2022施工合同例文625.docx

《2022施工合同例文625.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022施工合同例文625.docx（41页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、2022施工合同施工合同集合10篇 在当今社会，人们对合同愈发重视，合同的用途越来越广泛，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，下面是我为大家收集的施工合同10篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。 施工合同 篇1简称甲方简称乙方一、 甲方危房改造面积为620平方米，每平方米按300元计算，总投资为18.6万元。二、 甲方为了巩固普九成果将原有即将坍塌的配套平房改造为两层楼的配套用房。要求乙方保证质量，不得偷工减料，如40年有质量问题，由乙方担当一切责任。三、 二楼前后出阳台，靠街道阳台为封闭型，配铝合金窗，院内阳台不封闭，每两家工艺楼梯，楼

2、梯顶各设水箱一个，屋面盖红瓦，用夹板材料打吊顶。四、 外墙全部粉刷渣子，内墙以涂料为主，卫生墙和门窗刷油漆。保证电通水通。(电线必需是铜芯线，门窗必需带纱门)五、 甲方不负责乙方在建房中的一切事故，(包括社会上来人扯皮打架闹事等，)全部大小事故乙方负全部责任。六、 签字之日后半个月动工，3个月完工。动工时预付资金3万元，交房时再付3万元，其余欠款由承包人垫资，学校分四年平均付清。七、 甲乙双方必需信守合同，合约从签字之日生效，合约一式两份，甲乙双方各持一份。空口无凭，立约为据。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日施工合同 篇2

3、甲方：乙方：甲方将雄武至板革通村马路全长：壹拾贰点伍肆公里（12.45公里），宽3.5m，厚0.18m的水泥路面承包给乙方施工，经甲乙双方共同协商特拟订以下协议：一、在施工过程中，甲方将碎石、细砂、水泥、水等材料运到施工现场，乙方负责组织人员、机械设备和施工用电进行施工。二、工程内容：浇筑为C30混凝土路面，其中包含浇筑混凝土、光面，拖纹、切缝、灌油膏、做混凝土式块。三、工程计量和计价：现场计量，乙方浇筑壹立方米混凝土光好面，距6米切一条缝，拖好纹，灌好油膏，路面平整单价为每立方米陆拾伍元整（￥65.00元/m3）。四、付款方式：乙方进场一周后，甲方付给部分生活费，以后根据工程进度的30%支付

4、工程款，工程竣工后，经业主、监理部门、甲乙双方检查验收合格后，所余工程款两月付清。五、质量要求：乙方施工过程中必需根据设计图纸要求，规范标准进行施工，同时做好浇筑好的路面爱护。设好阻碍、标牌，天气好的状况下，必需24小时施工，能保证在20xx年5月30日前完工。六、在施工中必需做到文明、平安施工，向工人做好平安教化工作，不得出现平安事故，一旦出现平安事故，由乙方全部担当责任，与甲方无任何关系。七、此合同书一式二份，甲乙双方各执一份，签字生效并具有同等法律效力。甲方代表： 乙方代表年 月 日施工合同 篇3甲方：乙方：根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律行政法规、遵循同等、

5、自愿、公允、和诚恳信用的原则，施工事项协商一样，订立本合同。一、工程名称：有意思装修工程二、工程地点： 新东商城1号楼201三、工程期限： 年 月 日开工至 年 月 日完工。四、工程造价： 万元五、付款方式：开工前 天内付 万元整，工程进程过半付 万元，工程结束并验收后付清剩余全部款项。六、施工要求：按图施工，质量不合格由乙方负责。七、质量要求：阅历收合格，二年内出现质量问题，免费保修。八、违约责任：由于乙方施工问题，造成的一切后果由乙方负责。如甲方没有刚好通知乙方，工程变更所造成的损失由甲方负责。九、平安责任：甲方有权监督乙方施工，乙方必需完善平安保障措施，必要时制定平安应急预案，确保施工平

