《2022年关于施工合同模板集锦八篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年关于施工合同模板集锦八篇.docx（28页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022年关于施工合同模板集锦八篇关于施工合同模板集锦八篇随着广阔人民群众法律意识的普遍提高，合同的地位越来越不容忽视，签订合同能够较为有效的约束违约行为。你知道合同的主要内容是什么吗？下面是我整理的施工合同8篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有须要的挚友。施工合同 篇1发包方（甲方）：承包方（乙方）：依照中华人民共和国合同法及其它有关法律法规，结合本市装饰装修的特点，甲、乙双方在同等、自愿、协商一样的基础上，就本装饰工程（以下简称工程）的有关事宜达成如下协议：一、 工程概况1、工程地址：xxx2、工程概况 ：外牌匾人工费二、 工程日期开工日期20_年_月_日 交工日期20_年_月_日三、 工
2、程造价及结算方式：1、 工程总造价_元整，不含全部税金。2、 本合同签定后，甲方向乙方支付总造价%人民币_元整。3、 安装吸塑字前，甲方向乙方支付总造价的%_四、工程变更施工期间变更工程规模，施工方法，工程投资，发生技术变更而调整工程费用时，其增减额度甲、乙双方共同议定，工期顺延。五、违约责任1、 由于甲方缘由导致中途停工，或变更施工方案，甲方应补偿乙方因停工、窝工及材料损失费用。2、 由于乙方缘由逾期交工的由乙方负责。3、 甲方未办理有关手续，造成停工、窝工由甲方负责。六、其它合同一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同附件为本合同组成部分。合同经双方鉴定生效后，双方必需严格遵守
3、，任何一方需变更合同内容，应经协商一样后，重新鉴定补充协议。合同有效：合同以交清尾款，签定售后保修协议为售后有效。未 交清尾款前，全部乙方施工项归乙方全部，交清尾款交工甲方运用甲方签字：乙方签字：合同签定日期：施工合同 篇2合同编号：发包人（全称）: 承包人（全称）:依照中华人民共和国经济合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就暖通工程施工事项协商一样并订立本合同。一、工程概况1、工程名称: 东升花苑二期01栋综合楼2、工程地址: 南京市中心路238号3、工程内容: 暖通工程安装二、工程承包范围承包范围：暖通工程安装三、工程工期：依据工
4、程项目施工进度及发包人要求进行施工(详细施工日期甲方需提前3个工作日通知承包人) 。四、 质量与验收：1、质量标准：符合GB50243-20xx的标准及地方相关标准2、承包人对质量负责的条件及期限： 符合工程图纸设计要求及相关规范标准乙方对所施工的工程质量免费保修一年,如发生质量问题一切责任由承包人担当。五、材料设备供应：1、涉及到暖通工程所用材料均由承包人自行选购。2、承包人材料选购时应先供应样品、质量证明书及价格，经发包人确认签证后方可选购并办理相关手续。六、工程结算：1、按工程设计图纸、设计变更、现场签证计算工作量（即按实结算）。2、定额执行现行标准。3、让利幅度：按实结算后总价下浮7%
5、。七、付款方式刚好间：工程施工结束阅历收合格后付工程总价的95%，留5%质量保证金一年内付清。八、违约责任：1、按合同法。2、如有违约，违约方需偿付违约部分的5%给另一方。九、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人友好协商解决。十、本合同自双方盖章后生效。十一、末尽事宜，按该工程建设工程施工合同（编号：20xx-46-043）执行。发包人：承包人：地址:地址：电话： 电话：法人或授权代表： 法人或授权代表： 开户银行： 开户银行:帐 号: 帐号：日 期： 日 期：施工合同 篇3合同编号：_工程名称：_工程编号：_发包方：_承包方：_签订时间：_年_月_日签订地点：_依据
6、中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。第一条工程项目一、工程名称：_二、工程地点：_三、工程项目批准单位：_批准文号_(指此工程立项有权批准机关的文号)项目主管单位：_四、承包范围和内容：_(详见工程项目一览表);工程建筑面积_(平方米);其它：_五、工程造价：_(万元)，其中土建：_(万元)，安装：_(万元)。其次条 施工打算一、发包方：1._月_日前做好建筑红线以外的“三通”，负责红线外进场道路的修理。2._月_日前，负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器(包括水表、配电板)，应满意施工用水、
