《建筑工程劳务分包施工合同(共19页).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑工程劳务分包施工合同(共19页).doc（19页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、精选优质文档-倾情为你奉上建筑工程劳务分包施工合同编号：总包单位（甲方）： 分包单位（乙方）： 时 间： 建筑工程劳务分包施工合同 编号：总包单位（甲方）： 分包单位（乙方）： 依照中华人民共和国合同法、中华人民共合国建筑法、中华人民共和国劳动法、中华人民共合国安全生产法及其相关法律、行政法规，为了明确双方责任、权力和义务，经双方协商一致签订本合同，双方严格信守履行。1 工程概况1.1、工程名称： 1.2、工程地点： 1.3、工程内容(合同总价中包括的工程内容)1.3.1、0.00以下基础工程及地下室工程及车道和二次结构工程：包括但不限于基础砼垫层（已施工部分不扣除）及集水坑、电梯井等基础垫层
2、，钢筋砼基础、钢筋砼设备基础、钢筋砼地下室的墙、梁、板、柱等其他现浇钢筋砼构件，基础及地下室、车道防水层（平面、立面）的水泥砂浆找平层及水泥砂浆保护层及卷材保护层、细石砼保护层、聚苯板保护层及砖砌保护墙（防水层除外）、低档卷材保护层、外墙对拉螺杆切除及打磨、止水螺杆限位筋及止水片的焊接、后浇带，二次结构的钢筋砼圈梁、过梁、压梁、拉梁、构造柱、各种材质墙体的砌筑，建筑、结构图设计的预留孔洞（有套管的孔洞除外）及管道安装完毕后的孔洞、线槽修补等全部设计图纸工程内容（含设计变更）。1.3.2、0.00以上主体工程和二次结构工程:全部主体结构及后浇带（钢结构除外，但预埋铁件的安装由分包人负责完成），二
3、次结构的钢筋砼圈梁、过梁、压梁、拉梁、构造柱、各种材质墙体的砌筑，建筑、结构图设计的预留孔洞（有套管的孔洞除外）及管道安装完毕后的孔洞、线槽修补等全部设计图纸工程内容（含设计变更）。2 工程劳务分包2.1、 分包范围(合同总价款中包括的分包范围)2.1.1 、工程部分A、土方与基础工程及地下室和二次结构工程：包括但不限于0.00以下基础砼垫层（乙方进场前已经施工的部分不扣除）及集水坑、电梯井等基础垫层，钢筋砼基础（筏板）、砼基础；设备基础（含0.00以上的设备基础）；钢筋砼地下室的墙、梁、板、柱等其他现浇钢筋砼构件，钢筋混凝土墙及墙面施工对拉螺栓孔的封堵；水泥砂浆找平层、防水层的干铺卷材保护层
4、、水泥砂浆和细石砼保护层、砖砌保护墙及轻质保温板（防水层除外）、后浇带；各类钢筋砼集水坑、预埋件（包括制作安装）和其他钢筋砼、混凝土，二次结构的钢筋砼圈梁、过梁、压梁、拉梁、构造柱、各种材质墙体的砌筑及砌体中需预埋的铁件或砼块，建筑、结构图设计的预留孔洞等全部设计图纸工程内容（含设计变更）。B、主体结构工程和二次结构工程：包括但不限于0.00以上主体 (框剪)结构及后浇带、钢筋混凝土墙及其墙面施工对拉螺栓孔的封堵和必须随主体施工的全部有筋砼垫层的钢筋制作绑扎，二次结构的钢筋砼圈梁、过梁、压梁、拉梁、构造柱、各种材质墙体的砌筑及砌体中需预埋的铁件或砼块，建筑、结构图设计的预留孔洞等全部设计图纸工
5、程内容（含设计变更）。C、与安装施工工序的穿插配合和设计中的预留孔洞及基础施工时的排水。2.1.2、 脚手架及室内外防护：全部施工所需的内、外脚手架、安全通道、施工通道、防护棚、室内外的防护（挂安全网、绑栏杆、刷安全标志漆等）的搭设、拆除，设施材料按规定分类码放。2.1.3、 临时设施及文明施工：临时设施：施工现场生产及生活区临时设施（包括未设在施工现场，但是为本工程服务的临时设施）的施工、维修、维护、保洁、清洁、并保证其正常使用；施工机械（如塔吊基础、升降机或施工电梯）的设备基础的施工与拆除；施工机械的安装调试（塔式起重机、施工电梯安装调试除外）；与承包施工范围有关的进出现场的全部材料及机具
