《2022装修合同例文625.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022装修合同例文625.docx(33页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022装修合同好用的装修合同集合六篇随着人们法律意识的加强,越来越多的人通过合同来调和民事关系,合同是企业发展中一个特别重要的因素。那么制定合同书有什么须要留意的呢?下面是我为大家收集的装修合同6篇,仅供参考,大家一起来看看吧。装修合同 篇1托付方(以下称甲方):联系电话:被托付方(以下称乙方):联系电话:经甲乙双方同等协商,就甲方位于 号楼私家花园绿化托付乙方养护,达成如下协议:一、养护项目内容养护范围:主体楼四周篱笆栅栏之内,庭院绿植。(不包括盆景、室内盆栽及自行种植的两年成活年期内的树木)养护品种:二、养护期限养护期限自 年 月 日至 年 月 日截止。三、养护职责1、养护期限内,乙方应
2、根据绿化养护操作规程及绿化养护质量标准,合理组织,细心养护,保质保量完成养护管理任务。2、绿化设施及主要养护内容(1)修剪:依据各类植物的生长特点、立地环境、景观要求,根据操作规程适时进行。(2)施肥:依据各类植物的生长特点及植物对肥料的须要,要求年施肥不得少于2次以上,新种植物视生长状况,适时适量进行施肥,以保持各类植物的生长旺盛达到肯定景观效果。(3)除草:各类绿地、树穴、绿带要结合松土刚好清理各类杂草。(4)抹芽:主要用于乔木、大型灌木,对不定芽要刚好清除,以保持树木骨架清楚,促使生长形态美观,养分集中。(5)病虫害防治:病虫害防治是植物养护中较为重要的手段和内容,要依据各类植物的寄生对
3、象刚好做好预料预报,刚好实行措施防治。(6)抗旱、抗台、抗涝:旱季及新种植物要刚好进行浇灌,防止植物因脱水而造成枯死。雨汛期间要做好加固、排涝抢险工作,防止植物受损。(7)不包括自然因素及不行抗拒等因素所造成的植被损失。3、对本合同养护项目实施养护管理所用的一切劳动力、材料设备和服务由乙方自行组织,费用由乙方担当,水源、电源由甲方供应,并担当费用。4、养护期限内,本合同养护项目设施量发生削减及毁损的,乙方应刚好补齐或修复,并自行担当所需费用。合同期限届满时,乙方应保证本合同养护项目设施量完好无损。未完好的,由乙方负责补齐或修复。届时,未补齐或修复的,甲方可自行或托付他人补齐或修复,费用由乙方负
4、责。5、乙方应定期向甲方汇报养护管理安排及有关措施。6、乙方必需重视平安生产,确保全年不出平安责任事故。养护期间,养护工人由于操作不规范等因素造成的平安责任事故,由乙方担当相应责任及损失。7、乙方工作需达到住宅物业服务等级规范二级标准。8、乙方如遇突击性工作时甲方应予以支持及协作。四、绿化费用及付款方式1、养护费用按1元/月计算,共计 。2、依据合同的养护项目,一年养护经费为 元,大写: 元整。3、付款方式:甲方以现金形式,一次性支付乙方一年的绿化养护费人民币 元。4、乙方在供应服务时,需提前和甲方沟通,甲方应向为乙方养护养护工作供应必要的便利和支持。七、附则未尽事宜,甲乙双方协商解决,并作书
5、面补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。八、本合同一式四份,甲乙双方各执二份,经双方签章后生效。甲方: 乙方:地址: 地址:年 月 日 年 月 日装修合同 篇2托付方(甲方):承接方(乙方):甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方确定托付乙方进行宿舍区改造装修工程。为保证工程顺当进行,依据国家有关法律规定,特签订本合同(包括本合同附件和全部补充合同),以便共同遵守。第一条:工程概况1.工程地址:2.宿舍规格:房号三数305-312,四数405-412共计16间 每间规格为高2.85米,宽2.35米,深5.95米,总计:施工面积226平方米。3.施工内容:将相临二间中间墙体打掉后,再分隔为四间(见示
