《2022年精选建筑合同范文9篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年精选建筑合同范文9篇.docx（42页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022年精选建筑合同范文9篇精选建筑合同范文9篇随着人们法律观念的日益增加，合同的运用频率呈上升趋势，签订合同也是避开争端的最好方式之一。拟定合同的留意事项有很多，你确定会写吗？下面是我收集整理的建筑合同9篇，欢迎阅读，希望大家能够喜爱。建筑合同 篇1发包方 (以下简称甲方) 分包方： (以下简称乙方)依照中华人民共和国合同法及有关规定，甲方将总包承建的 工程中的 劳务工程分包给乙方。为了明确甲、乙双方权利、义务、责任，结合工程的实际状况，经双方协商一样，达成如下协议：第一条：工程概况其次条：分包详细工作内容第三条 分包项目及包干单价3.1 乙方劳务分包费用实行包干单价结算，包干单价包括：人
2、工费、税费、停窝工费、未能预见费、管理费等费用。3.2 施工区域内的建筑材料、架料、机具的上、下车及人力转运(含二次转运)按每月每人 元包干。3.3 基础以上按建筑面积包干，建筑面积为：暂计m2，包干单价为 元/m2，其中基价 元/m2，质量 元/m2，平安 元/m2，工期 元/m2，文明施工 元/m2，材料节约 元/m2。注：若乙方在分包施工中不能达到本合同所约定的相关标准，则甲方有权扣除本合同第三条各包干单价中所含质量、工期、平安、文明施工、材料节约的相应部分价款，不再支付。第四条 有关质量、工期、平安、文明施工、材料节约的详细要求及其他约定 4.1 质量：分包工程质量必需全部合格，质量等
3、级达到，质量要求须由甲方现场项目工程部质监负责人按国家所规定的有关施工验收规范和标准验收和签发。若乙方工程质量不符合验收标准，乙方须返工至验收标准为止，给甲方带来的一切损失(材料费、误工费、劳务费)由乙方担当，并按甲方与业主方的总合同所约定的质量惩罚条款执行。4.2 分包工程交甲方验收达到质量等级要求后，双方办理结算及财务手续时,应预留分包款总额的_%作为工程质量保证金(以下简称质保金),质保期为_年,保修期从单位工程移交业主之日起计算,保修期及期内权利义务按建筑工程质量管理条例及重庆市建设工程质量保修证书内容执行。4.3分包工期以甲方现场项目工程部规定的分时分段详细工期及形象进度为准，工期由
4、 甲方项目工程部经理签发。若乙方擅自退场、擅自停工(未提前 天通知甲方)或延误工期，乙方担当由此给甲方带来的一切干脆和间接损失，并担当违约金 元/天。4.4 平安：严格执行建设部JGJ5999标准及重庆市劳动平安条例乙方应尽量杜绝伤、残、亡等平安事故，各种事故限制在项目工程部规定的指标范围内，该项指标由甲方现场项目工程部平安负责人签发。在分包工程施工期内所发生伤、残、亡等平安事故，在明确责任基础上，所产生的一切干脆和间接费用甲乙双方按责任划分比例担当，善后处理工作由甲、乙双方共同办理，乙方应按甲方有关规定做好统计上报工作。若因乙方的责任造成平安事故的，乙方应担当全部平安事故处理费用，同时甲方有
5、权向乙方追究由此产生的一切责任。乙方应主动协作甲方对入场人员进行平安教化和技术交底，若因乙方人员违章操作引起的对自身或他人的损害责任均由乙方自行担当。责任确定的裁定单位：一般事故为甲方总部平安管理部门;重大事故(如死亡事故等)为甲方上一级主管部门，并以裁定单位作出的事故调查报告书为责任确定的依据。4.4 文明施工：须达到甲方项目工程部规定的标准和要求，此项由甲方现场项目工程部经理指定专人签发，若未达到要求 。4.5 材料运用、管理：由甲方施工员依据材料消耗定额按分包工程量签发限额领料单，经甲方施工负责人或区段长审签后，乙方到甲方现场库房领取;凡超耗部份和乙方恶意奢侈(不听从管理，不刚好回收，不