6、安，如发生意外，责任由乙方负责。十、本合同一式两份，具有同等法律效率，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效，工程竣工价款结清后自行失效，如发生争议，可双方协商解决，也可申请仲裁。十一、有意思装饰工程报价单见明细表。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日施工合同 篇4合同编号：_签订地点：_发包方(甲方)：_承包方(乙方)：_根据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定以及甲方招标文件和乙方投标文件，结合本工程详细状况，双方达成如下协议。第一条 工程概况1.1 工程名称：_1.2 工程地点：_1.3 承包范围： 按甲方

7、招标文件、设计图纸、说明资料等。1.4 承包方式：_1.5 工期：本工程自_年_月_日开工，于_年_月_日竣工。1.6 工程质量：按国家和广东省建筑安装工程及甲方招标文件规定的质量标准验收 .1.7 合同价款：人民币￥_元(大写)其次条 甲方工作2.1 开工前_天，向乙方供应经确认的施工图纸或做法说明1份，并向乙方进行施工现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋所滞留的家具、陈设等实行爱护措施。向乙方供应施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明运用留意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。2.2 指派_为甲方代表，负责合同履行并对工程质量、进度进行监督

8、检查，联系协同办理验收、变更、登记及其他有关事项的手续。2.3 如的确须要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。2.4 协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并担当相应费用。第三条 乙方工作3.1 指派_为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。3.2 严格执行施工规范、平安操作规程、防火平安规定、环境爱护规定。严格根据图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参与竣工验收，编制工程结算。3.3 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥当爱护好施工现场四周建筑、设备管线、古树名木不受损

9、坏。做好施工现场保卫和垃圾清运等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及四周单位(住户)的关系。3.4 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3.5 工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行爱护。第四条 关于工期的约定4.1 甲方若要求乙方工期提前竣工时，应征得乙方同意，并向乙方支付因提前完工实行措施的费用。4.2 因甲方缘由造成乙方不能按期完成工程，则工期顺延。4.3 因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期的，工期不顺延。4.4 因设计变更或非乙方缘由造成的停电、停水、停气及不行抗力因素影响，导致停工8小时以上(一周内累计计算)，工

10、期相应顺延。第五条 关于工程质量及验收的约定5.1 本工程以建筑装饰装修工程质量及验收规范(gb50210-20xx)等国家制订的施以及验收规范和甲方招标文件与设计要求为质量评定验收标准，甲乙双方如遇对质量要求和技术指标标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中有关质量要求和技术指标比较优胜的原则选择确定该项的约定标准。5.2 本工程质量应达到国家质量评定合格(优良)标准。5.3 甲、乙双方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续。乙方应提前3天书面通知甲方验收，如甲方不按时参与隐藏工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合

11、格，甲方应担当复验费用，由此造成停工的，则工期顺延;若复验不合格，其复验及返工费用由乙方担当，工期也予顺延。如乙方未通知甲方即自行验收，甲方不予承认，此事项如甲方要求复验时，乙方应担当因此引起的全部损失费用和贻误工期的责任。5.4 由于乙方缘由造成质量事故，其返工费用由乙方担当，工期不顺延。5.5 工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知10日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需刚好通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并担当乙方的看管费用和相关费用。第六条 关于工程价款及结算的约定6.1 双方商定本合同价款采纳下列第_种方式：(1)固定价格。

12、(2)固定价格加_%包干风险系数计算。包干风险包括_内容。(3)可调价格：详见本合同第十一条。6.2 本合同生效后，甲方分3次，按下表支付总额为￥_元的工程价款。拨款分 3次进行拨款 100 %金 额 (元)工程完成30%时(乙方应在提交此项发票和支付凭据资料的同时，向甲方交付按本合同价款5%计款的履约保证金)乙方交付30%工程完成50%乙方交付20%验收合格后支付竣工结算余款乙方交付50%6.3工程竣工验收合格一年后，乙方提出工程结算并将验收结算有关资料送交甲方;甲方自接到上述资料的_天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意;并在_天内，结清尾款并退还履约保证金。第七条 关于材料供应的约定7.