6、意图).四间需每间一个门,一个窗.并对电线进行改装,确保四个小房间内通电,房间内隔板材料选用(同办公室隔墙材料), 并要双面粉刷油漆,门选用原有木门及门套,窗户为板材上留孔,移电及电路安装费用由甲方负责.卫生间 阳台 卫生间 阳台 卫生间4.托付方式:包工包料;四楼先施工,四楼完工后再施工三楼;其次条:工程价款工程价款(金额大写)隔断带粉刷 元/平方;墙体拆除及渣土运出 元/平方;总造价按实际实工平方数计算.第三条:质量要求1.工程运用主要材料的品种、规格、名称,经双方认可2.工程需确保每间通电,隔墙平整坚固,油漆光滑坚固,不脱落.第四条:付款方式:1. 合同一经签订,乙方起先施工原墙拆除后甲
7、方应付工程款的 伍仟 元,四楼隔板完工后付工程款伍仟元,三楼开工原墙拆除后付工程款的 伍仟 元,三楼隔板完工后付工程款伍仟元,工程完工,经甲方验收确认后,乙方开具工程结算单,甲方在接到工程结算单五日内付清尾款第五条:工程工期 四楼工程开工日期: 年 月 日,工程竣工日期: 年 月 日,四楼完工后另行确定三楼工期.1.假如因乙方缘由而延迟完工,乙方应按每日总造价的1%作为违约金罚款支付给甲方,直至工费扣完为止。假如因甲方缘由而延迟完工,每延迟一日,以装潢工程价款中人工费的1%作为误工费支付给乙方。2.由乙方选择的材料、设备,因质量不合格而影响工程质量造成返工的,其返工费用由乙方担当,工期不变。3
8、. 在施工中,因工程质量问题、双方看法不一而造成停工,均不按误工或延迟工期论处,双方应主动协调、处理,尽快解决纠纷,以接着施工。4.施工中,甲方未经乙方同意,私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期,甲方自负责任。第八条:其他事项1、必需供应施工用水、电并负责水电费用2、二次装饰工程,应全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等,须实行必要的爱护措施,均需与乙方办理手续和担当费用。3.乙方负责施工现场的平安,严防火灾、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生,必需尽快负责修复或赔
9、偿。施工过程中乙方施工人员如造成损害,其后果及由此产生的医疗费用、赔偿均由乙方担当,4. 乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后,甲方应在三天内前来验收,逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格,如有问题,甲方自负责任。甲方自行搬进入住,视为验收合格。5. 在装潢施工范围内担当保修责任,保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起,为12个月。第九条:违约责任合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。第十条:争议解决1、本合同履行期间,双方如发生争议,在不影响工程进度的前提下,双方应协商解决。2、当事
10、人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解解决不成时,可以根据本合同约定向石狮石狮仲裁委员会申请仲裁;石狮人民法院提起诉讼。甲方: 乙方:代表人: 代表人:电话: 电话:装修合同 篇3一、概况1、甲方装饰住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经市建委有关部门审定具有民用装饰资质证书的企业法人。2、装饰施工地点:_区(县)_路_弄(村)_号_楼_室。3、住房结构:_房型_房_厅_套,施工面积_平方米。4、装饰施工内容:详见附件一装饰施工内容表。5、承包方式:_(包工包料、清包工、部分承包)。6、总价款:¥_元,大写(人民币):_其中:经双方认可,变更施工内容,变更部分的工程款按实另计
11、。7、工期:自_年_月_日开工,至_年_月_日竣工,工期_天。二、关于材料供应的约定:1、甲方供应的材料:详见附件二甲方供应材料、设备表。本工程甲方负责选购供应的材料、设备,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异,乙方应刚好向甲方书面提出,甲方仍表示运用的,由此造成工程损失的,责任由甲方担当。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,乙方可收取甲方供应材料价款保管费,费率由双方约定,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。2、乙方对甲方选购的装饰材料、设备,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,不得挪作他
