《2022年关于建筑合同锦集10篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年关于建筑合同锦集10篇.docx（47页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022年关于建筑合同锦集10篇关于建筑合同锦集10篇随着人们法律意识的建立，合同的类型越来越多，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。那么相关的合同究竟怎么写呢？下面是我细心整理的建筑合同10篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。建筑合同 篇1工程承包人：劳务承包人： 承 包 合 同建设工程施工劳务承包合同工程承包人：劳务承包人：依照有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，鉴于 ）与工程承包人所在公司(山东宁建建设集团有限公司)已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），双方就本工程的劳务分包事项协商达成一样，订立本合同。一、劳务承包工作对象及供应劳务内容1.1、工程名称
2、：1.2、工程地点：1.3、承包范围：1.4、劳务承包内容：1.5、协助材料及工具：二、承包工作期限及工作进度三、质量要求工程质量： 确保所担当的分项工程合格率100%，优良率95%。确保验收达到优良。每层达不到优良，结算时扣结算总值的10%。由于工程质量不合格造成的返工损失有劳务承包人担当。四、标准规范执行本工程总包合同约定的标准规范，本合同亦适用标准规范如下：4.1、二标五规范及康居标准4.2、省市施工工艺标准及各项规程4.3、质量平安环保与职业健康管理体系4.4、发包人、监理管理方法及工地各项规章制度五、工程承包人义务5.1、组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总包合同，组织实施施工
3、管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责。负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工安排、物资须要量安排表，实施对工程质量、工期、平安生产、文明施工，计量检测、试验化验的限制、监督、检查和验收。5.2 工程承包人供应工具房间，作为劳务承包人办公及小型工具存放之用。5.3负责工程测量定位、技术交底，组织图纸会审，统一支配技术档案资料的收集整理及交工验收。5.4统筹支配、协调解决非劳务承包人独立运用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。5.5按本合同约定，向劳务承包人支付劳动酬劳。5.6负责与发包人（即甲方）、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。5.
4、7 负责劳务承包人在现场运用的平安防护用品（如平安帽、平安带等）。5.8 负责供应本合同施工中所运用的材料设备等。六、劳务承包人义务6.1负责组织具有相应资格证书，能够胜任本职工作，并在数量上能满意工程进度要求的员工队伍，全面履行本合同。对本合同劳务承包范围内的工程质量与工程进度向工程承包人负责。6.2负责对所属员工进行平安、质量、操作技能等教化培训交底工作。全面负责承包范围内工作的组织与实施，直至全部义务及工作程序完结。6.3负责向项目部供应在施工现场内所运用的平安防护用品安排，并负责运用、发放和完工后交回。6.4负责在接到图纸（或技术交底）后10天内，向工程承包人提交材料设备周转工具等供应
5、安排，并负责验收（质量、品种、规格、型号、数量）,保管、运用、维护。工程承包人的设备在运用完后负责向工程承包人交回。须要劳务承包人进行装卸的，劳务承包人必需刚好执行（费用另行约定）。6.5对阅历收的材料与机具应按工程承包人统一规划堆放。6.6按工程承包人标准化工地的要求进行生活区的管理，并负责自身责任区的治安保卫工作。6.7负责对已完工程部分的成品爱护工作。6.8接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查，与现场其它单位协调协作，照看全局。6.9实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作（含储存、运输、运用）及运用毒害性、腐蚀性物品施工时，劳务承包人应在施工前10天以书面形式通知工程承包人应担当的
