《电力施工合同范本（电力施工承包合同+简单）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《电力施工合同范本（电力施工承包合同+简单）.docx（69页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、电力施工合同范本（电力施工承包合同+简单）电力施工合同范本（电力施工承包合同+简洁）该怎么写呢？在写的时候都须要留意哪些呢！下面是会员投稿的关于电力施工合同范本（电力施工承包合同+简洁）的最新文章，供大家参考。电力施工合同范本1甲方 (发包人)：乙方(承包人)：(名称)依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用原则，双方就本工程施工事项，经协商一样立本合同。第一条 工程概况工程名称：赞成湖畔居 幢工程地址：龙蟠路55号工程内容：钢筋竖向焊接，140160(但小量粗钢筋包刮在内)。工程总量：以图纸为基础据实核算。其次条 责任范围甲方负责在开
2、工前供应有关资料，办理好具备开工条件的手续，负责将钢筋运输到每一个楼层。乙方以甲方通知开工为准，机器必需在工地，接到通知后人员快速到场施工，并在24小时内完成一个楼层的竖向焊接工作，刚好清理钢筋上与地上的焊渣，并清扫集中。主动协作甲方。第三条 材料设备供应甲方供应电源到楼层、水源、钢筋、垂直运输机械等施工条件。夜间施工只开大灯，小灯照明由乙方自理。乙方工人在甲方食堂搭伙，伙食费自行交付。对于钢筋头不齐，提出要求钢筋工处理。乙方竖向焊接所需的机械、电缆线、焊剂、石棉垫由乙方自备，设备在未运出工地之前必需运到甲方指定的地方放好，否则不代为保管。第四条 质量平安施工乙方必需有操作证，工地负责人在现场
3、。依据焊接GB5020420xx规定在现浇钢筋混凝土多层结构中，以300个接头为一验收批，不足300个接头也按一批计。试件应从成品中随机切取6个接头进行拉伸试验。焊完钢筋后必需刚好送拉伸试验接头给甲方，否则罚款200元/次。乙方焊完一层，由甲方及监理验收一层。如质量不符，立刻返工。甲方供应通常必要的平安防护设施。乙方应切实加强自身及他人的平安防护意识，遵守劳动平安规章制度，乙方违章造成的平安事故由乙方自行负责。乙方不得随意切割钢筋，真正是工作须要，必需通过现场施工员同意，否则按钢筋重量加倍赔偿。第五条 工程核算一、结帐方式：每根钢筋接头统一价1.4元，包括焊接机械费、焊接费、人工费、焊接材料费
4、。二、结帐时间：乙方每焊接完一层，甲方即时付60%的工程款，最终一层焊接完毕后，余款于三个月内一次结清。以上条款，任何一方不得擅自变更，除非另一方同意，双方经协商一样可以签订本合同的补充协议。本合同中的各条款双方遵守执行，双方的经济和法律责任依合同约定担当。本合同一式两份，经双方签字(盖章)后生效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日电力施工合同范本2甲方(建设单位)：乙方(施工单位)：依照中华人民共和国合同法、电力法、电力供应与运用条例、电力建设工程施工合同范本以及有关法律、法规等规定，为了维护供用电的公共平安，保障电力系统
5、平安、经济、牢靠的供电，就 的相关事宜，双方本着同等互利、协商一样的原则，达成如下条款，供双方信守。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：二、工程承包方式及内容1、乙方承包方式： 全包 。2、工程内容：包括低压总表1块，安装低压线路至电缆分接箱至表箱电缆，安装低压户表塑料表箱，分户表 块。三、工程工期1、工程时间： 年 月 日之前完成全部工程内容并检测、验收合格且正常用电。2、工程开工条件：乙方根据用电需求完成施工，要求在 月 日前完成交付工作。3、如遇下列状况，工期相应顺延。(1)、由甲方缘由使乙方延误工期，经甲方现场代表同意后，工期顺延。(2)、由于气候等不行抗拒因素造成的工期延迟。(3
