《内蒙古2020年一级建造师《建设工程法规及相关知识》真题B卷-(含答案).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《内蒙古2020年一级建造师《建设工程法规及相关知识》真题B卷-(含答案).doc（29页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、内蒙古2020年一级建造师建设工程法规及相关知识真题B卷 (含答案)考试须知：1、考试时间：180分钟，满分为130分。 2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。 3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。 4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。 姓名:_ 考号:_ 一、单选题（共70题，每题1分。选项中，只有1个符合题意）1、根据建筑施工企业安全生产许可证管理规定,已经取得安全生产许可证的施工企业发生重大安全事故所产生的法律后果是( )。A.撤销安全生产许可证B.吊销安全生产许可证C.暂扣安全生产许可证并限期整改D.责令停止生
2、产,并处罚款2、建设工程债发生的最主要的依据是（）。A. 侵权B. 合同C. 不当得利D. 无因管理 3、工程施工中，承、发包人围绕工程质量发生争议，后经质量鉴定为合格，则受鉴定影响的工期期间（ ）。A.承包人承担责任，工期不予顺延B.发包人承担责任，工期顺延C.发包人、承包人各承担一半D.都不承担责任4、关于仲裁审理的说法,正确的是( )。A.仲裁审理,必须开庭审理作出裁决B.涉及当事人商业秘密的案件,当事人不得协议公开审理C.申请人在开庭审理时未经仲裁庭许可中途退庭的,仲裁庭可以缺席裁决D.被申请人提出了反请求,却无正当理由开庭时不到庭的视为撤回反请求5、关于招标文件的说法，正确的是（ ）
3、。A.招标人可以在招标文件中设定最高投标限价和最低投标限价B.潜在招标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间15日前提出C.招标人应当在招标文件中载明投标有效期，投标有效期从提交投标文件的截止之日算起D.招标人对已经发出的招标文件进行必要的澄清的，应当在投标截止时间至少10日之前，通知所有获取招标文件的潜在招标人6、关于在文物保护单位和建设控制地带内从事建设活动的说法,正确的是（ ）。A.文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区城不得进行挖掘作业B.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业,必须经国务院批准C.在省、自治区、直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业的,必须经国务院
4、文物行政主管部门同意D.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业的,应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准,并在批准前征得上一级人民政府文物行政主管部门同意7、工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患，情况严重的，应当要求施工单位( )。A.暂停施工，并及时报告建设单位B.暂停施工，并及时报告有关主管部门C.整改，并及时报告建设单位D.整改，并及时报告有关主管部门8、根据合同法，关于代位权行使的说法，正确的是( )。A债权人可选择以自己的名义或债务人的名义起诉次债务人B债权人可以代位行使的权利必须不是专属于债务人自身的债权C代位权是债权人行使的抗辩权D债权人自己负担行使
