《中节能怀来20MWp光伏农业科技大棚太阳能电站项目EPC工程总承包工程招标资料.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中节能怀来20MWp光伏农业科技大棚太阳能电站项目EPC工程总承包工程招标资料.doc（121页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流中节能怀来20MWp光伏农业科技大棚太阳能电站项目EPC工程总承包工程招标资料.精品文档.目 录第一卷10第一章 招标公告111. 招标条件112. 项目概况与招标范围113. 投标人资格要求124. 招标文件的获取125. 投标文件的递交136. 发布公告的媒介137. 联系方式13第二章 投标人须知15投标人须知前附表161. 总则241.1 项目概况241.2 项目的资金来源和落实情况241.3 招标范围、计划工期和质量标准241.4 投标人资格要求241.5 费用承担和设计成果补偿251.6 保密261.7 语言文字261.8 计量单
2、位261.9 踏勘现场261.10 投标预备会261.11 分包261.12 偏离272. 招标文件272.1 招标文件的组成272.2 招标文件的澄清272.3 招标文件的修改283. 投标文件283.1 投标文件的组成283.2 投标报价283.3 投标有效期293.4 投标保证金293.5 资格审查资料293.6 备选投标方案303.7 投标文件的编制304. 投标314.1 投标文件的密封和标记314.2 投标文件的递交314.3 投标文件的修改与撤回315. 开标315.1 开标时间和地点315.2 开标程序325.3 开标异议326. 评标326.1 评标委员会326.2 评标原则
3、336.3 评标337. 合同授予337.1 定标方式337.2 中标候选人公示337.3 中标通知337.4 履约担保337.5 签订合同348. 纪律和监督348.1 对招标人的纪律要求348.2 对投标人的纪律要求348.3 对评标委员会成员的纪律要求348.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求348.5 投诉359. 需要补充的其他内容3510. 电子招标投标35第三章 评标办法36评标办法前附表361. 评标方法392. 评审标准392.1 初步评审标准392.2 分值构成与评分标准393. 评标程序403.1 初步评审403.2 详细评审403.3 投标文件的澄清和补正413.
4、4 评标结果41第四章 合同条款及格式42第一节 通用合同条款431. 一般约定441.1 词语定义441.2 语言文字471.3 法律471.4 合同文件的优先顺序471.5 合同协议书481.6 文件的提供和照管481.7 联络481.8 转让491.9 严禁贿赂491.10 化石、文物491.11 知识产权491.12 文件及信息的保密491.13 发包人要求中的错误501.14 发包人要求违法502发包人义务502.1 遵守法律502.2 发出承包人开始工作通知512.3 提供施工场地512.4 办理证件和批件512.5 支付合同价款512.6 组织竣工验收512.7 其他义务513.
5、 监理人523.1 监理人的职责和权力523.2 总监理工程师523.3 监理人员523.4 监理人的指示533.5 商定或确定534. 承包人534.1 承包人的一般义务534.2 履约担保554.3 分包和不得转包554.4 联合体554.5 承包人项目经理564.6 承包人人员的管理564.7 撤换承包人项目经理和其他人员574.8 保障承包人人员的合法权益574.9 工程价款应专款专用574.10 承包人现场查勘584.11 不可预见的困难和费用584.12 进度计划584.13 质量保证595. 设计595.1 承包人的设计义务595.2 承包人设计进度计划595.3 设计审查605
6、.4 培训605.5 竣工文件615.6 操作和维修手册615.7 承包人文件错误616. 材料和工程设备616.1 承包人提供的材料和工程设备616.2 发包人提供的材料和工程设备626.3 专用于工程的材料和工程设备626.4 实施方法626.5 禁止使用不合格的材料和工程设备627. 施工设备和临时设施637.1 承包人提供的施工设备和临时设施637.2 发包人提供的施工设备和临时设施637.3 要求承包人增加或更换施工设备637.4 施工设备和临时设施专用于合同工程638. 交通运输648.1 道路通行权和场外设施648.2 场内施工道路648.3 场外交通648.4 超大件和超重件的