6、平安防护措施费用，以上特别行业操作人员须持证作业。七、劳务承包人的工作职责7.1、质量对本合同劳务承包范围内的工程质量向工程承包人负责，并根据总包合同的保修时间对工程保修。执行国家和上级部门的法律、法规及公司、分公司、项目部制定的各项规章制度。接受发包人代表及监理的管理，听从工地管理人员的统一调度。听从指挥、搞好协调，主动协作工作，对所下达的整改通知书、停工令等必需无条件执行。严禁与发包人代表及监理发生争吵，严禁与管理人员争吵，发觉问题刚好汇报。依据工程进度及各方面须要，合理调配组织。在施工中严把质量关，建立健全自检交检互检的三检制。验收不合格，不得进行下道工序施工。严格按施工图、规范、平安技
7、术操作规程施工。7.2、平安劳务承包人应遵守工程建设平安生产有关规定，严格按平安标准进行施工，并随时接受行业平安检查人员依法实施的监督检查，实行必要的平安防护措施，消退事故隐患。由于劳务承包人现场管理不善、措施不力违章操作、野蛮施工等建筑合同 篇2出租单位：淮安市荣华建筑设备租赁有限公司(简称甲方)承租单位：江苏宏信建设工程有限公司(简称乙方)依据中华人民共和国合同法及有关规定，为明确出租方与承租方的权利和义务。经双方协商一样签订本合同。第一条工程名称：施工地点：其次条租赁期限进场时间：月起用时间：年日合同期限：月第三条租金计费方法及交纳期限1、塔机租赁合同签定后，在机械进场钱乙方需缴纳甲方押
8、金(中途不抵冲租金)。2、塔机在进场安装前，乙方必需向甲方支付塔机进出场费税前价格，如需甲方开具发票，乙方需另付税金)。3、塔机基础预埋件由乙方供应，或甲方供应，费用由乙方担当支付4、塔机租金按日历天数连续计算，租金超出两月按实计天数计算，(本租金为税前价格，如需甲方开具发票，乙方需另付税金)。5、塔机租金从塔机安装调试完毕后起先计算，1个月后，乙方支付甲方第1个月租金，以后每月结算一次，租金不受自然条件、社会因素的影响(包括节假日、放假、乙方生产支配不当造成停工待料或被质量检查、劳动爱护等部门停工等因故停机)，乙方必需在合同日期5日内结账付清，否则甲方有权停止塔机作业，造成损失均由乙方负责，
9、乙方拖欠甲方租金超过10日，应向甲方按所欠租金总额每日3支付利息，塔机退场前需一次性结清全部费用。6、塔机报停时，乙方需提前一周以书面形式通知甲方，详细停机时间由甲乙双方到现场共同确定，如因乙方未能结清塔机费用或现场不具备拆除条件造成甲方塔机不能退场，乙方需接着支付租金。第四条塔机租赁期间甲、乙双方的责任一、甲方责任1、负责供应合格完好的机械设备和所需的各种资料，符合有关部门的检验标准，供应基础图;2、对塔机进行平安检查，遇有乙方不能解决的重大故障，在接到乙方通知后应做到在最短时间内到现场解除。3、甲方在乙方整个运用周期中供应新主钢丝绳一根，再次更换由乙方负责。二、乙方责任1、负责制作塔机基础
10、，塔机进出场前应具备拆装运输条件，如“三通一平”接通电源，配备塔机专用配电箱，供应能满意25吨吊车施工作业的安装场地，如场地不能满意25吨吊车，由此造成的吊车费差价由乙方负责。2、负责施工现场勘测，保证基础土质符合本机承重要求，并担当因基础问题回填土及地下障碍不明等缘由造成的一切责任事故(包括机械、人身平安事故)及全部经济损失的赔偿。3、遇有各级主管部门检查塔机须主动协作，自觉遵守几点设备运用必需听从的平安原则，杜绝违反操作规程运用设备。对违反规定造成的塔机损害及平安事故由乙方担当完全责任。4、配备合格的机组人员，供应机组人员食宿，负责下班后和节假日的平安保卫工作，如塔机及附件发生被盗和破坏，
11、由乙方负责赔偿。乙方施工人员未经同意，严禁上塔私自操作，由此产生的后果均由乙方负责，负责支付因违章运用造成设备损坏而检修的一切费用。5、配备合格的有证信号工，了解本塔机的起重性能和起重特点，严格遵守本塔机的有关运用规定，塔机运用过程中，钩头以下全部专用吊头由项目部支配专人常常检查，如违反操作规程造成损失由乙方负责。第五条平安责任：开机工由工地负责支配与租赁单位无关，机械安装经有关单位检测合格后交由乙方到主管部门办理运用证后方可运用，运用期内一切责任由乙方负责。第六条争议的解决1、凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商解决，假如协商不能解决，可通过原告方人民法院
