《内蒙古2020年一级建造师《建设工程法规及相关知识》考前检测(I卷)-(含答案).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《内蒙古2020年一级建造师《建设工程法规及相关知识》考前检测(I卷)-(含答案).doc（29页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、内蒙古2020年一级建造师建设工程法规及相关知识考前检测（I卷） (含答案)考试须知：1、考试时间：180分钟，满分为130分。 2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。 3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。 4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。 姓名:_ 考号:_ 一、单选题（共70题，每题1分。选项中，只有1个符合题意）1、建设单位申请施工许可证时，向办证机关提供的施工图纸及技术资料应当满足（ ）。A.施工需要开通过监理单位审查B.施工需要并规定通过了审核C.编制招标文件的要求D.工程竣工验收备案的要求2、法律规定，
2、债务人将合同的义务全部或者部分转移给第三人的，应当（）。A. 自行转移 B. 经债权人同意 C. 与受让人订有书面合同 D. 债权人应当一起签订合同3、报据最高人民法院关于审理工伤保险行政案件若干问题的规定关于承担工伤保险责任单位的说法,正确的是( )。A.职工与两个单位建立劳动关系,工伤事故发生时,该两个单位共同为承担工伤保险责任的B.劳务派遣单位派遣的职工在用工单位工作期间因工伤亡的，用工单位为承担工伤保险责任C.单位指派到其他单位工作的职工因工伤亡的，职工为之工作的单位为承担工伤保险责任的单位D.个人挂靠其他单位对外经营,其聘用人员因工伤亡的,被挂靠单位为承担工伤保险责任的单位4、根据建
3、设工程安全生产管理集例,不属于施工总承包单位应承担的生产责任的是( )。A.统一组织编制建设工程生产安全应急救援预案B.负责向有关部门上报施工生产安全事故C.自行完成建设工程主体结构的施工D.施工总承包单位与分包单位间约定责任与法定责任相抵触时,以约定责任为准5、下列需要保全证据的情况为（）。A. 案外人所掌握的证据 B. 涉及秘密的证据C. 以后难以取得的证据 D. 因客观原因不能自行收集的证据6、根据全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准,下列施工企业的行为中,属于工程安全不良行为认定标准的是( )。A.未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的B.在施工中偷工减料的C.使用未经
4、验收的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的D.拖延履行保修义务的7、下列关于建筑节能主体的节能义务的表述不正确的是( )。A对设计方案不符合民用建筑节能强制性标准的，城乡规划主管部门不得颁发建设工程规划许可证B经审查施工图设计文件不符合民用建筑节能强制性标准的，县级以上地方人民政府建设主管部门不得颁发施工许可证C施工单位应当对进入施工现场的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备进行查验；不符合施工图设计文件要求的，不得使用D对不符合民用建筑节能强制性标准的，建设单位不得组织竣工验收8、根据建设工程质量管理条例，下列文件中，不属于工程监理单位对施工质量实施监理依据的是(
5、 )。A.施工合同中约定采用推荐性标准B.工程施工图纸C.法律法规D.监理合同9、下列纠纷中，适用仲裁法仲裁的是( )。A继承纠纷B对罚款不服发生的纠纷C总分包之间的合同纠纷D劳动合同纠纷10、工程建设领域中的民事纠纷有其自身的特点，其中不包括的是( )。A. 施工方与建设方法律地位平等B. 争议的内容主要是双方的权利和义务C. 任何一方对自己的财产可以自由处分D. 各方对有关人身关系的民事纠纷享有处分权11、在仲裁程序中，当事人对仲裁协议的效力有异议的，应当在（ ）。提出。A.答辩期内B.仲裁案件庭审结束前C.仲裁案件裁决作出前D.仲裁庭首次开庭前12、对全国注册建造师的注册、执业活动实施统