7、运输648.5 道路和桥梁的损坏责任658.6 水路和航空运输659. 测量放线659.1 施工控制网659.2 施工测量659.3 基准资料错误的责任669.4 监理人使用施工控制网6610. 安全、治安保卫和环境保护6610.1 发包人的安全责任6610.2 承包人的安全责任6610.3 治安保卫6710.4 环境保护6810.5 事故处理6811. 开始工作和竣工6811.1 开始工作6811.2 竣工6811.3 发包人引起的工期延误6911.4 异常恶劣的气候条件6911.5 承包人引起的工期延误6911.6 工期提前6911.7 行政审批迟延7012. 暂停工作7012.1 由发包
8、人暂停工作7012.2 由承包人暂停工作7012.3 暂停工作后的照管7112.4 暂停工作后的复工7112.5 暂停工作56天以上7113. 工程质量7213.1 工程质量要求7213.2 承包人的质量检查7213.3 监理人的质量检查7213.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查7213.5 清除不合格工程7314. 试验和检验7314.1 材料、工程设备和工程的试验和检验7314.2 现场材料试验7414.3 现场工艺试验7415. 变更7415.1 变更权7415.2 承包人的合理化建议7415.3 变更程序7515.4 暂列金额7616. 价格调整7616.1 物价波动引起的调整7616.2
9、 法律变化引起的调整7617. 合同价格与支付7617.1 合同价格7617.2 预付款7717.3 工程进度付款7717.4 质量保证金7917.5 竣工结算7917.6 最终结清8018. 竣工试验和竣工验收8118.1 竣工试验8118.2 竣工验收申请报告8118.3 竣工验收8218.4 国家验收8318.5 区段工程验收8318.6 施工期运行8318.7 竣工清场8418.8 施工队伍的撤离8418.9 竣工后试验（B）8419. 缺陷责任与保修责任8519.1 缺陷责任期的起算时间8519.2 缺陷责任8519.3 缺陷责任期的延长8519.4 进一步试验和试运行8519.5
10、承包人的进入权8619.6 缺陷责任期终止证书8619.7 保修责任8620. 保险8620.1 设计和工程保险8620.2 工伤保险8620.3 人身意外伤害险8720.4 其他保险8720.5 对各项保险的一般要求8721. 不可抗力8821.1 不可抗力的确认8821.2 不可抗力的通知8821.3 不可抗力后果及其处理8822. 违约8922.1 承包人违约8922.2 发包人违约9122.3 第三人造成的违约9223. 索赔9223.1 承包人索赔的提出9223.2 承包人索赔处理程序9323.3 承包人提出索赔的期限9323.4 发包人的索赔9424. 争议的解决9424.1 争议
11、的解决方式9424.2 友好解决9424.3 争议评审94第二节 专用合同条款962发包人义务973. 监理人983.1 监理人的职责和权力983.3 监理人员984.1 承包人的一般义务984.3 分包和不得转包984.6 承包人人员的管理994.12 进度计划994.13 质量管理995.5 竣工文件1016. 材料和工程设备1026.2 发包人提供的材料和工程设备1027. 施工设备和临时设施1027.1 承包人提供的施工设备和临时设施1028. 交通运输1028.2 场内施工道路1028.4 超大件和超重件的运输1039. 测量放线1039.1 施工控制网10310. 安全、治安保卫和
12、环境保护10310.2 承包人的安全责任10311. 开始工作和竣工10311.1 开始工作10311.4 异常恶劣的气候条件10411.5 承包人引起的工期延误10411.6 工期提前10415. 变更10415.2 承包人的合理化建议10416. 价格调整10517. 合同价格与支付10517.2 预付款10517.3 工程进度付款10617.4 质量保证金10717.5 竣工结算10717.6 最终结清10718. 竣工试验和竣工验收10818.1 竣工试验10818.3 竣工验收10818.6 施工期运行10918.9 竣工后试验（B）10919.7 保修责任10920. 保险1092