5、代位权的必要费用9、在同一法律体系中,根据一定的标准和原则制定的同类法律规范的总称是（ ）。A.法律形式B.法律部门C.法律规章D.法律制度10、下列关于建筑节能主体的节能义务的表述不正确的是( )。A对设计方案不符合民用建筑节能强制性标准的，城乡规划主管部门不得颁发建设工程规划许可证B经审查施工图设计文件不符合民用建筑节能强制性标准的，县级以上地方人民政府建设主管部门不得颁发施工许可证C施工单位应当对进入施工现场的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备进行查验；不符合施工图设计文件要求的，不得使用D对不符合民用建筑节能强制性标准的，建设单位不得组织竣工验收11、甲公司向乙公司购买了
6、一批钢材，双方约定采用合同书的方式订立合同，由于施工进度紧张，在甲公司的催促之下，双方在未签字盖章之前，乙公司将钢材送到了甲公司，甲公司接受并投入工程使用。甲、乙公司之间的买卖合同( )。A.无效B.成立C.可变更D.可撤销12、施工企业拒不执行公安消防机构作出的停止施工处罚决定的，将由（ ）负责强制执行。A.作出决定的公安消防机构B.公安机关C.人民法院D.建设行政主要部门13、房地产开发商A公司与建筑施工企业B公司签订了一份施工合同，双方在合同中未约定纠纷的处理方式。后来由于工程质量问题发生了纠纷，双方遂决定将此纠纷提交该市仲裁委员会仲裁。请问，下列说法正确的是( )。A由于双方在合同中未
7、约定处理纠纷的具体方式，所以只能通过和解的方式解决纠纷B由于双方在合同中未约定采用仲裁的方式处理纠纷，所以发生纠纷后不能通过仲裁解决C由于双方在发生纠纷后约定采用仲裁的方式处理纠纷，所以可以通过仲裁解决纠纷D由于双方在发生纠纷后约定采用仲裁的方式处理纠纷，所以不能通过和解解决纠纷14、某施工单位从租赁公司租赁了一批工程模板。施工完毕，施工单位以自己的名义将该批模板卖给其他公司。后租赁公司同意将该批模板卖给施工单位。此时施工单位出卖模板的合同为( )合同。A可变更、可撤销 B有效 C无效 D效力待定15、某建筑公司承包了某工程，该工程计划于5月15日开工，该建筑公司在5月5日 与保险公司签订了建
8、筑职工意外伤害保险合同，5月8日，该建筑公司工作人员在巡视工 地现场时发生了意外事故，建筑公司拟向保险公司索赔，此时保险公司承担保险责任的期 限起算时间应为（）。A. 5月5日B. 5月8日C. 5月15日D. 6月15日 16、注册建造师王某与原施工单位解除了聘用合同，选择一家在本专业有多项工程服务资质的单位担任建设工程施工的项目经理，则他必须进行（）。A. 初始注册B. 延续注册C. 变更注册D. 增项注册17、物权变更自登记时发生法律效力的是（ ）。A.船舶所有权B.土地抵押权C.机动车所有权D.地授权18、建筑物倒場造成他人损害的,由（ ）承担连带责任。A.所有人和建设单位B.使用人和
9、建设单位C.建设单位和施工企业D.管理人和施工企业19、根据合同当事人是否必须采取一定形式为标准,可将合同分为（ ）。A.双务合同与单务合同B.有偿合同与无偿合同C.要式合同与不要式合同D.权利合同与义务合同20、甲施工企业与乙公司订立钢材加工合同，后因供电局无故断电，乙公司无法按时完全成生产任务致使闪货延迟，给甲施工企业造成了损失。关于该案责任承担的说法，正确的是（ ）。A.供电局向甲施工企业承担责任B.供电局与乙公司向甲施工企业承担连带责任C.乙公司可以要求供电局向甲施工企业承担责任D.乙公司向甲施工企业承担责任21、关于建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的说法,正确的是( )。A.经
10、过勘察、设计单位鉴定后,必须在设计文件中重新界定使用期B.建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的,产权所有人应当委托原勘察、设计单位鉴定C.根据鉴定结果采取加固、维修等措施的,需经原施工企业进行加、维修和补强D.不经鉴定、加固等而违法继续使用造成损失的,由产权所有人和原施工企业承担连带责任22、某施工单位从租赁公司租赁了一批工程模板，施工完毕，施工单位以自己的名义将该批模板卖给其他公司。后租赁公司同意将该批模板卖给施工单位。此时施工单位出卖模板的合同为( )合同。A.可变更可撤销B.效力待定C.无效D.有效23、某施工单位认为工商行政管理部门对其罚款过重，向法院提起诉讼。法院经过审理，认为该
