《2022年精选购房合同模板汇总十篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年精选购房合同模板汇总十篇.docx（19页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022年精选购房合同模板汇总十篇精选购房合同模板汇总十篇随着法律学问的普及，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同也是最有效的法律依据之一。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，下面是我整理的购房合同10篇，希望能够帮助到大家。购房合同 篇1敬重的X老师：鲜花感恩雨露，因为雨露滋润它成长；苍鹰感恩长空，因为长空让它翱翔；高山感谢大地，因为大地让它高耸；我要感谢你，因为是你给我关怀和帮助。我是从广西玉林来读高校的一名一般的学生，因为在中学期间做了一些微乎其微的工作帮助老师管理学校，平常又比较地努力学习，于是学校给机会我加入中国共产党，让我成为一名光荣的预备党员。但是在填写入党志愿书
2、的时候没有留意到新版与旧版的问题便出了这样的一个乱子，真的是很不应当，还好得到老师的热心帮助，不然不知道怎么办好。开学我把预备党员的材料交给辅导员的时候感觉是如释重负的，因为这材料已经完成转达了，但想不到其次天却被告知材料错误，预备党员身份不被承认，基本材料被作废处理，还被怀疑真实性，当我接着询问下去时却被老师回绝了，之后又找了一次，还是被回绝，我的心情当时真的是跌落到谷底，可是又苦于当时课程多，没方法，说是人坐在教室，心已经不知飞哪了下心理科的时候我跟老师说了这件事，她启示我有实力的人可以从头再来，但在此之前先争取一番。中午我打电话给中学团委老师，老师听了一下子也懵了，老师也没遇到过这样被不
3、承认身份的事，因为下午还有课我就没多说了。晚自习结束后跟中学挚友闲聊，他们也只能是表示劝慰了。后来想想心理老师的话，有所明白，自己去争取，同时有心理打算，不行重新来的觉悟。于是其次天就找律师，先询问这种状况是否合法，律师很明确地表示：“这是正值的权益，是肯定应当得到维护的”、“询问费什么的不用了，有什么事情打电话给我，尽量帮忙”。因为之前与院党委沟通不是很好于是我认为干脆找校党委书记较为妥当，下午便踏上了“征程”，办公室不好找啊，问了门卫，还走错了办公室，然后就遇上了您，得到您的热忱帮助。说实在的，当人在异地遇到困难的时候，得到如此热心的关怀，让人有一种家的暖和的感觉，让内心原本激烈的心情一下
4、子都烟消云散了能得到老师的帮助，真的是特别感谢，感谢老师连我这种小事也能够尽心的帮忙。感谢之情无以言表，只能再真诚的道一xx感谢老师”！20x-9-11购房合同 篇2甲方： 乙方：一、甲方 情愿将新都市花园东区经适房16号楼二单元10楼东户三室两厅两卫，面积128.43平方米房子买给乙方 。二、房款总价￥29.3000万元(人民币)大写：贰拾玖万叁仟元整，房款不包含进户费用。三、乙方付款程序(1)乙方在上交购房资料同时付给甲方定金￥5万元整，大写：伍万元整。(2)乙方在新都市花园领取钥匙时将剩余购房款￥24.3000元，大写：贰拾肆万叁仟元给甲方付清。四、在签订购房合同之前全部房屋资料办理过程
