《××办公楼大清包承包协议.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《××办公楼大清包承包协议.doc（10页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流办公楼大清包承包协议.精品文档.建设工程施工承包协议（新厂区办公大楼）发 包 方： 建工空分新厂区办公大楼项目部 承 包 方： 合同编号： 日 期：2010 年 月日施工承包协议发包方： 建工空分新厂区办公大楼项目部 （以下简称发包方）承包方： （以下简称承包方） 为了明确双方的责、权、利关系，结合本工程的实际情况，经双方充分友好协商达成如下协议条款，共同遵照执行。一、 工程概况:1、工程名称： 办公楼 2、工程地点： 经济技术开发区路 3、施工工期：放线后开始挖土当日起计算工期，至合同约定全部工作完成止共天；其中正负零以下天，正负零以上标准
2、层每层天，屋面层天，大清包总工期为 。（注：总承包合同工期为 日历天。开工日期：2010年 月 日，竣工日期：20 年 月 日）4、质量要求：符合施工图纸设计及规范要求，保证达到 基础、主体优质结构标准。5、安全目标：根据安全文明施工有关标准规定施工，并保证达到市级安全文明标准化工地标准。二、承包方式： 主体 劳务大清包 三、工程承包内容：1、开封空分办公楼施工图所包含的土方开挖和回填工程、基础工程、主体结构全部施工内容（其中不包括：水电暖通安装、二次结构、外墙外保温、防水工程）。所有用于以上施工内容的人工、机械、设备均由承包方负责。其中基础结构和主体结构砼构必须达到清水砼的要求。2、设计施工
3、图纸及图纸会审纪要所示内容、设计变更、工作联系单、工程会议纪要、施工组织措施所包括的工作内容。3、钢筋制作加工、接头均在此合同承包范围之内。4、配合其它承包方进行的预埋件、预留洞口及封堵。5、按规范规定应考虑的施工脚手架、安全围栏，安全通道，工程周边或空间安全防护脚手架；“四口”、“五临边”防护工作，施工现场的安全标志的设立等均由承包人负责。主体工程施工完毕后，承包人须将外墙防护架留下待工程结束时，经发包人同意后承包人方可将外墙防护架拆除。6、分项工程完成后及每道工序施工后的建筑垃圾及生活垃圾清理并按指定地点堆放（外运由发包人负责），承包人负责整个施工现场的安全文明施工管理工作，必须保证施工现
4、场的整洁、卫生，同时承包人应做好施工现场保卫工作。7、发包方现场合理工作指令。8、全部土方开挖及土方回填工作均由承包人承担。9、用于本工程的项目管理用房、工人宿舍、伙房、场地硬化等均在此合同承包范围内。施工现场场地及办公、管理用房由发包方统一设计规划，承包方按设计要求建设。项目管理用房需采用彩板房搭设，与工人宿舍区分区独立搭建，需满足现场文明施工、正常工作、生活需要。主体工程施工完毕后，承包人须将全部临时房屋留下给二次结构及装饰工程施工队伍使用，待工程结束时经发包人同意后承包人方可将临时房屋拆除。10、包含因雨、雪造成的施工现场积水的排除。11、人防防护门、地下室侧墙防水保护层、遇水膨胀止水条
5、、止水钢板均由发包人提供，承包人安装。四、承包范围及内内容1、发包方仅供应用于本工程的主要材料（钢材、混凝土、砂、石、砖、砌块、人防门、遇水膨胀止水条、止水钢板、地下室侧墙防水保护层），除发包方供应以上主材外的所有用于本工程的机械、设备、材料均在承包方承包范围内。2、包人工、包机械设备（塔吊、垂直运输设备、钢筋、木工、混凝土工所用全部机械、混凝土输送泵、施工电梯与主楼连接防护门、电梯井防护设施等）、包周转材料（模板、木方、钢管、扣件等）、包小型材料（除主材、地材）、包工期、包安全、包文明施工、包工完场清、包限额领料及消耗（施工定额消耗量）包常用工具、包管理费等。3、用于本工程的小型材料及周转材
