2022装饰工程劳务分包合同例文.docx

上传人:l*** 文档编号:22850295 上传时间:2022-06-27 格式:DOCX 页数:21 大小:39.09KB
返回 下载 相关 举报
2022装饰工程劳务分包合同例文.docx_第1页
第1页 / 共21页
2022装饰工程劳务分包合同例文.docx_第2页
第2页 / 共21页
点击查看更多>>
资源描述

《2022装饰工程劳务分包合同例文.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022装饰工程劳务分包合同例文.docx(21页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、2022装饰工程劳务分包合同装饰工程劳务分包合同范本在人们的法律意识不断增加的社会,人们运用到合同的场合不断增多,签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么我们拟定合同的时候须要留意什么问题呢?下面是我为大家收集的装饰工程劳务分包合同范本,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有须要的挚友。装饰工程劳务分包合同范本1依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规,遵循同等、自愿、公允和总包单位:中国建筑装饰工程公司核桃园小区住宅楼工程项目部分包单位:诚恳信用的原则,双方就劳务分包事项协商达成一样,订立本合同。1、工程概况工程名称:工程地点:分包范围:分包内容:分包性质:包

2、工(详见后附项目清单定价表说明)2、分包工作期限起先工作日期:20xx年月日;结束工作日期:20xx年月日;总日历工作天数为天3、质量平安标准3.1工程质量:按总包合同有关质量的约定、国家现行的建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-20xx)和建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210-20xx),本工作必达到质量评定合格等级。平安按国家现行规定建筑施工平安检查标准(JGJ59-99)。3.2质量保修:详见工程质量保修书,保修时间壹年。4、分包合同4.1总包合同同样适用于劳务分包。4.2分包应全面了解总包的各项规定(有关承包工程的价格细微环节除外)。5、图纸5.1工程承包人应在劳务分

3、包工作开工7天前,向劳务分包人供应图纸一套,以及与本合同工作有关的标准图一套。6、项目经理6.1分包委派的担当驻工地履行本合同的项日经理为职务:。项目经理必需参与每周由监理或总包主持的例会,未按时参与会议的处以1000元/每次罚款。7、总包义务组建与工程相适应的项日管理班子,全面履行总(分)包合同,组织实施施工管理的各项工作。(1)向分包交付具备本合同项下分包作业开工条件的施工场地。(2)向分包供应各层水、电。(3)向分包责任人进行技术交底。7.3、统筹支配、协调解决分包的生产、工作用水、用电及施工场地;7.4、按时供应图纸,刚好交付所供材料、设备,平安设施保证施工须要;7.5、按本合同约定,

4、向分包支付工程款;7.6、负责与甲方、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。8、分包义务8.1对本合同范围内的工程质量分包向总包负责,织织具有相应资格证书的娴熟工人投入工作;未经总包允许不得擅自与甲方、监理及有关部门建立工作联系;自觉遵遵守法律律法规及有关规章制度;8.2分包依据施工组织设计总进度安排的要求,向总包上报本标段进度安排,每月23日前提交下月施工安排,有阶段工期要求的提交阶段施工安排,必要时按总包要求提交旬、周施工安排,以及与完成上述阶段、时段施工安排相应的劳动力支配安排,经总包批准后严格实施;8.3严格根据设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工细织设计细心组织施工,确保

5、工程质量达到约定的标准;科学支配作业安排,投入足够的人力、物力,保证工期;加强平安教化,仔细执行平安技术规范,严格遵守平安制度,落实平安措施,确保施工平安;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;担当由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、平安事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款;8.4自觉接受总包及有关部门的管理、监督和检查;接受总包随时检查其设备、材料保管、运用状况,及其操作人员的有效证件、持证上岗状况;与现场其他单位协调协作,照看全局;8.5按总包统一规划堆放材料、机具,按总包标准化工地要求设置标牌,搞好施工区域的管理,做好自身

6、责任区的治安保卫工作;8.6保证属下人工工资的发放,不因拖欠人工工资给总包造成冲突;因拖欠工资造成恶劣影响的,总包视情而定对分包人进行500020000元的惩罚,直至解除其分包资格,无补偿清退;8.7每月23日前按时向总包提交当月完成量报表,协作总包完成本标段内的技术资料,协作总包办理交工验收;8.8做好施工场地内己完工程部分的成品爱护工作,因分包责任发生损坏,分包自行担当由此引起的一切经济损失及各种罚款;8.9妥当保管、合理运用总包供应的租赁设备及其他设施;8.10分包自行供应运用的机具、设备,性能应满意施工的要求,刚好运入场地,安装调试完毕,运行良好。周转材料、低值易耗材料应按时运入现场,