6、)、如因特别缘由不能办理工作许可手续，施工工期顺延。四、图纸资料1、根据甲方托付乙方的设计以及图纸要求施工。2、甲方要求乙方严格根据建设工程施工合同执行。五、材料设备供应材料、设备由乙方供应。供应方必需供应生产厂家设备说明书和产品合格证，如出现平安质量问题，由乙方自行负责工程返工以及担当施工的相关费用。(详细详见合同技术参数)六、工程质量1、本工程严格根据甲方供应的具有设计资质的设计图纸或托付乙方设计并经甲方认可的要求进行。2、乙方的施工符合国家电力行业设计、安装标准。3、工程质量：合格工程。七、工程价款本工程总包价为人民币 万元。(大写： 元整)。八、工程费用标准及结算方式1、工程采纳20K
7、V及以下配电网工程建设预算编制与计算标准以及20KV及以下配电网工程预算金额年的定额及配套定额。2、工程费付款方式：签订合同之日付工程款的50%，工程全部完工送电验收合格后付至工程款的100%。九、甲方应担当的主要工作及责任1、供应乙方办理设备迁移所需的材料，并帮助乙方办理相关手续。2、主动帮助乙方处理施工过程中发生的不利于施工的外部因素。3、供应材料的堆放场地。4、完成施工现场场地障碍物的解除、清除，确保具备开工条件。5、保证现场及建筑物符合安装施工的要求，施工现场满意施工运输的须要。6、协调施工现场上的各施工企业相互交叉作业关系，刚好处理有关问题。7、甲方未按合同约定履行以上义务，则担当由
8、此导致的费用支出，赔偿因此造成的乙方损失，延误工期依据电力部门平安程序相关规定予以顺延。8、在设备未投入运行前，负责乙方已完成安装设备的平安保卫工作，因保卫不力造成设备偷窃，由甲方负责，乙方根据50元/天支付甲方安保费用。9、甲方驻工地代表：联系电话：十、乙方担当的主要工作及责任1、依据甲方供应的设备迁移资料办理相关手续。2、必需管理好施工材料、机械，若管理不善发生遗失、损坏，甲方均不担当任何责任。3、严格根据设计标准施工。4、乙方必需按规程制度和合同规定，听从甲方的现场管理及听从甲方在平安、消防等方面的管理，且自觉、主动地、无条件的接受甲方及监理单位的监督。5、工程质量：本工程应符合电气装置
9、安装工程10kV及以下架空电力线路施工及验收规范(GB50173-92)相关要求，质量合格。6、工程竣工验收合格投运正常后5个工作日内，乙方向甲方办理完毕移交手续并供应竣工资料及其它资料。7、乙方对施工中的隐藏工程应做好施工记录。8、乙方负责与供电公司交接好相关事宜。9、乙方驻工地代表：联系电话：十一、平安施工1、甲方应主动协作乙方做好平安设施，应对施工现场进行障碍物清理，清除施工现场及平安隐患，确保工程平安顺当进行。乙方在施工中应按有关规定实行严格的平安防护措施，保证施工平安，并担当由于自身平安措施不力造成的事故责任和因此造成的一切损失。十二、工程竣工验收1、竣工验收标准：建筑安装工程施工及
10、验收规范、建筑安装工程质量检验评定标准、建筑电气工程施工质量验收规范、国家相关电气标准规范、施工图纸及说明，施工技术文件、施工设计要求及国家现行有关法律法规等。2、本工程的质量保修期为：自工程竣工验收合格之日起3个月。保修期内，如发生质量问题，甲方在 当 日内通知乙方，乙方应在接到通知后 当 日内派人进行修理。否则，甲方委派他人进行修理的费用由乙方负责，并担当因修理不刚好给甲方造成的损失。十三、其他1、本工程严禁任何形式的转包、分包，由此造成的损失全部由乙方担当，且甲方有权单方终止合同。2、本合同经双方法定代表人或法定代表人授权代表签字、单位盖章后生效。合同的权利义务终止后，双方应当遵循诚恳信
11、用原则，履行通知、帮助、保密等义务。3、本合同在履行过程中发生争议时，由甲乙双方协商解决。协商不成的，由合同签订地法院依法裁决。本合同签订地 。4、本合同一式四份，甲乙双方各持二份，具有同等法律效力。甲方(盖章)：乙方(盖章)：法定代表人：法定代表人：托付代理人：托付代理人：签订时间： 年 月 日电力施工合同范本3甲方:乙方:因甲方用电须要，依据中华人民共和国合同法有关规定，就中国石油自然气管道局北江盾构穿越工程施工场地临时用电的相关事宜，经甲乙双方友好协商，达成如下协议：一、协议内容：1、临时安装1台XXX变压器。备注：以上施工用材除XXX变压器由甲方供应外，其余全部材料均由乙方供应。二、工
