方名下。第5条房屋的交付甲方应当_前将该房屋交付给乙方。该房屋交付时，应当履行下列第_项手续：5.1交付_年_月_日5.2甲方与乙方共同对该房屋附属设施设备、装饰装修、相关物品清单等详细情况进行验收，记录水、电、气表的读数，并交接相关物品;5.3甲乙双方在房屋附属设施、装饰装修、相关物品清单上签字;5.4移交该房屋房门钥匙。第6条违约责任6.1逾期交房责任除不可抗力外，甲方未根据第六条约定的期限和条件将该房屋交付乙方的，根据下列方式处理;根据逾期时间，分别
11、处理和，不做累加。逾期在15日之内，自第六条约定的交付期限期满之次日起至实际交付之日止，甲方按日计算向乙方支付已交付房价款万分之_的违约金，并于该房屋实际交付之日起15内向买受人支付违约金，合同继续履行。逾期超过15日(该日期应当与第项的日期一样)后，乙方有权退房。乙方退房的.，出售人应当自退房通知送达之日起15日内退还已付款，并根据乙方全部已付款的_%向乙方支付违约金。6.2逾期付款责任乙方未根据约定的时间付款的，根据下列方式处理：根据逾期时间，分别处理和，不做累加。逾期在15日之内，自约定的应付款期限之次日起至实际支付应付款之日止，乙方按日计算甲方支付逾期应付款万分之_的违约金，并于该房屋
12、实际交付之日起15日内向甲方支付违约金，合同继续履行。逾期超过15日(该日期应当与第项的日期一样)后，甲方有权解除合同，甲方解除合同的，乙方应当自解除合同通知送达之日起15日内根据累计的逾期应付款的_%向甲方支付违约金，并由甲方退还乙方全部已付房款。第7条税、费相关规定本合同履行经过中因政策须缴纳新的税费的，由政策规定的缴纳;政策中未明确规定缴纳方的，由()甲方(出售方)()乙方(买受人)缴纳。第8条权属转移登记当事人双方同意，_年_月_日，双方共同向房屋权属登记部门申请办理房屋权属登记手续。若甲方不协助办理权属转移登记的，乙方有权解除合同，并要求甲方返还乙方支付的所有费用，并有权要求甲方支付
13、该房款的_%作为违约金。第9条签约承诺本合同签署人均保证有签署本合同并支付或收取定金的权利，若因其无代理权或无权处分，致本合同无法成立、生效的，该方签署人应根据所签署的本合同第六条约定和定金规则向对方承当责任。本条款独立生效。第10条不可抗力因不可抗力不能根据合同约定履行本合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但因不可抗力不能根据约定履行合同的一方当事人应当及时告知另一方当事人，并自不可抗力事件结束之日起30_日内向另一方当事人提供证明。上述房屋风险责任自该房屋所有权转移、转移占有之日起转移给乙方。第11条争议解决方式本合同项下发生的争议、由双方协商解决;协商不成的，依法向房屋所在地
14、人民法院起诉。第12条其他12.1对本合同的解除，应当采用书面形式。本合同补充协议与本合同具有同等法律效力。12.2本合同一式三份，合同各方各执一份。各份合同文本具有同等法律效力。12.3本合同经各方签署后生效。12.4双方约定的其他事项：签署_年_月_日签署地点：_甲方(签字)：_;联络方式：_;地址：_;乙方(签字)：_联络方式：_地址：_回迁房房屋买卖合同4卖方:身份证号码：买方:身份证号码：买卖双方经过友好协商，达成如下协议：第一条：卖方是坐落于的房屋产权人。卖方自愿将房屋及房屋享有的权利出售给买方，出售价款为：;第二条：房屋建筑面积为平方米，房屋性质为平房地区腾退拆迁安置回迁房，房屋