11、行政处罚显失公平。关于法院对该案的处理，下列说法中正确的是( )。A由于该行政处罚并不违法，法院应当维持原判B法院可以撤销该行政处罚，并判决将罚款改为警告C法院应当判决行政机关重新作出行政处罚D法院可以直接判决减少部分罚款金额24、某施工合同中约定设备由施工企业自行采购。施工期间，建设单位要求施工企业购买某品牌设备，理由是该品牌设备的生产商与建设单位有长期合作关系。关于本案中施工企业的行为，正确的是( )。A施工企业应同意建设单位自行采购B设计单位提出此要求，施工企业就必须接受C建设单位以书面形式提出要求，施工企业就必须接受D施工企业可拒绝建设单位的要求25、根据建设工程质量管理条例，建设工程
12、竣工验收应由( )组织。A.施工单位B.监理单位C.设计单位D.建设单位26、关于买卖合同，说法错误的是（）。A. 买卖合同是有偿合同、双务合同、诺成合同B. 逾期交付标的物的，遇价格下跌时，按照原价格执行C. 逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按照新价格执行D. 在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担27、以下关于仲裁庭组成的表述，正确的是（）。A. 仲裁庭可以由3名仲裁员或1名仲裁员组成，由3名仲裁员组成的设首席仲裁员B. 由若干名仲裁员组成仲裁庭的，不设首席仲裁员C. 仲裁庭由2名仲裁员组成，当事人双方各选定1名D. 仲裁庭由当事人各方选定2名仲裁员组成28、以下列
13、合同中，不能实现留置权的合同是（）。A. 运输合同B. 担保合同C. 保管合同D. 加工承揽合同29、根据物权法，建设用地使用权属于( )。A所有权B用益物权C担保物权D留置权30、划拨土地使用权只能由( )人民政府依法批准。A.县级以上B.中央C.省级以上D.镇级以上31、停建、缓建建设工程的档案，暂由( )保管。A当地质监部门B建设单位C施工单位D城建档案馆32、下列法律文书中不具有强制执行效力的是( )。A.由仲裁机构作出的仲裁调解书B.经过司法确认的人民调解委员会作出的调解协议书C.由国家行政机关作出的调解书D.由人民法院对民事纠纷案件作出的调解书33、根据担保法债务人不履行债务，债权
14、人有留置权的是（ ）。A、施工合同 B、买卖合同 C、运输合同 D、租赁合同34、张某继承了一套商铺，在办理产权登记前就以300万元的价格卖给了李某，并由李某使用。张某在办理了产权登记后，又以380万元的价格将这套商铺卖给王某，并办理了过户手续。对此，下列选项中正确的说法是（）。A. 张某与李某间的买卖合同无效B. 张某与王某间的买卖合同无效C. 这两个买卖合同均有效D. 张某办理产权登记前不享有所有权 35、关于确定中标人的说法,正确的是( )。A.投标人不得授权评标委员会直接确定中标人B.排名第一的中标候选人放弃中标的,招标人必须重新招标C.确定中标人选,招标人可以就投标价格与投标人进行谈
15、判D.国有资金占控殷地位的依法必须进行招标的项目,招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人36、建设工程事故报告后出现新情况的，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。补报的时限是（）。A. 自事故发生之日起7日内B. 自事故报告之日起30日内C. 自事故报告之日起7日内D. 自事故发生之日起30日内37、关于转代理的说法，正确是的是（ ）。A.法定代理人死亡后可以转代理B.复代理人和代理人均为被代理人选定C.转代理不成立的，代理人对自己所转托的人负民事责任D.为了保护被代理人的利益而转托他人代理的，可以不取得被代理人的同意38、关于法的效力层级，下列表述中错误的是（）。A. 宪法至上B
16、. 新法优于1日法C. 特别法优于一般法D. -般法优于特别法39、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释。关于解决工程价款结算争议的说法,正确的是( )。A.欠付工程款的利息从当事人起诉之日起算B.当事人约定垫资利息,承包人请求按照约定支付利息的,不予支持C.建设工程承包人行使优先权的期限自转移占有建设工程之日起计算D.当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定的,按照中国人民银行发布的是同期同类贷款利率计息40、按照建设工程质量管理条例，施工单位应当建立质量责任制，确定工程项目的（）。A. 项目经理、技术负责人和质量员 B. 项目经理、监督负责人和施工管理负责人 C