12、解决。2、本合同未尽事宜双方协商解决，此合同一式贰份，双方各执壹份，自签订之日起生效，双方应严格履行。第七条补充条款出租方(甲方盖章)：承租单位(乙方盖章)：托付代理人：托付代理人：电话：电话：日期：日期：建筑合同 篇3托付方(以下简称甲方)：受托方(以下简称乙方)：甲方因 纠纷一案，托付 (以下简称乙方)的律师代理本案。经双方协商，订立下条款，共同遵照履行;一、乙方接受甲方的托付，指派 律师与甲方与 纠纷一案的一审、二审、执行程序的诉讼代理人。二、经双方约定，乙方的代理权限为第2项：1一般代理;2、特殊授权代理(代为承认、变更、放弃诉讼恳求，代为提起反诉或者上诉，代为进行和解)，乙方可代收执
13、行款项。三、甲方必需真实地向代理律师陈述案情，刚好、真实、详尽地向乙方供应与托付事项有关的全部文件和背景资料。乙方只接收与托付事项有关材料或证据的复印件，原始材料和证据原件由甲方自行保存。诉讼中如须要出示原件时甲方应刚好出示，否则因未出示原件造成的后果由甲方自己担当。乙方接受托付后，若发觉甲方捏造事实，弄虚作假或提出无理要求，则乙方有权终止代理，甲方还应当向乙方双倍返还乙方已垫付的办案费用。四、乙方律师必需仔细履行职责，根据本合同约定的代理权限供应法律服务，爱护甲方的合法权益，同时为甲方保守隐私。五、根据有关规定和双方协商，本案实行全风险代理收费方式，本案前期全部办案费用均由乙方垫付。待案件胜
14、诉(包括判决、调解、案外和解)，款项执行到位后，甲方根据如下比例向乙方支付代理费： 万以内的部分免收代理费， 万 万元部分按30%标准支付代理费， 万元以上的部分按50%的标准支付代理费。代理费的详细支付方式为：乙方从代收执行款项中干脆予以扣付。六、如甲方无故终止履行合同，则甲方应当按起诉标的额的30%标准向乙方支付违约金。七、在本合同履行过程中发生鉴定、评估等费用由 方负担。八、本合同有效期限，自合同签订之日起至本案终结止(判决、调解、案外和解及撤销诉讼)。九、本合同未尽事宜双方另行签订补充协议，补充协议与本合同有同等效力。如一方要求变更合同条款，需再行协议。甲方(公章)：_乙方(公章)：_
15、法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日建筑合同 篇4甲方:乙方：甲方因建设或经营等须要，向乙方购买建筑装修材料，为明确双方的权利的义务，依据中华人民共和国合同法的相关规定，2双方同等友好协商，特定以下条款。第一条：产品名称、规格、数量、单价：其次条：质量要求、技术标准：按国家或行业相关标准执行。第三条：提货方式、提货地点、运输方式等：1、提货日期：_2、提货地点：_3、提货方式按以下第_种方式提取。A：甲方到乙方营业地自提，运输费用由甲方担当。B：由乙方代办托运，由甲方按每立方米担当_元运输费用， _元装卸费。在甲方支付货款时一并结清。第四条：乙方在收到货物时应即时
16、验收，发觉货物不符合合同约定，应在三天内提出书面议异，超出上述期限内提出书面议异的，视为交付符合约定。第五条：付款方式：甲方在签订本合同时支付_元的定金(所交定金可在履行合同中抵偿价款);在提(收)货物后_天内支付全部货款。甲方若实行分批购买的，则甲方需在收到单次货物后_天内支付该批次货物的全部价款。第六条：质量保证：(一)、乙方严格根据国家及行业相关标准进行生产，保证产品的质量。产品的保修期为一年，在保修期内，由于产品本身出现的质量问题，乙方无条件更换或进行修理。(二)、由于甲方或其他缘由造成货物损坏的，由甲方自行负责。(三)、乙方应供应相关产品合格证明给甲方。第七条：违约责任：(一)、若甲
17、方在约定的提(收)货期限内不刚好提取货物或拒收符收约定的标的物，由甲方担当合同总价20%的违约金，并担当因此引起的价格升降责任。(二)、延期付款：甲方应按合同约定的时间支付货款，如甲方违反合同约定，未即时支付价款，则由甲方乙方支付所欠款项20%的违约金，给乙方造成其它损失的仍需赔偿。(三)、任何一方违约导致通过诉讼方式解决的，败诉方还需担当实现合同目的产生的合理费用包括但不限于必要的交通、住宿费用、诉讼费及律师代理费用等。第八条：合同争议的解决：双方在履行合同过程中产生争议应友好协商，协商不成由合同签订地所在地人民法院诉讼解决。第九条：本合同的生效条件：本合同经双方或授权代表签字或盖章后生效。