7、用电量的须要。做好红线以内场地平整，拆迁障碍物的资料。3.本合同签订后_天内提交建筑许可证。4.合同签订后_天内(以收签最终一张图纸为准)供应完整的建筑安装施工图_份，施工技术资料(包括地质及水准点座标限制点)_份。5.组织承、发包双方和设计单位及有关部门参与施工图交底会审，并做好三方签署的交底会审纪要，在_天内分送有关单位，_天内供应会审纪要和修改施工图_份。二、承包方：1.负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、运用和修理工作;2.组织施工管理人员和材料、施工机械进场;3.编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度安排，材料设备、成品、半成品等进场安排(包括月安排)，
8、用水、用电安排，送发包方。第三条 工程期限一、依据国家工期定额和运用须要，商定工程工期为_天(日历天)，自_年_月_日开工至_年_月_日竣工验收(附各单位工程开竣工日期，见附表一)。二、开工前_天，承包方向发包方发出开工通知书。三、如遇下列状况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延：1.按施工打算规定，不能供应施工场地、水、电源道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工;2.凡发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工须要或因交验时发觉缺陷须要修、配、代、换而影响进度;3.不属包干系数范围内的重大设计变更，供应的工程地质资料不准，致使设计方案变更或由于施工无法进行的缘由而影响进度;4
9、.在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上)，影响正常施工;5.非承包方缘由而监理签证不刚好而影响下一道工序施工;6.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;7.人力不行抗拒的因素而延误工期。第四条 工程质量一、本工程质量经双方探讨要求达到：_二、承包方必需严格根据施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。三、承包方在施工过程中必需遵守下列规定：1.由承包方供应的主要原材料、设备、构配件、半成品必需按有关规定供应质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程;2.由发包方供应的主要原材料
10、、设备、构配件、半成品也必需有质量合格证方可用于工程。对材料变更或代用必需经原设计单位同意并发正式书面通知和发包方派驻代表签证后，方可用于工程;3.隐藏工程必需经发包方派驻代表检查、验收签章后，方可进行下一道工序;4.承包方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，并刚好将单位工程质量评定结果送发包方和质量监督站。单位工程结构完工时，应会同发包方、质量监督站进行结构中间验收;5.承包方在施工中发生质量事故，应刚好报告发包方派驻代表和当地建筑工程质量监督站。一般质量事故的处理结果应送发包方和质量监督站备案;重大质量事故的处理方案，应经设计单位、质量监督站、发包方等单位共同探讨，
11、并经设计建设单位签证后实施;6.工程竣工后，承包方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。第五条 建筑材料、设备的供应、验收和差价处理一、由发包方供应以下材料、设备的实物或指标(详见附表二);二、除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方选购;三、发包方供应、承包方选购的材料、设备，必需附有产品合格证才能用于工程，任何一方认为对方供应的材料须要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的，方可用于工程，其复验费由要求复验方担当;不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由供应材料、设备方担当。四、本工程材料和设备差价的处理方法：_第六条 工程价款的支付与结算工程价款的支付和结算，应依