17、. 项目经理、技术负责人和监督负责人 D. 项目经理、技术负责人和施工管理负责人41、关于物权保护的说法，正确的是( )。A.物权受到侵害的，权利人不能通过和解方式解决B.侵害物权造成权利人损害的，权利人既可以请求损害赔偿，也可请求承担其他民事责任C.侵华物权的，承担民事责任后，不再承担行政责任D.物权的归属、内容发生争议的，利害关系人应当请求返还原物42、民用建筑节能条例规定（）应当按照民用建筑节能强制性标准对施T图设计文件进行审查；经审查不符合民用建筑节能强制性标准的，县级以上地方政府建设行政主管部门不得颁发施工许可证。A. 城市规划行政主管部门B. 施_图设计文件审查机构C. 住房和建设
18、行政主管部门D. 节能主管部门 43、根据文物保护法实施条例，关于文物保护单位保护范围的说法，正确的是（ ）。A.设区的市文物保护单位由设区的市文物行政部门划定保护范围B.自治州级文物保护单位由自治州城乡规划行政部门划定保护范围C.全国重点文物保护单位由国务院文物行政部门划定必要的保护范围D.县级文物保护单位由核定公布该文物保护单位的人民政府划定保护范围44、对于土方开挖工程，施工企业编制专项施工方案后，经( )签字后实施。A施工企业项目经理、现场监理工程师B施工企业技术负责人、建设单位负责人C施工企业技术负责人、总监理工程师D建设单位负责人、总监理工程师45、下列施工单位人员中不必经建设主管
19、部门考核合格即可任职的是( )。A项目安全生产管理人员B项目技术员C企业主要负责人D项目经理46、关于分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的责任承担说法，正确的是( )。A.分包单位只对总承包单位负责B.总承包单位承担的责任超过其应承担份额的，有权向分包单位追偿C.建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利D.建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利47、根据建设工程质量管理条例，建设单位在申领施工许可证之前，应当按照有关规定办理（ ）。A.开工报告手续B.监理单位的委托手续C.保证安全施工措施的审批手续D.工程质量监督手续48、某工程项目，发、承包施工合同中约定
20、防水工程保修期为3年，工程竣工移交使用后第4年发生防水渗漏，则施工单位( )。A. 无须承担保修责任B. 须承担保修责任C. 发包人支付费用后予以维修D. 维修事宜另行协商49、工程建设国家标准、行业标准均可分为（ ）和推荐性标准。A.一般性标准B.特殊性标准C.建议性标准D.强制性标准50、诉讼时效期间从知道或应当知道权利被侵害时起计算，但从权利被侵害之日起超过( )年的，法院不予保护。A10B15C20D2551、下列知识产权法保护对象中，属于专利法保护对象的是( )。A.施工企业研发的新技术B.施工企业研发的计价软件C.施工企业编制的投标文件D.监理企业编制的监理大纲52、某建筑公司在建
21、设项目施工中，发现一地下古墓葬，于是立即报告当地文物行政部门，并停止工程施工至发掘结束，为此而发生了一定停工损失，该部分停工损失建筑公司可以向（ ）主张赔偿A.建设单位B.勘察单位C.文物行政管理部门D.不能主张53、某施工项目材料采购合同中，双方约定的违约金为4 万元、定金为6 万元。采购方依约支付了6 万元定金，供货方违约后，采购方有权主张的最高给付金额为( )万元。A16 B10 C12 D454、根据建筑企业资质管理规定，关于我国建筑业企业资质的说法，错误的是( )。A.建筑企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列B.建筑企业按照各自工程性质和技术特点，分别划分为若干资质类别