18、第十条：本合同一式两份，买卖双方各执一份。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日建筑合同 篇5购货单位：_（以下简称甲方）供货单位：_（以下简称乙方）依据中华人民共和国合同法及其他有关法律、法规的规定，买卖双方在同等、自愿、公允、诚恳信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下：第一条所购建材基本状况单位：_建材名称：_产地：_品牌：_规格型号：_颜色标号：_材质：_批次：_数量：_单价：_总价：_合计人民币（大写）：_（小写）：_其次条质量标准室内装饰装修材料中有害物质限量国家标准、_第三条交货交货方式为（卖方送货买方取货）；交货时
19、间：_交货地点：_。第四条安装安装方式为（卖方安装买方自装）；选择卖方安装的，安装标准为_省居室装饰工程质量验收标准_省高级建筑装饰工程质量验收标准，安装费用由担当，买方应为卖方供应必要的安装条件。第五条验收对于生态木的数量、规格、颜色等与约定不符或有其他表面瑕疵的，买方异议期为卖方交货后日内，异议经核实卖方应无条件补足或换货；选择卖方安装的，双方应在安装完毕后日内共同验收安装质量，阅历收未达到约定安装标准的，卖方应无条件返工。第六条换货交货验收完毕后买方因对生态木的规格、颜色等需求发生改变而提出换货要求的，在包装完好且没有损伤、泡水、沾灰等影响二次销售的状况下，买方可凭本合同在交货之日起日内
20、办理换货手续，换货费用由买方担当。第七条余货处理安装后的剩余生态木，在包装完好且没有损坏、泡水、沾灰等影响二次销售的状况下，买方可凭本合同在交货之日起日内办理退货手续，退货费用由买方担当。第八条付款方式刚好间双方约定以第种方式支付价款。签订本合同时，买方支付（定金预付款）_元（定金不得超过总价款的_%），货到验收后一次性支付余款；第九条违约责任（一）卖方违约责任：1.生态木经专业检测机构检测不符合国家强制性标准或合同约定质量标准的，卖方应无条件换、退货，或赔偿买方由此受到的损失；对于其他质量问题，包修期限为_年，卖方负责修理；2.卖方拖延交货的，每日应向买方支付拖延部分价款_%的违约金；拖延交
21、货超过_日的，除支付违约金外，买方还有权解除合同，卖方已收取的定金、预付款或价款应全额返还，但买方在不收取违约金的状况下有权要求卖方双倍返还定金。（二）买方违约责任：1.买方拖延提货的，应提前通知卖方；2.买方无正值理由单方解除合同的，应赔偿由此给卖方造成的损失，已支付的定金无权要求返还。第十条争议解决方式本合同项下发生的争议，双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决，也可向行政机关提出申诉；协商、调解、申诉解决不成的，应向人民法院提起诉讼，或根据另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。第十一条其他约定事项：_第十二条对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除卖方应担当的责任的，仍以本合同
22、为准。甲方（公章）：_乙方（公章）：_年_月_日_年_月_日建筑合同 篇6工程名称：托付单位：设计单位：设计编号：合同编号：建筑安装工程设计合同订立合同双方：建设单位：_，以下简称甲方；设计单位：_，以下简称乙方。为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，依据建设工程勘察设计合同条例的规定和_批准的安排任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。一、工程名称，规模，投资额，建设地点甲方托付乙方担当_工程的设计项目，建筑安装面积为_平方米，批准总投资为_万元，建设地点在_二、甲方的义务甲方应在一九_年_月_日以前，向乙方提交业经上级批准的设计任务书，工程选址报告，以及原
