《建筑装饰工程施工合同_2.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑装饰工程施工合同_2.docx（15页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、建筑装饰工程施工合同施工合同怎么写?下面是我整理的几篇建筑装饰工程施工合同范本，欢迎大家阅读参考。建筑装饰工程施工合同范本一发包人编号承包人编号备案编号鉴证编号中国建设部国家工商行政管理总局制定第一部分合同条件第二部分协议条款发包方：应根据企业法人营业执照名称填写全称承包方：应根据企业法人营业执照名称填写全称根据（中国合同法）和（建筑法）的规定，结合本工程详细情况，双方达成如下协议。第1条工程大概情况1.1工程名称：应填写工程全称工程地点：应填写具体地点承包范围：应填写单位工程的装饰装修内容承包方式：应填写固定价格或按实结算1.2开工日期：年月日完工日期：年月日总日历工期天数：天(不应写个月或
2、年)1.3合同价款：金额(人民币大写)：第2条合同文件及解释顺序合同文件应能相互解释，互为讲明，除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下：1.协议条款;2.合同条件;3.洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议;4.招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件;5.工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸;6.标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决(实行社会监理的，可先由监理工程师作出解释)。双方意见仍不一致的，按第33条约定的方法解决。第3条合同文件使用的语言和适用标准及法律3.1合同语言：汉语。3.2适用标准、规范
3、：国家现行施工验收规范。3.3适用法律、法规：国家现行的法律、法规及省、市有关规定。第4条图纸4.1图纸提供日期：年月日4.2图纸提供套数：套4.3图纸特殊保密要求和费用：填写有保密要求或不采用第5条甲方代表5.1甲方驻工地代表及委派人员名单：姓名：职务：5.2实行社会监理的总监理工程师姓名及其被受权范围(假如有)：第6条乙方驻工地代表：姓名：职务：第7条甲方工作7.1提供具备开工条件施工场地的时间和要求：开工前施工现场所有障碍清理完毕，并具备施工条件7.2需要与有关部门联络和协调工作的内容及完成开工前完成7.3需要协调各施工单位之间关系的工作内容和完成开工前完成(内容根据双方约定填写)7.4
4、办理证件、批件的名称和完成开工前应办理完施工所需全部证件和批文手续。7.5会审图纸和设计交底的乙方接到施工图纸七日内。7.6向乙方提供的设施内容：根据提供的设施内容填写。第8条乙方工作8.1施工图和配套设计名称、完成时间和要求：开工前完成8.2提供计划、报表的名称、时间和份数：每月x日向甲方提供实际完成的工程量报告及下月计划报表各一份(小型工程双方约定)8.3施工保护工作的要求：按工程需要提供和维修非夜间施工的使用的照明、看守、围栏和警卫等。如乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由乙方承当责任及所发生的费用。建筑装饰工程施工合同范本二甲方：_乙方：_根据（中国合同法）和（建筑安装工程承
5、包合同条例）的原则，结合本工程详细情况，双方达成如下协议：第一条工程大概情况1.1工程名称：_;工程地点：_;承包范围：_;承包方式：_。1.2开工日期：_;完工日期：_;总日历工期天数：_。1.3质量等级：_。1.4合同价款：_。第二条合同文件及解释顺序_。第三条合同文件使用的语言和适用标准及法律3.1合同语言：_。3.2适用标准、规范：_。3.3适用法律、法规：_。第四条图纸4.1图纸提供日期：_;4.2图纸提供套数：_;4.3图纸特殊保密要求和费用：_。第五条甲方代表5.1甲方代表姓名和职称(职务)：_;5.2甲方赋予甲方代表的职权：_;5.3甲方代表委派人员的名单及责任范围：_。第六条
6、监理单位及总监理工程师6.1监理单位名称：_;6.2总监理工程师姓名、职称：_;6.3总监理工程师职责：_。第七条乙方驻工地代表_。第八条甲方工作8.1提供具备开工条件施工场地的时间和要求：_;8.2水、电、电讯等施工管线进入施工场地的时间、地点和供给要求：_;8.3需要与有关部门联络和协调工作的内容及完成_;8.4需要协调各施工单位之间关系的工作内容和完成_;8.5办理证件、批件的名称和完成_;8.6会审图纸和设计交底的_;8.7向乙方提供的设施内容：_。第九条乙方工作9.1施工图和配套设计名称、完成时间及要求：_;9.2提供计划、报表的名称、时间和份数：_;9.3施工场地防护工作的要求：_
7、;9.4施工现场交通和噪音控制的要求：_;9.5符合施工场地规定的要求：_;9.6保护建筑物构造及相应管线和设备的措施：_;9.7建筑成品保护的措施：_。第十条进度计划10.1乙方提供施工组织设计(或施工方案)和进度计划的_;10.2甲方代表批准进度计划的_。第十一条延期开工_。第十二条暂停施工_。第十三条工期延误_。第十四条工期提早_。第十五条工程样板15.1对工程样板间的要求：_。第十六条检查和返工_。第十七条工程质量等级17.1工程质量等级要求的追加合同价款：_;17.2质量评定部门名称：_。第十八条隐蔽工程和中间验收18.1中间验收部位和_。第十九条验收和重新检验_。第二十条合同价款及
8、调整20.1合同价款形式(固定价格加风险系数合同、可调价格合同等)：_;20.2调整的方式：_。第二十一条工程预付款21.1预付工程款总金额：_;21.2预付时间和比例：_;21.3扣回时间和比例：_;21.4甲方不按时付款承当的违约责任：_。第二十二条工程量的核实确认22.1乙方提交工程量报告的时间和要求：_。第二十三条工程款支付23.1工程款支付方式：_;23.2工程款支付金额和_;23.3甲方违约的责任：_。第二十四条材料样品或样本_。第二十五条甲方供给材料设备25.1甲方供给材料、设备的要求(附清单)：_。第二十六条乙方采购材料设备_。第二十七条材料试验_第二十八条甲方变更设计_。第二
9、十九条乙方变更设计_。第三十条设计变更对工程的影响_。第三十一条确定变更价款_。第三十二条完工验收32.1乙方提供完工验收资料的内容：_;32.2乙方提交完工报告的时间和份数：_。第三十三条完工结算33.1结算方式：_;33.2乙方提交结算报告的_;33.3甲方批准结算报告的_;33.4甲方将拨款通知送达经办银行的_;33.5甲方违约的责任：_。第三十四条保修34.1保修内容、范围：_;34.2保修期限：_;34.3保修金额和支付方法：_;34.4保修金利息：_。第三十五条争议35.1争议的解决方式：本合同在履行经过中发生争议，双方应及时协商解决。协商不成时，双方同意由_仲裁委员会仲裁(双方不
10、在合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)。第三十六条违约36.1违约的处理：_;36.2违约金的数额：_;36.3损失的计算方法：_;36.4甲方不按时付款的利息率：_。第三十七条索赔_。第三十八条安全施工_。第三十九条专利技术和特殊工艺_。第四十条不可抗力40.1不可抗力的认定标准：_。第四十一条保险_。第四十二条工程停建或缓建_。第四十三条合同生效与终止43.1合同生效日期：_年_月_日。第四十四条合同份数44.1合同副本份数：_;44.2合同副本的分送责任：_;44.3合同制订费用：_。甲方(盖章)：_乙方(盖章)：_代表(签字)：_代表(签字)：_年_月_日_年_月_日【建筑装饰工程施工合同】