6、的装卸车；现场临时道路的硬化；施工现场全部生产生活用道路、以及生活区场地、厕所、给排水沟（管）的清理、清洁、维护并保证其畅通，临时给水、排水、埋设电缆的施工与维护，现场绿化及养护等全部临时设施及文明施工的内容。临时设施的搭设范围：按审批后的施工组织设计和施工现场总平面布置图执行。临时设施甲方已委托其他单位施工，经双方商定，现场已施工完成项目的施工费用不计入本合同总价，结算时不扣。但如有未完成施工的（含施工生产、生活所需还需建设的临时设施）临设由乙方负责施工，费用已包括在合同总价中，所有临设的清理、清洁、维修、维护、保洁由乙方承担，费用已包括在合同总价中。文明施工及期限：文明施工必须达到陕西省省
7、级文明工地及总包人的要求标准。期限：自分包方进入施工现场起至本项目全部主体结构（包括二次结构）竣工验收合格后退场为止。2.1.4、 生产辅助性用工：包括材料、成品、半成品、周转材料、工具等从材料库房、堆场、半成品加工场到施工现场（包括垂直、及水平运输）的二次倒运及在指定地点码放整齐的全部用工；施工期间进出现场全部材料、机械（塔式起重机、施工电梯除外）、设备装车与卸车并在指定地点码放整齐、施工排水等全部与施工生产相关的用工；施工现场抄平放线、塔吊指挥、三级配电箱以下的使用与维护等的全部用工。2.2、 分包方式：本合同工程施工分包采用包工包辅材和工具的承包方式，辅助材料费和小型工具购置及使用维修费
8、已含在本合同总价中。实行固定总价承包（一次包死），除本合同明确约定可以调整合同总价的情况外，不因其他任何因的变化而调整合同总价。3.0、合同工期3.1、开工日期： 3.2、竣工日期： ，按期完成主体工程，甲方奖励乙方人民币壹拾万元。如拖延工期，甲方按0元/天对乙方经行经济处罚。除本条款独立考核执行外，其他本合同与工期有关的处罚条款按具体规定一并执行。3.3、合同工期总日历天数 天（以全部主体结构全部封顶之日为准，包括机房和钢筋混凝土栏板完工）。主体四层结构施工完成后，乙方必须开始二次结构的施工，/年/月/日前/层二次结构施工完毕，二次结构完工时间为：/年/月/日。3.4、在合同工期内分包方完成
9、分包的所有工程项目，除满足总工期要求外还必须满足总包方要求的分阶段工期要求，分包方必须提前2-3天安排人员进场，进行施工准备，确保/年 / 月/ 日正式开工，具体开工时间以实际开工通知为准。/年 / 月 /日前工程形象进度达到0.00。3.5、总包方每月（周）将对分包方下达月（周）进度计划并对执行情况进行考核，属分包方原因不能完成计划的将给予处罚。3.6工期奖罚：要求分包方按本合同规定工期完成所承包范围的所有项目及工程内容。按期完成，奖励按本合同有关条款执行。如未能按本合同规定工期完成，每拖后一天由分包方承担合同总价款的 1% 的罚款，在结算时扣除。4.0、合同价款及结算与支付 4.1、合同价
10、款：完成合同所约定的全部工程范围和内容及全部工作内容且质量达到合同约定标准时，合同总价为人民币：/，小写：/元。合同综合单价： /元/其中：主体结构/万元，含税综合单价/元/m2,二次结构/万元，含税综合单价为/元/m2。投标时使用图纸的建筑面积约/，无论面积计算是否正确，在无涉及建筑面积设计变更的情况下不得调整合同总价。4.2、合同总价的构成： 4.2.1人工、材料、机械及其他综合费用及税金：包括生产工人的基本工资、生产工人的工资性补贴、生产工人辅助工资、职工福利费、生产工人劳动保护费；机械操作的人工费；夜间施工人工增加费；冬雨季施工人工补贴费；临时设施施工及文明施工用工；人员进出场费；二次