23、料（或经过批准的资源报告），燃料，水，电，运输等方面的协议文件和能满意初步设计要求的勘察资料，须要经过科研取得的技术资料。甲方在一九_年_月_日施工图设计前，应供应经过批准的初步设计文件和能满意施工图设计要求的勘察资料，施工的条件，以及有关设备的技术资料。甲方对上述资料必需保证质量，不得随意变更。刚好办理各设计阶段的设计文件审批工作。在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，与乙方进行设计技术交底；工程俊工后，甲方应通知乙方参与竣工验收。在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应供应必要的工作条件，并在生活上予以便利。在设计和施工过程中因技术上的特别须要进行试制试验，所需一切费用以及为协作甲方到外地
24、的差旅费均由甲方负责。甲方必需维护乙方的.设计文件，不得擅自修改；未经乙方同意，甲方不得复制，重复运用或擅自扩大建设范围。甲方有义务爱护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复运用。三、乙方的义务乙方必需在一九_年_月_日以前，向甲方交付初步设计文件；在一九_年_月_日以前，向甲方交付技术设计文件；在一九_年_月_日以前，向甲方交付施工图设计文件。其中，初步设计文件一式_份，技术设计文件一式_份，施工图设计文件一式_份，甲方另需增加文件分数和须要模型费，另行收费。一九_年_月_日以前，乙方必需向甲方提交完毕全部设计文件（包括概预算文件，材料设备清单）。大型建筑安装工程，甲乙双方可视详细状况分阶段进
25、行设计，在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同，详细规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的日期，作为本合同的附件，详见附件（）。）乙方必需依据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术经济协议文件，设计标准，技术规范，规程，定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量的设计文件。初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，乙方应负责担当。设计单位对所担当设计任务的建设项目应协作施工单位进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参与隐藏工程验收和工程竣工验收。四、设计的修改和停止甲方因故要求修改工程的设计，经乙方
26、同意后，除设计文件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工日按_元增付设计费，或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的看法书，经双方协商，另订合同。已经进行了的设计费用的支付，按前条方法计算。甲方因故要求中途停止设计时，应刚好用书面通知乙方，已付设计费不退，并按该阶段的实际耗工日，增付和结清设计费，同时结束合同关系。五、设计费的数量和交付方法本设计合同生效后_天内，甲方应向乙方交付相当于设计费的的定金，设计合同履行后，定金抵作设计费；乙方向甲方提交初步设计方案后_天内，甲方应向乙方支付_的设计费；乙方向甲
27、方提交施工图文件后_天内，甲方应向乙方结清全部设计费（设计周期较长的大型工程项目，施工图阶段的设计费，可按单项工程设计完成后分别拨付）。六、嘉奖与违约责任在合理的工程投资限制数内，由于乙方采纳先进技术或合理建议而节约了工程投资，可以从节约投资额中提取_嘉奖乙方。由于甲方不能按期、精确供应有关设计资料，致使乙方无法进行设计或造成设计返工，乙方除可将设计文件交付日期顺延外，还应由甲方按乙方实际损失工日，以每日_元计算增付设计费。甲方不根据合同规定的时间向乙方支付定金和设计费，应依据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。由于乙方的缘由，延误设计文件的交付时间，每延误_天，乙方应向甲方偿付相当于设
