电力施工合同简单范本.docx

《电力施工合同简单范本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《电力施工合同简单范本.docx（12页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、电力施工合同简单范本电力施工合同简洁1 甲方：_ 乙方：_ 工程项目名称：_ 工程项目地点：_ 安排工作时间：_年_月_日至_年_月_日。 甲方作为管辖电网工程承包单位之一，由于部分工程的实施详细须要，与乙方建立劳务合同关系，为明确劳务合同双方的平安责任，保证工程施工平安，防止事故发生，经甲、乙双方协商同意并达成如下协议： 一、甲方应担当的平安责任 1、依据_颁发的_和_颁发的_有关条款，甲方负责对乙方具备承包工程项目的施工平安资质进行审查。审查乙方单位持有的政府有关部门核发的施工营业执照和施工资质证书、法人代表资格证书(组织机构代码证)、施工简历以及施工单位有关工程项目经理、负责人、技术人员

2、的配置状况和近三年平安施工记录。资质审查合格后，甲方应刚好给乙方发放平安施工资质合格证。 2、甲方在工程开工之前对乙方负责人和工程技术人员进行全面的平安技术交底，并应有完整的记录或资料。平安技术交底根据_的规定，在开工请对承包方负责人、工程技术人员和安监人员进行全面的平安技术交底。 3、甲方负责审核工程项目施工负责人、工程技术人员和工人的技术素养。审核确认工程项目的工作票签发人、工作负责人资格。 4、甲方负责审查工程项目的组织施工设计，对乙方在有危急的电力生产区域作业要求事先制订平安措施。 5、甲方负责检查、监督_在施工单位平安管理中的落实、执行状况。 6、甲方每月15日对工程组织平安和质量检

3、查，并不定期进行随机抽查。重点检查特种作业人员持证上岗和现场平安用电等现场平安管理与平安措施。特殊是查看现场的平安状况，针对检查发觉的问题刚好填写平安检查状况通知单，对严峻的问题下发整改通知单并进行相应的经济惩罚。 7、应用_对项目部及施工现场管理等进行检查评价，对乙方的平安健康环境管理行为进行诊断和做出相应的评断。 8、协议中规定由甲方担当的有关平安、劳动爱护等其他事宜。 二、乙方应担当的平安责任 1、仔细执行国家和电力行业有关平安生产、职业平安与卫生的法律、法规、条例和制度，并依据实际状况制定实施细则，但不得与上级规定相抵触，不得降低平安标准。 2、乙方应依据国家和电力行业有关规定建立有健

4、全的平安管理机构，落实岗位平安生产责任制。 3、招收录用和转换岗位的工人必需经过三级平安教化、紧急救援培训和专业技术培训，并经考试合格记录在案，经甲方审查认可后方可进入其生产现场工作。乙方应对施工人员进行平安技术交底、平安教化和平安宣扬，严格执行平安技术方案。 国家规定属于特种作业、危急作业的人员同时必需经过专业培训，持有政府主管部门颁发操作证方可上岗。 4、项目部和施工现场应参照_的规定进行布置，制定各种平安文明施工管理制度和应急预案，要求乙方配备足够的平安用具和平安书籍。施工现场必需设置明显的标牌，应标明施工许可证批准文号、工程项目名称、各参建单位名称、项目管理组织机构图、工程建设(平安、

5、质量、工期)目标以及主要管理制度等。现场作业区有明显的标记、设立了特地的施工器具放置处、材料堆放站和废料堆放点。施工单位负责施工现场标牌的爱护工作。 5、遵守现场劳动纪律和规章制度，进入施工现场必需严格执行有关规定，凡进入施工现场的人员均应当佩戴工作证卡，以证明其身份，确保平安施工。乙方应当保证施工现场平安防护设施完备，平安警示标记齐全。 6、针对施工实际状况，乙方应做到防风防汛、防暑降温、防火、防触电、防高空坠落等，平安措施要到位。 7、乙方应依据国家有关平安生产、劳动爱护的法规和卫生的有关规定，制订相关的劳动爱护用品发放标准;为施工人员配备符合本工种平安、卫生要求的个人劳保用品;按不同岗位