13、0.1 设计和工程保险10920.5 对各项保险的一般要求10921. 不可抗力11021.1 不可抗力的确认11021.3 不可抗力后果及其处理11022. 违约11022.1 承包人违约11024. 争议的解决11124.1 争议的解决方式11124.3 争议评审111第三节 合同附件格式112附件一：合同协议书113附件二：履约担保格式114附件三：预付款担保格式115第二卷（技术内容另册）116第三卷117第七章 投标文件格式118目 录120一、投标函及投标函附录121（一）投标函121（二）投标函附录122二、法定代表人身份证明123二、授权委托书124三、联合体协议书125四、投
14、标保证金126五、价格清单127（一）价格清单说明127（二）价格清单128六、承包人建议书138七、承包人实施方案139八、资格审查资料140（一）投标人基本情况表140（二）近年财务状况表141（三）近年完成的类似项目情况表142（四）正在实施的和新承接的项目情况表143（五）近年发生的重大诉讼及仲裁情况144（六）拟投入本项目的主要施工设备表145（八）项目管理机构组成表148（九）主要人员简历表149九、其他资料150十、投标保证金退还信息及招标服务费交纳承诺书151第一卷第一章 招标公告 招标公告招标公告1. 招标条件本招标项目中节能怀来20MWp光伏农业科技大棚太阳能电站项目EPC
15、工程总承包已由 河北怀来县发改委批准建设，项目业主为 中节能太阳能怀来项目公司，建设资金来自企业自筹，项目出资比例为100%，招标人为中节能太阳能科技股份有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的设计施工总承包进行国内公开招标。2. 项目概况与招标范围建设地点：怀来县土木镇京藏高速以南,土木村至黑土洼道路路东建设规模：20MWp计划工期：2014年7月30日-2014年11月30日 工期120天招标范围：中节能怀来20MWp光伏农业科技大棚太阳能电站项目EPC工程总承包工程内容为本项目完成峻工验收所涉及到的所有设计、采购和施工工作。具体包括： 园区设计与施工；光伏系统设计与施工；并网系统设计与
16、施工；农业大棚设计与施工，农业种植方案设计；整个项目经济分析（包括电站系统、农业种植）；农业大棚要保证四季种植;设计指标要求达到：严寒冬季室内外最低气温差30，即在极端气温-22出现时，室内最低气温8以上，10厘米地温在11以上。所有变配电区设备、光伏区设备、控制室设备、全站电力及控制电缆缆、光缆及所有施工涉及到的相关材料的采购；园区内所有土建及设备安装施工的考核、验收和培训；工程全部设计和概算（包括110kV升压站、输电线路及变电站间隔等）；工程由组件支架基础施工和组件安装作为工程起点至电站系统完全接入当地公共电网（接入系统、调度通信、系统保护监控、功率预测控制、自动化信息等均包括在工程范围
17、内），并实现所有设备带电安全稳定运行120小时为终点（含并网验收和各种证照手续办理及调度、通信协议办理等）；工程设计、施工和设备选型应满足当地环保、消防、供电等要求；（即便在招标范围内没有载明，但实际证明是确保项目发电运行、确保通过各方验收所必须的，则需纳入设计、采购、安装及提供服务范围并最终由业主方确定）总承包选择的主要设备、材料要满足TUV认证的要求。3. 投标人资格要求3.1本次招标投标人须同时具备如下要求 :(1) 资质要求： 施工方面资质：电力工程总承包三级及以上或机电安装施工专业承包三级及以上资质。设计方面资质：电力行业新能源发电工程设计乙级及以上资质或电力工程设计乙级及以上资质。
18、 并且参与投标的施工单位和设计单位要按照当地电力基本工程和国家对地面光伏电站验收的相关要求，如为区外企业，则自行办理施工许可证及区外企业在区内施工、设计备案等电站验收所需要的各项手续。(2)财务要求：投标人必须具有良好的财力,前三年内均不得亐损。财务方面满足项目资金需求。（3）业绩要求：施工方面业绩要求：必须近两年至少具有一个10MWp以上（含10MWp）单体光伏电站EPC总包施工经验或近两年内累计达到20MWp以上光伏电站EPC总包施工经验； 并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。设计方面业绩要求：必须近两年至少具有一个10MWp以上（含10MWp）单体光伏电站设计经验或近两年内累计
19、达到20MWp以上光伏设计经验，并在人员、设备、资金等方面具有相应的设计能力。（4） 信誉要求：联合体各方均需具有良好的银行资信和商业信誉。（5）项目经理的资格要求：应当具备工程设计类或者工程施工类注册执业资格，有太阳能电站设计业绩附合同复印件。（6）设计负责人的资格要求：必须具有注册执业资格证书，有太阳能电站设计业绩附合同复印件。（7）施工负责人的资格要求：必须具有二级及以上施工类似注册执业资格证书，有太阳能电站施工经验附合同复印件。（8）机械设备要求：满足项目规模的要求。（9）项目管理机构及人员：现场施工时要保证质检员、安全员、资料员、材料员持证上岗。（10）本项目接受联合体投标，投标联合