12、据中国人民建设银行制定的“基本建设工程价款结算方法”执行。一、本合同签订后_日内，发包方支付不少于合同总价(或当年投资额)的%备料款，计人民币_万元;临时设施费，按土建工程合同总造价的_%计人民币_万元，安装工程按人工费的_%计人民币_万元;材料设备差价_万元，分_次支付，每次支付时间、金额_二、发包方收到承包方的工程进度月报后必需在_日内按核实的工程进度支付进度款，工程进度款支付达到合同总价的_%时，按规定比例逐步起先扣回备料款。三、工程价款支付达到合同总价款的95%时，不再按进度付款，办完交工验收后，待保修期满连本息(财政拨款不计息)一次支付给承包方。四、如发包方拖欠工程进度款或尾款，应向
13、承包方支付拖欠金额日万分之_的违约金。五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度，造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方担当。六、本合同造价结算方式：_七、承包方在单项工程竣工验收后_天内，将竣工结算文件送交发包方和经办*行审查，发包方在接到结算文件_天内审查完毕，如到期未提出书面异议，承包方可恳求经办*行审定后拨款。第七条 施工与设计变更一、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前由发包方组织设计交底和三方会审作出会审纪要，作为施工的补充依据，承、发包双方均不得擅自修改。二、施工中如发觉设计有错误或严峻不合理的地方，承包方刚好以书面形式通知发包方，由发
14、包方刚好会同设计等有关单位探讨确定修改看法或变更设计文件，承包方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失)由发包方负责，并调整合同造价。三、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经发包方、设计单位或有关技术部门同意后实行实施，其节约的价值按国家规定安排。四、发包方如需设计变更，必需由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸，承包方才予实施。重大修改或增加造价时，必需另行协商，在取得投资落实证明，技术资料设计图纸齐全时，承包方才予实施。第八条 工程验收一、竣工工程验收，以国家颁
15、发的关于基本建设项目竣工验收暂行规定、工程施工及验收规范、建筑安装工程质量检验评定标准和国务院有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。二、工程施工中地下工程、结构工程必需具有隐藏验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后，发包方须刚好办理验收签证手续。三、工程竣工验收后，方包方方可运用。在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由承包方无偿保修。其保修条件、范围和期限按城乡建设环境爱护部(84)城建字第79号通知印发的建筑工程保修方法(试行)执行。第九条 违约责任承包方的责任：一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。
16、由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。二、工程不能按合同规定的工期交付运用的，按合同中第九条关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。发包方的责任：一、未能根据合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失。二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应实行措施弥补或削减损失。同时，赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。三、工程未阅历收，发包方提前运用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方担当责任。四、承包方验收通知书送达_日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金。五、
17、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款方法的规定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金。第十条 纠纷解决方法任何一方违反合同规定，双方协商不成，按以下第_项方式解决：一、向仲裁机关申请仲裁;二、向人民法院起诉。第十一条 附则一、本合同一式_份，合同附件_份。甲乙双方各执正本一份，其余副本由发包方报送经办*行，当地工商行政管理机关、建设主管部门备案。按规定必需办理鉴(公)证的合同，送建筑的所在地工商、公证部门办理鉴(公)证。二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效，需办理鉴(公)证的，自办毕鉴(公)证之日起生效;工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。三、本合同签订后，承、发包
