《2022年精选建筑工程施工合同3篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年精选建筑工程施工合同3篇.docx（9页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022年精选建筑工程施工合同3篇精选建筑工程施工合同3篇随着广阔人民群众法律意识的普遍提高，合同对我们的帮助越来越大，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。合同有不同的类型，当然也有不同的目的，下面是我细心整理的建筑工程施工合同3篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。建筑工程施工合同 篇1依据中华人民共和国合同法和有关法律、法规的规定，甲、乙双方经友好协商，本着同等自愿、互惠互利的原则，就乙方为甲方投资建设厂房事宜达成如下协议：一、甲方供应土地一宗，由乙方投资为甲方建设厂房及厂房内外地面、供排水等配套设施（以下简称建筑工程）。二、该土地位于 ，四至为：东至 ，南至 ，西至 ，北至 ，运用年限为
2、50年。甲方对该土地享有全部权和运用权。三、甲方保证该建筑工程符合某市土地利用总体规划、年度建设用地安排和城乡规划、建设项目开发年度安排等要求。如需办理相关手续或需经有关主管机关批准，甲方保证手续齐全并获得批准。四、甲方对建成后的建筑工程享有全部权。五、该建筑工程设计由甲方负责，乙方根据甲方的设计和要求组织某某建筑公司施工建设，施工中的平安责任由乙方负责，甲方全程对施工进度及工程质量进行监督。六、乙方应当根据该合同约定的土地用途、施工期限、设计和质量标准，组织某某建筑公司进行建设。但是，因不行抗力或者政府、政府有关部门的行为或者动工开发必需的前期工作造成工期拖延的除外。七、该建筑工程的质量标准
3、应符合甲方的设计图纸要求。八、该建筑工程应在本合同生效后10天内动工，180天内完成竣工验收工作。如到期未进行验收，视为工程合格，甲方从验收期满之日起按本合同第九条向乙方支付投资回报和实际建设成本。如该建筑工程因质量问题验收不合格，乙方应负责无偿修理，直到验收合格为止。九、甲方按以下方式支付乙方投资回报和实际建设成本：（一）、该建筑工程竣工验收合格后30日内，甲方以不低于实际建设成本的15%支付乙方投资回报。（二）、该建筑工程竣工验收合格后，甲方每年支付乙方20%的实际建设成本，每年的12月30日前一次性全额支付，余款按年15%由甲方向乙方另行支付投资回报，每年的12月30日前一次性全额支付，
4、全部款项在20xx年12月30日前付清。十、该建筑工程因建设引起的质量问题由乙方负责，甲方担当该建筑工程的日常修理维护。因建设质量问题造成甲方或第三方损失，乙方应负责赔偿。十一、该建筑工程验收合格后，因任何一方擅自变更工程主体结构，因此造成的损失由变更方担当全部责任。十二、甲方负责为乙方厂房建设供应良好的外部环境，主动帮助协调乙方在建设过程中遇到的各种问题。在建设过程中，非因乙方自身缘由造成工程延期、工程取消、工程遭到损坏、工程被拆迁、合同不能履行等均由甲方负责，因此给乙方造成的损失甲方应担当全部赔偿责任。十三、工程竣工验收合格后，如工程被闲置、被破坏、被拆迁，甲方仍应按本合同第九条向乙方支付
5、投资回报和实际建设成本。十四、如一方违反合同约定，违约方应根据实际建设成本的 20%向守约方支付违约金，违约金的支付不影响合同其他条款的效力和履行。十五、本合同所称的实际建设成本是指甲乙双方共同托付的某市以外的有资质的中介机构对该工程造价审计后确定的价格和审计费的总和。审计应在该工程竣工验收合格后30日内进行，审计费用由乙方担当。十六、本合同的签订地在济宁市市中区，凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决，协商不成，依据山东省高级人民法院关于各级法院受理第一审民商事案件级别管辖标准的规定，由济宁市中区人民法院或济宁市中级人民法院管辖。该合同一式两份，由甲乙双方各执一份，经双
6、方签字盖章后生效。甲方：某市开发区管委会（盖章，法人签字）乙方：某公司（盖章，法人签字）建筑工程施工合同 篇2发包单位： （以下简称甲方）承包单位： （以下简称乙方）依据中华人民共和国建筑法和中华人民共和国经济合同法及本工程详细状况，经甲、乙双方协商一样，签订本合同书，以约束双方共同遵守。一、工程概况： 工程建筑面积： 平方米 建筑高度： 米建筑层数： 层 结构类型：框架（砖混）二、承包范围与内容：室内的地砖、厨房、卫生间镶贴墙砖及材料运输。三、承包方式：包人工费 。四、承包价格：按实贴面积计算墙面元M2；地面 元/M2。五、工程期限：从 年 月 日到 年 月 日结束（遇不行抗力顺延工期，若无