15、尚未办理产权证，房屋未出租(注：房屋能变更为国家成认的大产权房，可办理产权证。办理时间目前尚未有明确的期限,此情况买方已认可)，买方同意按房屋现有情况购买该房屋。第三条：买卖双方承当的义务：第一款：买方在验房后，于本合同签订当日将全部房款通过银行转给卖方，卖方在收到银行打印对账单后，将房屋及房屋相关手续原件交给买方，本合同签订且房款已到卖方账户后，坐落于房屋归买方所有.第二款：自卖方将房屋交付买方之时起，假如出现违法、违纪、违规行为以及安全事故同时包括房屋市场的价格波动或其别人力不可为的因素造成的损坏，应由买方承当。第三款：当国家或拆迁单位出台关于此房屋能够办理产权的文件或政策时，卖方应积极配
16、合买方办理房屋产权过户手续，但不承当任何费用。在卖方获得产权证时，如因政府政策变化或其它原因导致卖方不能过户给买方时，卖方应协助买方过户给买方指定符合政策的第三方,如卖方迟延或不能履行此义务，应承当房款二倍的违约责任。(注：必须是在符合国家法律法规和国家政策情况下)第四条：违约责任第一款：买卖双方不得以由于房屋市场价格变动造成本合同的房屋升值或贬值终止此合同，如违约应承当房款一倍的违约责任。第二款：买方在此合同签订时，已详知此房屋的产权性质，属自愿购买，如发生产权性质延迟改变、房屋价格变化等问题，买方不得以上述理由终止此合同。第三款：买方、卖方在本合同签字生效后，不得以任何理由废止此合同，否则
17、视同买方、卖方违约。买方、卖方有权通过相关法律渠道申述，并自违约之日起按每日5000元(伍仟元整)向对方提出索赔。第四款：买卖双方认可本合同所述内容是双方真实意思表示，买卖双方任何自然人对本合同项下的义务互相承当连带责任，买卖双方中任何人均不得在本合同签订之后毁约，不得主张合同无效、部分无效或变更合同。第五条：本合同一式两份，双方各持一份。第六条：本合同自双方签字后，本合同生效。第七条：本合同生效后，此房屋办理过户发生的任何费用与卖方无关，均由买方承当。第八条：补充条款:律师姓名:身份证号码：律师签字:卖方姓名：身份证号码：卖方签字:买方姓名：身份证号码:买方签字:年月日回迁房房屋买卖合同5卖
18、方(下面简称甲方)：_身份证号码：_买方(下面简称乙方)：_身份证号码：_根据（中国合同法）及其他有关法律、法规之规定，经甲乙双方协商，就甲方向乙方转让甲方房产一事达成一致，在平等、自愿的基础上，订立下面合同：一、1、甲方自愿将_公司，开发的_区楼单元室，卖于乙方，此房建筑面积_。2、上述房屋所在地位于_。二、转让价格：此房屋总价款为_整(小写：￥_)。三、付款方式：1、乙方首付房款为_元(小写：_，甲方办理完房屋户名更改合同手续后，乙方再支付剩余的房款_元(小写：_)，至此乙方拥有该房屋的所有权，甲方不得以任何理由干预。2、甲方将房屋过户至乙方名下所产生的交易税费，产权登记费、交易手续费等一
19、切税费由乙方承当。3、甲方收到乙方支付的房款后，出具收条。四、违约责任：1、如甲方违约，甲方应退还乙方全额房款及利息，并支付此房款全额的100%作为违约金赔偿给乙方。如乙方违约，扣除乙方房款的100%。2、甲方相关直系亲属知晓本房屋买卖合同，以及本合同签约。并自愿放弃本房产的应有权，同意该房屋产权所有人的意愿出售该房产，无异议。3、自甲方获得房产证起应在第一时间和乙方获得联络，并协助乙方办理房屋所有权的转移手续，三个月内将上述房产过户到乙方，否则甲方将对乙方进行此房款总价100%的费用作为违约赔偿。五、甲方应全程协助乙方，指导乙方获得房产证。六、甲方保证该处房屋产权无查封、无债务纠纷，提供的材
20、料齐全、真实有效。七、本协议未尽事宜，双方另行协商解决。八、在乙方向甲方支付房款首付款后，此合同方可生效。本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字后生效。甲方(签字手印)卖方：_甲方直接亲属(签字手印)：_身份证号码：_乙方(签字手印)买方：_见证人(签字手印)：_见证人(签字手印)：_签订日期：_年_月_日回迁房房屋买卖合同6卖方：(下面简称甲方)买方：(下面简称乙方)根据（中国合同法）、（中国城市房地产管理法）及相关法律、法规的规定，甲、乙双方就房屋买卖事项经过友好协商，自愿达成下面协议，以资共同信守执行。一、甲方承诺并自愿将坐落于省市区小区栋室，建筑面积为(平方米)，使用面积(平方米