6、料均在承包范围内。（如：对拉丝、植筋胶、塔吊预埋件、电焊条、铁丝、铁钉、钢锯条、麻线、扫帚、草袋、海绵、胶带、线锤、照明灯管、冲击钻头、棉纱头、机油、纱布、螺钉、钢丝、防水胶布、绝缘胶带、破布、防锈漆、麻绳、长短自攻丝、生胶带、报纸、黄胶带、PVC胶水、砂轮片、金刚片、螺帽、施工规范规定的措施用料，其他低值易耗品等承包方承包范围内所需的小型材料等）。五、施工工期1、本工程开工至竣工时间；按发包方审批的网络计划为准。天数为日历 天数（发包原因造成的经书面签认后工期顺延，同时，发包方不承担任何费用）。2、按制定的阶段性工期或分部分项如摸板安拆、钢筋成型绑扎、混凝土浇注和文明施工等工期、当承包方不能
7、在发包指令时间（非承包原因除外）内按质按期限完成时，每发生一次罚款2000元。承包方施工过程中，当一个流水施工段（层）的摸板拆除后，承包方必须在3天内将该施工段建筑材料或建筑垃圾清理归堆完毕，并将建筑垃圾运至发包方指定地点，每拖一天发包方有权对承包方处1000元罚款。3、为确保工期，承包方必须配备足够的管理人员和技术人员，并将名单、职务、岗位等书面报发包方一份。对于特殊工种电焊工、电工和专业性较强的管理工作岗位人员必须持证上岗。如果承包方不能满足工程的施工需要造成的工期延误、质量下降，发包方将在不受理延长工期和停工损失的前提下责令承包方停止整顿。若整顿后无明显效果，发包方有权终止合同，直至将承
8、包方清退出场，由此发生的实际损失费用，承包方无条件承担。4、遇到下列情况之一者，经发包方审核批准后，工期可做调整：重大设计变更（指设计功能改变等）；不可抗力；发包方同意顺延工期的其他情况，承包方在上述情况发生后5天内，就延误内容向发包方提出报告，发包方据以确认答复后，工期予以延误。六、工期、质量、安全与验收1、 如因发包方因图纸变更、材料不到位造成工程未影响工期，工期相应顺延，发包方不给予承包方任何补偿。2、 如因承包方劳动力、质量等人为因素不能按期开工或中途停工、窝人，由此延误的工期不予顺延，同时保留索赔的权利。3、 合同签订时承包方必须一次性向发包方交纳工程证金 万元（大写：万元整）；其中
9、：前期主体结构质量保证金万元；工期保证金 万元；质量保证金 万元；安全保证金万元。4、 承包方不能按期完工，工期保证金不予退还，并另外承担每天元的罚款。5、 如该工程施工过程中发生安全事故，造成人员伤害及财产损失的，发承包双方各自承担自己的人员及财产损失，不承担对方的人员及财产损失。6、 工程质量标准：基础分部、主体分部按均为优质结构（以质检部门评定的等级为准），如达不到优质结构，质量保证金不予退还，同时承担合同承包总价款10的罚款，并返修到工程达到验收标准。7、承包方在施工期间应认真按照施工图纸、施工规范、验收标准、设计要求以及发包方依据合同发出的指令施工，随时接受发包方代表及委派人员的检查
10、，并为检查提供便利条件，并按照发包方代表及委派人员在检查过程中的要求进行返工返修，对于返工返修的项目，承包方无条件的进行，由此所引起的经济支付由承包方承担（不属于承包方责任的由责任方承担）。8、双方对工程质量有争议，由开封市质量监督仲裁委员会仲裁，发生的一切费用由败诉方承担。9、隐蔽工程和中间验收工程具备覆盖、掩盖条件或达到合同条款约定的中间验收部分，承包方自检后，在隐蔽和中间验收24小时前通知发包方代表及监理参加。验收合格后方可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，承包方在限定时间内返修，再次验收直到合格为止。10、当主体工程施工至一定阶段，一般装饰（含砌筑）工程施工开始前，必须由发包方、监理、承