20、体各方均须具有完善的ISO9000系列（2000版）的质量保证体系和有效的质量认证证书。3.2 本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：（1） 投标时需提交联合体协议作为要件之一，联合体协议中要载明联合体投标代表的主体，并声明联合体各方的权力和义务、相关工作范围，本项目招标人只针对代表主体投标办理一切相关业务；联合体主体方必须为有施工资质或设计资质的一方。（2） 联合体各方均需具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管、冻结。（投标时，须提交投标人和联合体成员的在投标截止日前90个日历天内的投标人基本开户银行出具的银行资信证明或信用等级）。（
21、3） 联合体各方均必须具有完善的ISO-9000系列（2000版）的质量保证体系和有效的质量认证证书。3.3所有参与联合体投标的成员只能在本项目投标中参与一次，不得已任何形式参加本项目投标。与联合体一方的企业法人代表为同一个人或者存在控股和被控股关系企业不得再参加投标。联合体报名时应与投标时保持一致。4. 招标文件的获取4.1 凡有意参加投标者，请于 2014年6月24日至 2014年6月30日，每日上午 9:00时至 11:30 时，下午 13:00时至 16:30时（北京时间，下同），在 北京市海淀区首体南路22号国兴大厦11层国信招标集团股份有限公司前台必须持单位法人授权书原件，被授权人
22、身份证复印件、营业执照复印件及资质证书复印件、联合体协议书复印件购买招标文件。（请投标人在汇款时务必注明所投标项目的招标编号，否则，因款项用途不明导致投标无效等后果由投标人自行承担。） 4.2 招标文件每套售价 1000.00 元，售后不退。 4.3 邮购招标文件的，需另加手续费（含邮费）50元。招标人在收到上述资料和邮购款（含手续费）后 2日内寄送。5. 投标文件的递交5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2014年7月14日 9 时30分，地点为 北京市海淀区首体南路22号国兴大厦10层会议室。5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。6. 发布公告
23、的媒介本次招标公告同时在 中国采购与招标网上发布。7. 联系方式第二章 投标人须知投标人须知前附表条款号条 款 名 称编 列 内 容1.1.2招标人名称：中节能太阳能科技股份有限公司地址：北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦7层联系人：李菁楠、刘伟1.1.3招标代理机构名称：国信招标集团股份有限公司地址：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦11层联系人：宋巧红、马锋电1.1.4项目名称中节能怀来20MWp光伏农业科技大棚太阳能电站项目EPC工程总承包1.1.5建设地点怀来县土木镇京藏高速以南,土木村至黑土洼道路路东1.2.1资金来源及比例自筹1.2.2资金落实情况已落实1.3.1招标范围中节能
24、怀来20MWp光伏农业科技大棚太阳能电站项目EPC工程总承包工程内容为本项目完成峻工验收所涉及到的所有设计、采购和施工工作。具体包括： 园区设计与施工；光伏系统设计与施工；并网系统设计与施工；农业大棚设计与施工，农业种植方案设计；整个项目经济分析（包括电站系统、农业种植）；农业大棚要保证四季种植;设计指标要求达到：严寒冬季室内外最低气温差30，即在极端气温-22出现时，室内最低气温8以上，10厘米地温在11以上。本工程大棚要求具有保温蓄热功能，能满足四级种植的需要。所有变配电区设备、光伏区设备、控制室设备、全站电力及控制电缆缆、光缆及所有施工涉及到的相关材料的采购；园区内所有土建及设备安装施工
25、的考核、验收和培训；工程全部设计和概算（包括110kV升压站、输电线路及变电站间隔等）；工程由组件支架基础施工和组件安装作为工程起点至电站系统完全接入当地公共电网（接入系统、调度通信、系统保护监控、功率预测控制、自动化信息等均包括在工程范围内），并实现所有设备带电安全稳定运行120小时为终点（含并网验收和各种证照手续办理及调度、通信协议办理等）；工程设计、施工和设备选型应满足当地环保、消防、供电等要求；（即便在招标范围内没有载明，但实际证明是确保项目发电运行、确保通过各方验收所必须的，则需纳入设计、采购、安装及提供服务范围并最终由业主方确定）总承包选择的主要设备、材料要满足TUV认证的要求。