12、用。如乙方违反此规定,应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。三、关于工程质量及验收的约定:1、本工程执行dbj08-62-97住宅建筑装饰工程技术规程、db31/t30-1999住宅装饰装修验收标准和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。2、本工程由_方设计施工方案。3、工程验收。甲、乙双方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续,甲方不能按预约规定日期参与验收,由乙方组织人员进行验收,甲方应予承认。事后,若甲方要求复验,乙方应按要求办理复验。若复验合格,其复验及返工费用由甲方担当,工期也予顺延。4、工程竣工:乙方应提前三天通知甲方验收,甲方应自接到通知三日内组织验收,
13、并办理验收移交手续(详见附件工程质量验收单)。如甲方在规定时间内不能组织验收须刚好通知乙方,另定验收日期。如通过竣工验收,甲方应承认原竣工日期,并担当乙方的看管费用和其他相关费用。四、关于工程价款及结算的约定:1、工程款付款方式:2、工程结算:。3、工程保修期壹年。须工程款全部结清,甲、乙双方方能签订工程保修单,保修期从竣工验收签章之日起算。4、双方款项往来,均应出具收据,施工结束须开具发票。五、其它事项1、甲方工作:(1)甲方应在开工前一天,向乙方供应经物业管理部门认可的施工图纸或做法说明_份,并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的
14、家具、陈设等应实行爱护措施。向乙方供应施工需用的水、电等必备条件,并说明运用留意事项。(2)做好施工中因临时性运用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。(3)如的确须要拆改原建筑结构或设计管线,负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续,并担当担当有关费用。2、乙方工作:(1)参与甲方组织的施工图纸或做法说明现场交底。(2)指派_为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜,对其行为乙方应予认可。如更换人员,乙方应刚好书面通知甲方。(3)未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准,不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设
15、备管线。六、违约责任:1、由于甲方缘由导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失,每停工或窝工一天,甲方付乙方_元;甲方未按合同的约定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_%支付违约金。2、由于乙方缘由逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_%向甲方支付违约金。3、甲方未办理有关手续,强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并担责任。4、乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并担当责任。七、纠纷处理方式:1、因工程质量双方发生争议时,凭本合同文本和施工企业开具的统一发票,可
16、向上海市建筑装饰协会家庭装饰委员会商请调解,也可向所在区、县建设行政主管部门或消费者协会投拆。2、当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解解决不成时,可以根据本合同约定向市仲裁委员会申请仲裁人民法院提起诉讼。八、合同的变更和解除:1、合同经双方签字(在有形市场签订的合同须经市场管理部门盖章见证)生效后,双方必需严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一样后,重新签订补充协议。如要终止合同,提出终止合同一方,要以书面形式提出,应按合同总价款_%支付违约金,并办理终止合同手续。2、施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,可视为本合同解