28、计费的_的违约金（甲方可在设计费中扣除）。因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方接着完善设计任务，并视造成的损失奢侈大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者，乙方除免收受损失部分的设计费外，还应付与干脆受损失部分设计费相等的赔偿金。七、其它_。本合同自一九_年_月_日双方签字后生效，全部设计任务完成后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力，但不得与本合同内容抵触。在合同执行中如发生纠纷，双方应刚好协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解；调解不成，或不属于同一部门的，可向国家规定的合同管理机关申请仲裁，也可
29、以干脆向人民法院起诉（仲裁和诉讼选择一种）。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式_份，送计委，建委，建行等单位各留存一份。建设单位（甲方）： 设计单位（乙方）：代表人： 代表人：联系人： 联系人：通讯处： 通讯处：电话或电报： 电话或电报：开户银行：开户银行：帐号： 帐号：一九_年_月_日订附件1：_设计项目收费表项目项目单位 设计单位造工程款量投资设计费收设计费编号名称平方米内容价元平方米 估算费率()（元）_平方米_（元）_ _ _本工程托付设计共 项 平方米 投资估算总计 元，估计设计费总计 元。签订合同时由甲方付给乙方设计费，暂按 元拨付。注：投资估算为甲方所提，设计后的
30、投资金额以批准的初步设计概算或修正设计概算为准。建设单位：（盖章） 设计单位：（盖章）基建负责人： 基建负责人：签订收费协议 年 月 日附件2：_工程设计补充协议书编号：本协议依据 号建筑设计合同签订，为原合同的附件。业经 需编制 设计，双方协定：一、甲方应按时交下列建设文件设计基础资料： 序 号 文件和资料名称 交付日期（或期间） _ _二、乙方在甲方按时提交上述文件，资料的前提下，应按时交付下列设计文件：序 号 设计文件名称和内容 交付日期 _建设单位 （盖章）设计单位： （盖章）基建负责人： 设计室主任：签订协议日期 年 月 日建筑合同 篇7_(以下简称“业主”)与_(以下简称监理单位)
31、经过双方协商一样，签订本合同。一、业主托付监理单位监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下：工程名称：工程地点：工程规模：总投资：监理范围：二、本合同中的措词和用词与所属的监理合同条件及有关附件同义。三、下列文件均为本合同的组成部分：监理托付函或中标函;工程建设监理合同标准条件;工程建设监理合同专用条件;在实施过程中共同签署的补充与修正文件。四、监理单位同意，根据本合同的规定，担当本工程合同专用条件中议定范围内的监理业务。五、业主同意根据本合同注明的期限、方式、币种，向监理单位支付酬金。本合同的监理业务自年月日起先实施，至年月日完成。工程建设监理合同标准条件词语定义、适用语言和法规第一条下列名
32、词和用语，除上下文另有规定外，具有如下含义。(1)“工程”是指业主托付实施监理的工程。(2)“业主”是指担当干脆投资责任的、托付监理业务的一方，以及其合法继承人。(3)“监理单位”是指担当监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。(4)“监理机构”是指监理单位派驻本工程现场实施监理业务的组织。(5)“第三方”是指除业主、监理单位以外与工程建设有关的当事人。(6)“工程建设监理”包括正常的监理工作、附加工作和额外工作。(7)“日”是指任何一个午夜至下一个午夜的时间段。(8)“月”是指公历从一个月份中任何一天起先到下一个月相应日期的前一天的时间段。其次条工程建设监理合同适用的法规是国家的法律、行