21、)自有回迁楼房，出售给乙方。乙方获得房屋后，甲方不得以任何理由反悔，否则甲方将向乙方支付相当于房屋总价款20%的违约金。二、上述房屋包括附属设施，经双方约定房屋单价(人民币)：元/平方米;总价：。三、双方约定，乙方分三次付清房款。本协议签订之日起至年月日，乙方付给甲方首付款(含定金)大写：(小写：)，甲方同时将房屋交付乙方，以及回迁安置协议原件、房屋原始产权证明及身份证复印件交付乙方。双方应当为对方出具相应的凭证。乙方在年月日前向甲方支付(第二次)房款万元，剩余房款万元在房产证办理完毕日内支付给甲方。乙方每次付给甲方房款均以银行卡转账进行，甲方声明下面作为本次交易银行账户：户名：开户行：账号：
22、四、甲方保证其出卖给乙方的房屋，(原始)产权为其本人，有处分的权利，房屋上没有任何第三方的抵押、担保或其他任何形式的他项权利。且无其他纠纷。乙方买受后，如该房屋产权有纠葛，影响乙方权利的行使，概由甲方负责清理，并赔偿乙方因而而遭到的经济损失。五、双方对房屋质量无异议，房屋交付后，因房屋质量引起的纠纷，双方不互相承当赔偿责任。六、甲方所出售房屋为拆迁安置回迁房，甲方并未办理产权登记手续，对此乙方完全知晓。乙方同意甲方关于房屋产权过户的承诺：甲方在能办理产权登记时应该第一时间办理产权登记，甲方办理完全产权登记后，应立即协助乙方办理产权过户手续。如届时该房屋存在产权纠纷，由甲方承当全部责任，并退换乙
23、方支付的全部房款，同时支付相当于房屋总价款的20%的违约金。七、甲方应配合争取能在产权证办理前直接将房屋所有人更改为乙方姓名，如乙方不能与开发商(拆迁办)直接办理更名手续，以甲方名义办理产权证书，则办理费用由甲方承当，过户费用由乙方承当，且甲方应当无条件协助乙方办理过户手续，甲方知晓可办理房产证事宜后，应及时通知乙方，或接到乙方通知后，提供一切与之有关的资料。不得以任何理由借故要挟推辞，否则视甲方为违约，向乙方支付相当于房屋总价款的20%的违约金。如因甲方的延误，致使影响产权过户登记，因此使乙方遭受损失的，由甲方承当赔偿责任。八、甲方承诺在合同签订之日起3年可办理房产证且为乙方办理房屋产权过户
24、，届时因各种因素导致房产局不予办理房屋产权证以及过户，甲方应退还乙方支付的全部房款并支付相当于房屋总价款的20%的赔偿金。如若碰到房屋产权证下发延迟再由双方协商确定期限内办理。九、合同签订生效后，房屋升值与甲方无关，乙方享有该房屋占有、使用、收益、处分的权利。十、本协议签订前或签订后，该房屋如有属于甲方应缴纳的一切税收、费用，概由甲方承当。十一、本协议签订后，双方应该共同遵守，甲方不得反悔，不得再对该房屋主张任何权利。假如甲方违约，除了退还乙方交纳的全部房款，同时，应当支付相当于同期银行贷款利率四倍的利息，并支付相当于房屋总价款的20%的违约金。十二、本协议签订后，双方应该共同遵守。如违约，违
25、约方除赔偿对方相应经济损失外，还应该赔偿对方房屋总价款20%的违约金。十三、在房产证办理时若实际登记建筑面积小于甲方承诺的65平米，所产生的面积差，甲方应根据5000元/平方米返还乙方多付的房款并支付同期银行贷款利率的利息。十四、甲方法定继承人一致同意此次房屋买卖交易，并且同意本协议所有条款，甲方法定继承人无此房屋的继承权与使用权。十五、在本协议履行经过中，双方发生分歧应该协商解决，能够签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。协商不成，任一方均可起诉至房屋所在地人民法院。十六、本协议自甲乙双方夫妻现场出具结婚证明并共同签订之日起生效。十七、本协议一式三份，双方各执一份为凭，交一份于房屋