18、双方如需提出修改时，经双方协商一样后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。甲方：乙方：日期：施工合同 篇4合同编号：_甲 方：_地 址：_电 话：_联系人：_传 真：_邮 编：_乙 方：_地 址：_电 话：_联系人：_传 真：_邮 编：_甲乙双方为_（地点名称）弱电综合布线系统签订合同如下：一、工程概况1、工程名称：_（地点名称）弱电综合布线系统2、工程地址：_3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装；机房光缆布线信息点布线及安装；帮助安装防雷、消防系统产品。二、甲乙双方的责任和义务1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。2、乙方应按合同规定的
19、时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：1）完成_（地点名称）弱电综合布线系统（工程量为：约400米金属桥架安装；约_米的管路铺设；约_个信息点布线安装；约_个机房信息点布线安装；约_条室内光缆布线；及帮助安装防雷系统产品、消防系统产品）2）提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。3、乙方保证统一着装（工作服）在现场施工及项目班组长每天到场。4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。5、甲方应刚好将工程材料运到现场，并存放在平安的仓库。三、工程进度支配1、在甲乙双方协商下，安排在_年_月_日前全部完工。2、若遇甲方无法供应施工条件，甲乙双
20、方另行协商。四、工程验收时间工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正值理由在一月内不组织验收视为工程合格。五、合同预算金额本合同预算总金额为：（人民币）_元整（000.00）六、结算方式工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_%的预付款。工程验收合格后一周内付_%；余款_%一年内付清。乙方向甲方开据_省_市建筑安装专用发票。七、人力不行抗拒事故如因斗争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不行抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。但乙方应马上通知甲方，并有实行一切必要措施从速完成施工。八、违约责任甲方不按本合同第六条的规定支付工程款，应担当每天千分之五的违约金。乙方中途舍弃工程安装，合
21、同金额不予支付处理；乙方不遵守保密约定应担当合同金额的百分之五十的扣款。九、解决争议的方式本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交乙方所在地人民法院管辖。相关的合同范本施工分包合同房屋建筑装修施工合同钢结构施工合同家装施工合同施工监理合同油漆施工合同修理施工合同广告牌施工合同景观施工合同十一、合同生效及其它1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。3、本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成部分。4、若有未尽事宜，双方友好协商解决。甲方（签章）：_ 乙方（签章）：_法定代表或其托付人：_ 法定代表或其托付人：_地 址：_ 地 址
22、：_开户行：_ 开户行：_帐 号：_ 帐 号：_签约时间：_年_月_日 签约地点：_发包方（甲方）：承包方（乙方）：依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、上海市建筑市场管理条例及有关法律、法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，结合本工程实际，为明确双方的责任、权利和义务，经甲、乙双方协商一样，订立本合同。施工合同 篇5工程名称：甲 方：乙 方：经双方友好协商，甲方托付乙方就甲方地暖工程进行施工，现就有关事宜达成协议如下：一、 施工范围乙方施工范围为：含分水器在内的地暖结构部分，分水器之后的连接管道以及混凝土填充不包括在本合同内。二、 施工方案一层和顶层采纳20厚的苯板和铝箔反射