6、听支配，盲目施工等)部分的材料费由乙方全额全价(预算价)赔偿，同时甲方有权赐予乙方适当的罚款。4.6 乙方进场后，若不能达到甲方的质量、工期、平安、文明施工、材料运用管理的要求，影响甲方总包工程进行的，甲方有权勒令乙方出场，相关经济责任和损失均由乙方担当。第五条：劳务分包费的支付5.1 支付方式：银行转帐支票5.2 支付程序：乙方每月XX日按实物完成工作量统计报表报甲方审定，以建设方验收合格的书面依据和甲方负责人签字并加盖公章为付款的必要条件，按所完成实物工作量的 %支付分包款，累计付至总分包款的 %时暂不支付，余款在建设方及监理验收合格后，办清结算并在建设方付清总包工程结算款、扣除质保金(按
7、结算劳务费总额的 %)后付给乙方。质保金于 年保修期满后，扣除所发生的质量保修费后支付，保修期从单位工程移交建设方之日起计算。5.3 乙方的营业税和个人所得税等有关税费由甲方代扣代缴纳，并向乙方出具纳税证明。5.4 若因建设方拖欠甲方工程款而致甲方资金有困难时，乙方应共同分担由此产生的资金压力，即免除甲方延迟付款的责任。所余全部分包费待甲方收到建设方支付拖欠的总包工程款后按5.2款约定支付。第六条：临时设施、水、电由 。第七条：附则7.1 本合同条款所述的项目管理人员详细名单详见公示于甲方现场项目工程部 的管理人员简介。7.2 本合同未尽事宜，双方均应本着诚恳信用的原则按有关规定协商解决，若在
8、此前提下仍不能解决，向甲方所在地人民法院起诉。7.3 本合同经双方签字盖章后生效，至合同分包工程完工交验,保修期满后自然失效。7.4 本合同一式份，甲方持份，乙方持份，每份具有同等法律效力。第八条：补充条款甲方： 乙方：地址： 地址：法定代表人： 法定代表人： 托付代理人： 托付代理人： 电话： 电话： 现场代表： 分包商： 电话： 电话：年 月 日 年 月 日建筑合同 篇2合同编号：项目名称：合同名称：甲 方：乙 方：签订时间：签订地点：合同补充协议 河北达辉建筑工程有限公司 年 月日上述金额包括运输费、保险费、税金等一切费用；本合同单价为固定单价，最终按实际发生量结算。2、其他合同条款调整
9、。 3、其它事项说明。三、本协议生效后，即成为原协议不行分割的组成部分，与原协议具有同等的法律效力。四、本协议与原合同发生冲突时以本协议为准。五、除本协议中明确所作修改的条款之外，原协议的其余部分应完全接着有效。本协议一式四份，甲方执三份，乙方一份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。以下无合同正文。甲方：乙方： 托付代理人：托付代理人： 代表人： 代表人： 开户行: 开户行: 账号: 账号: 电话: 电话:地址: 地址: 日期：日期：建筑合同 篇3第一部分 合同条件一、词语含义及合同文件第一条 词语含义。在本合同，下列词语除协议条款另有约定外，应具有本条所给予的含义：合同：是指为实施
10、工程，发包方和承包方之间达成的明确相互权利和义务关系的协议。包括合同条件、协议条款以及双方协商同意的与合同有关的全部文件。协议条款：是指结合详细工程，除合同条件外，经发包方和承包方协商达成一样看法的条款。发包方（简称甲方）：协议条款约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款实力的当事人。甲方的详细身份、发包范围、权限、性质均需在协议条款内约定。承包方（简称乙方）：协议条款约定的具有工程承包主体资料并被甲方接受的当事人。甲方驻工地代表（简称甲方代表）：甲方在协议条款内指定的履行合同的负责人。乙方驻工地代表（称简乙方代表）：乙方在协议条款内指定的履行合同的负责人。社会监理：甲方托付具备法定资格的工程
11、建设监理单位对工程进行的监理。总监理工程师：工程建设监理单位委派的监理总负责人。设计单位：甲方托付的具备与工程相应资质等级的设计单位。本合同工程的装饰或二次及以上的装饰，甲方托付乙方部分或全部设计，且乙方具备相应设计资质，甲、乙双方另行签订设计合同。工程：是指为使建筑物、构筑物内、外空间达到肯定的环境质量要求，运用装饰装修材料，对建筑物、构筑物外表和内部进行修饰处理的工程。包括对旧有建筑物及其设施表面的装饰处理。工程造价管理部门：各级建设行政主管部门或其授权的建设工程造价管理部门。工程质量监督部门：各级建设行政主管部门或其授权的建设工程质量监督机构。合同价款：甲、乙双方在协议条款内约定的、用以