11、倒运费；垂直及水平运输费；装卸费；参与施工人员医疗及意外伤害保险费；小型工具与用具使用费；辅助材料费；小型材料费；施工期间人工、材料、机械的各类市场涨价风险费；分包人公司及现场管理费、合理利润、营业税、分包单位及个人所得税及国家规定的税金；进出业主区域的出入证办证费；属社会性收费项目的一切费用。总包方要求分包方为所有参与该工程施工操作及管理人员购买医疗和意外伤害保险。4.2.2临时设施和文明施工费：临时设施和文明施工费已包括在合同总价中（为了便于考核以工程的建筑面积计算文明施工费 / 元/m2 ，总额=工程建筑面积/ / 元/），按合同约定完成临时设施和文明施工全部内容，总包方支付临时设施和文
12、明施工费 ，临时设施和文明施工费不因工期的提前或延期而增减。临时设施和文明施工的考核：总包方将对分包方当月度完成文明施工的全部内容完成情况进行考核，考核结果双方签字确认，经考核达标（95分为达标）总包方在次月15日前向分包方支付月度应结算额的50，余额待工程竣工交付并经全部考核达标后支付。月度文明施工费=文明施工费总额（/元）预计施工月数（/）月考核得分系数（百分率）。4.2.3小型工具费、辅助材料费、小型材料费（指直接消耗在工程实体中的材料）：已包括在合同总价中（为了便于考核按建筑面积计： / 元/m2 列出）。小型材料供应范围详见本合同有关材料、设备机具条款。4.2.4分包工作内容：（扼要
13、说明了主要工序的施工操作过程，次要工序不一定全部列出，但合同总价中均已包括）分部分项工程分包工作内容卷材保护层聚苯板保护层砖砌防水层保护墙包括：卷材干铺设，按规范搭接，检查与验收等全部施工内容；聚苯板铺设，检查与验收等全部施工内容；浇砖、切砖、筛砂、淋灰、调制砂浆、原材料及砂浆场内运输，墙底、顶、角及门窗口砖料的选修加工，门窗口安放木砖、砼砖（含制作）、铁件（含制作）、清扫墙面及清理落地灰，墙面勾缝等全部工作内容，架子的搭拆及材料的领用及清理归堆入库等全部施工及验收等管理过程。钢筋工程（包括砼垫层钢筋）包括预留（预埋）钢筋（螺栓）留置，钢筋除锈、调直、切断、接头(包括绑扎接头、直罗纹联接)、焊
14、接(对焊焊接、电渣压力焊焊接)、成型、绑扎、安装、焊接固定等操作，运输及检查等全部操作过程，钢筋垫块制作安装，施工所需的脚手架搭、拆及其材料清理归堆、入库等全部施工及验收等管理过程。模板工程包括定位放线、木模放样、制作，钢模组装，模板支撑搭设。模板、支撑、卡具、扣件的运输、安装、检查、刷隔离剂；木模配制、木模嵌缝；预埋铁件、螺栓、钢筋、止水片及止水螺栓、剪力墙对拉螺栓的安放校正；设备基础放线移交等；所拆除木模清理及木模起钉子；模板拆除、堆放、码垛、场内外运输、钢模回库维修、运输及检查等全部操作过程。施工脚手架搭、拆及其材料清理归堆、装车、入库等全部施工及验收等管理过程。混凝土工程 包括铺设临时
15、运输通道，砂石筛选，原材料运输、配料，机械及人工搅拌，前后台清理、半成品运输、砼浇注、震捣、泵送砼接管移泵、泵管加固、泵管拆除清洗堆放，砼面赶光抹平，人工浇水养护，保温养护时的覆盖，覆盖材料的清理回收入库，泵车指挥等过程或成品检查等全部操作过程。脚手架搭、拆及其材料归堆、入库等全部施工及验收等管理过程。预埋铁件制作与安装包括建筑图、结构图纸设计必须预埋入结构工程内的全部铁件的加工制作、安装及校正。砼垫层（包括有筋垫砼层、基础、设备基础等所有结构施工必做的垫层）工程包括地基平整、夯实、材料和半成品的铺平，有钢筋网片的含钢筋的制作、绑扎，砼及细石砼的制作、浇注、震捣、养护，以及余料清理及全部操作过
16、程，楼面垫层包括硬基层的清理、清扫等全部施工及验收等管理过程。水泥砂浆找平层、水泥砂浆保护层、细石砼找平层、细石砼保护层工程包括清理基层表面，筛砂、调制运输砂浆、铺设抹平及压实、养护；砼搅拌、运输、捣平、压实、压光、养护。 砌筑工程（不分砌筑部位、材料品种与规格）包括：熟悉施工图纸、放线、浇砖（其他砌块）、切砖、筛砂、淋灰、调制砂浆、原材料及砂浆场内运输，墙底、顶、角及门窗口砖料的选修加工，门窗口安放木砖、砼砖（含制作）、铁件（含制作）、清扫墙面及清理落地灰，墙面勾缝等全部工作内容，架子的搭拆及材料的领用及清理归堆入库等全部施工及验收等管理过程。二次结构钢筋砼工程包括钢筋砼构造柱、圈梁、过梁、