5、由甲方负责，乙方帮助。五、在开发办交钥匙时，甲方负责为乙方办理交钥匙前一切资料。 甲乙双方如未按以上条款履行，负相应法律责任。甲方签名： 乙方签名：担保人签名：签订时间：20xx年7月27日购房合同 篇3卖方（以下简称甲方）：买方（以下简称乙方）：甲方依据中华人民共和国_市房地产管理法及有关规定，已依法通过划拨方式取得_市_区（县）地块的国有土地运用权，土地面积为_平方米，国有土地运用证件为_。甲方在上述地块上建设的项目名称为_，现已竣工，取得房屋全部权证（房屋全部权证_字_号），经_市房屋土地管理局审核，准予上市销售，_市经济适用住房销售许可证号为京房内证（经）字第_号。乙方自愿购买甲方的_
6、房屋，甲方情愿出售，甲方出售该房屋时亦同时将该房屋所占用范围内的划拨土地运用权转让给乙方。双方经友好协商，就上述房屋的买卖事项，订立本合。第一条房屋，该房屋状况详见附件一。房屋建筑面积为_平方米（包括套内建筑面积_平方米，分摊的共有共用建筑面积_平方米），共有共用部位详见附件二。土地运用面积为_平方米（含共有共用面积）。上述面积已经房屋土地管理部门测绘。其次条双方同意上述房屋售价为每建筑平方米人民币_元，价款合计为人民币（大写）_仟_佰_拾_万_仟_佰_拾_元整（小写）_元。乙方预付的定金_元，在乙方支付购房价款时转为购房价款。第三条乙方同意_年_月_日前将购房价款全部当面交付甲方或汇入甲方指
7、定银行。甲方指定银行：_银行账号为：_第四条甲方同意在_年_月_日前将房屋交付给乙方。交付时，甲方提交建设工程质量监督部门出具的_市建设工程质量合格证书，并办妥全部交接手续。交付地点：_。甲方同意按建设工程质量管理方法、_市建设工程质量条例及有关规定，自房屋交付之日起对乙方购置的房屋进行保修。第五条乙方同意其购置的房屋在小区物业管理委员会或业主管理委员会未选定物业管理机构之前由甲方或甲方托付的管理公司负责管理。第六条双方同意在签订本合同后一个月内，持本合同和有关证件共同到_市_房地产交易管理部门办理房屋买卖过户手续，申领房地产权属证件，并按规定交纳有关税费。第七条本合同生效后，除不行抗力外，甲
8、方不按期交付房屋的，乙方有权向甲方追索违约金。违约金自约定房屋交付之日其次天起至实际交付之日止，每延期_日，甲方按乙方已支付房价款金额的万分之_（大写数字）向乙方支付违约金。逾期超过_日（遇法定节假日 顺延）甲方仍未交付房屋的，乙方有权解除本合同。合同解除自乙方书面通知送达甲方之日起生效。甲方除在合同解除后_日内向乙方双倍返还定金外，并须将乙方已付的房价款及利息全部退还给乙方，利息按利率计算。第八条本合同生效后，除不行抗力外，乙方不按期付款的，甲方有权向乙方追索违约金。违约金自本合同约定付款之日第_日起至实际付款之日止，每延期_日，乙方按延期交付房价款的万分之_（大写数字）向甲方无能为力付延期
9、违约金。逾期超过_日（遇法定节假日顺延）乙方仍未付款的，甲方有权解除本合同。合同解除自甲方书面通知送达乙方之日起生效。乙方已交纳的定金甲方不予返还。第九条本合同由双方签字之日起生效，未尽事项，双方可另签补充协议。本合同的附件和双方签订的补充协议，为本合同不行分割的组成部分，具有同等的法律效力第十条双方凡因履行本合同引起的纠纷，应协商解决。协商不成的，双方同意按以下第_种（大写）方式解决纠纷。1.提交北京仲裁委员会仲裁。2.任何一方均可向房地产所在地的人民法院提起诉讼。第十一条本合同正本一式两份，甲乙双方各执壹份，副本_份，房地产交易管理部门壹份，_。甲方（签章）：乙方（签章）：法定代表人：法定
10、代表人：身份证号码：身份证号码：地址：地址：联系电话：联系电话：XX编码：XX编码：代理人： 代理人：联系电话：联系电话：_年_月_日 _年_月_日预售登记机关：（章）经办人购房合同 篇4甲方：_法定代表人：_住址：_联系方式：_乙方：_身份证：_通信地址：_联系方式：甲、乙双方在同等、自愿、公允、协商一样的基础上，就乙方向甲方意向购买_事宜，达成如下条款：第一条 乙方意向购买的店铺位于_（以下简称“该店铺”），建筑面积为_平方米，其中，套内建筑面积_平方米。（最终面积以确权面积为准）。其次条 乙方意向购买的该店铺每平方米买卖单价（建筑面积单价）为人民币_元（大写：_）总价款为人民币元（大写：