7、保证工期须要。8.11分包有义务协作在分包施工区域内施工的其他专业施工。8.12分包因自身缘由延期交工的,每延误一日,应向工程承包人支付5元的违约金。8.13分包自有机械设备损坏及停工损失,由分包自行担当。9、材料、设备供应9.1分包应在接到图纸后7天内,向总包提交阶段材料、设备、构配件供应安排(见附表1物资需用安排表);经确认后,总包按供应安排要求数量和供应时间等组织货源并刚好交付;分包负责由材料堆放场地至施工作业面的装卸、搬运,分包必需刚好进行,费用包含在合同造价内。如质量、品种、规格、型号不符合要求,分包应在验收时提出,总包负责处理。9.2分包应妥当保管、合理运用总包供应的材料、设备。因

8、保管不善发生丢失、损坏,分包应赔偿,并担当因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。(1)总包托付分包选购的低值易耗性材料(列明名称、规格、数量、质量或其他要求)需提前20天上报总包,经总包确认后方可选购。同时供应材料检验证明、合格证等一切证明(2)未经总包确认,分包擅自选购的材料,一旦出现质量问题或由总包管理人员发觉,将依据情节处以罚款,由此产生一切后果和经济责任均由分包担当。10、分包价格10.1本工程的分包价格采纳下列方式计算:(1)固定分包单价(含管理费)+设计变更;施工过程中不计算工时和工程量。(2)如遇特别缘由的确须要确认的必需经所管标段工程师和现场经理签字认可,并加盖项目专用章。1

9、1、分包工程款的支付(1)合同生效即起先按15天为一个阶段支付生活费,每人每15天按300元执行;(2)进度款支付:每月23日前上报完成量,经总包审核确认计算价值双方认可后,15日内按确认工程量支付上月申报工程量对应工程款的85%,当工程款累计付至总价款的90%时暂停支付,工程竣工验收后1个月总包同分包进行结算,结算金额确定后支付至结算款的95%,余款为工程质量保修金,在壹年质量保修期满后支付给分包。12、施工变更12.1施工中如发生对原工作内容进行变更,总包项目经理部(项目经理签发)提前以书面形式向分包发出变更通知(或工作联系单),并供应变更的相应图纸和说明;刚好变更有关的施工时间和依次。1

10、2.2三日内提交因变更导致劳务酬劳的增加,相应需增加的工期;因变更削减工程量,劳务酬劳应相应削减,工期相应调整。12.3分包不得对原工程设计进行变更。因分包擅自变更设计发生的费用和由此导致总包的干脆损失,由分包担当,延误的工期不予顺延。12.4因分包自身缘由导致的工程变更,分包无权要求迫加劳务酬劳。13、施工验收13.1分包应确保所完成施工的质量,应符合本合同约定的质量标准。分包施工完毕,应向总包提交完工报告。验收不合格的分包应刚好整改直至整改合格,因整改发生的一切费用由分包担当。总包与分包间的隐藏工程验收结果或工程竣工验收结果表明分包施工质量不合格时,分包应负责无偿修复,不延长工期,并担当由

11、此导致的工程承包人的相关损失。13.2全部工程竣工经总包验收合格,及进入质量保修期,分包施工范围内工程质量保修责任由分包担当。14、争议14.1总包和分包在履行合同时发生争议,可以自行和解或要求有关主管部门调解,任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的,双方约定采纳下列第1种方式解决争议;(1)双方达成仲裁协议,向北京市仲裁委员会申请仲裁;(2)向所管辖权的人民法院起诉。14.2发生争议后,除非出现下列状况,双方都应接着履行合同,保持工作连续,爱护好已完工作成果:(1)单方违约导致合同确己无法履行,双方协议终止合同;(2)调解要求停止合同工作,且为双方接受;(3)仲裁机构要求停止合同工作;(4

12、)法院要求停止合同工作。15、禁止转包或再分包15.1分包不得将本合同项下的作业转包或再分包给他人。否则,分包将依法担当责任。16、不行抗力16.1本合同中不行抗力的定义与总包合同中的定义相同。17、合同解除17.1如因不行抗力致使本合同无法履行,或因一方违约或因甲方缘由造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,17.2合同解除后,分包应妥当做好已完工程和剩余材料、设备的爱护和移交工作,按总包要求撤出施工场地。总包应为分包撤出供应必要条件。18、合同终止18.1双方履行完合同全部义务,分包工程款支付完毕,分包向总包交付劳务作业成果,并经总包验收合格后,本合同即告终止。19、合同份数19.1本合同