6、一监督管理的机构是( )。A国务院建设主管部门B省、自治区、直辖市人民政府C建设行业协会D人事部或其授权机构13、甲施工企业与乙公司订立钢材加工合同，后因供电局无故断电，乙公司无法按时完全成生产任务致使闪货延迟，给甲施工企业造成了损失。关于该案责任承担的说法，正确的是（ ）。A.供电局向甲施工企业承担责任B.供电局与乙公司向甲施工企业承担连带责任C.乙公司可以要求供电局向甲施工企业承担责任D.乙公司向甲施工企业承担责任14、借用其他施工企业的（ ）投标的行为，属于以其他企业名义承揽工程。A.营业执照B.技术方案C.施工设备D.施工业绩15、根据建设工程质量管理条例，建设单位在申领施工许可证之前
7、，应当按照有关规定办理（ ）。A.开工报告手续B.监理单位的委托手续C.保证安全施工措施的审批手续D.工程质量监督手续16、某地建设行政主管部门检查某施工企业的施工工地，发现该施工企业没有按照施工现场管理规定设罝围挡，依法责令其停止施工。该建设行政主管部门对该施工企业采取的行政行为属于( )。A.行政处罚B.行政裁决C.行政处分D.行政强制17、根据建设工程安全生产管理条例,关于出租单位出租未经安全性能检测的施工机具及配件的行政责任的说法,正确的是( )。A.责令限期改正,并处合同价款1倍以上3倍以下的罚款B.责令停业整顿,降低资质等级C.责令限期改正,情节严重的,吊销资质证书D.责令停业整顿
8、,并处5万以上10万元以下的罚款18、甲公司与乙公司签订的采购合同约定，6 月5 日甲公司向乙公司支付50 万元预付款，7月5 日乙公司将采购物品送至甲公司处。但在6 月3 日，甲公司获取确切证据证明乙公司届时将不能履行合同，6 月5 日乙公司要求甲公司支付预付款，此时甲公司可以行使( )。A后履行抗辩权B同时履行抗辩权C撤销权D不安抗辩权19、代理人实施代理行为时，应当以（）的名义进行意思表示。A. 法人 B. 自然人 C. 代理人 D. 被代理人20、根据我国合同法的规定，撤销权白债权人知道或者应当知道撤销事由之日起1年内行使。在债务人的行为发生之日起( )年内没有行使撤销权的，该撤销权消
9、灭。A2B3C5D1021、施工企业在施工中未采取相应防范措施，造成第三人人身伤害的，其应当承担（ ）责任。A.合同B.不当得利C.无因管理D.侵权22、根据大气污染防治法的规定，在人口密集区的施工现场，禁止( )。A向大气排放含有毒物质的废气B焚烧沥青C向大气排放粉尘D使用产生恶臭气体的物质23、划拨土地使用权只能由( )人民政府依法批准。A.县级以上B.中央C.省级以上D.镇级以上24、根据建筑法以欺骗手段取得资质证书的需承担的法律责任是( )。A.资质许可由原资质许可机关予以撤回B.吊销资质证书,并处罚款C.给予警告,或处罚款D.申请企业5年内不得再次申请建筑业企业资质25、某施工项目材
10、料采购合同中，双方约定的违约金为4万元、定金为6万元。采购方依约支付了6万元定金，供货方违约后，采购方有权主张的最高给付金额为( )万元。A.16B.12C.10D.426、甲建设单位与乙施工单位签订了施工合同,由丙公司为甲出具工程款的支付担保,担保方式为一般保证。甲到期未能支付工程款,乙应当要求( )。A.丙先行代为清偿 B.甲和丙*支付C.甲先行支付 D.甲和丙*支付27、在施工过程中，施工企业与甲材料供应商订立材料买卖合同，但施工企业误将应支付给甲材料供应商的货款支付给了乙材料供应商，关于该货款处理的说法，正确的是（ ）。A.只能由法院确定归属B.施工企业可以要求乙材料供应商返还不当得利
11、C.乙材料供应商应当返还给甲材料供应商D.甲材料供应商可以依据买卖合同要求乙材料供应商返还28、根据建设工程质量管理条例的规定，施工图设计文件未经( )审查的，不得使用。A建设单位B设计单位总工程师C监理工程师D县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门29、某学校实验室从化工产品商店购买了一种普通化学制剂，双方对这种制剂的质量要求事先没有约定，也没补充协议。在这种情况下，这种制剂质量要求的确定可按照（）。A. 交易习惯B. 国家标准C. 行业标准D. ISo 9000标准30、根据民法总则向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间( )。A.1年B.2年C.3年D.4年31、根据我国劳动