17、除。十、其它约定:九、本合同一式_份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。甲方(签章): 乙方(签章):托付代理人: 法定代表人:住 址: 地 址:电 话: 电 话:邮 编: 邮 编:签订日期: 年 月 日签订地点:装修合同 篇4甲方: 代表(以下简称甲方)乙方: 代表(以下简称乙方)依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及相关法律、法规,本着同等、自愿、诚恳守信的原则,甲乙双方就康田.南川18号地块住宅小区的水电、消防及弱电安装劳务分包事宜协商一样。制订立如下劳务分包合同条款,以供双方共同遵守执行一:工程名称:XXXX二:工程地点:XXX三、工程承包范围
18、工程范围与内容:全部土建面积、施工图内全部的水电、消防及弱电安装工程,(施工图重大变更后工程量另行计算)(1)室内给水管网预埋及安装,从楼层一户一表后至户内用水地点;(2)室内外排水管网预埋及安装,接至室外第一个检查井;(3)室内电气照明线路、电缆、桥架、盘箱柜预埋及安装;(4)室内照明灯具及开关预埋及安装;(5)从专变、发电机低压屏至用电设备的全部线路、设备安装;(6)防雷接地安装;(7)消防全部管网预埋及设备安装;(8)弱电预埋及设备安装;四、工期要求乙方必需在 年 月 日前竣工。乙方协作总包单位在总包方预验收前完成全部施工任务,经调试并自检合格,甲方要求的竣工是指该工程全部完成,验收合格
19、。五、质量标准工程质量:按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的建筑安装工程施工及验收规范和建筑安装工程质量评定标准,本工作必需达到质量评定 合格 等级。六、工程承包方式:包工、包安装(含防雷接地、消防及弱电)、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程根据甲方规定工期通过有关部门的验收并交付运用。采纳固定劳务单价方式。七、合同价款本合同价款为人民币:23.00 元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工、机械、安装辅材、施工安装、调试、保险、风险及意外损害保险等各项费用。八、付款和结算方式7.1 由于本工程量较大,工期较短,安排采纳分阶段支付劳务费;7.2 当乙方完成
20、栋号封顶的时候,甲方支付相应部分劳务费的20%;7.3 当乙方完成全部劳务项目工作的时候,甲方依据形象进度按月支付总劳务费的60%;7.4 当工程竣工验收合格,甲方支付总劳务费的15%7.5 总劳务费的5%作为施工质量保证金,质保期为2年,质保期满且无质量问题,建设单位和运用单位无异议后15天内,甲方一次性支付给乙方。九、设计变更因施工变更导致工程量重大增加部分工程款由甲乙双方友好协商,延误的工期依据主合同相应顺延。十、材料设备供应1本合同工程全部用于水电主材(未计价材料)均由甲方选购供应,全部辅料(计价材料)由乙方自行负责。2水电安装的全部工器具乙方自备,甲方不再供应相应的工器具。十一、双方
21、职责1甲方职责(1)按时甲方供应的给排水、电气、消防及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容。(2)甲方指定 现场负责,负责协调协作管理施工现场,负责有关签证。(3)甲方供应施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。(4)甲方随时检查乙方施工质量、进度、平安、材料运用保管状况,检查乙方操作人员的有效证件和持证上岗状况。乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时,有权要求乙方进行整改、返修,相应费用由乙方担当。(5)按工程进度和合同约定,刚好支付乙方的劳务费用。2、乙方责任(1)土建面积、施工图内全部的水电、消防及弱电安装工程。(2)应根据设计图的要求及施工