6、的生产特点配备平安防护用品和平安用具，并指导、监督和检查运用状况。施工现场的各种平安设施和劳动爱护器具，必需定期进行检查和维护，刚好消退隐患，保证其平安有效。 8、进入施工现场的全部人员着装必需符合_规定。施工人员要按要求佩带各种平安防护工具。 9、平安用具、平安防护设施、手持电动工器具、电气设备等的运用管理必需严格执行国家、行业的有关规定，必需有出厂合格证明，经试验合格后方可运用，并应建立发放、运用、管理制度和台账。 10、乙方要应用_对工程项目部及施工现场、班组管理等进行自检查自评。 11、乙方与甲方是劳务合同关系，严禁乙方将施工项目转包。 12、对所供应的一切证件、资料的真实性担当法律责

7、任。 13、协议中规定由乙方担当的有关平安、劳动爱护等其他事宜。 三、甲、乙双方共同遵守的规定 甲、乙双方在签订施工平安协议后，均必需严格遵守国家各项法律、法规，严格遵守电力行业各项规程、规定和电力企业有关基建安装等规定。共同遵守_等有关规定。 四、违约处理 在协议签订的有效期内，如有违反上述任一条款造成平安事故或平安隐患者，将严格根据_有关条款，加强考核力度，对施工单位违反现场平安管理或造成工程质量事故的状况，严格执行奖惩制度。奖罚状况报_备案。 五、其他 1、甲方应赐予乙方施工供应必要的技术资料，并尽力供应便利的施工条件。 2、在施工中，如乙方发生属乙方责任的意外人身伤亡时，甲方应以人道主

8、义精神尽力帮助伤员及处于危急境地人员，但所需全部费用由乙方担当。 3、依据双方签订的_，乙方应按单项工程(或一次性)缴纳_元的平安文明施工保证金。保证金建立专户管理，甲方对乙方违反现场平安规定者进行惩罚，惩罚以书面通知形式告知对方，工程竣工后依据惩罚总金额扣减后返还乙方，不足时乙方应补交。 4、本协议有效期自_年_月_日至_年_月_日止。 5、本协议一式_份，甲方、乙方各执一份，签字盖章即生效。 甲方：_ 乙方：_ _年_月_日 电力施工合同简洁2 甲方：_ 乙方：_ 甲方托付乙方进行_工程。为明确和维护甲、乙双方责权利，依据_及其它相关法律、法规，双方同等自愿公允原则，就本工程施工安装及管理

9、工程协商一样，订立本合同： 一、工程名称：_. 二、工程地点：_. 三、承包方式：_. 四、工程造价：_. 五、工程内容和范围：高压线路架设;变压器安装;配电间凹凸压配电盘及计量安装。拆除原已安装变压器及高压电杆;延长高压线路的电线电杆架及安装;配电间拆除及搬迁安装。 六、合同工期：甲方通知乙方进场施工后七个工作日完工。 七、质量标准：本工程严格按国家相关电力安装工程技术规法进行施工，工程完工后报电力主管部门验收。 八、工程款项支付：工程完工交付甲方乙方正常运用后，由甲方一次性付清工程款。 九、甲方责任：甲方必需在通知乙方进行开工前三日对施工现场进行整理，清障确保施工车辆畅通，施工现场具备开工

10、条件，并在开工后接着负责解决以上遗漏问题。按约定时间支付工程款，否则视为违约。如甲方未按以上合同约定完成影响到施工进行，工程相应顺延。 十、乙方责任：负责本工程设计电力线路敷设及相关材料设备选购安装，保证工程质量。保证工程进度确保按期按质完工，通电正常运用。 十一、平安施工：乙方应按有关规定，实行严格的平安防护措施，严格按有关规定工程操作，如在施工期间因乙方自身平安措施不力造成平安事故，乙方应担当因发生的一切费用，非乙方造成的平安事故，由责任方担当责任和有关费用，因不行引起的平安事故工程损失，工期延误由甲乙双方协商担当。 十二、解决合同纠纷方式：在执行本合同过程中，如甲乙双方对合同有关条款有不