12、法的规定，劳动合同可以约定试用期，试用期最长不得超过( )个月。A1B2C3D632、乙施工企业租用甲建设单位的设备后擅自将该设备出售给了丙公司,甲知悉此事后,与乙商议以该设备的转让价格抵消了部分工程款。关于乙丙之间设备买卖合同效力的说法,正确的是（ ）。A.效力待定B.有效C.部分有效D.可撤销33、某建筑公司在建设项目施工中，发现一地下古墓葬，于是立即报告当地文物行政部门，并停止工程施工至发掘结束，为此而发生了一定停工损失，该部分停工损失建筑公司可以向（ ）主张赔偿A.建设单位B.勘察单位C.文物行政管理部门D.不能主张34、工程现场甲分包单位施工时长期占用现场唯一通道，导致乙分包单位物资
13、材料无法及时进场而停工数日，请问事后乙分包单位应提出何种主张来切实保护自己合法权益：( )。A请求解除合同B请求返还财产C请求确认物权D请求赔偿损失35、关于转代理的说法，正确的是（ ）。A.法定代理人死亡后可以转代理B.复代理人和代理人均为被代理人选定C.转代理不成立的，代理人对自己所转托的人负民事责任D.为了保护被代理人的利益而转托他人代理的，可以不职得被代理人的同意36、某住宅项目进行公开招标，投标人在提交投标文件截止时间后，招标人发现投标人少于三个，此时（）。A. 应正常开标B. 依法重新招标C. 可进行议标D. 可改为邀请招标 37、关于联合体共同承包的说法,正确的是( )。A.联合
14、体中标的,联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任B.联合共同承包适应范围为大型且结构复杂的建筑工程C.两个以上不同资质等级的单位实行联合体共同承包的,应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程D.联合体中标的,联合体各方应分别与招标人签订合同38、经有关部门依法办理批准手续后，可以在历史文件名城、名镇、名村保护范围内进行的活动是（ ）。A、修建生产、储存腐蚀性物品的仓库B、占用保护规划确定保留的道路C、改变园林绿地、河湖水系等自然状态的活动D、在历史建筑商刻划39、施工单位招聘临时工的最低年龄为( )岁。A.20B.16C.18D.1440、在施工过程中，某施工企业的安全生产条件不符合国
15、家规定，致使多人重伤，死亡。该施工企业的行为构成（ ）。A重大责任事故罪B强令违章冒险作业罪C.重大劳动安全事故罪D.工程重大安全事故罪41、关于工伤医疗停工留薪期的说法，正确的是（ ）。A.在停工留薪期内，原工资福利待遇适当减少B.停工留薪期一般不超过12个月C.工资由所在单位在停工留薪期结束后一次性支付D.停工留薪期满后仍需治疗的，工伤职工不再享受工伤医疗待遇42、关于工程建设中使用建筑材料的说法，正确的是（ ）。A.建筑材料应该向建设单位采购B.建设单位采购的建筑材料经施工企业检验不合格的，应当拒绝使用C.建设单位招标采购建筑材料的，可以指定三个以上品牌D.建设单位采购的建筑材料经施工企
16、业检验合格，使用后被证实属于不合格材料的，应由施工企业承担责任43、关于行政诉讼法律规定的说法，正确的是( )。A未经行政复议程序，不能提起行政诉讼 B法院审理行政诉讼案件不适用调解C行政诉讼坚持谁主张谁举证原则 D在行政诉讼过程中，被告有权自行向原告和证人收集证据44、根据劳务派遣暂行规定,被派遣劳动者在用工单位因工作遭受事故伤害,关于申请工伤认定的说法,正确的是( )。A.用工单位申请,劳务派遣单位协助B.被派遣劳动者申请，劳务派遣单位协助C.劳务派遣单位申请,用工单位协助D.被派遣劳动者申请,劳动行政部门协助45、某施工企业向某玻璃厂发出购买玻璃的要约，要求玻璃厂5月20日之前确认，玻璃
17、厂于5月25日答复统一，玻璃厂同意的行为应视为（ ）。A.要约邀请B.承诺C.承诺意向D.新要约46、关于民事纠纷和解的说法 ，正确的是（ ）。A、当事人达成和解协议的，进行中的诉讼程序自行终结B、和解协议具有强制执行力C、和解可以与仲裁、诉讼程序相结合D、和解只能发生在在诉讼或仲裁程序中47、根据招标投标相关法律法规，下列招标投标行为中，不构成招标人与投标人串通投标的是( )。A招标人在开标前将投标情况告知其他投标人B招标人预先内定中标人C招标人与投标人事先商定压低标价，中标后再给中标人让利D招标人从几名中标候选人中确定中标人48、关于竣工工程质量问题处理的说法，正确的是（ ）。A.因发包人