17、墙拉梁、窗压梁、压顶梁等全部二次结构钢筋砼工程的模板、钢筋、砼工程的全部内容，施工所需脚手架的搭、拆及其材料清理归堆、装车、入库等全部施工及验收等管理过程。脚手架及防护工程平土、挖坑、排水沟施工、搭设、铺翻跳板、挂安全网，钉安全档板、绑护身栏杆、检修、拆除，材料场内运输整理堆放，钢脚手架刷油漆，安全防护棚，安全防护设施的维护、检查等全部操作过程等全部施工及验收等管理过程。凡操作者应有相应的上岗证。机械操作、指挥及维护除塔吊、升降机、翻斗车、搅拌机外，所有施工现场所用的机械设备均由使用者操作并负责日常保养润滑、易损件的更换等。操作者应有相应的上岗证等全部施工及验收等管理过程。分包人负责塔吊的现场
18、指挥，指挥人员必须持证上岗。临时设施工程文明工地施工及维护全部临设的施工、清洁、保洁、维修至工程交工验收的全部操作过程等全部施工及验收等管理过程。属文明工地建设的范围包括全部工作内容及全部操作过程，如施工现场区及生活区、办公室、生活区厕所等卫生清扫、道路畅通、排水沟畅通，安、挂各种标语标牌等全部施工及验收等管理过程。生产辅助性用工与基础主体分包施工有关进出现场所有材料、机械设备装卸车、材料设备的场内二次倒运、现场内所有清理用工；塔吊的指挥、机械设备的日常保养及维修、测量操平放线等全部施工现场内的辅助性用工等全部施工及验收等管理过程。4.3、合同价款调整（以下情形发生时，可以调整合同总价款）：可
19、调整合同总价的规定：4.3.1发生设计变更造成建筑面积的增减本合同综合单价/ 元/进行调整。4.3.2项目已经施工完成，又发生设计变更造成已完施工成品拆除重新施工，按所发生的工程量分项综合单价结算，拆除按现场签证零工处理；未施工前业主方所发的设计变更乙方必须无条件施工，不涉及费用的调整。4.3.3合同承包范围和内容以外的零星用工按 / 元/工日结算（不再计取其他费用和税金）。除涉及到本合同本条款规定情形以外的其他任何情况，合同总价款不予调整。4.4、工程劳务款支付：4.4.1 0.00以下工程全部完成并经验收符合合同规定质量标准后甲方支付核定预结算金额的70%。4.4.2 0.00以上按月预结
20、。以当月施工完成工程量（按建筑面积计算）综合单价（主体结构：/元/m2，二次结构/元/m2） 预结，当月所完成的分项工程经检查验收达到合同规定质量标准的，总包方依据月度质量验收评定表、月度综合考评表在次月15日前向分包方支付审定价款的70%，以此类推，主体结构验收达到合同规定质量标准后10天内支付审定价款的90%，竣工验收交付使用办理完竣工结算后付至结算价款总额的95%，余5%做为质量保修金，保修期（贰年）满后结清保修金。4.4.3月度质量评定详见附件月度质量验收评定表4.4.4月度综合考评详见附件月度综合考评表 4.4.5劳务费结算办理详见附件劳务费结算程序，按项目部的管理规定执行。 4.4
21、.6劳务费支付审批程序详见附件申请付款审批单，按项目部的管理规定执行。5.0、工程质量与验收：5.1、本工程质量目标：确保陕西省优质工程（长安杯），争创鲁班奖。 5.2、本工程质量等级：陕西省优质工程（长安杯）。除允许偏差子项目一次验收合格率达到95以外，其他子项目一次验收达到合格。 5.3、工程质量必须符合设计要求及国家颁发的建筑工程施工质量验验收标准，陕西省颁发的有关工程质量的规定。5.4、分包方在施工过程中必须接受建筑质量行政主管部门、业主、监理工程师及总包方的监督、检查及评定。5.5、双方约定分包方在施工现场至少配备不少于一名有资格的专职质量检查员，资格证书开工前报总包方备案。5.6、