13、正本两份,副本2份,具有同等效力,由总包和分包各执正副本一份。20、合同生效合同订立时间:年月日合同订立地点:本合同双方约定当日后生效。总包:(公章)地址:法人代表:分包:(公章)法人代表:地址:装饰工程劳务分包合同范本2发包方:(以下简称甲方)分包方:(以下简称乙方)依照中华人民共和国合同法,甲方将承建的工程劳务分包给乙方。为明确甲、乙双方权利、义务,结合工程的实际状况,经双方协商一样,达成如下协议:一、工程名称:二、建筑面积:平方米三、工程总金额:元四、工程期限:年月日至年月日五、质量等级:六、工程款支付:开工一月后付万元,其余待工程完工后付清。七、乙方在施工过程中必需达到特别工种持证率1

14、00%,技工持证率85%,平工持证率60%。八、分包工程质量必需全部合格,质量要求须由甲方现场项目部质监负责人按国家所规定的有关施工验收规范和标准验收和签发。九、分包工期:乙方进场后按项目下达的生产工期施工,每延长一天,罚款元,以此类推。十、乙方的个人所得税等有关税费由甲方代扣代缴纳,并向乙方出具纳税证明。十一、临时设施水、电费由方担当。十二、乙方必需与农夫工签定劳动用工合同。十三、乙方必需严格根据劳动合同法和建设部关于建设领域农夫工工资支付暂行方法等法律、法规的规定支付农夫工工资,不得拖欠或克扣工资,工资发放应编制工资表,并将签字发放后的工资表报甲方项目部备案。十四、本合同未尽事宜,双方均应

15、本着诚恳信用的原则按有关规定协商解决,若在此前提下仍不能解决,向甲方所在地人民法院起诉。十五、本合同一式份,甲方持份,乙方持份,具有同等法律效力,双方签字盖章后生效分包工程完工交验后自然失效。甲方:法定代表人:托付代理人:现场代表:年月日乙方:法定代表人:托付代理人:分包商:年月日装饰工程劳务分包合同范本3发包人: (以下简称甲方)承包人: (以下简称乙方)依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规、遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则,双方就本装修工程施工劳务承包事项协商一样,订立协议如下:一、承包方式:包人工、包质量、包平安。二、承包范围:C、B栋13层的电路铺

16、设各户至各楼层的主线、电箱内各器件组装、各通道照明、消防应急灯专线及插座、部份功能性专线及插座,室内开关插座、灯具、电器安装(不含空调),暗线、暗盒开槽装盒、线后水泥砂浆抹平(不能高出墙面),当班自产垃圾清扫至楼下统一放置三、工程质量:1、主线槽安装统一水平,吊钩设置匀称美观,电箱内按统一标准角度组装,电箱内线头留置长度约80厘米为宜不得奢侈;2、各室内线槽尽量顺阴角垂直走向,线槽用枪订固定时,槽内订必需付脚,不允许有垂直订头外露;3、室内线盒严格按各标准统一各自高度,功能相同的必需同一高度,底盒安装必需坚固水平;4暗线预埋用pvC管套至与线盒连接位;5、各开关插座底盒必需暗装;5、各线头留置

17、不得奢侈,严禁工人私自将线头带走;6、严格按色装线,黄红绿为火线、兰色为零线、黄绿相间为接地线。四、结算方式:1、按外墙内边丈量面积: 30 元/;阁楼不另计面积。五、付款方式:本工程以实际发生工日数据为依据,按每日 30 元/人生活费,每 10 天支付一次,每月支付工程进度款至 50% ,工程完工质检合格,支付工程款的 75% ;工程竣工验收达到标准后,工程款付至经甲、乙双方共同确认的结算金额的 90% 。验收合格后100天后付清。付工程款时乙方提交每位工人的身份证复印件由工人按指模签名确认。六、甲方责任:1、供应全部民工的身份证复印件。2、乙方必需自备施工工具,负责作业层面的卫生,施工中不

18、得奢侈和损失材料,爱护好设备和制成品,如有损坏双倍赔偿。3、教化民工遵守甲方和建设方的有关规定,听从甲方管理和指挥,不得打架、闹事,处理好建设方、甲方及其他施工队伍的关系。4、乙方应按平安规范技术规范组织施工,确保施工平安,由于乙方施工平安措施不力等缘由,造成平安事故,其责任及相关费用全部由乙方担当。5、乙方确保人身平安和饮食平安,发生责任事故,其责任及相关费用全部由乙方担当。七、工程质量的约定:1、因乙方施工缘由导致工程未达到优良标准,未通过建设方、监理方、甲方的验收,乙方进行返工所发生的人工费及材料费由乙方担当。2、由于甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方担当。3