26、所在地社居委备案留存。甲方(签字)乙方(签字)：身份证号：身份证号通信地址：通信地址：日期：日期：(法定继承人意见/签字)：第三方(律师)(签字)：身份证号：身份证号通信地址：通信地址：日期：日期：回迁房房屋买卖合同7卖房方简称甲方：买房方简称乙方：经过甲乙双方协商，就甲方向乙方出卖甲方所属产权房产事宜，达成下面条款：一、甲方同意将位于约平方米二、甲方保证该房是符合现有国家及合肥市房屋上市的有关规定及政策法规；甲方必须保证拥有该房屋的独立产权；无任何产权争议及纠纷，并有权将该房屋上市交易。甲方保证该房屋手续真实有效。三、乙方愿意在本合同第一条款和第二条款成立的前提下，就向甲方购买上述房的完全产
27、权之事签订本合同，并认可在这种情况下签订才具有法律的效力。四、乙方将购买房屋款项一次性交清后，甲方将房屋所有手续交付乙方。五、甲方负责办理过户手续及费用，乙方承当过户费用。六、乙方办理房屋入住和产权过户的手续时，如需要甲方提供有效证件和及时到场时，甲方无条件负责配合，不得以任何理由推脱，如不配合，属违约行为。七、此协议自双方签订之日起房款两清，甲方不得以任何理由对此房屋提出产权要求。八、协议一式三份，甲乙双方各执一份，公证人执一份。此协议自签订之日起立即生效，并永久有效。甲方产权人：乙方签字：公证人签字：年月日甲方共同所有人：回迁房房屋买卖合同8卖方(简称甲方，房屋共有人均要签字)：身份证号码
28、：买方(简称乙方)：身份证号码：根据有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房产签订本合同，以共同信守执行。第一条、甲方将本人在房屋详细地址拥有的回迁房出卖给乙方，房产证面积暂定为90平方米左右，每平方米根据4000元计算。第二条、上述房产的交易总价为：人民币36万元整。假如实际房产证面积有误差，实际根据4000元/平方米多退少补。第三条、付款时间与办法：乙方自合同签订后当日一次性支付房款10万元。甲方确保在年月日之前将该房产移交给乙方寓居使用，乙方拿到房屋后立即支付16万元。假如年月日之前没有移交该房屋给乙方寓居使用，甲方根据每月1500元支付乙方房租
29、损失。待房屋过户给乙方后，乙方立即支付剩余房款10万元。第四条、甲方保证有权利出卖该房产，如出现其他权利人对该房产主张权利，造成乙方损失的，均由甲方承当责任。第五条、甲方应当自该房屋能够过户之日起30天内协助乙方办理过户。乙方有办理房屋产权证、土地证及其过户手续的需要，甲方应该提供一切与之有关的手续及资料。如因甲方的延误，致使乙方延期办理房产证的，甲方需向乙方承当总房款30%的违约金。第六条、甲、乙双方应遵守国家房地产政策、法规，并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。办理产权过户相关费用在4万元以内的由甲、乙方平均承当。超过4万元的，超过部分由甲方承当。第七条、假如当地政策许可，办理房
30、产证时能够将该回迁房直接登记在乙方名下的，甲方应协助乙方办理，尽可能协助乙方少交或免交过户手续费及税费。甲方成心不协助的，导致增加过户手续费及税费的，一概由甲方承当。第八条、本协议签订后，甲、乙双方应该共同遵守，都不得无故反悔。假如甲方违约导致该房屋无法过户到乙方名下，甲方需要根据同地段同面积商品房最高价格计算实际损失赔偿乙方。需要进行房产价值评估的，评估费用由甲方承当。第九条、乙方在本房屋买卖合同成立后，无论能否办理房屋产权证，土地证及其过户手续，都有权利将此房出租出售，甲方不得以任何方法方式阻挠。第十条、在本协议履行经过中，双方发生分歧应该协商解决，协商不成，可向人民法院起诉。乙方因甲方违