13、1凡由乙方选购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止运用。若已运用，对工程造成的损失由乙方负责。7.2由乙方负责选购工程所需材料并供应至施工场地。7.3材料设备应附有出厂合格证，如一方对材料设备有异议应进行检验。如检验合格，检验费用由持有异议一方担当，否则由选购方担当。第八条 有关平安生产和防火的约定8.1乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程平安技术规程、建筑安装工人平安操作规程、中华人民共和国消防条例和其他相关的法规、规范。8.2由于乙方在施工生产过程中违反有关平安操作规程、消防条例，导致发生平安或火灾事故，乙方应担当由此引发的一切经济损失及其后果责任。第九条 嘉奖和违约责任9.

14、1由于甲方缘由导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方_元。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的_%支付滞纳金。9.2由于乙方缘由，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方_元违约金;逾期三十天后，甲方有权终止本合同，乙方应按合同价款的30%向甲方支付违约金外，并全额退还甲方已经预付的款项及其利息。9.3乙方应妥当爱护甲方供应的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。9.4甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由甲方负责并担当损失。9.5未经甲方同意，乙方擅自

15、拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并担当损失。9.6未办理验收手续，甲方提前运用或擅自动用，造成损失由甲方负责。9.7因一方缘由，合同无法接着履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第十条 合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决。协商不成的，可按下列方式依序解决：1.提交广州仲裁委员会仲裁;2.依法向XX市XX区人民法院起诉。第十一条 其他约定11.1甲方指派的代表，其个人现场签发的变更或增加工程项目的签证，不能作为本合同甲乙双方结算的凭据;因特别须要变更或增加工程项目的，须由甲方出具正式书

16、面文件后乙方才能施工，并依据该文件向甲方结算。乙方必需根据设计施工图纸及经甲方审定的施工图预算中的内容施工，施工过程中施工的用水用电等一切费用乙方负责。11.2 本工程竣工验收合格后，若项目没有调整或增减，则按投标价结算;若工程量削减则扣除相应削减金额后结算;若变更或增加工程量，变更或增加部分投标书中有单价的按投标单价和实际工程量结算，若变更或增加部分投标书中没有单价的工程按实际工程量并按20xx年广东省安装工程综合定额下浮_%结算。本合同未涉及的事项由双方协商一样后签订协议解决。11.3 本工程竣工验收合格后保修期为二年，保修费用由乙方负责。11.4 本工程约定的工程质量保修金(即合同履约保

17、证金)为工程总结算价款的5%.保修金在工程竣工验收合格壹年后三十天内付清。发包人将保修金全数返还承包人后，承包人仍须按建安工程规定以及XX市政府有关部门规定担当保修责任。第十二条 附则12.1 本工程须要进行保险时或有未尽事宜，双方应另订协议。12.2 本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份。12.3 本合同履行完成后自动终止。12.4 本合同附件：12.4.1 施工图纸或作法说明12.4.2 工程项目一览表12.4.3 工程预算书12.4.4 会议纪要12.4.5 设计变更甲方(盖章)：_法定代表人：_乙方(盖章)：_施工合同 篇5发包方：_（以下简称甲方）承包方：_（以下简称乙方）依照中华

18、人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一样，订立本合同。1、工程名称：_2、工程地点：_3、工程内容和承包范围：地块至市政马路之间段临时道路工程（包括道路土方开挖、塘渣回填、混凝土路面等工程），道路总长暂定为200米。4、承包方式：包工包料。全部材料均由乙方自行选购，但材料质量必需符合有关规定，并具备产品合格证书等。5、合同造价：暂定为人民币元整。6、工期：合同签订并生效后天内完成。工期每延迟一天，乙方需向甲方支付违约金人民币元。上述逾期违约金，甲方可在本工程造价中干脆扣除。7、合同履约保证金本工程不设