23、膜，卡钉固定加热管，中间几层采纳3地暖复合膜，采纳钢丝网和绑丝固定加热管。乙方负责编制施工方案，经甲方批准后根据施工方案和施工图纸的要求进行施工。三、 施工材料要求及材料供应1、主要材料要求：a、聚苯乙烯保温板：厚度20。b、铝箔反射膜。后付牛皮纸，c、地暖复合膜 3d、PE-Xa管“ 道诚 ”牌，De201.9盘管间距均采纳250毫米（以设计图纸为准）e、分水器为全铜，巨帆牌。f、钢丝网：2200mm200mm,2、协助材料采纳市面上通用材料。四、 施工现场管理1、乙方施工人员要严格听从甲方现场管理要求，做到文明施工，平安施工，在施工过程中假如出现工伤事故由乙方负责。2、甲方要派驻现场管理人
24、员负责对乙方施工进行监督管理和协调现场出现的问题，为乙方创建良好的施工条件。3、甲方免费供应施工用水用电。为乙方施工人员免费供应材料仓库和基本的住宿场所。五、 工程造价和结算方式1、合同造价该工程地暖实际铺设面积约为 平方米，结算价格为31元/平方米。工程总价约为： 元。地暖施工完毕后，甲乙双方共同核定地暖实际施工面积。并将工程量核定方法约定为：未铺设的房间不计算面积，铺设地暖的房间按施工图纸中线标注尺寸扣除设计墙厚为基准计算面积，卫生间假如铺设地暖按全部面积计算。2、结算方式、乙方施工材料和人员到工地后拨总造价的20%，后续工程按工程实际进度拨款，施工完毕拨付到总价的70%，工程竣工验收后付
25、至95%，留5%作为质量保证金，第一个采暖期结束后付清余款。工程不能同时施工时，按施工楼号单个结算。六、 施工工期现场条件具备时，单个楼工期不超过10天，总工期：7月10日至8月15日，保证交工验收，以不耽搁后续土建方施工为原则。七、 质量保证乙方对安装工程保修二年，终生负责修理。八、 合同签定后双方要严格执行合同条款不得违约，假如有一方违约，违约方必需向对方赔偿经济损失或者向人民法院起诉。九、 本合同一式两份，双方各执一份，签字盖章后生效。甲方：（公章） 乙方：（公章）签字： 签字：施工合同 篇6甲方： (以下称甲方) 乙方： (身份证 ) (以下称乙方)为优质、快捷完成昌达停车场场平工程的
26、施工设计及概(预)算任务，经甲乙双方同等协商，甲方将停车场场平工程的施工初步设计及概(预)算方面的工作承包给乙方，并达成以下协议：一、 合作项目工程名称二、 工程技术承包范围2.1 场地平整及硬化施工设计。2.2 场平土石方量的计算。2.3 边坡防护施工设计。2.4 浆砌挡土墙施工设计。2.5 场内管网施工设计。2.6 上述项目的工程量及概(预)算编制。三、 合同工期3.1 从甲方交接乙方规划图及有关项目资料起先至资料交工为止。3.2 双方拟定施工合作时间为 8 天，即从 20x年 6月 1日到 20x年 6月8 日。3.3 以上合同工期，包括节假日在内，若因甲方缘由造成暂停设计的时间，不包括
27、工程编制时间。3.4 如工期超出 1 天，乙方应支付甲方超出工期的工程技术总费1%。四、工程技术承包费用4.1 施工设计及概预算费：按包干总价11000(元)，大写：壹万壹仟元整 计费。4.2 工程项目更改增加设计及预算费依据工作量及造价经双方协商拟定。五、双方的一般责任5.1 甲方责任5.1.1 甲方管理单位全称： 被授权对本工程履行甲方义务和权利。5.1.2甲方负责交付规划图及具有资质测绘单位现场实测的1：500地形图全套及电子版，甲方向乙方供应满意施工设计所需的真实资料及要求。若甲方供应资料不真实，要求超出规范等，所造成设计不符合现状及工程量不合实际等，均由甲方自行负责。5.2 乙方责任
28、5.2.1 乙方住址全称： 宜昌市夷陵区罗河路33号 。5.2.2 乙方全权代表姓名： (身份证号码 )。乙方中断换人，乙方应提前 2 天书面通知甲方，经甲方代表书面同意后方可换人，后任接着担当前任应负的责任和承诺。5.2.3 乙方负责本项目所需施工初步设计及概(预)算资料的编制。5.2.4 在8天内，向甲方供应施工初步设计及概(预)算资料。5.2.5 乙方协作甲方负责说明与交接资料编制。六、承包费用的支付方式6.1 乙方按合同专用条款保质按时完成甲方交待的施工设计及概(预)算编制。甲方一次性支付给乙方全部费用(11000元)。6.2 双方在合同履行过程中发生纠纷或其中一方违约时，双方应协商解
29、决，协商不成，双方约定交由有相应管辖权的人民法院处理。6.4 本合同正本两份，甲乙双方各执一份，副本肆份，甲方执肆份，正副本均具有同等法律效力。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日施工合同 篇7甲方：_乙方：_甲方以包工不包料的方式将鼓楼广场_楼屋面、卫生间及地下车库部分防水工程托付乙方组织施工，为了明确双方责任，组合本工程详细状况，经协商一样签订合同，并共同遵守。一、承包内容_楼屋面采纳_卷材防水（_层）；卫生间、地下车库地面采纳聚氨酯防水涂料_mm厚，分三遍成活；地下室外墙为聚氨酯卷材_mm厚（_层）。包括全部材料水平、垂