31、约，需聘请律师起诉的，律师费应由甲方承当。第十一条、本协议一式叁份，本协议自双方签字之日起生效。甲方房屋共有人均要签字：乙方：年月日年月日见证人：苏义飞律师回迁房房屋买卖合同9卖方：(下面简称甲方)买方：(下面简称乙方)根据（中国合同法）、（中国城市房地产管理法）及相关法律、法规的规定，甲、乙双方就房屋买卖事项经过友好协商，自愿达成下面协议，以资共同信守执行。一、甲方承诺并自愿将坐落于辽宁省盘锦市兴隆台区锦兴花园小区四区二号楼一单元1502室，建筑面积为66.73(平方米)，自有回迁楼房，出售给乙方。乙方获得房屋后，甲方不得以任何理由反悔，否则甲方将向乙方支付相当于房屋总价款20%的违约金。二
32、、上述房屋包括附属设施，经双方约定房屋单价(人民币)：3446元/平方米;总价：230000元人民币。三、双方约定，乙方一次性付清房款。本协议签订之日即以现金完全支付。四、甲方保证其出卖给乙方的房屋，(原始)产权为其本人，有处分的权利，房屋上没有任何第三方的抵押、担保或其他任何形式的他项权利。且无其他纠纷。乙方买受后，如该房屋产权有纠葛，影响乙方权利的行使，概由甲方负责清理，并赔偿乙方因而而遭到的经济损失。五、双方对房屋质量无异议，房屋交付后，因房屋质量引起的纠纷，双方不互相承当赔偿责任。六、甲方所出售房屋为拆迁安置回迁房，甲方并未办理产权登记手续，对此乙方完全知晓。乙方同意甲方关于房屋产权过
33、户的承诺：甲方在能办理产权登记时应该第一时间办理产权登记，甲方办理完全产权登记后，应立即协助乙方办理产权过户手续。七、甲方承诺在合同签订之日起至可办理房产证时协助为乙方办理房屋产权过户，如若碰到房屋产权证下发延迟再由双方协商确定期限内办理。八、合同签订生效后，房屋升值与甲方无关，乙方享有该房屋占有、使用、收益、处分的权利。九、本协议签订后，双方应该共同遵守，甲方不得反悔，不得再对该房屋主张任何权利。假如甲方违约，除了退还乙方交纳的全部房款，同时，应当支付相当于同期银行贷款利率四倍的利息，并支付相当于房屋总价款的20%的违约金。十、本协议签订后，双方应该共同遵守。如违约，违约方除赔偿对方相应经济
34、损失外，还应该赔偿对方房屋总价款20%的违约金。十、甲方法定继承人一致同意此次房屋买卖交易，并且同意本协议所有条款，甲方法定继承人无此房屋的继承权与使用权。十一、在本协议履行经过中，双方发生分歧应该协商解决，能够签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。协商不成，任一方均可起诉至房屋所在地人民法院。十二、本协议自签订之日起生效。十三、本协议一式两份，双方各执一份为凭。甲方(签字)乙方(签字)：身份证号：身份证号法定继承人(配偶)签名同意：身份证号：法定继承人(父母)签名同意：身份证号：法定继承人(父母)签名同意：身份证号：法定继承人(子女)签名同意：身份证号：法定继承人(子女)签名同意：
35、身份证号：年月日回迁房房屋买卖合同10出卖人：(下面简称甲方)买受人：(下面简称乙方)根据（中国合同法）、（中国城市房地产管理法）及相关法律、法规的规定，甲、乙双方就房屋买卖事项经过友好协商，一致同意签订如下房屋买卖协议，共同遵守。一、甲方愿意将坐落于，建筑面积为平方米的号自有楼房，出售给乙方。二、上列房屋包括附属设备，双方议定房屋价款为人民币大写万元人民币。三、双方约定，本协议签订之日，乙方一次性交清房款；甲方同时将房屋钥匙、与房产证明及各种身份证交付给乙方。双方应该同时为对方出具相应的收到凭证。四、甲方保证其出卖给乙方的房屋，产权清楚，绝无他项权利设定或其他纠纷。乙方买受后，如该房屋产权有