22、双方约定验收程序：按总包方划定的检验批进行检验验收，经分包方自检合格后报总包方及监理检查验收，未经总包方及监理检验的分包方不得进行下道工序施工。5.7、检验批验收由分包方提前24小时通知总包方，总包方应根据分包方提供的时间及时组织验收，未经总包方验收或验收不符合要求的，分包方不得进行下道工序施工，对总包方或监理工程师提出的问题必须及时整改，直至整改达到要求后重新进行验收，经验收符合质量标准后方可进行下道工序施工。5.8、分包方在每个检验批施工完成后要填写三检记录报总包方。5.9、验收依据：双方约定工程检查验收依据为设计施工图纸、建筑工程施工质量验收规范、工程施工质量验收统一标准、施工组织设计、
23、施工方案等文件进行验收。5.10、质量奖罚：分包方所施工的分部分项工程，质量必须符合规范要求及本合同约定达到的标准，如若达不到本合同约定的质量等级标准总包方将按合同总价款 8% 的比例在结算中扣除，并由分包人承担责任和返工经济支出。5.11、质量验收的最终确认：由总包方认定。5.12 分部分项工程施工质量验收详见附件分部分项工程施工质量验收程序。5.13分包方必须配备专职质量员一名，并持证上岗。6.0、 双方责任6.1、 总包方6.1.1、总包方委派 / 为项目经理，履行本合同。5.1.2、负责工程全过程管理，协调同业主、监理、设计单位和其他相关单位联系及解决属于总包方要解决的问题。6.1.3
24、、根据施工图纸及施工说明在施工前向分包方进行技术质量和验收标准的交底工作，组织图纸会审，中间及竣工验收，如图纸变更以书面形式通知分包方。6.1.4、负责施工过程中质量、安全、施工、进度、标准化等方面的质量监督、考核，发现问题及时向分包方提出整改意见，如分包方不能按要求整改或不能履行合同的，总包方将有权单方面终止合同，由此造成的损失由分包方承担。6.1.5、负责提供房屋供分包方职工住宿及食堂场所，在施工过程中分包方人员如发生工伤事故或生病，总包方将尽拯救之责，如总包方代付抢救款的，将从分包方工程结算款中扣除。6.1.6、总包方有权对分包方施工人员的思想情况，身体状况，技术水平进行考核，对不合格者
25、有权要求分包方将其清退。6.1.7、负责提供大型机械设备、周转材料、大型工具和直接消耗在工程上形成工程实体的材料。本合同另有约定由分包方的材料、工具除外。6.1.8、分包方施工人员生活用水、用电由总包方供应。6.1.9、负责将施工电源接至三级配电箱。6.2、 分包方6.2.1、接受总包方对工程项目施工全过程的管理，服从总包方现场管理人员的管理，配备相应有资质的管理人员并参与总包方在施工过程中的管理、协商、监督，管理人员资格（资质）证书（项目经理、施工员、技术员、质量员、安全员等）开工前报总包方备案，分包方委派： 任项目经理， 任技术负责人，并配备木工工长2名，钢筋工长1名，砼工长1名，专职安全
26、员1名（持证），专职质量员1名（持证），材料员1名。在施工过程中如果乙方更换项目经理和技术负责人，乙方向甲方赔偿20万元/人次的赔偿金。乙方所委派的管理及技术人员必须满足工程施工需要并经甲方确，有关执业证书必须报总包方备案。项目经理必须常驻现场，其他管理人员必须按总包方要求到位。6.2.2、人员进场必须按总包方的劳动力计划调进合格的操作人员，操作人员均为分包方公司在编技术工人，有操作证要求的特种作业岗位必须提供有效的操作证（架子工、钢筋对焊、塔吊指挥、电焊工、电工等），证书必须报总包方备案。6.2.3、分包方人员在施工过程中应爱护总包方财物，并做好成品保护工作，对因施工不当或施工质量未达到国家