22、规范施工,达到国家验收标准。(3)施工现场水、电材料上下车及现场转运。(4)乙方进场人员需无条件听从甲方的管理、调度,特殊是质量、平安、进度、现场文明施工方面的管理及调度。(5)现场由甲方供应的原材料严禁奢侈或用在非本项目上,否则,甲方有权要求乙方按原值赔偿。(6)在没有交付甲方时前必需爱护设备设施,做好成品爱护。(7)乙方食宿自理。(8)乙方提前7天提出一般材料安排,由甲方审核购买,外购设备需提前两个月报安排。(9)乙方现场负责人:十二、违约责任1、甲方违约责任如甲方违约,必需按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。2、乙方违约责任(1)如乙方违约,甲方有权终止合同,并视其情节拒付乙方全部做工
23、工资等费用,造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿。(2)如乙方在生产工程中,人员不够,工程质量施工平安不能得到保证,工期延误,甲方有权终止合同,并取缔乙方作业资格,乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。(3)双方约定的工期不论任何缘由均不得延长,如未按规定时间完成该分项工作,甲方对乙方的工期延误按总价1%/天向乙方收取违约金。在结算时扣除或解除合同,另行支配劳务班组作业,或另行增加劳务班组作业。(4)在施工中如乙方违约装修合同 篇5业主(以下简称甲方): 联系电话:施工队(以下简称乙方): 联系电话:甲乙双方本着友好合作的看法,根据合同法等相关法律,在同等公允的状况下签定如
24、下合同一、 工程概况工程地址:运用面积: 室 厅 卫 阳台 厨二、 价格清包工费: 元,大写: 。其中 水电工 元。木工 元。瓦工 元。油漆工 元。垃圾清运费 元。材料搬运费 元。管理费 元。三、 付款方式1、木工完成,付2、泥工完成,付3、油漆工完成,付元。4、工程竣工,付元。5、保修金 元,从竣工之日起半年后支付。四、 设计1、 甲方若有图纸须向乙方供应图纸一套,并负责交底工作。2、 甲方若无图纸,须向乙方交代清晰要求,乙方施工前须画草图让甲方认可。五、 材料1、 乙方应提前3天向甲方供应需购材料清单,甲方应在4天内刚好选购材料供施工队运用,双方应各自担当各自拖延工期的责任和经济损失。2、
25、 未经甲方同意,乙方不得自行选购材料,若已选购,甲方有权无条件拒绝运用并可拒绝支付该材料的费用。3、 乙方应在甲方指定的建材供应点购买材料,并开具正式发票。4、 乙方应验收甲方所购建材的质量,发觉质量问题应向甲方刚好提出并有权拒绝运用。若甲方坚持运用,应书面要求乙方,并担当因材料质量引起的损失。5、 乙方应帮甲方收货,核对数量和配件的精确性。6、 乙方应做好材料的保管工作,禁止闲杂人等进入工地现场。7、 乙方应保证在本小区内没有双包和半包的工程。8、 乙方应做好对施工完成的成品爱护工作。9、 未经甲方许可,乙方不得携带任何建材出门,若发觉偷窃现象,按材料价格加倍从人工费中扣除。10、由于乙方施
26、工缘由造成已完工程返工,其奢侈的材料及人工损失由乙方负责。六、 工期从 年 月 日起至 年 月 日止,工期为 天,因甲方因素拖延,工期顺延,因乙方因素拖延工期,甲方可扣除乙方人工费 元/天。七、 材料搬运甲方材料送至工程所在地的楼下,乙方任何施工人员应无条件搬运。八、 垃圾清运1、 垃圾袋装化2、 垃圾应日日清3、 垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所九、 劳动力管理1、 开工前乙方应向甲方供应全部施工人员的身份证复印件。2、 未经甲方许可,非工地施工人员不得在工地过夜。3、 甲方应刚好替乙方办理小区出入证件并支付相关费用。4、 乙方应具备在启东市暂住的一切证件,因证件不全引起的相关损失由
27、乙方自行担当。5、 乙方指定由为替补负责人。6、 在合同价内,乙方应供应 人次跟随甲方选择材料。7、 乙方未经甲方同意不得随意调换施工人员,工地现场必需保持2人以上的施工人员。8、 未经甲方同意,任何状况下乙方不得停工或殆工。十、 施工机具1、 乙方自带施工所需工具,并保证工具的平安性和良好运用性,乙方自行担当工具修理费。2、 因工具所产生的易耗品(如钻头、锯片等)由乙方自行担当。十一、工地现场管理1、 现场禁止运用明火2、 现场禁止吸烟3、 油漆材料必需和其他材料分开放置十二、修理1、 因乙方施工缘由导致的质量问题,乙方应在一年内无偿修理。2、 一般修理乙方应在甲方通知乙方后三天内刚好修理,