18、提供的设计有缺陷，造成建设工程质量缺陷的，发包人不承担责任B.因承包人的过错造成的质量问题，发包人可以要求承包人修理、返工，但不能减少支付工程价款C.工程竣工时发现质量问题，无论是建设单位责任还是施工企业责任，施工企业都有义务进行修复或返修D.未经竣工验收，发包人擅自使用建设工程的，工程质量责任全部由发包人承担49、关于投标保证金的说法，正确的是（ ）。A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致B.招标人最迟应在书面合同签订后10日内向中标人退还保证金C.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人应当返还投标保证金D.依法必须进行招标的项目的境内投标单位，以现金形式提交投标保证金的，可以从其任一账户
19、转出50、建设单位领取施工许可后，因故不能按期开工又不申请延期或者超过延期时限的，关于其后果的说法，正确的是（ ）。A.发证机关核验施工许可证B.发证机关收回施工许可证C.施工企业重新办理施工许可证D.施工许可证自行废止51、关于企业申请资质条件中“净资产”的说法,正确的是( )。A.是指企业拥有的资产B.是指企业的注册资本金C.应当以企业申请资质前3年度财务报表中净资产的平均额为准D.即所有者权益52、关于民事诉讼举证期限的说法，正确的是（ ）。A.人民法院可以在案件审理过程中确定当事人的举证期限B.人民法院确定举证期限，第一审普通程序案件不得少于10日C证期限可以由当事人协商，并经人民法院
20、准许D.当事人逾期提供证据，人民法院不予采纳53、下列建设项目中，可以不招标的是( )。A个人捐资的教育项目中合同估算价为80 万元的监理合同B外商投资的供水项目中合同估算价为1000 万元的施工合同C使用财政预算资金的体育项目中合同估算价为80 万元的材料采购合同D上市公司投资的商品房项目中合同估算价为500 万元的材料采购合同54、工程现场甲分包单位施工时长期占用现场唯一通道，导致乙分包单位物资材料无法及时进场而停工数日，请问事后乙分包单位应提出何种主张来切实保护自己合法权益：（ ）。A.请求解除合同B.请求返还财产C.请求确认物权D.请求赔偿损失55、在城市市区范围内，建筑施工过程中使用
21、机械设备，可能产生噪音污染的，施工单位必须在该工程开工( )。日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护部门申报。A.10B.7C.3D.1556、根据物权法，建设用地使用权属于( )。A所有权B用益物权C担保物权D留置权57、某建设工程发包人经过招标确定了中标人，双方依法签订了施工合同，则该施工合同成立的时间为( )之日。A合同备案B评标委员会提交评标报告C中标通知发出D发包人确定中标人58、施工项目进行公开招标，投标保证金有效期应当超过( )30天。A.中标日期B.投标文件截止日C.投标有效期D.招标文件发出日59、施工许可证的法定审批条件中，对施工图设计文件的要求是应当满足（）。A.
22、 施工需要并按规定通过审查B. 施工进度的要求C. 主要设备材料订货的要求D. 施工安全的要求 60、根据生产安全事故报告和调查处理条例规定，事故调查组应当自事故发生之日起()日内提交事故调查报告。A10B20C30D6061、建设单位与施工单位的合同中约定：“双方在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，可以向有关仲裁委员会申请仲裁”。后双方发生纠纷，建设单位要求向甲仲裁委员会申请仲裁，施工单位要求向乙仲裁委员会申请仲裁，双方争执不下。纠纷解决方式选择的说法，正确的是( )。A只能向有管辖权的人民法院起诉 B只能向不动产所在地的仲裁委员会申请仲裁C应由甲仲裁委员会进行仲裁D建
23、设单位与施工单位选择的仲裁委员会谁先收到仲裁申请，就由谁进行仲裁62、合同法规定的建设工程承包人优先受偿权的价款范围不包含（ ）。A.工程材料款B.工程人员的报酬C.工程管理费用D.工程停工费用63、施工单位向电梯生产公司订购两部A 型电梯，并要求5 日内交货。电梯生产公司回函表示如果延长1 周可如约供货。根据合同法，电梯生产公司的回函属于( )。A要约邀请B承诺C部分承诺D新要约64、按照建筑业企业资质管理规定，企业未按照规定要求提供企业信用档案信息的，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者其他有关部门给予警告，责令限期改正；逾期未改正的，可以（ ）。.降低资质等级.撤回资质证书.处