11、）。第三条 本意向书签订时，乙方向甲方缴纳诚意金人民币_元（大写：_），在乙方与甲方正式签订店铺买卖合同后，该诚意金抵作乙方购买款。第四条 乙方选择以下第_种付款方式支付购买款项：1、一次性付款，2、分期付款；3、按揭贷款详细支付方式以双方签订的店铺买卖合同为准。第五条 乙方应在接到甲方通知签署店铺买卖合同后，五日内到甲方售楼地点签署店铺买卖合同及其他相关文件并交付购买款。在甲方通知乙方签署店铺买卖合同前，甲方为乙方保留该店铺。如乙方逾期不签订合同的，视为放弃认购，甲方有权将该店铺销售给他人。第六条 店铺买卖合同中的实际买受人必需和本意向书上乙方姓名、身份证号码一样。未经甲方同意，乙方不得将本
12、意向书项下权利义务转让第三人，否则，视为乙方放弃认购该店铺。第七条 乙方对认购店铺的位置、面积、价格、误差计算、付款方式、结构、预料交付时间已经充分了解，乙方确信甲方对所售的该店铺没有应当告知而未告知的事项。第八条 本意向书未注明的买卖各类税费、修理基金等其它费用，按国家法律法规的规定，待正式合同签订后，由甲、乙双方各自担当相应部分的费用。第九条 本意向书在正式店铺买卖合同生效的同时失效，乙方同意届时将本意向书原件交还甲方。第十条 本意向书一式贰份，甲乙双方各持各执壹份，具有同等法律效力。甲方代表（签字）：_年_月_日乙方（签字）：_年_月_日购房合同 篇5甲方：乙方：依据有关法律、法规之规定
13、，经甲乙方双方在同等、自愿、协商一样的基础上就甲方内部员工购房事宜，与乙方达成如下协议：一、甲方将自己开发建设的位于*市*路*小区的*号楼*单元 室的面积为*的房屋出售给乙方。二、甲方在该房屋*元/平方米、总价款为：(大写)：*元，(小写)：*元出售价的基础上赐予乙方总价款10%的实惠，计(大写)：*元，(小写)：*元。三、甲方赐予乙方享受零首付入住的实惠，乙方应缴的首付款(大写)：*元，(小写)：*元三年内付清不记息，可用效益工资、奖金冲抵，余款办理银行按揭，由个人按月归还。员工内部购房合同范文节选!四、上述甲方赐予乙方的购房实惠补贴，仅限于乙方在甲方就职期内享受。若乙方在甲方就职期不满五年
14、，无论乙方以何种缘由辞职或离职，甲方有权取消乙方所享受的实惠补贴，并按对外售房价款收回房屋差价及利息。若乙方提出退房，则甲方每年按实惠房价总额5%的折旧率计收折旧费，同时收回房屋产权。五、乙方因办理房屋产权证须另签订商品房买卖合同，与协议书不一样的，以本协议为准。六、乙方如违反本协议的约定，甲方除取消乙方全部的购房实惠补贴外，还应向甲方支付按总房款的30%计算的违约金(大写)：*，(小写)：*元。七、本协议在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决。八、本协议经双方签字或盖章后生效。九、协议一式三份，双方当事人各执一份，甲方房产开发部备案一份。员工内部购房合同范文节选!甲方(盖章)： 乙方(
15、签字)：法定代表人(签字)：签订时间：购房合同 篇6一、附件一：房屋平面图一般状况下，开发商供应的平面图特别简洁，既无尺寸也无比例，一旦发生争议，购房人明显处于劣势地位。对此，购房人可以要求开发商在房屋平面图中标明长、宽等基本数据，并尽可能要求开发商同时供应电器、供水、照明以及其他线路和装修的平面图。这既是购房人的一个基本知情权，也是今后解决争议的主要依据。二、附件二：关于商品房的装饰、设备标准的约定对于购房人而言，此约定的关键是要把装修标准详细化。要避开采纳诸如“高级面砖”、“高级外墙涂料”、“高级木地板”之类的模糊性名称。专家提示，应当尽量写清装饰材料和设备的商品品牌及其质量标准。三、附件