12、期：日历工期：本协议签订后，乙方应在10日内完成上述施工内容 (因暴雨、大雪等不行抗拒的自然灾难而无法正常施工，报甲方同意后，工期顺延)。三、质量标准：乙方在施工过程中必需严格根据国家现行有关标准和规范的规定组织施工，达到国家相关标准并符合甲方的运用要求。四、平安要求：在施工过程中，应按相关标准、规范、规定施工，确保平安，因乙方违反平安操作规程等造成的平安事故责任由乙方担当，若工程延期给甲方造成的损失，乙方应担当全部责任。五、质保：乙方须确保整条施工线路的供电稳定性，保证其有效容量能满意甲方施工现场的负荷要求，并出具书面证明和计算依据。六、甲方的权利和义务:1、甲方有权对乙方企业资质、营业证书
13、等相关文件进行审核。2、甲方有权对乙方在临时用电设施安装过程中出现的技术和平安问题随时进行检查，并在乙方出现违规操作时要求乙方停止作业。3、甲方有义务在乙方要求工作帮助时，对乙方进行必要的支持。4、甲方不负责安装过程中的任何平安问题。七、乙方的权利和义务:1、乙方确保平安施工，保证按期、保质完成施工任务。2、负责施工中的青苗赔偿、杆基占地、地方协调等一切工作。3、竣工验收时，乙方应向甲方供应工程竣工资料及验收报告三套，甲方组织验收。4、乙方独立负责施工过程中出现的任何平安问题。5、如因乙方设计错误或施工质量问题所给甲方带来的一切人员和设备损失，乙方须担当全部责任。6、 因突发事务停电，乙方应马
14、上组织抢修，并在复原供电前通知甲方。八、工程费用及付款方式：1、本协议审核预算费用：XXXX整(￥XXXX.00元)2、付款方式：乙方在完成全部完成合同内容后，临变及箱变投入运行并由供电部门组织工程验收合格后一次性支付乙方。3、乙方须为甲方开具国家规定的合同总价款安装发票。九、其他：1、本协议未涉及约定条款，接着执行原合同约定。2、协议生效：本协议从双方签字、盖章之日起生效。3、协议份数：本合同壹式陆份，甲、乙双方各执三份甲方： 乙方：单位地址： 单位地址：法定代表(负责)人： 法定代表(负责)人：联系方式： 联系方式：签订地点： 签订时间：电力施工合同范本4甲方名称：_地址：_法人代表：_乙
15、方姓名：_性别：_年龄：_民族：_文化程度：_籍贯：_省_市现住址：_属于：_(农业人口/非农业人口)居民身份证号码：_务工许可证号码：_甲方因生产(工作)须要，经劳动部门批准，劳务市场介绍，同意招用乙方为临时工，依据有关国家有关规定及有关政策，经双方协商同意自愿订立本合同，并共同遵守如下条款：一、合同期限自_年_月_日起至_年_月_日止。合同期满，本合同自行终止。如甲方须要接着留用，经乙方同意，双方可以续订合同，并办理鉴证手续。二、生产(工作)任务甲方依据生产(工作)须要，支配乙方在_岗位，担当_临时生产(工作)任务。乙方若同意，须听从。在合同期内甲方因调整生产(工作)任务，须要变更乙方的岗
16、位和任务，需经乙方同意。如乙方不同意，可提出辞职，双方办理解除合同手续。三、劳动时间与劳动酬劳(一)劳动时间：甲方实行每周_日，每日_小时工作制。严格限制加班加点，确因生产(工作)须要加班加点的，应限制每日加班不超过_小时，每月加班不超过_小时，加班要提前通知乙方，由甲乙双方商定，按规定发给加班加点费。(二)劳动酬劳：按国家有关规定和单位的实际状况，依据乙方的岗位和担当任务，甲乙双方协商定为每日_元，每月_元。加班工资，按不低于国家规定的标准执行。奖金，依据单位效益和劳动贡献，定期发给。实行计件工资制的，月工资按计件单价结算。详细方法在本合同双方约定栏中约订。从事夜班的，应发给夜餐费_元。(三