19、置履约保证金。8、结算方法8、1按以下原则结算：8、1、1按浙江省市政工程预算定额结算，详细单价及费率详见附后清单。8、1、2依据附后清单约定的价格及现场签证的工程量按实结算。8、2土方开挖费用按挖机台班及短驳运输费用单独计取，单独土方短驳运输（运距1000米内）按40元/车（5吨车）计，此单价均已包括管理费税金等全部费用。8、3挖土机采纳200型挖机，挖土机费用按230元/小时单价包干，此单价已包括管理费、利润、税金等全部费用。9、工程质量9、1道路工程质量按水泥混凝土路面施工及验收规范（GBJ97-87）和市政道路工程质量检验评定标准（CJJ1-90）执行，要求保证达到合格等级。并达到以下

20、要求：9、1、1混凝土层混凝土采纳设计规定的商品混凝土。厚度误差：10%厚度。平整度误差：小于10mm。宽度：不小于设计规定。9、1、2塘渣基层塘渣层的高度、宽度、纵横坡度和边坡等均应符合设计要求，路基开挖应至老土，当局部为淤泥土时，应保证回填厚度应经甲方确认。路基应有良好的排水系统；路基应碾压密实、匀称坚实、稳定，压实度和平整度应符合设计要求；必需用不小于15吨的压路机碾压检验，其轮迹不得大于5mm。不得有翻浆、软弹、起皮、波浪、积水等现象。道路中线标高允许误差20mm。平整度允许偏差：20mm。宽度允许偏差：100mm。9、2材料要求9、2、1中标单位必需对所选购的材料质量全面负责，应供应

21、产品合格证书、质保书、试验报告。招标单位对材料质量有疑问时，有权要求复验，复验合格其相关费用由招标方建设单位支付，复验不合格其经济损失及复验费用由中标单位担当。9、2、2道路基层塘渣要求采纳清塘渣。9、3乙方必需细心组织施工，如未按设计要求和规范规定进行施工而造成返工重做的，由此造成的全部经济损失均由乙方担当，甲方将赐予肯定的经济惩罚。9、4由于乙方偷工减料等施工缘由引起工程质量问题，由此造成的全部经济损失和一切责任均由乙方担当。9、5乙方必需做好本工程的成品爱护工作，否则，因此对其他施工单位造成损失的，全部经济损失均由乙方担当。9、6路基及道路基层必需碾压密实，否则，由此造成的道路缺陷修复责

22、任由乙方担当。10、平安生产和文明施工：10、1乙方必需仔细执行国家、省、市及东洲街道有关施工平安生产条例和有关规定，施工期间必需仔细做好平安管理工作，杜绝重大事故发生。10、2施工期间，发生平安事故和其它事故所造成的全部经济损失和一切责任均由乙方担当。同时依据事故情节轻重，甲方每次向乙方收取违约金人民币500-5000元。10、3乙方应做好森林防火及环境爱护工作，如由于乙方缘由造成森林火灾及环境破坏，所产生的一切责任及后果均由乙方担当。10、4乙方的全部人员必需持证持牌上岗。11、资料管理和竣工结算的有关规定：11、1乙方必需根据市政工程规定要求，整理本工程的各项技术资料。11、2本工程的全

23、部资料必需用A4纸，并用电脑打印。11、3本工程自竣工验收合格之日算起15天内，乙方向甲方供应完整的工程技术资料二套，其中一套必需是原件。11、4自竣工验收合格之日算起330天内，乙方向甲方供应本工程完整的结算书（包括工程量计算书）和结算资料一式三份。12、付款方法：12、1竣工验收合格结算审核完毕后一个月内，除留设结算造价10%的质量保修金外，其余款项一次性支付给乙方。乙方在收到甲方支付的造价款后三个工作日内，向甲方出具正式的税务发票。12、2质量保修金按以下规定支付：a）竣工验收合格之日算起一年后的14天内，甲方向乙方支付全部质量保修金；b）质量保修金不计利息。12、3水电费用乙方自理。1