28、特别状况(水、电问题)乙方必需在24小时内赶到并修理。3、 若因乙方未能按合同刚好完成修理,甲方可以支配其他施工队进行修理工作,所发生的人工费用按实从保修金中扣除。十三、合同附件1、 施工项目清单2、 双方认可的报价单3、 乙方开出的材料选购清单十四、合同争议1、 出现争议甲乙双方先协商2、 协商不成可向争议所在地法院提起诉讼甲方(公章):_ 乙方(公章):_法定代表人(签字):_ 法定代表人(签字):_年_月_日 _年_月_日装修合同 篇6一般协商解决,假如协商不成的,可以通过仲裁或者诉讼的方式解决。详细的装修合同纠纷处理方法1、装修单位没有完全履行装修合同。未完全履行合同主要表现在:装修单
29、位没有按合同约定的做法去装修,运用非合同规定的装饰材料,施工中无故停工,未在约定工期内完工等。2、装修粗制滥造,施工质量低劣。有的装修公司施工人员干活不上心,工艺不规范。表面上说得过去,但经不起验收或时间的检验,出了问题还强词夺理。尤其是“街头游击队”,质量更没有保证。3、装修后的修理服务不完善或不履行质量承诺。装修后应当按合同规定刚好修理,但有些公司却左右推托。保修期内不保修。4、施工中的噪声扰民。施工中难免会发出噪音,但户主事先要与装修公司约好开工、收工时间。不要违反环保的有关规定,否则极易引发纠纷。5、装修材料或废弃物乱堆乱放。6、装修破坏了毗邻房屋。7、装修破坏了房屋主体结构及承重结构
30、。针对装修纠纷,有关部门制订了一些规定。如中华人民共和国消费者权益爱护法、中华人民共和国环境污染防治法和建设部199760号建设工程质量投诉处理暂行规定、建设部199792号文家庭居室装饰装修管理试行方法等法规。建筑装饰装修管理规定指出,房主或房屋运用者因装饰装修损坏毗邻房屋的,应当负责修复或赔偿。家庭居室装饰装修管理试行方法第十五条规定,发生了家庭居室装饰装修纠纷,可以向当地建设行政主管部门或者其指定的机构进行投诉,也可以向当地人民法院提起民事诉讼;第十九条规定,假如装修家庭因家庭居室装饰装修而造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等,应当由家庭居室装饰装修的居民负责修复和赔偿,
31、假如是属于装修施工单位的责任,则由房主找装修单位负责修复和赔偿。同时,行业内部也制定了相关规定。依据中华人民共和国消费者权益爱护法第四十三条规定,消费者与经营者发生消费者权益争议时,可以通过下列途径解决:1、与经营者协商解决;2、消费者恳求消费者协会调解;3、向有关行政部门申诉;4、依据与经营者达成的仲裁协议提请仲裁机构仲裁;5、向人民法院提出诉讼。但必需留意:一般状况下,如提请了仲裁,便不得再向法院提出诉讼。另据民法通则、经济合同法以及其他所涉及法律,解决装饰纠纷也无非以下几条:1、当事人自行协商;2、主管部门行政调解;3、仲裁解决;4、诉讼解决。此外,行业规定对纠纷的解决也供应了诸多方法。
32、如一些家居装饰市场规定,解决纠纷按下述流程进行:投诉调解部受理质检部依据合同及图纸进行现场核查调解部、质检部依核查结果进行调解若双方达成协议则进行修理或返工;若未达成协议或不履行协议,申请仲裁或向法院起诉。对消费者而言,装修前不妨先通知邻居,打个招呼,以便大家有个心理打算,削减发生纠纷的概率。万一出现了纠纷,只要双方心平气和地协商,担当该担当的责任,纠纷便能解决。自己协商不成,一般也只要行政部门出面就可以顺当加以解决。但假如涉及的标的较大或其他对生活影响甚大的纠纷且协商不成,最正规、最有权威和有效的方法只能是打官司了。当然其他居民因装修家庭的施工而与装修家庭发生的纠纷也可以据此进行解决。(五)
33、标准合同纠纷和非标准合同纠纷1、标准合同纠纷是指固合同中的标准条款而引起的争议。标准条款,依据(合同法)的规定,是指当事人为了重复运用而预先拟定,并在订立合同时与对方协商的条款。对于因对标准条款的理解发生争议的,应当作出不利于供应标准条款一方的说明。法律对因标准合同纠纷的解决的规定主要从爱护被动接受标准合同一方的角度动身的。2、非标准合同纠纷除标准合同之外的全部合同纠纷均为非标准合同纠纷。除上述五种划分合同纠纷的方法外,还有从其他角度进行划分的,如可划分为合同订立纠纷、合同履行纠纷、合同变更纠纷、合同转让纠纷、合同终止纠纷等等。这里不再一一述之。合同纠纷的解决途径(1) 和解。和解是指当事人因