17、)在合同期间，如发生停工待料状况，甲方每天发给乙方基本生活费_元。四、劳动爱护、保险福利待遇(一)从城镇招用的临时工，实行社会养老保险制度。保险金缴纳方法与单位劳动合同制工人相同。缴纳养老保险费，每月甲方负担_元，乙方负担_元。乙方缴纳金额，先由甲方统一支付，后在其当月工资中扣除。乙方如符合招工条件，单位又有指标，可招为劳动合同制工人，所缴纳的养老保险可伴同转移，合并计算缴费年限。(二)乙方因工死亡待遇及因工负伤在医疗期内的待遇与合同制工人相同，因工负伤医疗终结，由劳动鉴定委员会确定其伤残程度。(三)乙方患病或非因工负伤，医疗期最长不超过_个月。医疗期内待遇应当与合同制工人同等对待，伤病假期间
18、，由甲方酌情发给生活补助费。乙方在甲方工作半年以上，医疗期满尚未痊愈被解除劳动合同的，由企业发给一次性医疗补助费_元，乙方死亡的，甲方应发给丧葬补助费_元，一次性发给供给直系亲属救济费_元。(四)乙方在甲方工作一年以上，重新签订合同的，甲方应按国家规定支配乙方探亲，服务每满一年假期为_天;乙方如遇婚、丧、女工怀孕、分娩、哺乳，甲方应按规定支配假期。上述假期为有薪假期，超出规定日期的，经批准按事假处理。(五)依据工作岗位须要，并参照国家有关规定，甲方发给乙方劳动爱护用品。从事起重、电焊、司炉等特别工种作业的，需持有关部门核发的专业岗位操作证方可上岗。五、劳动纪律(一)按时上下班，不得迟到早退。(
19、二)严格遵守操作规程，保证生产。(三)爱惜单位财产，不无故损坏公物。(四)上班工作(生产)时间不得做私事，不得做与生产工作无关的事。(五)听从指挥，听从调动。(六)保质保量完成任务，不得投机取巧。(七)有事刚好请示报告，不得擅自主见。六、劳动合同的变更、终止、解除和辞职(一)甲方因转产，调整生产项目或者由于状况改变，经乙方同意，可以变更合同的相关内容。(二)合同期满后即终止执行，并办理终止合同手续。如生产(工作)须要，甲方接着招用乙方，须要经乙方同意，并经劳动部门批准，双方重新签订合同。(三)有下列情形之一的，可以解除劳动合同：(1)双方一样同意的;(2)符合本合同第六条第五项和第六条第六项规
20、定的;(3)乙方培训(娴熟)期满，不符合录用条件或乙方不情愿供职的;(4)乙方非因工负伤，治疗终结仍不能复工的。(四)有下列情形之一的，本合同自行解除：(1)甲方宣告破产，或者面临破产处于法定整顿期间的;(2)乙方被除名开除、劳动教养或判处徒刑的。(五)乙方在合同期内有下列情形之一的，甲方可以辞退;(1)严峻违犯劳动纪律，影响生产、工作秩序的;(2)违反操作规程，损坏设备、工具，奢侈原材料、能源，造成经济损失的;(3)服务看法恶劣，损害消费者利益的;(4)有贪腐、盗窃、赌博，假公济私等违法行为，尚未构成刑事责任的;(5)无理取闹、打架斗殴，严峻影响社会秩序或犯有其他严峻错误的。(六)甲方有下列
21、情形之一的，乙方可以辞职：(1)经国家有关部门确认，劳动平安卫生条件恶劣，无有效劳动爱护措施，严峻损害工人身体健康的;(2)甲方不按合同规定发放工资或连续两个月不支付工资的;(3)人格受到甲方负责人羞辱的;(4)甲方不履行劳动合同，或违反国家劳动法律、政策，侵害工人合法权益的;(5)经国家批准应征入伍的。(七)乙方有下列情形之一的，甲方不得解除合同：(1)合同期限未满，又不符合第六条第3项状况之一的;(2)患有职业病和因工负伤在治疗期限内未能治愈，属于全部或大部分丢失劳动实力的;(3)女工在孕期、产假期、哺乳期内的。(八)甲方或乙方要求解除劳动合同，除第六条第(四)款所列状况外，必需提前半个月
22、通知对方。并办理有关手续。七、违约责任甲方违反合同有关条款或无正值理由在合同期内辞退乙方的，按乙方实际损失予以赔偿，详细数额由双方协商。乙方违反本合同有关条款给甲方造成经济损失的，甲方可依据实际损失状况要求乙方予以赔偿。详细数额由双方协商。乙方不经甲方同意私自离单位的，赔偿甲方_元，否则甲方不予办理离单位手续。八、双方认为须要约定的其它事项(一)甲方为乙方供应住房，房租、水、电费由乙方自负。房租按商品房标准收取的，甲方应给乙方住房补贴每月为_元;如乙方自行解决住房的，甲方应给乙方住房补贴，每月为_元。(二)甲方自办食堂的，按饭菜成本收费，不办食堂，在外搭膳的，所需管理费由甲方支付。甲方给乙方膳