22、C.各资质类别按照各自规定的条件划分为若干等级D.房屋建筑施工总承包企业资质分为特级、一级、二级三个等级55、根据我国合同法的规定，可撤销合同，当事人必须从知道或者应当知道撤销事由之日起( )年内行使撤销权。A1B2C3D556、关于分包工程的税法，正确的是（ ）。A.分包工程承包人在提供分包工程履约担保后，不得要求分包工程发包人提供分包工程付款担保B.中标人可以自行决定将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成C.中标人和分包人就分包项目向招标人根据各自过错承担相应的责任D.施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位完成57、依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报
23、告批准之日起（ ）日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A.20B.30C.60D.1558、根据我国合同法的规定，限制民事行为能力人订立的( )是有效的。A房屋买卖合同B融资租赁合同C接受赠与合同D借款合同59、对债务人危害其债权实现的不当行为的撤销权自债权人知道或应当知道撤销事由之日起（）年内行使。A. 5 B. 2 C. 3D. 160、根据标准化法关于团体标准的说法,正确的是( )。A.仅供本团体成员约定采用B.由社会团体协调相关市场主体共同制定C.技术要求不得高于强制性国家标准D.应当免费向社会公开标准文本61、关于民事纠
24、纷和解的说法 ，正确的是（ ）。A、当事人达成和解协议的，进行中的诉讼程序自行终结B、和解协议具有强制执行力C、和解可以与仲裁、诉讼程序相结合D、和解只能发生在在诉讼或仲裁程序中62、关于建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约定为由主持权利的说法，正确的是（ ）。A、发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的，应予支持B、凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，承包人均应当承担责任C、承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担责任D、承包人的保修责任可以免除63、某设备租赁公司将一台已经出租给某劳务公司的钢筋切割机转让给某施工企业,该切割机租赁还有3
25、个月到期。转让合同约定当切割机租赁期限结束时劳务公司将其交付绐该施工企业。该买卖合同中切割机的交付方式为( )。A.简易交付 B.拟制交付 C.指示交付 D.占有改定64、某建设单位与施工单位签订赶工奖罚协议。双方约定：双方法定代表人签字加盖公章并备案后生效。根据合同法，赶工奖罚协议属于( )合同。A.可变更可撤销B.附期限C.附条件D.显失公平65、根据特种设备安全法特种设备安全管理人员，检测人员和作业人员不履行岗位职责，违反操作规程和有关安全规章制度，造成事故，其应承担的法律责任是（ ）A.处以一年年收入30%的罚款B.处以一年年收入40%的罚款C.降级，撤职处分D.吊销有关人员资格66、
26、甲房地产开发公司与乙建筑工程公司签订工程承包合同，由乙公司承建甲公司开发的一栋高级公寓工程。合同约定了具体的工程进度要求，甲公司按照工程进度支付工程款。在履行合同过程中，由于施工技术落后，乙公司没有在合同约定的期限内完成相应的第一期工程，因此甲公司拒绝向乙公司全额支付约定的工程款的法律根据是行使( )。A同时履行抗辩权B不安抗辩权C先履行抗辩权D后履行抗辩权67、根据我国合同法的规定，当事人承担缔约过失责任的归责原则为( )。A严格责任原则B无过错责任原则C过错责任原则D公平原则68、施工项目进行公开招标，投标保证金有效期应当超过( )30 天。A招标文件发出日 B投标文件截止日 C投标有效期