24、3、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第（二）种方式解决：（一）提交仲裁委员会仲裁；（二）依法向人民法院起诉。13、本工程的质量保修期为一年，自竣工验收合格之日算起，保修期内发生质量事故，乙方接到甲方修理通知后，五天内完成修理工作。否则，甲方有权另请其他施工队伍修理，全部修理款均由乙方担当，甲方可干脆从质量保修金中予以扣除。14、乙方必需协作甲方刚好处理好各种在道路施工中发生的阻挠施工行为的。15、合同未尽事宜，由双方另行协商确定。15、本合同一式捌份，甲乙双方各执四份，经双方单位盖章、代表签字后生效。发包方：_承包方：_代表：_代表：_合同签订地：_年_月_

25、日施工合同 篇6发包方：xx项目部(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)依照中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例及共他有关法律、行政法规的规定，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，经甲、乙双方协商一样，订立本合同。第一条：工程概况：工程名称：xx桥梁工程工程地点：XX市浒关镇工程工期：50天其次条：承包范围永安路桥梁工程施工及图纸和相关文件要求及施工工艺所要求的施工内容和施工中须要协作的协助工作。主要工作内容包括：清基、排水、材料场内运输、脚手架、模板、混凝土施工、砌石(含沟缝)、钢筋制安、协助梁板安装、协助台背回填、材料看管、混凝土养护、搅拌机安装拆除、平安防护等。第三条：承包

26、方式本合同采纳包清工、包小型工具(铁锹、木工工具、钢筋弯曲工具、砌石工具等)、包平安、包质量、包工期、包文明施工的方式。第四条：双方责任和义务一、甲方责任和义务1、负责供应图纸并进行技术交底，质量交底，平安文明施工交底，负责供应水准测量限制点。2、供应施工场地及施工道路，将临时用水、用电线路接至施工场地旁边。3、组织落实平安措施。在乙方人员进场后，甲方将进行平安文明施工及法制教化，搞好平安生产管理。4、监督、考核乙方在施工中的质量、平安、文明施工、工期、合法用工及限额领料等工作。对乙方达不到要求时，随时提出限期整改，督促检查乙方整改。5、实行限额领料制度，对乙方限额领料状况进行考核和奖惩。二、

27、乙方责任和义务1、乙方一切食宿问题自行解决。2、乙方必需听从甲方监督，根据甲方的统一部署进行施工，听从甲方项目经理部的全面管理、协调支配，对于不听从甲方管理人员监督指挥的，按200元/人.次罚款，在工程款中扣除。3、乙方工人必需满意施工进度、工程质量、材料管理及平安文明施工的要求。对特别工种操作人员，必需持证上岗并向甲方供应有效复印件。否则甲方有权另聘工人担当该部分工作，发生费用干脆从乙方工程款中双倍扣除。4、乙方应在合同签订后向甲方供应自有工人的花名册。为保证施工正常进行，施工过程中乙方更换工人要事先征得甲方现场管理人员的同意，方可更换，此项内容将作为月末考核内容之一。5、施工平安防护工作由

28、乙方负责解决，甲方供应必要材料。第五条：材料管理1、甲方干脆将材料供应到施工现场，保证施工现场的正常施工。乙方应现场签收进场材料的质量和数量。如有异议应立即向甲方提出，否则甲方将视为乙方已接受此批材料。2、甲方在供应材料的同时供应产品合格证明，乙方按有关规定进行验收，验收合格予以接受并办理交接手续，作为物资移交和结算成本的依据。乙方有责任和义务协作甲方对进入施工现场材料的验收、保管及协作取样工作。3、乙方要严格根据混凝土协作比施工，确保混凝土强度达到设计要求。如施工过程中，因运用不当或错用等造成的质量平安事故，由乙方担当一切经济损失。4、材料的运输、二次倒运、保管等均由乙方自行解决。乙方必需做