16、三：有关公共部分与公用房屋分摊建筑面积的构成说明这里购房者须要留意的是，凡不是为所购房屋所在的楼宇单独服务的建筑设施，均不应计入该构成面积。双方应约定，卖出人违反该分摊原则的，应退还不应计入分摊面积部分的相应价款，并按该价款的10%支付违约金。四、附件四：双方自由约定的补充协议有些开发商事先拟好了补充协议，对此，购房人要细致阅读、审查，防止有的开发商利用补充协议擅自变更主合同的条款而单方加重购房人的义务。购房人还要充分利用该补充协议把自己关注和担忧的一些事项在补充协议中具体约定。例如，在前期物业管理中，由于业主委员会尚未成立，此阶段的物业管理公司是由开发商自行组建或单方面选聘的，为了保证前期物
17、业管理的质量及合适的收费标准，购房人应当与开发商就前期物业管理的期限、收费标准和服务范围与标准等事项做出详细约定。五、附件五：关于计价方式与付款的约定目前很多购房人实行向银行按揭贷款的方法支付房款。一般来说，因为开发商与银行事先都签订了合作协议，因而绝大多数的购房人都能如期取得贷款。但这并不解除由于种种缘由，银行没有批准购房人贷款的状况出现。一旦这种状况出现，购房人将有巨大的付款压力，难以接着履行购房合同，面临违约风险。有鉴于此，建议购房人在附件五中，除了约定好付款方式及期限外，还要明确约定：“假如购房人的贷款申请未获银行批准，则购房人有权与出卖人协商，实行购买人可承受的分期付款方式支付房款或
18、者选择退房。购买人因此退房时，出卖人应将购买人已付房款全额返还给购买人。”购房合同 篇7甲方： 身份证号：乙方： 身份证号：丙方： 身份证号：甲乙丙三方经协商一样，就共同出资购买房产及出租房产等相关事宜达成如下协议，以资共同遵守：一、甲乙丙三方共同出资购买位于*套，面积*。该房产总价共*元，甲方出资*元，乙方出资*元，丙方出资*元。二、该房产为甲乙丙三方按份共有，甲方占*%，乙方占* %，丙方*%各方均同意将该房产产权办理在丙方名下。三、甲乙丙三方一样同意将该房产出租，出租租金及出租年限三方另行协商确定。四、协议期间，房产的全部收益、债权等由三方平均安排，房产的全部费用、债务由三方平均分担。偿
19、还债务超过一方应当担当份额的，该方有权向其他方追偿。五、甲乙丙三方一样同意由 方作为该房产的详细管理人，每年的管理费为 元，经三方签字确认后从房产收益中支出。管理人的详细职责为：1、妥当保管房屋产权证、房屋租赁合同及其他相关条据;2、负责管理因该房产发生的收入、支出，包括收取租金、房屋修缮等其他费用。3、每年按期向其他方汇报管理状况、组织安排房产收益，详细时间三方另行约定。4、其他：六、甲乙丙三方一样同意，各自的房产份额均可作为遗产继承。各方继承人如下：甲方继承人：乙方继承人：丙方继承人：七、协议期间对房产进行处分或重大修缮，必需经二方以上的共有人同意。甲乙丙三方，任何一方转让其享有的房产份额
20、，其他有权以市场价优先购买。其他方拒绝购买权的，转让方有权向第三人出售其份额。八、因发生继承或转让，各方份额发生改变，该房产的收益支出、债权、债务等根据新的份额比例由各方担当。九、本协议经三方签字后生效。十、本协议一式三份，三方各持一份，具有同等的法律效力。甲方： 乙方： 丙方：*年*月*日 *年*月*日 *年*月*日购房合同 篇8甲方（姓名）： 乙方（姓名）：住址： 住址：身份证号： 身份证号：联系电话： 联系电话：甲方于 年 月 日以个人名义实行按揭贷款方式购买商品住宅一套，建筑面积 平方米，总价款 元。现甲、乙双方因志同道合而生活在一起，为避开纷争，爱情永固，双方自愿达成如下协议：一、乙