27、验收标准要求而造成的设备、材料、工具及其它损失，应负责按价赔偿。6.2.4、分包方必须严格遵守总包方各项规章制度和管理要求，遵守业主方各项规章制度，遵守国家法律法规，总包方发现有违章违纪的应接受总包方的批评、教育、经济处罚处理，对严重违章的个人总包方有权清退，对有违法的个人总包方将提交司法机关处理。6.2.5、负责对进场施工人员的教育培训。全面负责施工中安全生产工作。6.2.6、分包方不得因农忙、节假日等任何原因影响工程连续正常施工。6.2.7、分包方必须按总包方施工组织设计中的劳动力计划进场，并随时调整因工期等其它原因造成的人员调整。6.2.8、分包方接到总包方进场通知书后，必须严格按照通知
28、书要求的时间、人数（工种配套）进场，满足总包方的劳动力需求。6.2.9、分包方必须执行总包方施工组织设计中施工进度计划安排，提天5天向总包方上报下月的施工进度计划及劳动力安排，经总包方审核后方可实施。6.2.10、分包方在进场前向总包方提供进场人员名单，保证进场人员相对固定，进场管理人员必须是从事过类似工程施工的专业技术人员。项目负责人及技术负责人、工长不得随意离开施工现场，如确有事必须征得总包方现场管理人员的批准同意，否则，总包方有权对分包方每人每次处罚100元。未经总包方同意不得随意变动现场管理人员，否则，总包方有权对分包方处罚110万元。6.2.11、施工中测量、放线，塔吊的指挥及其它中
29、小型机械操作由分包方负责。6.2.12、分包方必须执行总包方的施工方案或经总包方审定的分包方的施工方案。6.2.13、其他原因造成分包方停窝工时，由分包方自行协调处理安排施工作业或调剂增减人员，费用由分包方承担。6.2.14、分包方进场施工人员必须按总包方的要求统一着装，配戴总包方制作的工作证。分包方自办食堂，炊事用具自理。6.2.15 分包方严格遵守执行总包方的项目施工管理文件详见附件项目施工管理文件。7.0、材料、工、机具供应7.1、直接消耗在工程上建筑材料由总包方负责供应至施工现场指定地点或总包方材料场和仓库，由分包方领用。7.2、工程所需周转材料、设施料由总包方供应至施工现场划定地点。
30、7.3、总包方提供的机械设备范围序号机械名称规格型号单位数量备注1塔吊50m臂长台1分包方负责指挥2升降机台13搅拌机台24钢筋对焊机台1分包方操作5电焊机台2分包方操作6钢筋弯曲机台2分包方操作7钢筋调直机台1分包方操作8钢筋切断机台1分包方操作9钢筋直螺纹套丝机台2分包方操作10木工电锯台1分包方操作11木工电刨平刨、压刨台各1分包方操作其他属总包方配置的机械按施工现场需要配置；凡由分包方负责操作的机械设备的日常保养维修均由分包方负责并承担维修费用。除甲方供应的机械设备外，其他机械均由乙方提供。7.5、对于总包单位提供的材料机械设备（塔吊、施工电梯除外）进场卸车、出场装车由分包单位负责。7
31、.6、总包单位供应的大宗材料由总包方会同分包方共同验收，小型材料由总包单位负责验收分包单位在总包方库房领用。本合同约定应由分包方供应的小型工具材料、辅助材料由分包方负责供应及自购、自管。7.7、周转材料分包方应提前5天提出用料计划，由总包方审定计划并提供材料，分包方所提材料计划要求准确，现场周转材料由分包方保管。7.8、总包方供应的架子扣件和支模板用的卡具分包方在总包方的仓库领用，用后如数交回。若使用过程中损坏，则必须将损坏件交回仓库，总包方不追究其责任；若使用过程中发生丢失，则由分包方负责按市场价赔偿。7.9、总包方供应消耗在工程上的材料，总包方对分包方实行限额（依据2004年陕西省建筑装饰
32、工程消耗量定额）领料，属分包方原因造成超耗的由分包方负责，超耗部分材料按市场价总包方在分包方工程款中扣除。7.10、分包方负责提出浇筑混凝土计划，计划要求必须有准确的数量，浇注时间，对于每次浇筑剩余混凝土由分包方负责用在工程其它构件上。落地灰、三分之一以上砖头分包方必须清理并全部上墙使用，否则总包方将按规定对分包方进行经济处罚。7.11、总包方提供的施工机械分包方负责日常保养，维修由总包方负责，由于分包方原因造成的机械损坏由分包方承担维修费用。7.12、分包方领用总包方的工具、周转设施料由分包方负责保管，如有丢失由分包方负责赔偿。7.13、总包方提供的材料、机具，未征得总包方同意分包方不得随意