27、 D中标日期69、依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当( )，将保证安全施丁的措施报送建设T程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A. 在开工报告批准同时B. 自开工报告批准之日起10日内C. 自开工报告批准之日起15日内D. 自开工报告批准之日起20日内 70、建筑市场诚信行为信息中的不良行为记录主要是指由（）所形成的记录。A. 合同履行纠纷B. 投诉或诉讼过程C. 工程质量和安全检查D. 行政处罚或行政处理 二、多选题（共30题，每题2分。选项中，至少2个符合题意）1、根据实施过程建设强制性标准监督规定，属于强制性标准监督检查内容的有（ ）。A.工程技术人
28、员是否熟悉、掌握强制性标准B.工程项目负责人是否熟悉、掌握强制性标准C.工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定D.工程项目所采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定E.工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定2、甲建筑公司承揽了一项桥梁工程。施工中发现，该桥面标高出现问题，于是委托 乙咨询公司提出处置方案。甲按照乙提出的方案施工后，不但没有解决问题，还给甲公司 造成了一些经济损失。在此过程中，乙公司履行的主要义务有（）。A. 亲自处理委托事务B. 按甲的指示处理委托事务C. 向甲赔偿一部分损失D. 向甲报告委托事务的处理情况E. 将甲委托的事务转委托3、下列工程施
29、工过程中，属于侵权责任的情形有( )。A.工地的塔吊倒塌造成行人黄某被砸伤B.施工单位将施工废料倒入临近鱼塘造成供电设施损坏C.分包商在施工时操作不当造成公用供电设施损坏D.施工单位违约造成供货商重大损失E.施工单位未按合同约定支付项目经理李某的奖金4、下列关于建筑施工企业工伤保险的陈述，说法正确的是（ ）。A.工伤保险属于劳动者的社会保险范畴B.职工工伤保险费用，由企业和职工共同承担C.未参加工伤保险的职工在工作中造成伤亡的，不会得到任何赔偿D.职工在工作时自杀，不会获得工伤赔偿E.职工获得工伤赔偿后，不得再提起任何赔偿诉讼5、某市的一家建筑工程公司由于业务萎缩而准备大幅裁减员工，那么，依据
30、劳动法的规定，在下列人员中，该建筑工程公司不得与其解除劳动合同的是（ ）。A.女职工李某，距产假结束还有5天B.会计刘某，因工负伤，正在住院还未痊愈C.职工谢某，因失职造成公司损失10多万元，现停职在家D.材料员吕某，因患职业病丧失劳动能力，一直卧床在家E.材料员于某，因交通肇事罪被法院判处有期徒刑2年，缓期执行6、质证，是指当事人在法庭的主持下，围绕证据的( )，针对证据证明力的有无及证明力的大小，进行质疑、说明与辩驳的过程。A. 客观性B. 真实性C. 合法性D. 合理性E. 关联性7、根据绿色施工导则,关于水资源利用的说法,正确的有( )。A.优先采用中水搅拌、中水养护,有条件的地区和工
31、程应收集雨水养护B.施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水金额指标,合并计量管理C.处于基坑降水阶段的工地,宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水D.施工现场喷洒路面、绿化浇灌优先选择使用市政自来水E.力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30%8、2018年1月15日,某建设单位为其工程领取了施工许可证,因未能按期开工,建设单位于2018年3月10日、5月10日两次向发证机关报告了工程准备的进展情况,直到2018年7月1日开工建设。关于该工程施工许可证的说法,正确的有( )。A.该工程施工许可证自行废止B.延期开工未超过6个月,施工许可证继续有效C.应当在2018年4月15日前申请延期D.
32、不能按时开工,应当在1个月内报告E.2018年7月1日开工之前,需要重新申领施工许可证9、下列质量问题中，不属于施工单位在保修期内承担保修责任的有( )。A.因使用不当造成的质量问题B.质量监督机构没有发现的质量问题C.第三方造成的质量问题D.监理单位没有发现的质量问题E.不可抗力造成的质量问题10、根据历史文化名城名镇名村保护条例，属于申报历史文化名城、名镇、名村条件的有( )。A.保存文物特别丰富B.历史建筑集中成片C.保留着传统自然格局和地理风貌D.集中反映本地区建筑的文化特色、民族特色E.历史上曾经作为政治、经济、文化、交通中心或者军事要地11、根据建设工程安全生产管理条例,属于建设单