7、故拖延一天，罚款1000元）。六、付款方式：工程结束付工程造价的80%，交工后一个月内付15%，余下5%修理期满付清（建立身份证复印件式台账，人及证件必需相符，本人签字并按手印）。七、质量要求：1、乙方承包的分项工程按国家质量标准验收，必需达到合格或优良工程验收标准。2、乙方必需严格按图施工，按规范施工，按现场技术人员制订的方案施工，听从现场技术人员的指挥，主动主动协作其它工种人员的工作。3、依据甲方供应的材料尺寸，按规范要求排砖、拼缝、镶贴，表面平整度必需符合要求。并做好已铺贴好的成品爱护工作。4、因乙方缘由导致工程达不到规范、标准要求，造成返工所发生材料及人工费等经济损失由乙方担当，甲方不
8、予计算工作量。工期不予顺延，情节严峻的，甲方有权终止合同。八、机具的限制：甲方供应垂直运输机械，其余运输工具及铺贴工具乙方自备。九、平安要求：工人必需持证上岗，进工地前必需经过平安教化培训操作，必需根据国家平安施工规范标准要求施工，禁止违章作业，否则出现工伤事故，全部由乙方负责。十、违约责任：1、由于乙方缘由，造成停工或窝工延误的，每延期一天乙方自愿支付甲方违金1000元。2、乙方应妥当爱护施工现场的建筑物及设施，如造成损失照价赔偿。3、因一方缘由，合同无法接着履行时， 应通知对方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。十一、 其他约定：1、乙方应自觉爱惜甲方施工现场内的机械
9、、工器具等其他财产且有爱护本班组及其他班组成品半成品及其他劳动成果的责任，如有破坏将追究其相关责任，工作完成后需刚好清理场地；做到在保证质量的前提下节约材料，合理利用材料，杜绝奢侈，如有奢侈则按其奢侈部分价值的二倍在结算中扣除。2、其它未尽事宜，甲、乙方随时协商，签订补充协议，作为本合同附件。3、本合同一式 份，甲乙双方各执 份，本合同自签订之日起至结束内有效，待工程结束后自动作废。甲方： 乙方：法定代表人或托付人：法定代表人或托付人：年 月 日 年 月 日建筑工程施工合同 篇3发包人(全称): 国家盐化工产品质量监督检验中心承包人(全称):依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他
10、有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一样，订立本合同。一、工程概况工程名称：国家盐化工产品质量监督检验中心场坪绿化工程 工程地点：自贡市板仓工业集中区工程内容：场坪绿化工程(详细内容详见工程量清单) 工程立项批准文号：自发项批新号 资金来源：财政投入二、工程承包范围承包范围：施工图及工程量清单所含范围内的全部施工内容三、合同工期开工日期： 20xx年 10 月日 竣工日期： 20xx年 11 月 日安排工期：日历天四、质量标准工程质量标准：符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准五、合同价款金额(大写)：壹佰陆拾陆万元(人民币) ￥ ：1660
11、000元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括： 1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议中有关词语含义与本合同通用条款中分别给予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺根据合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺根据合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应支付的款项。十、合同生效合同订立时间：20xx年10 月 日合同订立地点：自贡质量技术监督局六楼会议室本合同双方约定：发包人承包人双方法定代表人或托付代理人签字盖公章或合同章后生效。发包人：(盖章)居处：法定代表人：托付代理人：电话：传真：开户银行：帐号：承包人：(盖章) 居处： 法定代表人： 托付代理人： 电话： 传真： 开户银行： 帐号：第9页 共9页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页