26、电力接入部分界定范围：从电站内升压站高压侧至110KV电站低压侧。1.3.2计划工期计划工期： 120 日历天计划开工日期： 2014 年 7 月 30 日计划竣工日期： 2014 年 11 月30 日计划并网日期： 2014 年 11 月 1 日1.3.3质量标准设计与施工质量满足国家及行业设计与施工验收规范、标准及质量检验评定标准要求。在电站建设完成并网前，应能通过TUV认证机构按照IEC62446等的要求，进行绝缘、接地、极性、工作电流、工作电压、短路电流、开路电压、逆变器功能测试等测试项目，逆变器效率能够达到97%以上。施工要求的质量标准：合格 ，达标投产1.4.1投标人资质条件、能力
27、和信誉(1)资质要求： 施工方面资质：电力工程总承包三级及以上或机电安装施工专业承包三级及以上资质。设计方面资质：电力行业新能源发电工程设计乙级及以上资质或电力工程设计乙级及以上资质。 并且参与投标的施工单位和设计单位要按照当地电力基本工程和国家对地面光伏电站验收的相关要求，如为区外企业，则自行办理施工许可证及区外企业在区内施工、设计备案等电站验收所需要的各项手续。(2)财务要求：投标人必须具有良好的财力,前三年内均不得亐损。财务方面满足项目资金需求。（3）业绩要求：施工方面业绩要求：必须近两年至少具有一个10MWp以上（含10MWp）单体光伏电站EPC总包施工经验或近两年内累计达到20MWp
28、以上光伏电站EPC总包施工经验； 并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。设计方面业绩要求：必须近两年至少具有一个10MWp以上（含10MWp）单体光伏电站设计经验或近两年内累计达到20MWp以上光伏设计经验，并在人员、设备、资金等方面具有相应的设计能力。信誉要求：联合体各方均需具有良好的银行资信和商业信誉。（5）项目经理的资格要求：应当具备工程设计类或者工程施工类注册执业资格，有太阳能电站设计业绩附合同复印件。（6）设计负责人的资格要求：必须具有注册执业资格证书，有太阳能电站设计业绩附合同复印件。（7）施工负责人的资格要求：必须具有二级及以上施工类似注册执业资格证书，有太阳能电站施工经
29、验附合同复印件。（8）机械设备要求：满足项目规模的要求。（9）项目管理机构及人员：现场施工时要保证质检员、安全员、资料员、材料员持证上岗。（10）本项目接受联合体投标，投标联合体各方均须具有完善的ISO9000系列（2000版）的质量保证体系和有效的质量认证证书。1.4.2是否接受联合体投标不接受接受，应满足下列要求：1) 投标时需提交联合体协议作为要件之一，联合体协议中要载明联合体投标代表的主体，并声明联合体各方的权力和义务、相关工作范围，本项目招标人只针对代表主体投标办理一切相关业务；联合体主体方必须为有施工资质或设计资质的一方。2) 联合体各方均需具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被
30、责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管、冻结。（投标时，须提交投标人和联合体成员的在投标截止日前90个日历天内的投标人基本开户银行出具的银行资信证明或信用等级）。3) 联合体各方均必须具有完善的ISO-9000系列（2000版）的质量保证体系和有效的质量认证证书。3.3所有参与联合体投标的成员只能在本项目投标中参与一次，不得已任何形式参加本项目投标。与联合体一方的企业法人代表为同一个人或者存在控股和被控股关系企业不得再参加投标。联合体报名时应与投标时保持一致。1.5费用承担和设计成果补偿不补偿补偿，补偿标准：1.9.1踏勘不组织：组织，踏勘时间：踏勘集中地点：投标人可自行前往现场踏勘。1.1
31、0.1投标预备会不召开召开，召开时间：召开地点：1.10.2投标人提出问题的截止时间投标文件递交截止时间前15天1.10.3招标人书面澄清的时间投标文件递交截止时间前15天1.11.2投标人拟分包的工作不允许允许，分包内容要求：按专业分包（1）分包金额要求：不得高于总承包报价中拟分包项目金额，按招投标法执行并确定。（2）对分包人的资质要求：符合所分包专业的最低专业承包资质，禁止分包单位再分包。（3）太阳能电池组件的供应商必须有TUV认证证书（4）逆变器供应商必须具有国内或国际认证机构颁发CQC、CGC、TUV认证证书，已设计、制造过容量为500KW及以上逆变器在10兆瓦级及以上并网型光伏电站安