33、位安全责任的有( )。A.编制施工安全生产规章制度B.向施工企业提供准确的地下管线资料C.将拆除工程的有关资料报送有关部门备案D.保证设计文件符合工程建设强制性标准E.为从事特种作业的施工人员办理意外伤害保险12、张师傅在拆卸模板时受伤，为工伤赔偿问题将劳务分包单位起诉到法院，想请唯一目击事故过程的王师傅出庭为其作证，王师傅对此有顾虑。以下关于王师傅出庭作证的说法中，正确的是( )。A. 王师傅有义务出庭作证B. 王师傅作证有利于查明事实，分包单位负责人应当支持其出庭C. 王师傅作证对单位不利，分包单位负责人应当劝阻其出庭作证D. 到法院开庭时，王师傅已经离开工地所在城市，出庭确实有困难，经法
34、院许可，可以提交书面证言E. 王师傅在书面证言中，应当客观陈述其亲身感知的事实，不得使用猜测、推断或者评论性的语言 13、根据2012年8月经修改后颁布的民事诉讼法第58条规定，下列选项中可以被委托为诉讼代理人的包括（）。A. 律师B. 当事人的近亲属C. 被推荐的公民D. 法律工作者E. 当事人所在单位14、根据招标投标法和相关法律法规，下列评标委员会的做法中，正确的有( )。A.以所有投标都不符合招标文件的要求为由，否决所有投标B.拒绝招标人在评标时提出新的评标要求C.按照招标人的要求倾向特定投标人D.在评标报告中注明评标委员会成员对评标结果的不同意见E.以投标报价超过标底上下浮动范围为由
35、否决投标15、当事人对债权请求权提出的诉讼时效抗辩中，不能得到法院支持的请求权有（ ）。A.延付或拒付租金请求权B.寄存财务被丢失的赔偿请求权C.兑付国债本息请求权D.基于投资关系产生的缴付出资请求权E.支付工程款请求权16、建筑施工企业的下列行为中，应作为不良行为记入其信用档案的是( )。A甲公司以仲裁方式解决与建设单位的施工合同纠纷B乙公司中标后不与建设单位签订合同，受到行政处罚C丙公司将承包的工程转包给他人被责令停业整顿D丁公司允许包工头以自己的名义承包工程，被吊销营业执照E戊公司因工资纠纷被员工投诉17、根据建筑施工企业生产许可证管理规定安全生产许可证办法管理机关可以撤销已经颁发的安全
36、生产许可证的情形有（ ）。A、安全许可证颁发管理机关工作人员滥用职权颁发安全生产许可证的B、安全许可证颁发管理机关工作人员超越法定职权颁发安全生产许可证的C、安全许可证颁发管理机关工作人员违反法定程序颁发安全生产许可证的D、安全许可证颁发管理机关工作人员对不具备安全生产条件的施工企业颁发安全生产许可证的E、取得安全生产许可证的施工企业发生较大安全生产事故的18、关于建设单位、设计单位、施工单位在建筑活动中节能义务的说法，正确的有( )。A.设计单位应当按照民用建筑节能强制性标准进行设计B.建设单位不得明示或者暗示设计单位、施工单位违反民用建筑节能强制性标准进行设计、施工C.建设单位组织竣工验收
37、，对不符合民用建筑节能强制性标准的民用建筑，不得出具竣工验收合格报告D.建设单位应当负责采购墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备，并保证其符合施工图设计文件要求E.施工单位可以对进入施工现场的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备进行查验;不符合施工图设计文件要求的，不得使用19、关于工程竣工验收的说法，正确的有( )。A.工程竣工验收合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期B.承包人送交竣工验收报告，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工之日C.工程按发包人要求修改后经竣工验收合格的，以承包人首次送交竣工验收报告之日为竣工