24、以相应罚款.吊销资质证书65、甲建设单位与乙设计院签订了设计合同,合同约定,设计费为200万元,定金为设计费的15%,甲已支付定金。如果乙在规定期限内不履行合同,应该返还给甲( )万元。A.30B.40C.60D.7066、甲施工企业误将应支付给乙供应商的贷款支付给了丙供应商。关于该笔贷款的返还，丙与甲之间债的产生根据属于（ ）。A、不当得利 B、侵权 C、合同 D、无因管理67、某施工项目材料采购合同中，双方约定的违约金为4 万元、定金为6 万元。采购方依约支付了6 万元定金，供货方违约后，采购方有权主张的最高给付金额为( )万元。A16 B10 C12 D468、关于建设工程返修中法律责任
25、的说法，正确的是（ ）。A.因施工企业原因造成的质量问题，施工企业应当负责返修并承担费用B.已发行的工程质量缺陷，由缺陷责任方修复C.严重工程质量问题相关责任单位已被撤销的，不可追究项目负责人的责任D.建设工程返修的质量问题仅指竣工验收时发行的质量问题69、某施工单位为避免破坏施工现场区域原有地下管线，欲查明相关情况，需( )负责向其提供施工现场区域内地下管线资料。A.相关管线产权部门B.市政管理部门C.城建档案管理部门D.建设单位70、联合体投标的共同投标协议，在法律性质上属于( )。A委托代理B无因管理C合同D指定代理 二、多选题（共30题，每题2分。选项中，至少2个符合题意）1、关于工程
26、保修期的说法正确的有( )。A.基础设施工程的保修期为设计文件规定的该工程合理使用年限B.屋面防水工程的保修期为4年C.建设工程保修期的起始日是提交竣工验收报告之日D.保修期结束后返还质量保证金E.在保修期内施工企业一直负有维修保修义务2、拆迁人申请房屋拆前许可证时，应向房屋所在地的市、县人民政府拆迁管理部门提交( )。等资料。A.建设用地规划许可证B.土地使用权批准文件C.建设工程规划许可证D.拆迁计划和拆迁方案E.拆迁补偿安置资金证明3、下列工程建设国家标准中，属于强制性标准的有( )。A.勘察、规划、设计等通用的综合标准B.施工、验收等重要的通用的质量标准C.重要的通用的实验和评定方法等
27、标准D.通用的有关安全、卫生和环境保护的标准E.重要的通用的信息管理标准4、质证，是指当事人在法庭的主持下，围绕证据的( )，针对证据证明力的有无及证明力的大小，进行质疑、说明与辩驳的过程。A. 客观性B. 真实性C. 合法性D. 合理性E. 关联性5、根据民事诉讼法，合同当事人可以在书面合同中协议选择（ ）的人民法院管辖。A双方约定的其他地方B原告住所地C被告住所地D合同履行地E合同签订地6、万方公司的新办公大楼项目分勘察、设计、施工、设备采购招标，多家有资质的承包单位竞标。根据建筑法关于建筑工程发承包的有关规定，万方公司可以（）。A. 把勘察、设计工作发包给甲承包单位，把施工、设备采购发包
28、给乙承包单位 B. 把整个工程肢解发包给若干家承包单位 C. 把整个工程一并发包给一家工程总承包单位 D. 把勘察任务肢解发包给多家承包单位 E. 把设计任务肢解发包给多家承包单位7、根据工程建设项目施工招标投标办法，评标委员会对投标文件按废标处理的情况有( )。A无单位盖章并且无法定代表人或者其授权的代理人签字或盖章的B投标人名称或者组织结构与资格预审时不一致的C投标人对同一招标项目按照招标文件的要求提交了两个报价方案D未按招标文件要求提交投标保证金的E联合体投标未附联合体各方共同投标协议的8、施工总承包单位分包工程应当经过建设单位认可，符合法律规定的认可方式有（ ）。A.总承包合同中约定分
29、包的内容B.建设单位指定分包人C.总承包合同没有约定分包内容的，事先征得建设单位同意D.劳务分包合同由建设单位确认E.总承包单位在建设单位推荐的分包人中选择9、下列关于建设工程质量不符合约定情况的责任承担，说法错误的是（ ）。A.因承包人过错造成工程质量不符合约定且又拒绝修理、返工或改建的发包人可以减少支付工程款B.因发包人直接指定购买的建筑材料不符合强制标准应承担过错责任C.发包人提供的设计有缺陷，由发包人承担全部质量责任D.建设工程施工合同解除后，已经完成的工程经修复后质量仍不合格，发包人不支付相应的工程款E.由于发包人要求返工，造成工程逾期交付的，承包人不承担违约责任10、生产安全事故发