36、纠葛，影响乙方权利的行使，概由甲方负责清理，并赔偿乙方因而而遭到的经济损失。五、双方对房屋质量无异议，房屋交付后，因房屋质量引起的纠纷，双方不互相承当赔偿责任。六、甲方所出售房屋为拆迁安置回迁房，甲方并未办理产权登记手续，对此乙方完全知晓。乙方同意甲方关于房屋产权过户的承诺：甲方在能办理产权登记时应该第第一时间办理产权登记，甲方办理完全产权登记后，应立即协助乙方办理产权过户手续。甲方应该于年月底前协助乙方办理完产权过户事宜。七、在办理房屋产权转移过户登记时，甲方应予全力协助。如因甲方的延误，致使影响产权过户登记，因此使乙方遭受损失的，由甲方负赔偿责任。八、本协议签订前，该房屋如有应缴纳的一切税
37、收、费用，概由甲方负责。本协议签订后办理房屋所有权证书费用为甲方负责。其他税费按有关法律规定，各自承当。九、甲方在房屋出售给乙方即乙方付清房款与甲方签订本合同后不得将房屋另行转让给别人，如若违约本约定应赔偿房款总价外还应赔付房款总价款20%的违约金。十、本协议签订后，双方应该共同遵守。如违约，违约方除赔偿对方相应经济损失外，还应该赔偿对方房屋总价款20%的违约金。十一、甲方法定继承人一致同意此次房屋买卖交易，并且同意本协议所有条款，甲方法定继承人无此房屋的继承权与使用权。十二、在本协议履行经过中，双方发生分歧应该协商解决，能够签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。协商不成，任一方均可
38、起诉至房屋所在地人民法院。十三、本协议一式两份，双方各执一份为凭。十四、本协议自双方签字之日起生效。甲方签字：身份证号：通信地址：邮政编码：电话：乙方签字：身份证号：通信地址：邮政编码：电话：法定继承人签字：身份证号：通信地址：邮政编码：电话年月日回迁房房屋买卖合同11甲方出卖人：身份证号码：乙方买受人：身份证号码：根据（中国合同法）（城市房地产管理法）及相关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房产签订本协议，以资共同信守执行。第1条因甲方的房屋被依法拆迁，甲方自愿将其回迁的楼房转让给乙方。乙方获得房屋后，甲方不得以任何理由反悔。第2条由于上述的房屋尚未
39、施工，开发商出售的房屋处于预售阶段。甲方同意乙方去开发商处根据房屋的出售的价格进行挑号，选择房屋的楼层及位置。第3条根据开发商的要求，乙方自行应当支付房款房屋平均价格为每平方米元，详细房款按所购的楼层及位置详细核算。除此，作为乙方还应当按所购买的楼房建筑面积另行支付给甲方每平方米元的酬谢金。第4条乙方在挑完号选择好房屋的楼层及位置后，支付给甲方酬谢金的三分之一；待房屋主体构造完成后再支付三分之一；其余的待楼房交付后十日内支付完毕。第5条上述所指的开发商开发的回迁楼房应当位于地点。假如回迁房屋位置不在上述地段，乙方有权利解除该协议，甲方应当退还已支付的酬谢金。第6条乙方有权利在甲方与拆迁办结算完
40、补偿协议后直接与开发商签订购房协议，甲方不得无故阻拦。假如需要甲方方面的相关手续，甲方有义务协助提供。第7条如乙方不能与开发商直接签订购房协议或合同，以甲方名义签订购房协议，甲方应当协助乙方办理过户。乙方有办理房屋产权证，土地证及其过户手续的需要，甲方应该提供一切与之有关的手续及资料。如因甲方的延误，致使影响产权过户登记，因此使乙方遭受损失的，由甲方负赔偿责任。第8条乙方如在本房屋买卖合同成立后，无论办理房屋产权证，土地证及其过户手续与否，将此房出租出售，甲方不得以任何方法方式阻挠。第9条本协议签订后，双方应该共同遵守，甲方不得无故反悔，不得再对该房屋主张任何的权利。假如甲方违约，除了退还乙方