21、方出资 元，一并作为该套房屋首付款。二、房屋装修费用 元由乙方负责，剩余 装修费用由甲方负责。三、双方共同生活期间，水、电、煤气及物业管理费等各项生活开支由甲、乙双方共同担当。四、房屋按揭月供款每月 元，在共同生活期间由甲、乙双方各自担当一半，乙方于 年 月起先付款。五、双方领取结婚证时，该房产自动转化为甲乙双方的夫妻共同财产（或约定该房产由双方按肯定比例共同享有全部权，或约定仍作为甲方的婚前个人财产）。六、若甲、乙双方不幸分手，该套房产仍归甲方全部，但甲方应将乙方已担当的全部费用，包括首付款、装修款、月供款偿还给乙方（或按肯定比例偿还给乙方）。该房屋发生增值的，甲方应根据乙方实际投入的资金比
22、例向乙方支付增值收益。七、未经乙方书面同意，甲方在任何状况下不得将该套房屋以低于购置价的标准对外出售，否则甲方除应偿还乙方的已付款项外，并应赔偿因此给乙方造成的全部损失。八、本协议一式两份，甲乙各执一份，自双方签字之日起生效。甲方（签名）： 乙方（签名）：签约时间： 年 月 日购房合同 篇9甲方(借款人)：乙方(借贷人)：购房借贷合同运用说明一、借贷人与借款人签订购房借贷合同时，双方应仔细阅读购房借贷合同。购房借贷合同一经依法签订即具有法律效力，双方必需严格履行。二、购房借贷合同必需由借贷单位的法定代表人或托付代理人和借款人亲自签章，并加借贷单位公章方为有效。三、合同参考文本中的空栏，由双方协
23、商确定后填写清晰。四、双方经协商一样后，对购房借贷合同文本条款的修改或未尽事宜的约定，可在文本中明确，或经协商一样另行签订补充协议;另行签订的补充协议，作为购房借贷合同的附件，与购房借贷合同一并履行。甲方(盖章)：_ 乙方：_代表人(签字)：_ 身份证号码：_年_月_日 _年_月_日购房合同 篇10甲方：乙方：依据中华人民共和国合同法及相关法律法规之规定，买卖双方本着同等、自愿、协商一样的原则，就房屋买卖有关事项，达成如下协议：1、乙方购买甲方合法拥有的座落在_镇_小区_号楼_单元_室，建筑面积为_平方米的房产一套。2、双方议定上述房产出售价格为人民币（大写）_万元整（小写￥_元整）。3、甲方
24、于20xx年x月xx日收到乙方定金人民币（大写）_万元整（小写￥_元整）。（另附收据）4、甲方负责为乙方办理房屋过户手续，（契税完税凭证、房产过户证明、房屋全部权证书等），办理手续时间不得超过半年，否则按甲方违约处理。5、甲方将过户手续办理完成后，交于乙方认定手续齐全后，乙方一次性将房屋余款（大写）_万元整（小写￥_元整）交付甲方（另附收据），甲方将房屋按时交付乙方。6、本合同签订后，双方不得违约，如有一方违约，则付给对方违约金人民币_万元整（小写￥_元整）。7、甲方保证出售房产符合国家房产的规定，并保证产权清楚，无抵押、查封和任何纠纷，保证所供应的材料真实有效，不含虚假内容，若有违反上述约定
25、造成的责任由甲方担当。8、本合同履行过程中，如发生争议，甲乙双方应协商解决，解决不成时，可向有关有管辖权的人民法院起诉。9、本合同经甲、乙双方签字之日起即生效。10、本合同共2页，一式2份，甲、乙双方各执一份，均具有同等法律效力。甲方：_乙方：_身份证号：_身份证号：_身份证号：_身份证号：_签约日期：_年_月_日签约日期：_年_月_日第19页 共19页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页