23、食补贴每月_元。(三)甲方按国家规定，每月应给乙方各类补贴共_元。(四)计件工资制的，月工资结算方法：_。(五)其他需约定事项：_。任何一方违反劳动合同，给对方造成经济损失的，对方有权依据责任和造成的后果，追究违约金_元，赔偿金_元。九、本合同经双方方签字后生效，甲、乙双方各持一份。甲方： 乙方：电力施工合同范本5(以下简称甲方)(以下简称乙方)依据甲方配电改造方案,乙方担当其施工任务,为明确双方在施工过程中的权利和义务,保证施工任务按时、优质、顺当完成,经双方协商，签定本合同，以资信守。一、 工程概况及承包方式：工程名称： 工程地点： 承包方式：包工包料(线材由甲方指定选购，由甲方负责与供货
24、方结算)二、 承包范围：定制专用配线柜一个(2米*1.5米*0.5米)，计8500.00元。 指定乙方选购PVC绝缘管(直径100毫米)以及配件，计600.00元; 指定乙方选购接线端子,绝缘带，计3000.00元; 修理低压电容补偿屏2块并并指定乙方负责购买相关配件，计6000.00元; 乙方拆除老配电间低压出线;安装新配电间各路低压出线并保证车间正常运转，安装及拆除工资计10000.00元。三、 工程期限及质量工程期限：合同签订，预付款到账后即开工，有效工作日45天;工程质量：工程质量合格，以保证各车间用电正常，无功补偿正常工作。四、 甲方责任及权利：帮助乙方现场施工，协调好周边环境，严格
25、限制影响工程进度的不良现象。五、 乙方责任：1、 明确施工措施和质量要求，作好施工前的打算工作，并亲密协调好与高压的安装工作。2、平安生产，文明施工，杜绝平安事故的发生，如发生事故，概由乙方负责; 搬迁电器设备时若有损坏负责修理或赔偿; 结算前，乙方负责供应符合报帐要求的票据;六、 合同价款与付款方式：1、 工程费用：依据本工程预算书，经甲乙双方商定，确认工程总价(不含电缆线)为贰万捌仟壹佰元整(￥28100.00元);2、 付款方式:合同签定甲方即预付工程备料款壹万元整(￥10000.00元) ,本电缆安装工程和低压补偿工程均验收合格后,于20xx年4月15日前一次性付清其余工程款壹万捌仟壹
26、佰元整(￥18100.00元)。七、 未尽事宜，双方协商解决。协商不成时，依据合同法、电力法进行解决。本合同一式二份，甲、乙双方各持一份。甲方： 乙方：法定代表人：托付代理人：时间： 年 月 日 法定代表人： 托付代理人： 时间： 年 月 日电力施工合同范本6甲方：乙方：依据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例，_镇人民政府将_汽车博览园基础设施建设工程中，从_集团办公大楼前至_重卡/工程机械配件城4号楼高压分支箱之间的高压电力线路工程项目托付给_市_房地产开发有限责任公司将该项目工程负责垫资并承包给_市和效电力建设工程有限责任公司东胜分公司施工完成，为保证该工程按期、保质完成，明确
27、双方职责，经协商，双方达成如下协议。第一条 工程概况一、工程名称：_基础设施高压电力线路工程。二、工程内容：从_集团办公大楼前至天骏重卡/工程机械配件城4号楼高压分支箱之间的高压电力线路的全部工程内容。三、工程地点：_汽车博览园。四、工期：共计90天：20_年8月29日至20_年11月26日（施工期间遇到停电、下雨等不行抗力因素工期顺延）。五、质量标准：达到建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标。六、工程施工费用总造价为：玖拾万元整人民币（￥900000.00元）。其次条 甲乙方与施工方驻工地代表一、工程甲方代表：负责施工全过程工程质量检查。二、乙方项目负责人：三、施工方项目负责人：