12、支付乙方根据合同要求完成全部工程内容的价款总额。招标工程的合同价款为中标价格。追加合同价款：在施工中发生的、经甲方确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。费用：甲方在合同价款之外须要干脆支付的开支或乙方应担当的开支。工期：协议条款约定的、按总日历天数（包括一切法定节假日在内）计算的工期天数。开工日期：协议条款约定的肯定或相对的工程开工日期。竣工日期：协议条款约定的肯定或相对的工程竣工日期。图纸：由甲方供应或乙方供应经甲方代表批准，乙方用以施工的全部图纸（包括配套说明和有关资料）。分段或分部工程：协议条款约定构成全部工程的任何分段或分部工程。施工场地：由甲方供应，并在协议条款内约定，供乙方施工
13、、操作、运输、堆放材料的场地及乙方施工涉及的四周场地（包括一切通道）。施工设备和设施：按协议条款约定，由甲方供应给乙方施工和管理运用的设备或设施。工程量清单：发包方在招标文件中供应的、按法定的工程量计算方法（规则）计算的全部工程的分部分项工程量明细清单。书面形式：依据合同发生的手写、打印、复写、印刷的各种通知、证明、证书、签证、协议、备忘录、函件及经过确认的会议纪要、电报、电传等。不行抗力：指因斗争、动乱、空中飞行物坠落或其它非甲乙方责任造成的瀑炸、火灾，以及协议条款约定的自然灾难等。其次条 合同文件及说明依次。合同文件应能相互说明，互为说明。除合同另有约定外，其组成和说明依次如下：协议条款；
14、合同条件；洽商、变更等明确双方权利、义务的纪要、协议；建设工程施工合同；监理合同；招标发包工程的招标文件、投标书和中标通知书；工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸；标准、规范和其它有关的技术经济资料、要求；当合同文件出现模糊不清或不一样时，由双方协商说明，协商不成时，按协议条款第条约定的方法解决。第三条 合同文件运用的语言文字、标准和适用法律。合同文件运用汉语或协议条款约定的少数民族语言书写、说明和说明。施工中必需运用协议条款约定的国家标准、规范。没有国家标准、规范时，有行业标准、规范的，运用行业标准、规范；没有国家和行业标准、规范的，运用地方的标准、规范。甲方应按协议条款约定的时间向乙
15、方供应一式两份约定的标准、规范。国内没有相应标准、规范时，乙方应按协议条款约定的时间和要求提出施工工艺，经甲方代表和设计单位批准后执行。甲方要求运用国外标准、规范的，应负责供应中文译本。本条所发生购买、翻译和定标准、规范的费用，均由甲方担当。适用于合同文件的法律是国家的法律、法规（含地方法规），及协议条款约定的规章。第四条 图纸。甲方在开工日期天之前按协议条款约定的日期和份数，向乙方供应完整的施工图纸。乙方须要超过协议条款双方约定的图纸份数，甲方应代为复制，复制费用由乙方担当。运用国外或境外图纸，不能满意施工须要时，双方在协议条款内约定复制、重新绘制、翻译、购买标准图纸等的责任和费用担当。二、
16、双方一般责任第五条 甲方代表。甲方代表根据以下要求，行使合同约定的权利，履行合同约定的义务：甲方代表可委派有关详细管理人员，行使自己部分权利和职责，并可在任何时候撤回这种委派。委派和撤回均应提前天通知乙方。甲方代表的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给乙方代表，乙方代表在回执行上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，甲方代表可发出口头指令，并在小时内赐予书面确认，乙方应于甲方代表发出口头指令后天内提出书面确认要求，甲方代表在乙方提出确认要求小时后不予答复，视为乙方要求已被确认。乙方认为甲方代表指令不合理，应在收到指令后小时内提出书面申告，甲方代表在收到乙方申告后小时内作出修改指令或接着执行