30、生后，有关单位和有关人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，确因特殊情况需要移动事故现场物件的，必须同时满足的条件有（ ）。A.疏散、撤离、安置收到威胁的人员，并采取必要措施防止发生次生、衍生事故B.抢救人员、防止事故扩大以及疏散交通的需要C. 做出标志，绘制现场简图，拍摄现场照片，对被移动物件贴上标签，并做出书面记录D. 经事故单位负责人或组织事故调查的安全生产监督管理部门和负有安全生产监督职责的有关部门同意E.尽量使现场少受破坏11、在建设工程专利保护中，专利权人有证据证明他人正在实施侵权专利权的行为，可以在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为的措施。关于该专利权人向人民法院申请责令停止
31、有关行为措施的说法，正确的有（ ）。A.申请人提出申请时，应当提供担保B.人民法院裁定责令停止有关行为，应当立即执行C.人员法院应当自接受申请之时起24小时内作出裁定D.当事人对人民法院责令停止有关行为的裁定不服的，可以提出上诉E.申请人自人民法院采取责令停止有关行为的措施之日其15日内不起诉的，人民法院应当解除该措施12、债的发生根据，即引起债的发生的法律事实，主要有（）。A. 抵消B. 混同C. 提存D. 免除E. 债务人失踪13、关于债权相对性的说法，正确的有( )。A.债权客体的相对性B.债权期限的相对性C.债权主体的相对性D.债权内容的相对性E.债权责任的相对性14、关于不当或违法代
32、理行为应承担法律责任的说法，正确的有（ ）。A.第三人明知代理人超越代理权与其实施民事行为的，第三人承担主要责任B.代理人不履行职责，应当承担民事责任C.被代理人知道代理人行为违法而不反对的，代理人承担主要责任D.表见代理的民事责任由被代理人承担E.委托书授权不明的，责任由被代理人承担15、根据建设工程质量管理条例，属于违法分包的情形有( )。A总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的B主体结构的劳务作业分包给具有相应资质的劳务分包企业的C建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分工程交由其他单位完成的D施工总承包单位将建设工程的主体结构的施工分包给其
33、他单位的E分包单位将承包的建设工程再分包的16、下列涉及建设工程安全生产要素的是（）。A. 风险识别与评价B. 作业设备状况C. 作业场所及环境D. 作业人员安全技能E. 作业工具及防护用品17、根据建设工程质量管理条例，关于总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的法律责任的说法，正确的有（ ）。A分包单位应当按照分包合同约定对其分包工程的质量向总承包单位负责B总承包单位有权按照合同约定要求分包单位对分包工程质量承担全部责任C总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任D分包单位对全部工程的质量向总承包单位负责E总承包单位与分包单位对全部工程质量承担连带责任18、关于建筑业企业资质法定条件
34、的说法,正确的有（ ）。A.有符合规定的净资产B.必须自行拥有一定数量的大中型机械设备C.企业净资产以企业申请资质前3年总资产的平均值为准考核D.除各类别最低等级资质外,取消关于注册建造师等人员的指标考核E.有符合规定的，已完成工程业绩19、以下选项中，属于行政处分的有（）。A. 警告B. 行政拘留C. 剥夺政治权利D. 降级E. 撤职 20、关于买卖合同的说法，正确的有（ ）。A.标的物在交付之前产生的孳息，归出卖人所有B.试用期间届满，试用买卖的买受人对是否购买标的物未做表示的，视为购买C.买受人已经支付标的物总价款的75%以上的，出卖人无权要求取回标的物D.因标的物的主物不符合约定而解除
35、合同的，解除合同的效力不及于从物E.标的物在订立合同之前已为买受人占有的，合同生效的时间为交付时间21、建筑施工企业的下列行为中，应作为不良行为记入其信用档案的是( )。A甲公司以仲裁方式解决与建设单位的施工合同纠纷B乙公司中标后不与建设单位签订合同，受到行政处罚C丙公司将承包的工程转包给他人被责令停业整顿D丁公司允许包工头以自己的名义承包工程，被吊销营业执照E戊公司因工资纠纷被员工投诉22、某施工单位由于疏于现场安全管理而发生伤亡事故，被相关行政机关除以5万元罚款，施工单位不服，则（ ）。A.向该行政机关提出复议申请B.只能提起行政诉讼C.处罚正确不得提起行政复议D.可以先复议，对复议决定不