32、全稳定运行1年及以上的业绩。具备（5）分包人必须具有良好的财务能力,近三年内不得亐损、具有良好的银行资信和商业信誉, 没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态。1.12偏离不允许允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度2.1构成招标文件的其他资料招标文件的澄清或修改2.2.1投标人要求澄清招标文件的截止时间投标文件递交截止时间前15天2.2.2投标截止时间2014年7月14 日9:30时2.2.3投标人确认收到招标文件澄清的时间收到后24小时内2.3.2投标人确认收到招标文件修改的时间收到后24小时内3.3.1投标有效期90日历天3.4.1投标保证金投标保证金的形式：电汇投标保证金的金额：4
33、0万元人民币接收单位：国信招标集团股份有限公司开户银行：中信银行首体南路支行银行地址：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦帐 号：7112510182600005361（请投标人在汇款时注明所投项目的招标编号，否则，因款项用途不明导致投标无效等后果由投标人自行承担。提交投标保证金的投标人需保证其保证金从其基本账户中转出，若投标人未按此要求办理而产生的一切后果由投标人自行承担。投标保证金交纳人必须与投标人名称保持一致。投标保证金有效期应与投标有效期一致。请各投标人在投标截止时间前3日，按招标文件的要求向招标代理机构递交投标保证金，投标截止时间之后递交的投标保证金将被拒绝。）3.5.2近年财务状况
34、2012年1月 1 日至 2013年 12月 31日附上近两年资产负债表、利润和利润分配表、现金流量表；3.5.3近年完成的类似项目 2012年5月 1 日至 2014年 5月 31日附上联合体各方近两年内合同完成情况、项目单位名称、项目单位名称联系方式、投产时间和设备运行情况的有关用户证明文件；3.5.5近年发生的重大诉讼及仲裁情况2012年5月 1 日至 2014年 5月 31日附上近两年内有无重大诉讼和仲裁情况的承诺函；3.7.3签字或盖章要求按招标文件格式要求盖章3.7.4投标文件副本份数 2 份，电子版2份（一份光盘和一份U盘）3.7.5装订要求胶装，分商务册、技术册（承包人建议书，
35、承包人实施方案）、报价册（含打分索引），各册需单独装订。4.1.2封套上应载明的信息招标人的地址：北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦7层招标人名称：中节能太阳能科技股份有限公司 项目投标文件在 年 月 日 时前不得开启4.2.2递交投标文件地点北京市海淀区首体南路22号国兴大厦10层会议室4.2.3是否退还投标文件否是5.1开标时间和地点开标时间：同投标截止时间开标地点：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦10层开标室5.2开标程序密封情况检查：各投标人授权代表及招标人监督人员开标顺序：按投标文件递交顺序6.1.1评标委员会的组建评标委员会构成： 5 人其中招标人代表 1 人，专家 4 人；
36、评标专家确定方式：随机抽取7.1是否授权评标委员会确定中标人是否，推荐的中标候选人数：1-3人7.2中标候选人公示媒介中国采购与招标网7.4.1履约担保无9需要补充的其他内容： （1）、系统整体质量保修期不低于5年，具体部位的质量保修期应不低于国家及行业规定的最低质量保修期限。安装工程保修期为3年。（2）、工程质保金：本工程质保金为工程结算总价的5 %。10电子招标投标否是，具体要求：特别提示1、投标报价表除投标文件内装订外需单独密封一份递交。2、本项目招标服务费由中标人承担。3、投标人中标后向招标咨询代理机构缴纳的招标服务费。按固定金额20万元向中标人收取招标服务费。4、退保证金办法：（1）
37、投标保证金计息利率依照中国人民银行公布的同期活期存款利率； （2）银行同期存款利息的计算公式为：金额年利率/360 计息天数。 （3）起息日为项目的投标截止日，结息日为集团公司中标通知书发出当日 （4）按13.5条款退还投标保证金本金。在退还投标保证金利息前，我公司将向投标人提供相应的计息清单，要求投标人据此提供保证金利息发票。我公司收到保证金利息发票方可退还保证金利息。（5） 以保函或其他担保形式提交的投标保证金无利息。5、认真阅读招标文件相关内容，严格应答招标文件中提出的要求。1. 总则1.1 项目概况1.1.1根据中华人民共和国招标投标法等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标