17、原指令的确定，并以书面形式通知乙方。紧急状况下，甲方代表要求乙马上执行的指令或乙方加有异议，但甲方代表确定仍接着执行的指令，乙方应予执行。因指令错误而发生的追加合同价款和对乙方造成的损失由甲方担当，延误的工期相应顺延。甲方代表应按合同约定，刚好向乙方供应所需指令、批准、图纸并履行其它约定的义务。否则乙方在约定时间后小时内将详细要求、须要的理由和迟误的后果通知甲方代表，甲方代表收到通知后小时内不予答复，应担当由此造成的追回合同价款，并赔偿乙方的有关损失，延误的工期相应顺延。甲方代表易人，甲方应于易人前天通知乙方，后任接着履行合同文件约定的前任的权利和义务。第六条 托付监理。本工程甲方托付监理，应
18、与监理单位签订监理合同。并在本合同协议条款内明确监理单位、总监理工程师及其应履行的职责。本合同中总监理工程师和甲方代表的职责不能相互交叉。非经甲方同意，总监理工程师及其代表无权解除本合同中乙方的任何义务。合同履行中，发生影响甲，乙双方权利和义务的事务时，总监理工程师应作出公正的处理。为保证施工正常进行，甲乙双方应敬重总监理工程师的确定。对总监理工程师的确定有异议时，按协议条款的约定处理。总监理工程师易人，甲方接到监理单位通知后应同时通知乙方，后任接着履行给予前任的权利和义务。三、施工组织设计和工期第十条 施工组织设计及进度安排。乙方应在协议条款约定的日期，将施工组织设计（或施工方案）和进度安排
19、提交甲方代表。甲方代表应按协议条款约定的时间予以批准或提出修改，逾期不批复，可视为该施工组织设计（或施工方案）和进度安排已经批准。乙方必需按批准的进度安排组织施工，接受甲方代表对进度的检查、监督。工程实际进展与进度安排不符时，乙应按甲方代表的要求提出措施，甲方代表批准后执行。第十一条 延期开工。乙方按协议条款约定的开工日期起先施工。乙方不能按时开工，应在协议条款约定的开工日期天前，向甲方代表提出延期开工的理由和要求。甲方代表在天内答复乙方。甲方代表天内不予答复，视为已同意乙方要求，工期相应顺延。甲方代表不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，竣工工期不予顺延。甲方征得乙方同意并以书
20、面形式通知乙方后，可要求推迟开工日期，担当乙方因此造成的追加合同价款，相应顺延工期。第十二条 暂停施工。甲方代表在确有必要时，可要求乙方暂停施工，并在提出要求后小时内提出处理看法。乙方应按甲方要求停止施工，并妥当爱护已完工工程。乙方实施甲方代表处理看法后，可提出复工要求，甲方代表应在小时内赐予答复。甲方代表未能在规定时间内提出处理看法，或收到乙方复工要求后小时内未予答复，乙方可自行复工。停工责任在甲方，由甲方担当追加合同价款，相应顺延工期；停工责任在乙方，由乙方担当发生的费用。因甲方代表不刚好作出答复，施工无法进行，乙方可认为甲方已部分或全部取消合同，由甲方担当违约责任。第十三条 工期延误。由
21、于以下缘由造成工期延误，经甲方代表确认，工期相应顺延。甲方不能按协议条款的约定供应开工条件；工程量改变和设计变更；一周内，非乙方缘由停水、停电、停气造成停工累计超过小时；工程未按时支付；不行抗力；其它非乙方缘由的停工。乙方在以上状况发生后天内，就延误的内容和因此发生的追加合同价款向甲方代表提出报告，甲方代表在收到报告后天内予以确认、答复，逾期不予答复，乙方可视为延期及要求已被确认。非上述缘由，工程不能按合同工期竣工，乙方按协议条款约定担当违约责任。第十四条 工期提前。施工中如需提前竣工，双方协商一样后应签订提前竣工协议。乙方按协议修订进度安排，报甲方批准。甲方应在天内赐予批准，并为赶工供应便利
22、条件。提前竣工协议包括以下主要内容：提前的时间；乙方实行的赶工措施；甲方为赶工供应的条件；赶工措施的追加合同价款和担当；提前竣工受益（假如有）的共享。四、质量与检验第十五条 工程样板。根据协议条款规定，乙方制作的样板间，经甲方代表检验合格后，由甲乙双方封存。样板间作为甲方竣工验收的实物标准。制作样板间的全部费用，由甲方担当。第十六条 检查和返工。乙方应仔细根据标准、规范、设计和样板间标准的要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员检查检验，为检查检验供应便利条件，并按甲方代表及其委派人员的要求返工、修改，担当因自身缘由导致返工、修改的费用。因甲方不正确订正或其他缘由引