29、好对成品及机械设备的爱护工作，对于甲方供应的机动翻斗车、搅拌机、排污泵、振动棒等机械乙方应办理领用手续，并应担当施工过程中的修理及保养的费用。小型机具及材料等如有损坏或遗失甲方将有权根据原价的1.5倍赐予罚款。其它未尽事宜，双方协商解决签订补充协议，具有同等法律效力。本合同经双方签字后生效。共一式肆份，双方各执两份。工程竣工结算后自行废止。甲方代表：乙方代表：年月日年月日施工合同 篇7发包人（甲方）：承包人（乙方）：依照中华人民共和国合同法及相关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚信原则，合同双方就项汇流箱、配电柜及其他相关辅材。1、基础施工部分包括：场地平整、场地开挖、基础制作、屋面防水

30、及其附属施工。（注：本项目屋面防水由发包方施工）2、电气安装部分包括：太阳能支架及组件安装，电缆敷设、接线，逆变器、配电柜安装，防雷接地、输出线路的全部设备安装调试。二、工期开工日期：并网日期：竣工日期：四、合同价格和付款方式合同价格本合同为固定总价合同（含税），不做工程决算。合同总价格为人民币（大写）：元（小写金额元）。合同总价已包括了合同中规定的总承包方应担当的全部义务（包括供应货物、材料、设备、保险、服务等义务）以及为实施和完成本合同工程和其缺陷修复所必需的一切工作、条件和费用，包括但不限于为实施本项目施工前的打算、进退场前的场地平整、施工临时设施及施工过程中应由总承包方负担的各种措施费

31、、规费、物价上涨引起的价差、税金、风险、保险及政府各部门的收费等一切费质保金为合同总价的%，本合同的质保期为年，在竣工验收合格次日起先计算。发包方在质保期满后15日内一次性支付质保金给承包方。五、施工质量和质量检查1、工程质量（1）、承包方应对施工工程质量全面负责，施工必需严格按施工图所提要求和标准进行施工。（2）、发包方确定为不合格的工程，承包方必需返工重来，费用由承包方自行担当。假如因此引起工期延误，承包方应无条件赶工并完成安排。2、质量检查：六、解决争议的方法起诉讼。（1）调解要求停止施工，且为双方接受。（2）法院要求停止施工。七、违约1、甲、乙双方约定，违约应担当以下经济责任：（1）、

32、发包方不能刚好给出指令、确认、批准、不按合同约定履行自己的各项义务，使合同无法履行的，应担当违约的责任，违约金按实际损失向承包方支付。（2）承包方不能按合同工期竣工、施工质量达不到设计和规范的要求及本合同附件要求，或发生其它使合同无法履行的行为，承包方应担当违约责任，违约金按实际损失金额向发包方支付，且23发包方无故恶意拖欠工程款的，付的工程款不予退还。九、合同的生效及终止1、本合同自双方代表签字并加盖合同章之日起生效。2、本合同在双方完成相互约定的内容后即告终止。十、合同份数本合同正本一式肆份，发包方执贰份，承包方执贰份，具有同等效力。甲方（公章）：_法定代表人（签字）：_年_月_日乙方（公

33、章）：_法定代表人（签字）：_年_月_日施工合同 篇8甲方：乙方：依据中华人民共和国合同法的有关规定，为了明确甲、乙双方的权利及义务，确保工程进度和工程质量，经甲、乙双方同等友好协商，特签订本合同。一、工程名称：建设项目厂区道路水泥硬化。二、承包形式：实行包工包料施工承包方式。道路水泥硬化所需人工、材料全部由承包方负责（基础层由甲方负责）。三、工期：全期工程15天，即年月日至年月日。四、工程施工承包价格：厂区道路水泥硬化施工承包价格按混凝土实际体积计算承包价格，全部包干价格为实际验收混凝土体积每立方10公分370元/立方，20公分350元/立方计算。五、工程质量：乙方必需严格按工程质量标准施工