11、包方共同对已完成主体工程按规范进行主体结构验收工作，若超出规范允许的偏差，承包方必须在发包方指令时间内及时修整完成，如逾期未完成或不执行，发包方有权委托其他承包商代为执行。但实际发生的费用，承包方必须承担，同时双倍从工程款中扣除。11、工程质量符合国家质量验收标准，验收24小时后，发包方代表、监理不在验收记录上签字，承包方不能进行隐蔽或继续施工。12、发包方就指派现场工程师及管理人员对承包方违反发包方所制定的各项规章制度，有权对承包方相关人员给予处罚。13、工程完工后，承包方应按国家和本省（市）工程竣工的有关规定，向发包方提出工程验收审请。发包方在收到承包方竣工验收报告后2天内组织业主、设计、
12、质检站及地方主管部门验收，承包方应负责完成本合同承包范围内质检站或地方主观部门在验收过程中提出的各项整改，并承担整改费用（承包方原因造成）。七、工程款支付、单价及结算方式1、结算：发包方对承包方实行固定价承包。承包的责任主体是合同签订的当事人，承包方当事人必须保证工人工资的按时支付，必须保证施工期间工人的各项安全防护和福利待遇符合要求。2、结算单价：按建筑面积每平方 元结算，此价格包括承包方用于本工程的全部工人工资、劳动保护、相关福利、应得利润、机械、设备、材料、临时设施建设（项目管理用房、工人宿舍、场地硬化）、等本合同约定的全部范围。建筑面积的计算方法：按河南省现行定额的计算规则（2008年
13、版）为准计算。本工程建筑面积约为： 平方，总价为： 元，结算时以审核后的建筑面积计算为准。 本工程承包范围内不出现计时工，如属承包范围之外无法实行计件承包，或者发包方临时安排的其它工作，按计时计算（计时工以现场项目经理的签字为准），结算时按 元/工日。 承包方最终结算时凭正规预算书报送到发包方相应职能部门，经甲方预算人员核对项目经理审核后生效。主体结构施工完结构验收合格后，且承包人在已退场的情况下，施工现场留下的外墙防护架、临时房的费用，承发包双方另行商议？。3、付款办法：以审核后的建筑面积及已完工程量为依据，分如下阶段进度付款。其中：主体结构6层封顶后10日内支付，按总工程量 % 支付；主体
14、结构全部封顶且出屋顶部分（屋顶花架、出屋面电梯间、楼梯间等屋顶以上构件）完工后 10内 按总工程量的 75% 支付；竣工验收后30日内支付至总价的%；余款在竣工验收备案完毕后6个月内扣除5%质保金后支付，质保金待保修期两年后支付（质保期自竣工验收签字后计算）。以上付款节点中付款金额均包含安全文明施工费用10元m2，此费用单独列项支付，如若安全文明施工及安全防护达不到此协议“安全文明施工”条款要求，此部分进度款不予支付。 4、发包方退还承包方所交保证金的时间：六层封顶后退还万（万元），主体结顶后退还万（万元），剩余部分具备工程竣工验收后质量、安全、工期达到合同约定要求后10日内退还全部工期、质量
15、及安全保证金，如若在工程施工中出现人员伤亡事故者，安全保证金不予退还。5、因承包方原因造成业主对发包方的罚款由承包方承担，施工过程中的各项罚款，应在同期进度款中计算扣除。6、本工程进度款支付均以银行转账方式支付，概不支付现金。承包方开具发票。八、双方责任1、发包方责任1）发包方负责监督承包方管理人员对进场操作人员进行场前的安全、质量、法律、法规等知识教育，负责施工组织、技术、质量、安全等方面管理的交底，负责现场甲方所供材料的协调。2）负责组织图纸会审,工程验收提供施工图纸及有关施工方面的技术参数.3）负责供应工程主要材料、协调地方的公共关系。4）协调承包方办理地方有关暂住治安等手续，实际发生费
16、用由承包方承担。5）施工及生活用水负责接入生活区及施工现场内，施工用电总配电箱接至施工现场。给水总阀门及总配电箱后的水管、电线箱均由承包方负责。临时用电需达到市安检站要求，达到三级配电二级保护，一机闸要求，承包方严格按安全操作规程接入。6）督促承包方全面履行本合同，指导、监督、检查承包方对工期、质量、安全、限额领料、文明施工等方面的工作，承包方应给予积极配合和支持，对达不到规定要求的，发包方提出限期整改，并督促完善为止，因上述因素给发包方造成损失者，承包方全额赔偿发包方。若承包方整改措施不力，发包方将依据整改情况每发生一次以不低于1000元的罚款。7）发包方有权监督和要求承包方按时发放工人生活