23、起的追加合同价款，由甲方担当。第十七条 工程质量等级。工程质量应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件。甲方要求部分或全部工程质量达到优良标准，应支付由此增加的追加合同价款，对工期有影响的应赐予相应的顺延。第十八条 隐藏工程和中间验收。工程具备隐藏条件或达到协议条款约定的中间验收部位，乙方自检合格后，在隐藏和中间验收小时前通知甲方代表参与。通知包括乙方自检记录、隐藏和中间验收的内容、验收时间和地点。第十九条 重新检验。无论甲方代表是否参与验收，当其提出对已阅历收的隐藏工程重新检验的要求时，乙方应按要求进行剥露，并在检验后重新隐藏或修复后隐藏。检验合格，甲方担当由此发生的追加合同价款，赔偿乙
24、方损失并相应顺延工期。第三十五条 争议 争议的解决方式：本合同在履行过程中发生争议，双方应刚好协商解决。协商不成时，双方同意由仲裁委员会仲裁（双方不在合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）。第三十六条 违约 违约的处理： 违约金的数额： 损失的计算方法： 甲方不按时付款的利息率：第三十七条 索赔第三十八条 平安施工第三十九条 专利技术和特别工艺第四十条 不行抗力 不行抗力的认定标准：第四十一条 保险第四十二条 工程停建或缓建第四十三条 合同生效与终止 合同生效日期：第四十四条 合同份数 合同副本份数： 合同副本的分送责任： 合同制订费用：甲方（盖章）： 乙方（盖章）
25、：地址： 地址：法定代表人： 法定代表人：代理人： 代理人：电话： 电话：传真： 传真：邮政编码： 邮政编码：开户银行： 开户银行：帐号： 帐号：合同订立时间： 年 月 日鉴（公）证看法：经办人：鉴（公）证机关（盖章）：年 月 日建筑合同 篇4出租方：合同编号：承租方：签订地点：签订时间： 年 月 日依据经济合同法及有关规定，根据同等互利的原则，为明确出租方与承租方的权利义务，经双方协商一样，签订本合同。第一条 租赁物资的品名、规格、数量、质量。详见合同附件其次条 租赁期限自 年 月 日至 年 月 日。共订 天。承租方因工程须要延长租期，应在合同届满前 日内，重新签订合同。第三条 租金租金收取
26、：第四条 押金（保证金）经双方协商，出租方收取承租方押金 元。承租方交纳后办理提货手续。租赁期间不得以押金抵作租金；租赁期满，扣除应付租赁物资缺损赔偿金后，押金余额退还承租方。第五条 租赁物资的修理保养租赁期间，承租方对租用物资要妥当保管，并负担修理保养费用。租赁物资退还时，双方检查验收，如有损坏、缺少、保养不善等，要按双方协协商定的租赁物资缺损赔偿及修理收费方法，由承租方向出租方偿付赔偿金、修理及保养费。第六条 出租方变更一、在租赁期间，出租方如将租凭物资全部权转移给第三方，应正式通知承租方，租赁物资新的全部权方即成为本合同的当然出租方。二、在租赁期间，承租方不得将租赁物资转让、转租给第三方
27、运用，也不得变卖或作抵押品。第七条 违约责任：未按时间供应租赁物资，应向承租方偿付违约期租金 的违约金。未按质量供应租赁物资，应向承租方偿付违约期租金 的违约金。未按数量供应租赁物资，致使承租方不能如期正常运用的，除按规定如数补齐外，还应偿付违约期租金 的违约金。其它违约行为。承租方违约责任：不按时交纳租金，应向出租方偿付违约期租金 违约金。逾期不还租赁物资，应向出租方偿付违约期租金 的违约金。如有转让、转租或将租赁物资变卖、抵押等行为，除出租方有权解除合同，限期如数收回租赁物资外，承租方还应向出租方偿付违约期租金 的违约金。其它违约行为。第八条 争议的解决方式第九条 其它约定事项第十条 本合
28、同一式 份，合同双方各执 份。本合同附件 份都是合同的组成部分，与合同具有同等效力。出租方（章） 承租方（章）单位地址： 单位地址：法定代表人： 法定代表人：（或托付代理人） （或托付代理人）电话： 电话：电挂： 电挂：邮政编码： 邮政编码：开户行： 开户行：帐号： 帐号：建筑合同 篇5订立合同双方：以下简称总承包方：，以下简称分包方。双方依据分工负责、协作协作的精神，共同完成工程之建筑安装任务，经充分协商，特订立本合同。第一条 工程名称。（指分包部分之工程名称）其次条 工程地点。第三条 工程范围。（可用列附表方法）第四条 质量标准。（可依照工程施工详图、施工说明书及安装工程施工验收技术规范列