38、条件，现对该项目设计施工进行总承包招标。1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。1.2 项目的资金来源和落实情况1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。1.3 招标范围、计划工期和质量标准1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。1.4 投标人资格要求 1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。（1）资质
39、要求：见投标人须知前附表；（2）财务要求：见投标人须知前附表；（3）业绩要求：见投标人须知前附表；（4）信誉要求：见投标人须知前附表；（5）项目经理的资格要求：应当具备工程设计类或者工程施工类注册执业资格，具体要求见投标人须知前附表；（6）设计负责人的资格要求：应当具备工程设计类注册执业资格，具体要求见投标人须知前附表；（7）施工负责人的资格要求：应当具备工程施工类二级注册建造师以上执业资格，具体要求见投标人须知前附表；（8）施工机械设备：见投标人须知前附表；（9）项目管理机构及人员：见投标人须知前附表；（10）其他要求：见投标人须知前附表。1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除
40、应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： （1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； （2）为招标项目前期工作提供咨询服务的；（3）为本招标项目的监理人；（4）为本招标项目的代建人； （5）为本招标项目提供招标代理服务的； （6）被责令停业的； （7）被暂停或取消投标资格的； （8）财产
41、被接管或冻结的；（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；（11）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；（12）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。1.5 费用承担和设计成果补偿1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。1.6 保
42、密参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。 1.7 语言文字招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。1.8 计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.9 踏勘现场1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标
43、人不对投标人据此作出的判断和决策负责。1.10 投标预备会1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。1.11 分包1.11.1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照第五章“发包人要求”的规定提供分
44、包人侯选名单及其相应资料。1.11.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。1.12 偏离投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。2. 招标文件2.1 招标文件的组成本招标文件包括：（1）招标公告；（2）投标人须知；（3）评标办法；（4）合同条款及格式；（5）发包人要求；（6）发包人提供的资料和条件；（7）投标文件格式；（8）投标人须知前附表规定的其他资料。根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。2.2 招标文件的澄清2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发