38、日期D.承包人送交竣工验收报告后，发包人拖延验收的，以承包人送交竣收报告之日为竣工日期E.建设工程未经验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工验收日期20、根据建筑业企业资质管理规定，在申请之日起前1年至资质许可决定作出前，出现下列情况的，资质许可机关不予批准其建筑业企业资质升级申请的有( )。A.与建设单位之间相互串通投标B.将承包的合同转包或违法分包C.发生过一起一般质量安全事故D.非法转让建筑业企业资质证书E.恶意拖欠分包企业工程款21、施工单位应当对（ ）进行安全生产教育培训A.现场的作业人员B.新录用的作业人员C.使用新设备时的作业人员D.使用新材料时的作业人员E.重要岗
39、位的作业人员22、下列施工合同中,属于可撤销合同的有（ ）。A.施工合同订立时,工程款支付条款显失公平B.另行签订的与备案中标合同的实质性内容不一致C.承包人对合同的价款有重大误解的D.发包人胁迫承包人签订的E.承包人将部分工程违法分包的23、下列主体中不可以作为保证人的是（ ）。A.经公司同意的某建筑公司西南分公司B.某肿瘤医院C.某理工大学D.某知识产权协会E.某工程咨询公司24、根据民事诉讼法及相关规定，下列在建设工程施工合同纠纷的诉讼中，能作为证据的有( )。A.律师代理意见B.施工单位偷录的谈判录音C.工程设计图纸D.工程质量鉴定报告E.报告法定代表人的陈述25、万方公司的新办公大楼
40、项目分勘察、设计、施工、设备采购招标，多家有资质的承包单位竞标。根据建筑法关于建筑工程发承包的有关规定，万方公司可以（）。A. 把勘察、设计工作发包给甲承包单位，把施工、设备采购发包给乙承包单位 B. 把整个工程肢解发包给若干家承包单位 C. 把整个工程一并发包给一家工程总承包单位 D. 把勘察任务肢解发包给多家承包单位 E. 把设计任务肢解发包给多家承包单位26、关于工程监理职责和权限的说法,正确的有( )。A.未经监理工程师签字,建筑材料不得在工程上使用B.未经监理工程师签字,施工企业不得进入下一道工序的施工C.未经专项监理工程师签字,建设单位不得拨付工程款D.未经总监签字,建设单位不得进
41、行竣工验收E.未经监理工程师签字,建筑构配件不得在工程上使用27、根据环境保护法，建设项目中防治污染的设施与主体工程应当( )。A.同时招标B.同时竣工C.同时设计D.同时施工E.同时投产停用28、根据建设工程质量管理条例，下列行为中 属于建设单位应当被责令改正，处20万元以上50万元以下罚款的有( )。A.迫使承包方以低于成本的价格竞标的B.任意压缩合理工期的C.未按照国家规定办理工程质量监督手续的D.施工图设计文件未经审查或者审查不合格，擅自施工的E.欠付工程款数额较大的29、某商业写字楼建筑，已交付投入使用数年，由于外墙装饰板材坠落而致行人李某伤害，在没有充分证明自己没有过错的情况下，（
42、 ）应先对李某伤害赔偿承担责任A.写字楼的产权单位B.写字楼的施工单位C.写字楼的设计单位D.写字楼的使用单位E.写字楼的物业管理单位30、根据建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任终究暂行办法，下列人员中，属于五方责任主体项目负责人的有（ ）。A.建设单位项目负责人B.监理单位负责人C.勘察单位项目负责人D.施工单位项目经理E.造价单位项目负责人试题答案一、单选题（共70题，每题1分。选项中，只有1个符合题意）1、C2、B3、B4、D5、C6、D7、A8、B9、B10、D11、B12、C13、C14、B15、C16、C17、D18、C19、C20、D21、A22、D23、D24、D25、
43、D26、B27、A28、B29、B30、A31、B32、C33、C34、C35、D36、D37、C38、D39、D40、D41、B42、B43、D44、C45、B46、B47、C48、B49、D50、C51、A52、A53、C54、D55、A56、D57、D58、C59、D60、B61、C62、C63、C64、C65、D66、D67、C68、C69、C70、D二、多选题（共30题，每题2分。选项中，至少2个符合题意）1、ACDE2、ABCD3、ABC4、AD5、ABD6、BCE7、ACE8、ACE9、ACE10、ABDE11、BCD12、ABDE13、ABCD14、ABD15、CD16、BCD17、ABCD18、ABC19、ABDE20、ABDE21、ABCD22、ACD23、BCD24、CDE25、AC26、ABDE27、CDE28、ABCD29、ADE30、ACD