29、出）第五条 承包方式（如按预算实行包工包料，属于总承包人及发包方负责供应之材料，分包方应将材料品种、规格、数量、交货时间、技术要求等用附表具体注明）。第六条 工程总价本工程包价计人民币元整。第七条 工程包价本工程包价计人民币元整（本工程全部总造价减去发包人及总承包方供应材料总值）。第八条 付款方法第九条 工程期限按本合同第三条规定的工程范围自年月日开工至年月日止全部完工。第十条 中间交工本工程项目范围内的工程，自年月日开工于年月日开工于年月日完成交工。第十一条 双方联系制度及协作方法。第十二条 关于工程保密方法。第十三条 违约责任。第十四条 特别条款。第十五条 合同有效期限，本合同自双方签字盖
30、章后马上生效，在全部工程竣工，办理交工验收款项结清后失效。第十六条 合同份数本合同正式本二份，双方各执一份，副本份，总承包方收执份（其中送拨款银行及发包人各一份）；分包方收执份。第十七条 合同附件总承包方：负责人：地址：电话：分包方：负责人：地址：电话：年月日订立附表1：工程项目一览表工程预算号工程名称单位工程数量预算(概算)价值预定工期开工、竣工建筑合同 篇6甲方（发包方）：乙方（承包方）：甲、乙双方本着同等自愿、诚恳信用的原则，就马桥河镇禧水秀苑小区水暖工程承包事宜达成如下协议，双方共同遵照履行：一、 工程名称：二、 工程地点及面积：三、 工程承包内容及范围：工程图纸中设计的给排水、采温煦
31、双方另行约定的相关事宜。四、 工期：开工时间：_年_月_日，竣工时间：_年_月_日。五、 工程质量：乙方严格根据设计图纸、施工技术方案、施工验收方案有安排的组织施工，工程要达到国家标准和行业的相关规定，且必需经质监部门验收合格。六、 工程价款：按建筑面积每平方米 元。七、 工程承包方式：（主要约定原材料供应和工人工资由谁支付）八、工程运用的原材料必需经甲方及监理认可，否则不得运用。九、乙方要具备施工资质，严格按国家操作规范和施工验收规范及甲方的各项规章制度细心组织施工，并按甲方的 施工安排有安排有步骤的进行施工。十、乙方在工作中必需对工人进行平安教化，严格遵守平安操作规程，遵守平安规定，落实平
32、安措施，进入施工现场必需佩带相应平安设施，确保施工平安，乙方人员在工作中出现的一切伤亡事故均有乙方自行担当责任并支付相关费用。十一、乙方加强施工现场管理，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工，出现罚款、停工等状况由乙方自行协调并担当费用及损失。十二、甲方不定期的对乙方的施工现场进行平安、质量、文明施工、综合治理等方面进行平安教化、监督、指导和验收。十三、工程价款的结算方式：整个水暖工程全部结束并经相关部门验收合格后双方统一结算，甲方用本小区（注明顶账楼房位置、面积、单价及总价款）顶抵全部工程款，差价以现金形式多退少补。十四、质XX：乙方向甲方交付整
33、个水暖工程总造价5%的现金作为工程质XX，两个采暖期内出现质量问题乙方无条件修理、更换；两个采暖期过后无质量问题，甲方一次性返还。十五、工程中如因其他工种延误水暖工程，或因不行抗力、工程图纸设计变更等缘由延误工程，本合同工期按实际延误天数顺延；否则，乙方延误工期每日按工程总价款的2.5%向甲方支付违约金。十六、甲方委派为施工现场的负责人，乙方委派为施工现场的负责人，进行现场监督、指导，严格履行本合同的各项约定。以上协议双方自愿达成，签字盖章后生效；如有违约，赔偿对方相应的经济损失。本协议一式两份，甲、乙双方各持一份。甲方：法定代理人：乙方：负责人：_年_月_日建筑合同 篇7发包方：（以下简称甲