28、第三条 各方工作一、甲方工作：负责施工全过程工程质量检查。二、乙方工作：1、与乙方签定工程施工合同和平安合同，并接受甲乙方管理人员对全部施工工程的质量检查监督。2、施工场地具备开工条件和完成时间要求：负责在开工前办理好平安监护、平安交底等相关手续。3、负责组织鄂尔多斯市和效电力建设工程有限责任公司东胜分公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位对工程进行竣工验收，对质量不合格工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。4、负责向施工方供应工程施工图及施工变更单，组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审，设计交底。三、施工方工作：1、根据国家电力工程质量验评标准，担负该项目工程施
29、工任务。2、对甲方检查中发觉的不合格工程，乙方要求施工方必需无条件返工，确保工程质量达到合同约定的验收标准。3、已经竣工的工程未交付甲方之前，由乙方负责已完工程的成品爱护工作，爱护期间发生损失的，乙方应自费修复。4、做好施工现场地下管线及邻近建筑物的爱护工作。5、保证施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场符合要求，担当违反有关规定的损失和罚款。第四条 工程质量等级一、工程质量等级：按电力行业优质工程执行。乙方如达不到约定条件的部分，甲方代表一经发觉，可要求乙方的施工方返工，施工方应按甲方代表要求的时间返工，直至符合约定条件，因乙方缘由达不到约定条件的，由乙方担当返工费用，工期不予顺延。返工后
30、仍不能达到约定条件的，乙方担当违约责任。二、质量评定部门：_市和效电力建设工程有限责任公司东胜分公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位等相关部门。第五条 验收甲方依据乙方的施工方申请，组织鄂尔多斯市和效电力建设工程有限责任公司东胜分公司生技部、财务部、审计部、监理部、预决算中心、运行维护单位对施工项目进行验收。对不合格的工程甲方通知乙方处理，乙方担当因自身缘由导致返工、修改等费用，处理合格后甲方重新组织人员验收，直至符合质量要求。第六条 工程预付款本工程开工前不预付工程款。第七条 工程款支付一、工程款支付方式：支票。二、工程款支付和时间：工程为一次性包死价，无保修金，竣工
31、后甲方一次性付给乙方。第八条 因执行本合同发生争议，由争议双方协商解决，协商不成，由鄂尔多斯市仲裁委员会仲裁。第九条 本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份，由双方各自分送相关部门。甲方：代表人：签订日期：乙方：代表人：签订日期：电力施工合同范本7甲方：乙方：依据中华人民共和国民法典、建筑安装工程承包合同条例，_区_镇人民政府将铜川汽车博览园基础设施建设工程中，从xx集团办公大楼前至天骏重卡工程机械配件城4号楼高压分支箱之间的高压电力线路工程项目托付给_市爱国房地产开发有限责任公司将该项目工程负责垫资并承包给_市和效电力建设工程有限责任公司xxxx公
32、司施工完成，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。第一条 工程概况一、工程名称：铜川xx基础设施高压电力线路工程二、工程内容：从xx集团办公大楼前至天骏重卡工程机械配件城4号楼高压分支箱之间的高压电力线路的全部工程内容三、工程地点：铜川汽车博览园四、工期：共计90天：_年_月_日至_年_月_日（施工期间遇到停电、下雨等不行抗力因素工期顺延）五、质量标准：达到建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标六、工程施工费用总造价为：玖拾万元整人民币（900000、00元）。其次条 甲乙方与施工方驻工地代表一、工程甲方代表：负责施工全过程工程质量检查。二、乙方项目负责