36、服再申请诉讼E.行政复议时以不调解为原则23、关于买卖合同的说法，正确的有（ ）。 A.标的物在交付之前产生的孳息，归出卖人所有B.试用期间届满，试用买卖的买受人对是否购买标的物未做表示的，视为购买C.买受人已经支付标的物总价款的75%以上的，出卖人无权要求取回标的物D.因标的物的主物不符合约定而解除合同的，解除合同的效力不及于从物E.标的物在订立合同之前已为买受人占有的，合同生效的时间为交付时间24、根据历史文化名城名镇名村保护条例，属于申报历史文化名城、名镇、名村条件的有( )。A.保存文物特别丰富B.历史建筑集中成片C.保留着传统自然格局和地理风貌D.集中反映本地区建筑的文化特色、民族特
37、色E.历史上曾经作为政治、经济、文化、交通中心或者军事要地25、关于工程建设缺陷责任期的说法，正确的有（ ）。A.缺陷责任期一般为6个月、12个月或24个月B.缺陷责任期从承包人提交竣工验收报告之日起计C.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计D.发包人原因导致竣工延迟的，在承包人提交竣工验收报告后60天后，工程自动进入缺陷责任期E.承包人原因导致竣工延迟的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计26、关于施工许可制度的和开工报告制度的说法，正确的有（ ）。A.实行开工报告批准制度的工程，必须符合国务院的有关规定B.建设单位领取施工许可证后因故不能按期开工的，最多可延期6个月C.建设工程因故中止施
38、工满一年的，恢复施工前应报发证机关核验施工许可证D.实行开工报告批准制度的工程，因故不能按期开工超过6个月的的工程，应当重新办理开工报告审批手续E.实行开工报告批准制度的工程，其开工报告主要反映的是施工企业应具备的开工条件27、依据工程建设项目施工招标投标办法的规定，有以下情形将被作为废标处理（ ）。A.无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的B.未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的C.未按招标文件要求提交投标保证金的D.联合体投标未附联合体各方共同投标协议的E.未参加开标会议单位的标书28、2018年1月15日,某建设单位为其工程领取了施工许可证,因未能
39、按期开工,建设单位于2018年3月10日、5月10日两次向发证机关报告了工程准备的进展情况,直到2018年7月1日开工建设。关于该工程施工许可证的说法,正确的有( )。A.该工程施工许可证自行废止B.延期开工未超过6个月,施工许可证继续有效C.应当在2018年4月15日前申请延期D.不能按时开工,应当在1个月内报告E.2018年7月1日开工之前,需要重新申领施工许可证29、关于法律责任的说法，正确的有（ ）。A、法律责任是因违反法律上的义务而形成的法律后果B、法律责任的认定和追究，只能由司法机关依法定程序进行C、法律明确规定了法律责任的范围和性质D、法律责任即承担不利的法律后果E、法律责任的实
40、现由国家强制力作为保障30、根据工程建设项目施工招标投标办法的规定，投标保证金可以是( )。A现金B银行保函C保兑支票D现金支票E商业汇票试题答案一、单选题（共70题，每题1分。选项中，只有1个符合题意）1、B2、B3、D4、D5、C6、C7、D8、D9、D10、D11、D12、A13、D14、A15、C16、A17、D18、D19、D20、C21、D22、B23、A24、B25、B26、C27、B28、D29、A30、C31、D32、B33、A34、D35、D36、B37、A38、C39、B40、C41、B42、B43、C44、C45、D46、C47、D48、C49、A50、D51、D52、C53、C54、D55、D56、B57、C58、C59、A60、D61、A62、D63、D64、C65、C66、A67、C68、A69、D70、C二、多选题（共30题，每题2分。选项中，至少2个符合题意）1、AE2、ABDE3、ABCD4、BCE5、BCDE6、AC7、ABDE8、AC9、CE10、BCDE11、ABE12、ABCD13、CDE14、DE15、ACDE16、ACDE17、AC18、ADE19、ADE20、ABE21、BCD22、DE23、ABCE24、ABDE25、ACE26、ABCD27、ABCD28、ACE29、ADE30、ABCD