34、方）承包方：（以下简称乙方）依照（中华人民共和国合同法）经双方协商一样，签订本合同，并肃穆履行。第一条工程项目工程名称：工程地点：工程编号：工程范围和内容：全部工程建筑面积平方米。工程造价：全部工程施工图预算造价人民币元，其中：人工费元（各单项工程详见工程项目一览表）其次条工程期限开竣工日期：依照国家颁布的工期定额，经双方商定，本合同工程开竣工日期如下：全部工程自年月日开工，至年月日竣工（各单项工程开、竣工日期详见工程项目一览表）。施工前各项打算工作，双方应依据工程协议书中第三条规定，分别负责根据完成。在施工过程中，如遇下列状况，可顺延工期。顺延期限，应由双方刚好协商，签订协议，并报有关部门备
35、案。（）由于人力不行抗拒的灾难，而被迫停工者；（）因甲方变更安排或变更施工图，而不能接着施工者；（）因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需之材料、设备不合要求，而被迫停工不能顺当施工者。第三条物资供应全部工程所需的物资按下列第（）项供应方式办理。（）特别材料、统配、部管材料及统配、部管的机电产品，均由甲方负责选购，供应至乙方指定地点。其他材料由乙方负责选购供应。（）统配、部管材料，由乙方负责办理申请、订货、调剂运用，特别材料及统配、部管的机电产品，由甲方负责选购供应至乙方指定地点，其他材料均由乙方负责选购供应。（）包工不包料工程，全部材料、设备由甲方选购供应到现场或指定的加工地点。（）其他方式
36、：由甲方负责供应的材料和设备的品种、规格、数量及进场期限（详见甲方供应材料、设备一览表）。成套设备和非标准设备，由甲方负责办理申请、订货及加工，引进成立设备在交付乙方前，由甲方负责检验。甲方托付乙方总包承办设备订货及非标准设备加工，应另签订协议。工程所需材料，如因供应部门的规格、品种或材质不能满意工程要求，必需以其他规格、品种代替或加工处理时，应事先取得原设计单位和甲方同意，并由三方签订协议后实行。由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费，应按现行规定办理结算。凡应附有合格证明的材料，在进场时必需由供应方负责验证；如无合格证明，必需经供应方试验合格后方准运用，其试验费用，应由供应方负担。因建设
37、单位或设计单位对有出厂合格证明的材料要求重新试验，其试验费用，应由甲方负担。由甲方负责供应的材料和设备，如未按时供应、或规格、质量不符要求，经双方努力仍无法解决、因此造成乙方的损失，应由甲方负担。第四条工程款结算全部工程造价的结算方式按下列第（）项规定办理。（）以审查后的施工图预算加增减变更预算进行结算。（）按施工图预算加包干系数确定的包干造价结算，包干范围以外的费用，另按有关规定付款。（）按标准施工图单方造价包干结算，包干范围以外的费用，另按有关规定付款。（）包工不包料工程，按预算定额规定的人工费结算。（）招标的工程，按中标的价款结算。工程款拨付与结算方法，按现行规定办理（详见附件）。第五条
38、施工与设计变更乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设备要求组织施工，要全部达到合格。要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计。如遇下列状况给对方造成窝工、返工，材料、构件的积压，施工力气和机构调迁等损失，应由责任方负担。（）施工中如发觉设计有错误或严峻不合理的地方，乙方应以书面形式通知甲方，由甲方在七天内与原设计单位商定，提出修改或变更设计文件，经甲乙双方签订协议后，方准施工。（）在施工中，如遇设计变更超出原设计标准或规模时，应在施工前，按审批程序重新报批，经审查处审核工程预算，经办*行审查投资后，并由甲乙双方签订协议，方可施工。否则，任何一方不得强行施工。（）在施工中，如遇中途
39、停建、缓建，甲乙双方对在建工程，应商定做到平安部位。（）在施工中，如发觉甲方投资不足，不能按时拨付工程进度款，而中途停建、缓建，给乙方造成的损失，应由甲方担当。乙方应严格执行隐藏工程验收制度，凡隐藏工程完成后，必需经过验收作出记录，方能接着进行下一工序的施工。隐藏工程在隐藏以前，乙方应当通知甲方检查。甲方没有刚好检查的，乙方可以自行检查，填写隐藏工程检查记录，并将该记录送交甲方。事后甲方对该隐藏工程进行检查，符合质量标准的，检查费用由甲方负担；不符合质量标准的，检查费用由乙方负担。乙方没有通知甲方检查，自行隐藏工程的，检查费用由乙方负担。甲乙双方在施工中遇到工程生项，应按定额管理方法报批。变更