41、交纳的所有购房款和利息及酬谢金外，还应当支付人民币大写￥元的违约金。第10条本协议双方应当共同执行，不得无故反悔。任何一方违背本协议的，应当支付对方元的违约金。第11条在本协议履行经过中，双方发生分歧应该协商解决，协商不成的，甲、乙双方同意采用下面第种方式解决：1、由仲裁委员会仲裁。2、向人民法院起诉。第12条本协议一式两份，双方各执一份为凭。第13条本协议自双方签字之日起生效。签署年月日甲方盖章：联络人：联络方式：地址：乙方盖章：联络人：联络方式：地址：回迁房房屋买卖合同12卖方：(下面简称甲方)买方：(下面简称乙方)根据（中国合同法）、（中国城市房地产管理法）及相关法律、法规的规定，甲、乙
42、双方就房屋买卖事项经过友好协商，自愿达成下面协议，以资共同信守执行。一、甲方承诺并自愿将坐落于省市区小区建筑面积为平方米，使用面积平方米自有回迁楼房，出售给乙方。乙方获得房屋后，甲方不得以任何理由反悔，否则甲方将向乙方支付相当于房屋总价款20的违约金。二、上述房屋包括附属设施，经双方约定房屋单价人民币：元/平方米；总价：三、双方约定，乙方分三次付清房款。本协议签订之日起至年月，乙方付给甲方首付款含定金小写：，甲方同时将房屋交付乙方，以及回迁安置协议原件、房屋原始产权证明及身份证复印件交付乙方。双方应当为对方出具相应的凭证。乙方在年月日前向甲方支付第二次房款万元，剩余房款万元在房产证办理完毕日内
43、支付给甲方。乙方每次付给甲方房款均以银行卡转账进行，甲方声明下面作为本次交易银行账户：户名：开户行：。四、甲方保证其出卖给乙方的房屋，原始产权为其本人，有处分的权利，房屋上没有任何第三方的抵押、担保或其他任何形式的他项权利。且无其他纠纷。乙方买受后，如该房屋产权有纠葛，影响乙方权利的行使，概由甲方负责清理，并赔偿乙方因而而遭到的经济损失。五、双方对房屋质量无异议，房屋交付后，因房屋质量引起的纠纷，双方不互相承当赔偿责任。六、甲方所出售房屋为拆迁安置回迁房，甲方并未办理产权登记手续，对此乙方完全知晓。乙方同意甲方关于房屋产权过户的承诺：甲方在能办理产权登记时应该第一时间办理产权登记，甲方办理完全
44、产权登记后，应立即协助乙方办理产权过户手续。如届时该房屋存在产权纠纷，由甲方承当全部责任，并退换乙方支付的全部房款，同时支付相当于房屋总价款的20的违约金。七、甲方应配合争取能在产权证办理前直接将房屋所有人更改为乙方姓名，如乙方不能与开发商拆迁办直接办理更名手续，以甲方名义办理产权证书，则办理费用由甲方承当，过户费用由乙方承当，且甲方应当无条件协助乙方办理过户手续，甲方知晓可办理房产证事宜后，应及时通知乙方，或接到乙方通知后，提供一切与之有关的资料。不得以任何理由借故要挟推辞，否则视甲方为违约，向乙方支付相当于房屋总价款的20的违约金。如因甲方的延误，致使影响产权过户登记，因此使乙方遭受损失的
45、，由甲方承当赔偿责任。八、甲方承诺在合同签订之日起3年可办理房产证且为乙方办理房屋产权过户，届时因各种因素导致房产局不予办理房屋产权证以及过户，甲方应退还乙方支付的全部房款并支付相当于房屋总价款的20的赔偿金。如若碰到房屋产权证下发延迟再由双方协商确定期限内办理。九、合同签订生效后，房屋升值与甲方无关，乙方享有该房屋占有、使用、收益、处分的权利。十、本协议签订前或签订后，该房屋如有属于甲方应缴纳的一切税收、费用，概由甲方承当。十一、本协议签订后，双方应该共同遵守，甲方不得反悔，不得再对该房屋主张任何权利。假如甲方违约，除了退还乙方交纳的全部房款，同时，应当支付相当于同期银行贷款利率四倍的利息，并支付相当于房屋总价款的20的违约金。十二、本协议签订后，双方应该共同遵守。如违约，违约方除赔偿对方相应经济损失外，还应该赔偿对方房屋总价款20%的违约金。十三、在房产证办理时若实际登记建筑面积小于甲方承诺的65平米，所产生的面积差，甲方应根据5000元/平方米返还乙方多付的房款并支付同期银行贷款利率的利息。十四、甲方法定继承人一致同意此次房屋买卖交易，并且