19、、工地纪律约定:不得打架,上班时间不准喝酒,不得随地大小便。留意爱护别人劳动成果。当班自产垃圾当班必需清理,当班领用材料(电线、开关、插座、灯具)下班必需交回,其次天上班重新领用,严格按色号装线,一经发觉罚款500元每次。全部材料由包工头亲自领取,如在施工中所领用材料与实际运用的数量不符时,包工头必需赔偿损失开关插座按20元每个,漏电爱护器按80元每个,单极开关按20元每个。全部罚款及赔偿款干脆从工资内扣除。4、文明施工约定;严格限制操音,早上8点半之前、中午12点至下午1点半不得运用电锤等操音大的设备。不得扰民,无关人员不得带入工地。设有内部食堂,由工头统一报歺,收费10元每歺,从工程款中扣

20、除。也可选择叫外卖。5、防火约定:烟头必需就地捏灭,不得动用明火。6、防工伤事故约定:禁止违章操作,如工人自我感觉危急应马上停止施工并向项目部汇报,否则一切平安事故由乙方担当。八、有关工期的约定:1、因乙方缘由造成的延误,工期不顺延。因乙方缘由延期竣工,延误工期每延误一天乙方支付甲方1000元的工期违约金。违约金不超过结算价款的10%。合同生效后10天内暗装线盒及需走地的暗线安装完毕,走道布线、20天内安装完毕,其他60天内全面完工,如甲方缘由,工期顺延。九、其它条款:1、承包人向发包方承诺照合同约定进行施工、竣工,并在质量保修期内担当工程质量保修责任。2、因乙方的施工未达到约定的质量标准,或

21、不能如期完成工程施工则甲方随时有权调整其施工范围及削减其工作量,或者终止合同。3、若发包方与承包方看法发生分歧,经协商不能达成一样时,通过仲裁解决。4、乙方中途撤场负全部责任,包括退还已付全部工程款,合同双方签字生效。本协议一式两份,双方各执一份,工程完成自行消退。发包人: 承包人:日 期: 日 期:装饰工程劳务分包合同范本4甲方:乙方:经双方协议,现甲方工程中的相关项目交由乙方负责施工,详细执行如下:一、施工内容:二、承包方式:三、合同期限:自年月日至年月日。四、人工款支付方式:每个项目甲方每月5号按乙方工程进度支付,支付金额为已完成并通过验收合格工程量的50%,客户交完结算款后或客户整体验

22、收合格后一个月内,甲方付清工程款95%给乙方,5%一年质保期满后付清给乙方。五、双方责任:1、甲方以包工形式雇用乙方进行室内装饰工程的生产施工,并由乙方组织管理有关生产人员,生产工具由乙方自理,详细的施工内容及单价见班组人工报价表、甲方协作供应好施工场地面给乙方.2、乙方在生产过程中必需遵守甲方公司的各项生产施工规章制度及施工工种规范、验收规范,并接受甲方人员管理。3、乙方在施工生产过程中,必需严格根据平安生产的操作规程施工,做好防火平安工作,施工现场严禁吸烟.如因违反平安生产操作规程而造成的工伤或其他平安事故,由乙方全部负责。4、乙方在施工的过程中禁止与客户发生争吵,做到文明施工,礼貌待客,

23、如因故与客户发生冲突,甲方有权更换施工班组,所完工部分达到合格的,其工程总价按70%计算,如发生较大争吵造成甲方经济损失,乙方必需对此担当经济责任。5、乙方及乙方雇用人员在甲方公司施工期间,人身及社会保险均自行购买,甲方概不负责。6、乙方班组施工时,应对自己及其他班组的产品及材料做好爱护措施,如已完成产品、半成品或材料因没有实行爱护措施而造成污染或损失的,由乙方负责赔偿。7、乙方必需遵守甲方定出的各项工程质量验收标准和工艺要求以及项目管理措施进行施工,如达不到质量验收要求或违反项目管理措施的应无条件返工,并担当其施工缘由或违反项目管理措施造成的损失。8.乙方必需遵守甲方定出的各项现场施工平安及

24、文明施工管理细则,并组织工人仔细学习,如有违反相应管理条例的,依据双方签订的班组平安施工责任书担当其责任;如因乙方因不遵守现场施工平安及文明施工管理细则而造成相应平安事故由乙方自行负责。9、乙方施工的工程必需通过甲方的内部验收,不合格者必需返工直至符合要求、并理应赔偿甲方材料费。10、乙方须对其班组的施工进度负责,如因乙方缘由造成工期延误,由乙方担当损失,每天罚款壹仟元。11、乙方担当的施工内容,在甲方规定的保修期内发生的质量问题,属于施工工艺方面的,乙方应无条件返工。12、双方每天召开碰头会议,对各部位研讨改进及施工面场地协作工作。13、未尽事宜双方协商解决。甲方:身份证号码:电话:年月日乙方:身份证号码:电话:年月日本文来源:网络收集与整理,如有侵权,请联系作者删除,谢谢!第21页 共21页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 应用文书 > 策划方案

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号© 2020-2023 www.taowenge.com 淘文阁