40、工程协议所附的变更预算，应在施工前刚好送经办*行，做为结算工程款之依据。第六条竣工验收、结算与保修乙方在单项工程竣工前五日将验收日期以书面通知甲方届时验收，如甲方不能按时参与验收，须提前通知乙方取得乙方同意后，另订验收日期，但甲方须承认竣工日期，如再不按时参与验收，其所发生的管理费和各项损失均由甲方担当。并偿付给乙方按预算造价每日万分之一的逾期违约金。竣工工程验收合格，从验收之日起三天内，乙方向甲方移交完毕，如甲方不能按期接管，致使验收后的工程发生损失，应由甲方担当。某项工程中的单位工程，如需单独移交甲方，在移交时，双方应办理中间验收手续，作为该单位竣工工程验收之依据。在进行竣工工程验收中，如
41、发觉工程质量不符合规定，乙方应负责无偿修理或返工，并在双方议定的措施和期限内完成。阅历收合格后，再行移交。由此造成工程逾期交付的，乙方应偿付给甲方按预算造价每日万分之一的逾期违约金。工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，经双方探讨同意，可做减项竣工，并对已完工程进行竣工验收和办理移交手续。竣工工程验收，以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据。在进行竣工验收时，乙方应在验收前十天向甲方供应以下文件：（）增减变更文件和其他洽商记录；（）隐藏工程验收记录和中间交工验收记录；（）工程竣工后，应绘制竣工图，工程变更不大的由施工单位在原施工图上加以说
42、明，提交建设单位存档。工程变更较大的，可以由建设单位自绘或托付设计单位、施工单位绘制竣工图。乙方在单项工程竣工验收后，属于民用建设项目应于竣工验收后十五天内，属于工业建设项目，应于竣工验收后三十天内，将竣工结算件送交甲方进行审查。甲方应在接到竣工结算件后，民用建设十五天内，工业建设二十天内审查完毕，如到期未提出异议，由经办*行审定拨款。工程竣工验收后，乙方对施工的土建工程质量负责保修一年（采暖工程在第一暖期内）。在保修期内，确由施工单位责任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏气、堵塞等质量事故，乙方应负责无偿修理（属于专业性建筑安装工程按国务院各有关主管部门的特别规定办理。）工程未阅历收，甲方提前运用
43、或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方担当责任。第七条违约责任和仲裁由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工，（以竣工验收合格日期计算）每逾期一天，应偿付给甲方按预算造价万分之一的逾期违约金；属于包工不包料的，每逾期一天，应偿付给甲方按预算人工费千分之的逾期违约金。甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如拖期不付，按银行的短期贷款利率偿付给对方逾期付款违约金。实行合理化建议奖和提前竣工奖的，甲乙双方应依据有关政策的规定，另订协议。建筑安装工程承包发生合同纠纷时，当事人双方应刚好协商，协商不成时，任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门，进行调解；解决不了的，可向建筑物或者干脆向人民法院起诉。第八条附则预算审查手续，由建设单位将建筑安装工程承包合同（附施工图预算）送市建设工程合同预算审查处审查。要求鉴证的，可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证。在本合同签订之前，双方签订的施工打算合同（工程协议书），可做为本合同之附件。双方确认的往来信函、传真、电子邮件等，将作为本合同的组成部分，具有合同的效力。招标工程，按（市建设工程招标、投标暂