17、费和工资，承包方不得以任何理由拒绝执行。承包人必须向发包人提供工人工资发放表，且工资发放现场须发包人监督发放。8）因发包方原因造成返工经书面签认后，补偿相应人工费。9）发包方负责向承包方下达施工生产、作业计划。检查和监督承包方的施工进度和施工质量。10）发包方负责施工过程中的技术资料汇总、质量、安全监督和检查；负责工程的竣工验收。11）发包方承担施工用水电费，无故浪费由承包方自理。生活区用电费用承包方自理。2、承包方责任：1）对发包方供应的材料承包方负责验收，为建立健全材料计划管理，承包方必须设专职材料负责人一名进场时由承包方办理委托书，以便统一负责材料计划和办理领（退）料手续。除此外发包方拒
18、绝承包方任何人办理领（退）料具，若造成实际工期延误和经济损失均由承包方自行承担。2）发包方供应的商品混凝土承包方在使用过程中严禁浪费，如出浪费者按市场价格赔偿发包方，超量扣款在阶段结算付款时扣除。3）现场施工时，尤其在浇捣混凝土时，承包方在现场除有专业班组负责人外还必须有跟班总负责人，以便现场总协调管理。4）需向工程建设业主独立分包工程施工班组提供机械配合和外架配合并不得向发包方和建设方业主索要任何费用。5）施工过程中的测量放线工作、标高控制工作、质量控制、进度控制、安全文明管理等均由承包人负责，且必须满足发包方的要求。九、合同的解除具有下列情况之一的，发包方可解除合同：1、 承包方在施工过程
19、中，发现不符合施工规范要求的。2、 承包方违反合同约定或不履行合同的。3、 承包方不服从甲方的管理和安排，不能保证施工安全、质量、施工进度无视施工纪律的。4、 承包方严重违反甲方的规章制度和劳动纪律的。5、 承包方无视安全操作规定、安全防护不到位，存在较大安全隐患，拒不整改者。具有下列之一的，承包方可解除合同1、 发包方不履行合同或违反国家法律、法规、侵犯承包方合法权益的。2、 发包方无视安全防护措施，劳动安全防护措施，劳动安全卫生条件恶劣和生活住宿无法保证，严重危害乙方人员人身安全和健康的。以上任何一方解除合同时，必须提前七天通知对方。十、安全文明施工1、承包方应向发包方提供有关安全生产的管
20、理规程及有关资格证，包括： 安全生产操作规程 特种作业人员操作许可证 危险设备、危险作业操作管理规定2、承包方对所负责施工区域内的安全生产管负全过程管理责任。3、由发包方提供的材料应保证材料质量符合规范要求，承包方在接收前应认真验收核对，确认无误后在验收单上签字。如在使用过程中因材料质量原因导致事故发生，均有责任方承担相应责任和费用。4、承包方进场后，应及时建立安全保证体系，明确安全主管人员，并接受发包方的管理和监督。5、发包方有权对承包方存在的“三违”作业情况进行处罚，承包方应无条件接受。不管承包方是否签字，罚款必须全额从工程款中扣除。7、发包方有权组织、监督承包方落实的防护措施，开展安全达
21、标活动。要做到防护的严密化、规范化、程序化、标准化。8、承包方所有进入现场人员劳保用品要佩带齐全，实行强制性佩带，不佩带者，发包方有权给予处罚。承包方的特种作业人员要持证上岗，凡无安全操作合格证的特种作业人员一经查出，发包方将对承包方进行重罚，承包方必须无条件接受。9、承包方如在施工中发生伤亡事故，要按“四不放过”原则严肃处理，并有责任方承担费用。10、承包方必须建立班前五分钟安全交底、检查等安全活动制度，并按时填写安全活动记录。11、承包方应按国家及省市安全条例规定组织施工，防止一切安全事故发生，因承包方原因发生的一切伤亡事故均有承包方承担费用，发包方不承担任何责任及费用。12、承包方对所负