34、，水泥肯定要采纳冀东水泥32。5的配比用料，混凝土密实度严格按标准验收，涨缩间距不超过5年。并用油膏进行充填道路硬化施工合同5篇道路硬化施工合同5篇。路面保证平整度，路面指纹标准，出现断装和密实度达不到标准，必需返工，并由乙方担当全部返工损失。工程质量保质期1年。在一年内出现的质量问题需进行处理，由乙方无偿的负责处理。（房屋修理合同）六、平安责任：乙方必需严格按标准规程进行施工，保证平安施工。凡发生平安事故造成人身伤亡事故及损失的，一律由乙方自行负责，并担当全部经济损失。七、付款方式：实行分期付款方式，工程完成30%时由甲方支付一次，完成60%时由甲方支付一次，全部工程完成阅历收后，乙方除留下

35、全部工程5%的保证金外，剩余工程承包款由甲方付清，一年之内工程没有任何质量问题，甲方付清乙方的保证金。八、本合同未尽事宜由甲、乙双方另行协商解决。九、本合同经甲、乙双方签字后生效。十、本合同一式两份，甲乙双方各持一份。甲方（签章）：乙方（签章）：年月日施工合同 篇9甲方：乙方：为确保哈尔滨马路主枢纽道外客运站项目按期开工，甲方托付乙方担当本工程项目基坑降水工程，为工程基础土方开挖及基础施工做打算。现双方在同等自愿的原则基础上就该工程事宜达成如下协议：一、工作内容：客运站主楼及地下停车场部分（不含商服部分）自然地面H型钢桩支护范围内的基坑降水，降水深度-8.0米。二、工期要求：20xx年8月18

36、日起先施工降水，20xx年11月30日降水结束；三、质量标准：依据甲方要求，乙方所报施工方案内容，在工期要求时间内满意该工程基坑降水要求，达到现行国家、省、市技术标准；四、工程造价的确定依据招标文件以中标价格确定工程造价70.66万元（人民币）；工程造价包括基坑降水工程费23.1万元、办理基坑降水手续费47.56万元； 上述工程造价在工期要求时间内一次包死。五、工程决算及付款方式：付款方式：施工降水设施完成后甲方支付乙方工程款工程总价90%；基坑降水要求工期结束后，乙方基坑降水达到要求标准，甲方将尾款一次性支付乙方。六、双方责任1、乙方中标后，乙方负责办理基坑降水手续。2、施工降水，超出降水工

37、期要求以外的降水费用由甲方负责。3、乙方应确保基坑降水在满意施工要求，在要求降水工期内出现的降水平安问题以及对总包单位造成的损失由乙方负责；4、乙方应确保在施工降水的过程中对周边及相邻建筑没有任何影响，且对总包单位的技术施工作业不能产生任何不利影响，否则由乙方担当所造成的相应损失；5、乙方应确保在总包单位基础施工期间，作好维护及监测工作，与总包单位作好协作；6、乙方应作好现场文明施工工作；七、其他：本协议具有法律效力，双方严格遵守。假如发生合同纠纷，双方可向哈尔滨市仲裁委员会申请仲裁。本协议壹式陆份，甲乙双方各执两份，建设单位两份。甲方：法人代表：授权托付人：日 期：20xx年 月 日乙方：黑

38、龙江岩土基础工程公司法人代表：授权托付人：日 期：20xx年 月 日建设单位主管部门看法： 建设单位（章） 经办人： 20xx年 月 日施工合同 篇10甲方： （以下简称甲方）乙方：为了优质、高效的完成 工程的建设任务，依据中华人民共和国合同法和中华人民共和国劳动法及项目的建设要求，明确双方的权利义务关系，甲乙双方本着同等、互利的原则，经过仔细探讨和协商签订本合同以便共同遵守。一、 工作内容、工期、项目单价、质量标准1、工程名称及工程内容：2、工程位置：3、施工工期： 日4、工程细目及单价：名称：改路挖运土方 单位： m3 （自然密实体积） 单价： 6.74元/m3（含税） 内容： 清表、开拓