33、人：姜xx三、施工方项目负责人：李xx第三条 各方工作一、甲方工作：负责施工全过程工程质量检查。二、乙方工作：1、与乙方签定工程施工合同和平安合同，并接受甲乙方管理人员对全部施工工程的质量检查监督。2、施工场地具备开工条件和完成时间要求：负责在开工前办理好平安监护、平安交底等相关手续。3、负责组织_市和效电力建设工程有限责任公司xxxx公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位对工程进行竣工验收，对质量不合格工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。4、负责向施工方供应工程施工图及施工变更单，组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审，设计交底。三、施工方工作：1、根据国家电力
34、工程质量验评标准，担负该项目工程施工任务。2、对甲方检查中发觉的不合格工程，乙方要求施工方必需无条件返工，确保工程质量达到合同约定的验收标准。3、已经竣工的工程未交付甲方之前，由乙方负责已完工程的成品爱护工作，爱护期间发生损失的，乙方应自费修复。4、做好施工现场地下管线及邻近建筑物的爱护工作。5、保证施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场符合要求，担当违反有关规定的损失和罚款。第四条 工程质量等级一、工程质量等级：按电力行业优质工程执行。乙方如达不到约定条件的部分，甲方代表一经发觉，可要求乙方的施工方返工，施工方应按甲方代表要求的时间返工，直至符合约定条件，因乙方缘由达不到约定条件的，由乙方
35、担当返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件的，乙方担当违约责任。二、质量评定部门：_市和效电力建设工程有限责任公司xxxx公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位等相关部门。第五条 验收甲方依据乙方的施工方申请，组织_市和效电力建设工程有限责任公司xxxx公司生技部、财务部、审计部、监理部、预决算中心、运行维护单位对施工项目进行验收。对不合格的工程甲方通知乙方处理，乙方担当因自身缘由导致返工、修改等费用，处理合格后甲方重新组织人员验收，直至符合质量要求。第六条 工程预付款：本工程开工前不预付工程款。第七条 工程款支付一、工程款支付方式：支票二、工程款支付和时间：工
36、程为一次性包死价，无保修金，竣工后甲方一次性付给乙方。第八条因执行本合同发生争议，由争议双方协商解决，协商不成，由_市仲裁委员会仲裁。第九条本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份，由双方各自分送相关部门。甲方：代表人：签订日期：乙方：代表人：签订日期电力施工合同范本8甲方: 乙方：*依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他相关法律法规的规定，结合本工程实际，甲乙双方在同等、自愿、公允和诚恳信用的基础上，经友好协商，就本工程施工事宜协商一样，达成如下协议。第一条 工程概况及承包范围1、工程名称：*行政中心幼儿园10KV配电工程电力线管非开挖
37、110PE线管顶管工程2、工程地点：*行政三路3、承包范围：本次110PE电力穿线管顶管工程所需的全部工作内容4、承包方式：包工包料交钥匙工程。其次条 工期1、本工程工期总天数为：5天。即从20xx年9月13日20xx年9月17日第三条 甲方应担当的工作与责任1、甲方负责向乙方免费供应施工现场材料、机具堆放场地、施工用水用电接驳点。2、甲方负责按本合同约定刚好支付工程款。第四条 乙方应担当的工作与责任1、乙方在本合同生效后，应派技术人员到现场做好开工前的打算工作，施工现场调查方面要查清地下各种管通讯、供水、输气、输油、电力、照明、交通信号、化工、供热、排水管线。查找，收集管线资料，借助管线仪查