34、合同发生纠纷时可以再行协商,在敬重双方利益的基础上,就争议的事项达成一样,从而解决纠纷的方式。和解是当事人自由选择的在自愿原则下解决台同纠纷的方式,而不是合同纠纷解决的必经程序。当事人也可以不经协商和解而干脆选择其他解决纠纷的途径。(2) 调解。凋解是指在第三人的主持下,通过运用劝服教化等方法来解决当事人之间的合同纠纷。调解有两种方式一是人民调解委员会调解当事人发生合同纠纷,可以向纠纷当事人所在地或者纠纷发生地的人民调解委员会申请调解。二是行政调解。主要特指工商行政管理机关居中对合同当事人的纠纷进行调解。申请行政调解的纠纷必需具备以下条件:申请人必需是与本案有干脆利害关系的当事人,有明确的被申
35、请人、详细的调解恳求和事实依据;符合工商行政管理机关受理案件范围的规定。但已经向人民法院起诉的或者已经向仲裁机构申请裁的。从及一方要求调解另一方不同意调解的,调解申请不于受理。 双方当事人接受调解达成协议的,应当制作调解协议书,当事人即应当根据调解协议书履行各自的义务。由于调解协议书不具有法律强制力,一方当事人不履行的,对方当事人不能就此恳求人民法院强制执行,但可以采纳其他方式来解决争议。(3)仲裁。仲裁是指发生合同争议的双方当事人,依据争议发生前或发生后达成的仲裁协议,将纠纷提交仲裁机关进行裁决并解决纠纷的方式。仲裁具有“准司法”性质,仲裁机构作出的仲裁裁决具有法律效力,当事人应当履行。(4
36、) 诉讼。诉讼是指合同纠纷发生后,当事人假如没有仲裁协议,任何一方均可以向人民法院提起民事诉讼,恳求人民法院对合同纠纷依法予以处理。这是解决合同纠纷的最常见方式。合同纠纷经人民法院审理并作出判决后,当事人对人民法院作出的发生法律效力的判决书,调解书必需履行,拒不履行的,另一方当事人可以申请人民法院强制执行。装修合同的询问事宜在询问过程中,您理应多熟习装修公司的就事流程、最新的实惠政策、规划及施工的代价、团体家装中主材平台的引见及就事, 同时您有权力申请实地考察在施工地、涉猎家装公司的规划准备资料库、索要家装公司的引见资料及连累鼓吹资料、参预公司实行的家装知心讲堂及各种郁郁不乐、申请店面经理更改
37、您不批准意的规划师。除此之外,你还须要留神如下几点:1、找装修公司不要超越四家,对大一小部分来讲是如许,假如你的时间很富有,那就另当别论了。和装修公司谈之前,定然要明晰你要做那些装修项目,梗概先请装修公司报全部的项目,比照一下代价和分析思索。2、造价在100至500元/平方米的为低条理装修,500至1000元/平方米的为中档装修,1000至1500元/平方米为中高档装修,1500至20xx元/平方米为高条理装修,20xx元/平方米以上为超高条理装修。您梗概按此定位装修标准,概算所需费用。3、家装施工流程:不打烊筹办水电改造木作项目瓦工项目厨卫吊顶项目油工项目安设项目竣工验收。4、在询问比照过程
38、中,业主经常会碰着一些“术语”,为了避开出现领悟误差,笼统是被“忽悠”,我们搜集了一些思空见贯“术语”,并进行了表达。1)清工辅料:由家装公司供应施工和辅料,主材由业主自购。2)装璜公司供应辅料:水管及水管配件、生料带、电线、线管及管件,胶带、防水、滚筒、鬃刷、沙子、水泥、胶、石膏粉、牛皮纸、事实上良布、白乳胶、墙固、腻子、石膏线、打磨砂纸等。3)主材:装修中的废品资料、饰面资料及一小部分结构资料,比如废品门、瓷砖、洁具、灯具、木地板、装璜面板、石材等。4)阴、阳角:墙面阴角指的是凹进去的墙角,如顶面与四周墙壁的夹角。墙面阳角指的是凸进去的墙角。假如阴阳角毛病过大,不仅仅影响好看程度,还会导致橱柜、家具安设不畅假如角太大,家具放进去就有马脚;假如角过小,家具或者就放不进去。在进行丈量以后,毛病过大的阴阳角建议进行平展处置惩处。本文来源:网络收集与整理,如有侵权,请联系作者删除,谢谢!第33页 共33页第 33 页 共 33 页第 33 页 共 33 页第 33 页 共 33 页第 33 页 共 33 页第 33 页 共 33 页第 33 页 共 33 页第 33 页 共 33 页第 33 页 共 33 页第 33 页 共 33 页第 33 页 共 33 页