33、带离施工现场，总包方提供的周转设施料分包方未征得总包方同意时不得随意改动原有材料尺寸及形状。7.14、双方约定由分包方供应以下材料及工、机具（费用包括在合同总价中由分包方承担）：7.13.1、手持手动及手持电动工具：铁锹、洋稿、钉锤、斧子、手锯、扳手、大剪、扳牙、电焊帽、管钳、灰桶、灰槽、灰板、木抹子、毛刷、滚筒、钢锯及锯条、手推架子车、打夯机、尺杆、刮杠、钢筋扳手、钢筋钩、测量仪器（水准仪）、塔吊指挥用对讲机、卷尺、手持电钻及钻头、振捣器及振捣棒、手持角磨机及砂轮、电渣压力焊机、手持电锯及锯片、大电锯锯片、钢筋切断机刀片、电源线手动电动工具，照明用的电线、灯管、灯架、插座和接线板、三级配电箱
34、以后的电源线、插板、插座等全部施工用手持手动和手持电动工具。7.13.2、不直接消耗在工程上的辅材材料：混凝土养护用的毛毡、塑料薄膜、胶管、铁丝、棉纱、毛巾、清洗剂、扫把、粉笔、线绳、白线、石笔、铅笔、墨汁、分格木条等。7.13.3、直接消耗在工程上的小型材料：钢筋保护层垫块（包括钢筋保护层塑料垫块）、绑扎丝、铁丝、钉子、剪力墙模板的穿墙PVC塑料套管、模板接逢胶带及海锦条、电焊条、氧气、乙炔（包括配套的氧气、乙炔带、气割枪、压力表等）、脱模剂等。7.13.4、个人劳保及防护用品：如工作服、雨鞋、雨衣、安全帽、手套、安全带、绝缘手套、绝缘胶鞋等全部劳保及防护用品。8.0、文明施工管理8.1、安
35、全文明工地目标：必须确保达到陕西省省级文明工地。如果经验收达不到省级文明工地标准（以陕西省建设行政主管部门验收评定结果为标准），结算时按合同总价的20%扣减结算价款。8.2、分包方人员进场后必须严格遵守总包方的各项管理制度，在总包方统一管理下组织施工，有关计划进度、材料供应双方应密切配合保证施工顺利进行。8.3、总包方负责对施工及现场进行统一管理，分包方所有进场施工人员必须服从总包方的管理，如不服从总包方管理总包方有权进行现场处罚，标准500元/人次，不接受经济处罚则总包方有权要求分包方对不服从管理者以予撤换。8.4、 分包方每月对总包方上报在场职工名单。8.5、分包方应对施工人员定期进行遵纪
36、守法、安全生产和爱护财产的教育，同时要有书面记录报总包方，分包方指定专人负责施工现场内保卫工作。8.6、分包方人员在施工现场内严禁打架、斗殴，如发生按1000元/人次处罚；严禁偷拿现场内材料，一经发现有违法、违纪现象总包方有权按案值510倍的标准对分包方进行处理；触犯法律的将交司法机关处理，如造成财产损失的分包方将承担赔偿责任。8.7、分包方人员出入施工现场要按总包方要求统一着装，配戴工作标志牌，施工现场不准非本工程施工人员留宿。8.8、分包方人员在施工过程中严禁野蛮施工，保证材料堆放整齐，做到工完场清、随做随清。8.9、进入施工现场人员必须遵守总包方现场文明施工公约，严格按文明工地检查标准保
37、持施工现场整洁、卫生，保证宿舍卫生整洁，保证职工正当的合法权益。8.9、进入施工现场的所有人员不得抽烟，如发现一次罚款50元/人。9.0、安全生产9.1、总包方负责对施工及现场安全生产实行统一管理，分包方对工程施工安全生产进行全过程管理，分包方必须配备专职安全员一名，负责日常安全生产管理工作。专职安全员必须持有效证件上岗。9.2、分包方必须对进入施工现场人员进行安全教育，并以书面形式报总包方备案。9.3、分包方在安排操作人员时要对其进行书面安全交底，并报总包方备案，对于总包方提供的安全防护设施分包方不准任意拆除或损坏。9.4、分包方会同总包方每一周对施工现场进行全面的安全文明施工检查，查出的安