11、同看法或发生其它争议纠纷，由双方协商解决，经协商不能达到一样看法的可向有关仲裁机关申请仲裁或起诉法院解决。 十三、本合同正本_份，副本_份。具有同等效力，甲乙双方各执正本_份，副本_份。其它未尽事宜，由双方另行商定补充。 甲方(盖章)：_ 乙方(盖章)：_ _年_月_日 电力施工合同简洁3 甲方：_ 乙方：_ 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他相关法律法规的规定，结合本工程实际，甲乙双方在同等、自愿、公允和诚恳信用的基础上，经友好协商，就本工程施工事宜协商一样，达成如下协议。 第一条 工程概况及承包范围 1、工程名称：_. 2、工程地点：_. 3、承包范围：_. 4、承包方式

12、：_. 其次条 工期 1、本工程工期总天数为：_天。即从_年_月_日至_年_月_日。 第三条 甲方应担当的工作与责任 1、甲方负责向乙方免费供应施工现场材料、机具堆放场地、施工用水用电接驳点。 2、甲方负责按本合同约定刚好支付工程款。 第四条 乙方应担当的工作与责任 1、乙方在本合同生效后，应派技术人员到现场做好开工前的打算工作，施工现场调查方面要查清地下各种管通讯、供水、输气、输油、电力、照明、交通信号、化工、供热、排水管线。查找，收集管线资料，借助管线仪查找。将管线的位置、深度、走向用油漆标记在地面上。用坐标纸绘制管线分布平面图、剖面图备用;在施工过程中由于乙方缘由造成的一切事故与损失由乙

13、方负责。 2、乙方应在施工场地做初步地质调查，查清地层结构，地质成份，地下水埋深。目前，钻孔铺管仅限于土层、沙层、污泥地层施工，要在砂卵石地层、基岩地层、块石回填土地层施工，必需借助其他的钻探工具和具备肯定的条件才能施工。 3、水源是钻孔铺管施工必备条件。要求查清施工现场的水源，现场缺水，施工前备好水。 4、负责办理本顶管工程相关的一切政府批文、批件及相关法律、法规手续，若因此造成的责任由乙方全部负责担当。 5、乙方负责施工范围内的设备和人身平安，做好防盗、防火工作。如因乙方缘由引起的一切人身伤亡事故，均由乙方自行负责。 6、严格遵守电力部门的有关规定，不准私自开启，操作电力门的电气设备，如有

14、违反，造成一切责任及损失由乙方自己担当。 7、乙方应主动协作甲方进行阶段工程质量的检查、验收，做好记录。 8、乙方保证工程质量，严格按有关行政主管部门的规章制度要求及施工规范、技术要求施工，按期完成工程内容。 9、乙方应文明施工，做到工完、料净、场地清，费用已包含在工程总价中。 第五条 工程价款及支付 1、本工程包干价，单价为_元/米，按水平方向直线长度结算。 2、本工程施工完毕，验收合格三日内甲方向乙方一次性现金结清工程款。 第六条 工程质量验收 1、验收方式：乙方应向甲方供应本工程验收报告，材料质检合格证书。工程应满意甲方符合电力质量要求布线的通畅管道，对验收不合格的工程应由乙方负责修理、

15、更换、其费用由乙方担当。如在顶管施工期间遇不能变更的障碍物，通过多方努力的确不能顶管胜利达到电力管穿线要求，乙方无条件撤离现场并不能要求甲方支付任何工程款。 2、验收时间：甲方接到乙方完工报告后2日内组织竣工验收，逾期不组织竣工验收，则视为本工程质量全部合格。 第七条 违约责任 如一方擅自终止或解除本合同，或不按合同全面履行自己的义务，应依法担当违约责任，并赔偿因此而给对方造成的全部经济损失。 第八条 争议的解决方式 如因履行本合同发生争议，甲乙双方应本着互谅互让的原则协商解决。如经协商不能达成一样看法，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。 第九条 本合同未尽事宜 由甲乙双方另行协商解决。经协商达成的补充合同、补充协议，与本合同具有同等法律效力。 第十条 其他 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。 本合同共一式两份，甲乙双方各执一份。 甲方(盖章)：_ 乙方(盖章)：_ _年_月_日