39、工作面、挖土、装车、运输、卸至指定工作面、整理边坡、整路槽、协作测量及便道养护等 名称：改路利用土方 单位： m3 （压实体积） 单价： 4.3元/m3（含税） 内容： 清表、开拓工作面、摊铺整平、洒水碾压、整理边坡、整路槽、协作测量及养护等 名称：改路回填砂砾（参照图纸）单位： m3 （压实体积）单价：45.35元/m3（含税）内容： 清表、修便道、开拓工作面、摊铺整平、洒水碾压、整理边坡、整路槽、协作测量及便道养护等工程数量以实际完成、验收合格为准，甲方与乙方每月核算工程量，如有遗漏，无特别状况不予补充。双方签字认可的工程任务验收单和结算单是双方最终结算的依据，除此之外不得另行结算工程价款

40、。乙方施工范围内所发生的一切劳务零星用工，已计入相应单价不再另外计量。5、质量标准：（1） 本合同的工程内容均要求达到优良工程，各项技术指标合格率100%。 检验方法：根据质量检验评定标准、施工规范及业主招标文件要求的技术规范和本标段监理工程师认可等方法。（2） 施工工艺及方法：施工工艺和方法采纳部颁规范和规程以及本标段监理工程师认可的其他工艺和方法。二、 材料机具的运用和机械调配1、 施工中所需的机械设备由乙方自行配置，但必需满意甲方施工要求。2、 施工中所需的油料、水、电等消耗费用均由乙方担当。三、 结算及付款1、 乙方全部工程完工并经甲方、监理、业主验收合格后，按实际完成数量予以结算。2

41、、 依据乙方每月所完工程量，经甲方、监理、业主验收合格后，甲方按业主拨款状况支付乙方工程费。3、 接到甲方计量通知后，乙方每期按甲方的工程验收方法填写申请验收单。经甲方工程验收小组验收合格交由合同部赐予计量，合同部依据实际计量工程量和合同单价扣除各项费用后出具工程任务结算单。甲方计量款到户后，乙方依据结算金额上报用款安排交由财务部审核，核查无误后3日内由甲方负责给乙方拨付。4、 乙方负责施工过程中原材料税费（砂砾及油料）以及机械运用产生的税费，并供应相应的足额税票；否则，项目部将按实际发生额的对应税率予以扣除。5、 对于工程变更部分，经业主审核确认后，甲方依据实际状况对乙方进行结算。6、 为保

42、证农夫工工资及当地欠款清还，每次拨款时，由乙方向甲方供应费用运用安排，经甲方审核同意后，由甲方代付。四、双方权利与义务：甲方权利与义务：1. 对乙方进行技术交底，供应施工图纸、相关的施工方案、施工技术规范、质量检验标准等。2. 有权对乙方施工项目的质量、进度、平安等进行全方位的检查、验收和评定。3. 甲方有权对乙方不符合规范要求的行为和项目进行惩罚。技术质检部实行一票推翻权，对乙方有质量问题的工程有权勒令其返工，如返工不彻底停止当月计量支付，直到能达到质量要求，其间一切损失及工期延误由乙方负责。4. 如因甲方或自然灾难缘由，工期顺延；若乙方缘由造成没有按规定的工期完工，甲方有权按肯定比例予以罚款，并就详细状况扣除乙方机械费重新支配其他机械进行施工，剩余部分工程量按其合同单价的110%予以扣除。5 .对于乙方不听指挥的操作人员，甲方有权清除出工地。乙方权利与义务：1. 听从甲方的领导，严格根据甲方供应的图纸、质量要求、平安要求等进行标准化、规范化、程序化施工，所施工项目必需达优良工程。2. 由于不按规范施工，造成质量不符合规定标准和设计要求的，其返工费用及延误工期损失由乙方全部担当。3. 施工中发生的工程变更，或重