38、全隐患分包方必须整改，如不能整改的总包方有权责令其停工。9.5、分包方必须严格贯彻执行有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，严格安全交底施工，对总包方提供的安全设施分包方检查后方可使用，施工中严禁违章指挥，对分包方违章指挥违章操作造成的安全伤亡事故责任由分包方承担并承担由此而造成的经济损失。9.6 安全管理目标：9.6.1杜绝重大伤亡事故；9.6.2轻伤事故控制在0.2%以内，经济损失控制在壹万元（10000元）以内。9.7管理责任：安全生产管理及安全教育（三级安全教育）由分包方全权负责，安全教育内容必须形成书面文件，签字手续齐全。分包方必须依照建筑法，国家安全生产管理条例，结合当地政
39、府安全管理部门和工程特点等实际情况，制定安全管理制度和针对各专业施工特点制定专项施工安全措施和安全技术交底并严格执行。9.8甲方有权定期对其安全生产活动、投入及开支状况进行检查，保证安全生产资金足额到位，对存在的安全隐患有权责令改正。9.9责任追究：不能实现安全管理目标，由甲方对分包方进行经济处罚，发生安全事故除按国家及当地政府安全生产管理规定程序处理外，甲方将对分包方进行处罚。标准如下：A、发生死亡事故处罚 20 万元/人次，B、重伤事故罚 5 万元/人次，C、轻伤事故罚5000元/人次。9.10、非分包方责任造成的安全责任事故由总包方负责处理。10.0、违约责任10.1、分包方承担的施工项
40、目不得再行分包和转包，如有分包和转包一经发现总包方将终止合同，因此而造成的责任和经济支出全部由分包方承担。10.2施工过程中发生安全生产责任10.2、在施工过程中工程质量达不到国家施工及验收标准，不能保证合同规定工程质量标准总包方有权单方终止合同，对于不合格项目总包方不予结算，造成损失的分包方负责赔偿。如工程质量达不到合同规定的工程质量标准除接受处罚外同时承担合同总价款 10% 的违约金。 10.3、分包方必须按合同工期完工，如不能按期完工除接受处罚外同时承担合同总价款 10% 的违约金。10.4、分包方必须按照合同约定的承包项目中的工作内容全部完成，未能完成全部工作内容的总包方将按未完成比例
41、按照市场价扣除未完成部分涉及的费用。10.5、本合同签订时分包方应按照有关规定提供有效的劳务承包资质证书。10.6 分包方如不能全部履行合同义务，总包方将令其整改，超过三次仍达不到要求的，总包方除按合同规定条款处理外将有权终止本合同。11.0、争议解决办法11.1、本合同发生纠纷时，当事人应本着平等协商的原则协商解决，协商不成时可向工程所在地申请仲裁，或直接向工程所在地雁塔区人民法院提起诉讼。12.0、附则12.1、合同解释顺序1、本合同条款2、国家现行标准规范3、施工图纸4、陕西省建筑装饰工程消耗量定额（2004）及配套费用定额5、二000年陕西省建筑安装建筑装饰分部分项工程劳动定额12.2
42、、双方约定属社会性收费（如暂住费）及政府主管部门要求办理的各项手续，由分包方负责办理，费用由分包方承担。12.3 分包方的承诺书、劳务综合单价表所有合同明确的附件与本合同等同有效。12.3、本合同一式/份，总包方/份，分包方/份。13.0、合同有效期：本合同自双方签字盖章后起生效，工程全部竣工结清价款后除保修责任外自行失效。合同签订日期：/年/ 月/ 日订于工地总包方办公室。总包单位： 分包单位：法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人：签订日期 ： /年/月/ 日 附件1： 承包人承揽工程项目一览表单位工程名 称建设规模建筑面积（m2）结构层数跨度（m）设备安装内 容工程造价（元）开工日期竣工日期专心-专注-专业