30、直运输、施工、清理、蓄水试验、放水等全过程。二、工程单价屋面为_元/m2；卫生间及地下室地面为_元/m2；地下室外墙为_元/m2（含人工、税及平安、意外损害等各种风险费用）。三、工程期约_年_月_日到_年_月_日，总工期_天。四、工程结算1、甲方按乙方的实际工程进度每月_日付完成工程量的_%工程款，待验收合格后付清余款。2、工程数量按实际施工面积结算。三、工程质量1、乙方在工程开工和验收之前，应向甲方供应完整的技术资料。2、质量标准应达到国家有关验收规范要求，防水层必需粘结坚固，接缝密实、四周及管道、下水口等四周应密封严实，在24小时蓄水条件下，无渗漏现象。3、工程按合同完成后，如质量验收不符
31、合标准，乙方必需返工修理直至符合要求，并担当返修的一切费用，由此造成的损失，由乙方全额赔偿。四、施工平安1、开工前、乙方应做好本工种工人的平安思想教化和平安留意事项并做好交底记录。2、严格根据防水工程施工技术操作规程中的平安留意事项进行施工。否则出现平安事故，概由乙方负责。3、遵守工地规章制度，听从甲方现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。4、如遇雨季施工，必需留意边坡稳定性，教化工人随时留意边坡；如乙方忽视此工作造成施工人员或第三者伤亡，一切费用均由乙方自行负责。五、本合同一式两份，甲方一份，乙方一份，双方盖章或签字即发生法律效力，违约方应支付违约金并对所造成的损失负全部责任。甲方（公
32、章）：_乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_日期：_年_月_日_年_月_日施工合同 篇8乡村道路施工合同发包人：(以下简称甲方)承包人：(以下简称乙方)经过甲乙双方协商，就本工程施工事项协商一样，订立本合同，共同遵照执行。一、工程项目1、 工程名称：乡村路面硬化2、 工程地点：泽覃乡五龙村仙水组3、 承包范围：1.2公里水泥硬化。4、 承包方式：包工包料、包质量、包工期、包平安、包文明施工及验收通过。5、 合同价款：合同价为每公里24万元(竣工后以实际丈量面积为准进行结算)。二、 技术要求1、路面为375px厚C20水泥混凝土路面，宽4米。2、 自然级配砂砾石垫层，厚度
33、500px自然级配砂砾石,宽度6M。3、 500px厚3:7灰土垫层。三、 施工及质量要求1、路基处理在原有路基的基础上，对凹凸不平路段，采纳推土机或装载机整平，并清除地表杂草，然后用压路机压实。2、严格限制路面材料质量，垫层必需夯实，否则返工。四、 双方权利和义务1、甲方对施工阶段质量、进度以及现场工程质量进行监理与限制、参加工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。2、甲负责场地三通一平。3、乙负责本工程施工范围内的施工平安工作。乙方应按有关规定严格实施平安防护措施，担当由于自身平安措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用;做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录，协作甲方和监理单位进行质
34、量检查：五、工程价款的支付本合同签订之日付30%，工程竣工验收完后分阶段视状况支付 下剩款项。工程质量保证金为总造价的5%，质保期一年，质保期自竣工验收之日计算，期满后一次性支付质保金。六、平安文明施工乙方应按工程施工现场管理规定及甲方统一管理制度的规定，细心组织、文明平安施工；甲方对乙方任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。乙方在施工过程中发生的一切平安事故、质量事故均有乙方自行负责并担当相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。七、竣工验收乙方在工程具备竣工验收条件钱24小时通知甲方组织竣验收。甲方在收到通知后刚好组织有关单位进行验收，并在验收后2天内赐予认可或提出整改看法。乙方按要求整改，并担当自身缘由造成的整改费用。八、本合同一式叁份，甲方两份，乙方一份，双方代表签字盖章后生效。每份具有同等法律效力，工程全部竣工达标，结清工程尾款后合同自动失效。甲方:乙方:年月日第28页 共28页第 28 页 共 28 页第 28 页 共 28 页第 28 页 共 28 页第 28 页 共 28 页第 28 页 共 28 页第 28 页 共 28 页第 28 页 共 28 页第 28 页 共 28 页第 28 页 共 28 页第 28 页 共 28 页