33、政法规，以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。第三条监理合同的书写、说明和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同说明时，以汉语合同文本为准。监理单位的义务第四条向业主报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。第五条监理机构在履行本合同的义务期间，应运用合理的技能，为业主供应与其监理机构水平相适应的询问看法，仔细、勤奋地工作。帮助业主实现合同预定的目标，公正地维护各方的合法权益。第六条监理机构运用业主供应的设施和物品属于业主的财产。在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品库存清单提交给业主
34、，并按合同约定的时间和方式移交此类设施和物品。第七条在本合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务活动有关的保密资料。第八条业主应当负责工程建设的全部外部关系的协调，为监理工作供应外部条件。第九条业主应当在双方约定的时间内免费向监理机构供应与工程有关的为监理机构所须要的工程资料。第十条业主应当在约定的时间内就监理单位书面提交并要求作出确定的一切事宜作出书面确定。第十一条业主应当授权一名熟识本工程状况、能快速作出确定的常驻代表，负责与监理单位联系。更换常驻代表，要提前通知监理单位。第十二条业主应当将授予监理单位的监理权利，以及监理机构主要成员的职能分工，刚好书面通知已选
35、定的第三方，并在与第三方签订的合同中予以明确。第十三条业主应为监理机构供应如下帮助：(1)获得本工程运用的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录。(2)供应与本工程有关的协作单位、协作单位的名录。第十四条业主免费向监理机构供应合同专用条件约定的设施，对监理单位自备的设施赐予合理的经济补偿。第十五条假如双方约定，由业主免费向监理机构供应职员和服务人员，则应在监理合同专用条件中增加与此相应的条款。本合同正本一式两份，具有同等法律效力，双方各执一份。副本份，各执份。业主：(签章) 监理单位：(签章)法定代表人：(签章) 法定代表人：(签章)年月日 年月日建筑合同 篇8甲方：XX政府 （以下简称甲方）
36、 乙方：XXX建筑工程有限公司 （以下简称乙方）XXX镇财政所因办公须要需新建四层办公楼，由于镇劳保所、邮电等单位无办公用房，经镇政府原主要领导与财政局协商，同意在原基础上加盖两层。经县财政局批复同意，及镇安县建筑勘察设计院出示设计修改（补充）通知单同意加层中结构及水电根据原设计图纸施工一、工程规模：在原设计四层的基础上，增加二层，建筑面积为.。二、工程地点：XXX镇三联村一组三、承包形式：根据原设计图纸施工，包工包料。四、承包单价：每平方米综合单价承包法。五、付款方法：工程验收后，由财政局负责工程结算。六、乙方在施工过程中，必需平安、文明，按建安操作规程施工，杜绝平安事故、技术隐患发生。一旦
37、出现平安事故和技术失误，概由乙方负责。在施工中，甲方若发觉有担心全因素，要刚好给乙方提示、整改。七、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。八、本合同一式二份，双方各执一份。甲方（公章）：乙方（公章）：法定人代表法定人代表年月 日建筑合同 篇9甲方（发包方）：乙方（承包方）：风险提示：发包人的相对义务依据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应帮助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能刚好办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人担当由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。依据民法典，中华人民共和国建筑法及国家有关规定，为了确保甲方房屋施工顺当进行，为明确双方在建设项目施工过程中的权利和义务，本着双方责、权、利，经甲、乙双方协商，特订立本合同。一、工程慨况：二、承包方式：甲方以包料不包工的方式承包给乙方。三、工程承包范围：按甲方供应施工图，乙方负责全部施工机械（木模，钉子，铁丝，脚平架等），从基础土方工程到房屋竣工中的瓦工，木工，钢筋工等全部施工内容。外墙正立面贴外墙砖，其它墙面为水利砂浆。五层楼地面贴地面砖，卫生间，厨房，楼梯踏步全部贴墙地砖。四、承包价格及付款方式：1、价格：