38、找。将管线的位置、深度、走向用油漆标记在地面上。用坐标纸绘制管线分布平面图、剖面图备用;在施工过程中由于乙方缘由造成的一切事故与损失由乙方负责。2、乙方应在施工场地做初步地质调查，查清地层结构，地质成份，地下水埋深。目前，钻孔铺管仅限于土层、沙层、污泥地层施工，要在砂卵石地层、基岩地层、块石回填土地层施工，必需借助其他的钻探工具和具备肯定的条件才能施工。3、水源是钻孔铺管施工必备条件。要求查清施工现场的水源，现场缺水，施工前备好水。4、负责办理本顶管工程相关的一切政府批文、批件及相关法律、法规手续，若因此造成的责任由乙方全部负责担当。5、乙方负责施工范围内的设备和人身平安，做好防盗、防火工作。
39、如因乙方缘由引起的一切人身伤亡事故，均由乙方自行负责。6、严格遵守电力部门的有关规定，不准私自开启，操作电力门的电气设备，如有违反，造成一切责任及损失由乙方自己担当。7、乙方应主动协作甲方进行阶段工程质量的检查、验收，做好记录。8、乙方保证工程质量，严格按有关行政主管部门的规章制度要求及施工规范、技术要求施工，按期完成工程内容。9、乙方应文明施工，做到工完、料净、场地清，费用已包含在工程总价中。第五条 工程价款及支付1、本工程包干价，单价为xx元/米,按水平方向直线长度结算。2、本工程施工完毕，验收合格三日内甲方向乙方一次性现金结清工程款。第六条 工程质量验收1、验收方式：乙方应向甲方供应本工
40、程验收报告，材料质检合格证书。工程应满意甲方符合电力质量要求布线的通畅管道，对验收不合格的工程应由乙方负责修理、更换、其费用由乙方担当。如在顶管施工期间遇不能变更的障碍物，通过多方努力的确不能顶管胜利达到电力管穿线要求，乙方无条件撤离现场并不能要求甲方支付任何工程款。2、验收时间：甲方接到乙方完工报告后2日内组织竣工验收，逾期不组织竣工验收，则视为本工程质量全部合格。第七条 违约责任如一方擅自终止或解除本合同，或不按合同全面履行自己的义务，应依法担当违约责任，并赔偿因此而给对方造成的全部经济损失。第八条 争议的解决方式如因履行本合同发生争议，甲乙双方应本着互谅互让的原则协商解决。如经协商不能达
41、成一样看法，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。第九条 本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。经协商达成的补充合同、补充协议，与本合同具有同等法律效力。第十条 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。第十一条 本合同共一式两份，甲乙双方各执一份。甲方(盖章)：乙方(盖章)：法定代表人：法定代表人：授权代表人：授权代表人：电话： 电话：签章日期： 年 月 日 签章日期： 年 月 日电力施工合同范本9发包方(甲方)：承包方(乙方)：签订地点：签订时间：_年_月_日依照中华人民共和国合同法及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，甲、乙双方就XX机场迁建工程施工供电线路工程施
42、工事项协商一样，订立本合同，以供共同遵守。第一条工程概况工程名称：XX机场迁建工程玉达线分支接处至XX新XX10线路安装工程工程地点：阿XX地区_县境内其次条：承包范围和内容承包范围：新建XX民用机场迁建10线路工程技施设计(玉其吾斯塘分)施工图纸内容中，XX10供电线路玉达线分支接处至XX新XX航站区围界外(不包括围界外至中心变电站的电缆)线路路径中所涉及的，土地占有及运用、青苗补偿，办理相关手续等一切费用。安装10千伏真空断路器及高计一台。根据XXXX公司要求安装电费计量装置等。详细内容详见询价文件。第三条承包方式承包方式:本合同承包方式为包工包料。第四条工期条款1、本工程初定应在_年_月_日前工程完成。2、乙方必需按甲方的施工安排要求，编制分包项目的施工安排，经甲方核定后，按工期安排执行，确保按期和提前完成施工任务。3、若乙方工程工期与进度安排明显不符，甲方可要求乙方赶工，若乙方在收到甲方通知后7个工作日内无明显改进，或乙方无实力担当工程任务，甲方有权增派或改派其它施工单位，由此增加的承包价差由乙方担当，在乙方工程款中扣除。4、因遇大雨和人力不行抗拒的自然灾难，经甲方签字认可，工期按实顺延。第五条合同价格及结算方式合同价