22、责的施工区域内的安全生产负全过程管理责任。13、全生产、文明施工按发包方与业主签订的安全文明施工责任合同执行。安全生产、文明施工及各项配合达不到发包方要求的，必须立即停工纠正至合格，如不积极配合者，根据情况扣除安全保证金。生产过程中，有关安全文明生产部门因安全文明施工不符合要求的原因发生的所有罚款，均由承包方承担。14、安全防护细则：14.1.1临边防护：认真做好四口中、五临边的护护工作，电梯井门均采用50*50角钢丝网焊接膨胀法螺栓固定，电梯井道每2层铺设水平安全网一道，每4层做一次硬性防护；公共楼间需要要求搭设防护栏杆，高度不低于0.9m；施工电梯口需安装外开关，保证每层能够安全关闭；施工
23、通道口需按要求搭设安全通道，并悬挂安全警示标志；阳台、窗洞口均需搭设防护栏杆两道，第一道距地30cm，第二道距地110cm，并刷黄黑相间油漆。14.1.2外架搭设要求，外脚手架钢管均需油漆，立杆间距不大于1.5m，水平杆间距不大于1.8m，剪力撑按外脚手架搭设本规范设置，防护网均需采用阻燃、密目网型（如市安检站有指定要求或定点采购者需购买指定产品）；水平防护网需桉要求每3层设置一道；如用悬挑外架均需用16#工字钢或槽钢悬挑；每四层外架需做一次硬性防护，均需满铺竹耙或荆耙一道。14.1.3钢筋厂地需按要求分类堆放，并按要求悬挂标示牌。14.1.4施工机械设备、搭吊、施工电梯均需桉要求悬挂安全操作
24、规程及安全操作警示标志。14.1.5施工塔吊及施工电梯需有专业操作司机操作，并持证上岗。并建立机械定期检修台账。14.1.6施工现场、厕所、生活区、工人宿舍、餐厅需保持整洁有序每天专人打扫、清理，垃圾堆放至垃圾池。认真做好夏季灭蝇防鼠、灭蚊工作。14.1.7工作宿舍严禁电线私拉扯。十一、约定的其它事项1、施工现场生活区内，未经发包方同意，严禁承包方家属住宿和随意搭设临时住房，若每发现一起，发包方将对承包方处500元罚款，并收取200元月水电、住房、治安管理费。2、在施工区域内，如发生打架、斗殴、盗窃等事件而损害发包方形象，不论何种原因，每发生一起，发包方对承包方罚款5001000元，由此引起的
25、一切费用（包括外部罚款）及造成法律刑事责任由承包方承担。4、本合同履行过程中，因工程施工需要引起的工程设计变更及工程量的增减，以发包方给承包方的书面通知及说明为准，未经发包方书面同意，承包方不得擅自更改施工内容。5、如果施工中承包方不配合发包方管理人员管理，发包方有权要求停工，如拒不配合者，处以5002000元罚款。5、钢材、商品砼等材料应严格控制，节约使用，实际用量超过图纸用量+规定损耗的，超过部分的费用（浪费部分）由承包方方承担。6、现场生活用各类燃料及生活区临时用电线路安装均由承包方自行承担解决。承包方生活区用电挂表计量，费用由承包方承担。7、承包方针对本项目需委派专职管理人员：项目经理
26、一名，姓名：工作职责：。总工程师一名，姓名：工作职责：。钢筋班组组长：姓名：工作职责：。钢筋专职配料员：姓名：工作职责：。专职安全员 姓名：工作职责：。以上项目管理人员不准随意更换，更换一人次罚款元，每周工地办公不少于天，甲方办公室签到，一人次一天不到者罚款元/天，罚款直接从质量保证金中扣除。项目未竣工前，未经甲方项目经理同意不准私自调离以上管理人员，每调离一人罚款元。（以上管理人员如应不服从甲方指挥及配合，发包方以书面通知的形式随时有权更换人员）8、由于甲方原因造成施工连续停工30天以内发包方不承担任何费用，超过30天发包方承担超出天数的所有机械租赁费用的50%十三、附则1、本合同自双方签认盖章后生效，合同内容履行完后失效。2、本合同未尽事意，双方本着实事求是的原则协商解决。3、附表一、二作为合同附件同样有效。4、本合同一式二份，发包人与承包人各一份。注：承包方签字主体必须是由资质的劳务公司！发包方(签章)： 承包方(签章)：发包方代表： 承包方代表：日期： 2010年 月 日 日期：2010 年 月 日 开户行： 账 号：