《2022年关于施工合同范文集锦八篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年关于施工合同范文集锦八篇.docx（25页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022年关于施工合同范文集锦八篇关于施工合同范文集锦八篇在人民愈发重视法律的社会中，合同的类型越来越多，签订合同也是最有效的法律依据之一。你所见过的合同是什么样的呢？以下是我帮大家整理的施工合同8篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。施工合同 篇1发包方：（以下简称甲方）法定代表人：承包方：（以下简称乙方）法定代表人：依据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例和该工程施工（招标文件）以及其他相关法律行政法规，结合实际状况，经双方协商，达成以下合同条款。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程主要内容：4、承包方式：包工包料。二、工程期限工程期限_天，预定_年_月_日至_
2、年_月_日止。三、工程承包价及其它总承包价_元，工程竣工验收合格后付清工程款项。四、合同双方责任（一）甲方责任1、供应乙方规划、设计、施工所需的相关要求及数据；2、监督工期及工程质量、施工进度，协作乙方做好与工程相关的协调工作。（二）乙方责任1、严格根据甲方供应的图纸组织施工。2、乙方保证文明施工，施工过程中因乙方因素造成的一切事故由乙方负责。3、施工过程中，每个单项工程结束后刚好清理打扫施工现场。五、工程质量要求1、乙方必需严格根据甲方供应的设计图纸进行施工，工程质量达到国家相关验收规范的标准。2、工程竣工验收后达到建设局要求，方为合格工程。3、主要材料进场前必需供应样品合格证明，经甲方工程
3、负责人及监理方共同认可，方可进场施工。六、付款方式工程结束付50%，整体工程验收合格后5日内付50%。七、工期延误若甲方缘由则工期顺延，若乙方缘由则按500元/天罚款。工期严峻滞后的，甲方有权终止合同，由此造成的全部损失由乙方负责。甲方不担当乙方所完成工程量的支付。八、工程保修期工程保修期为工程验收后一年。九、平安施工要求施工期间乙方人员必需遵守国家法律和法规，遵守甲方及监理方的相关规章制度，维护好相关设施和爱护四周居民的正常生活，并做好平安预防工作。乙方施工中发生的一切平安事故，概由乙方负责，甲方不负任何责任。十、不行抗拒的自然灾难认定标准不行抗拒的自然灾难发生，造成的损失，由甲、乙双方共同
4、协商解决。十一、违约责任1、本合同经双方签字生效后，双方都必需严格遵守执行，任何一方违反合同条款，给对方造成损失的，责任方应按合同法规定标准进行赔偿。2、若甲方在整体工程验收合格后，未将款项付清给乙方，乙方有权停止供水。3、双方如发生纠纷，通过协商未达成协议的，由禄丰县人民法院进行裁决。十二、争议承包单位与发包单位发生合同纠纷时，双方协商解决，协商不成时，提请上级主管部门调解，调解无效时，可向_人民法院起诉。十三、合同份数本合同一式_份，甲方_份、乙双方_份。十四、若有未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。甲方：法人代表：_年_月_日乙方：法人代表：_年_月_日发的施工合同 篇2甲方： （以下简称
5、甲方）乙方： （以下简称乙方）为促进乡域经济发展，改善村民出行条件，本着同等互利、协商一样和诚恳信用的原则，经甲乙双方协商达成如下协议：一、工程概况1、工程名称：XXXXXXX马路桥建设工程。2、建设地点：XXXXX村XXXX。二、承包方式及结算方式1、本工程实行包工、包料、包质量、包工期、包平安的不变单价承包方式。费用为XXXX万元。材料由乙方自行购买，甲方负责监督材料质量。2、工程完工验收后甲方结清工程款XXX万元整（预付工程启动资金XXXX万元）。三、双方责任（一）甲方1、甲方负责工程设计、投资估算、技术指导、质量监督及工程验收。2、按协定刚好支付工程款项。（二）乙方1、必需按甲方供应的
6、实施方案或施工设计图及施工设计规范和水利工程验收规范组织施工。2、乙方负责解决施工中出现的土地纠纷和民事调解，施工平安自行负责。3、工程所需材料由乙方按有关平安与质量管理规定自行选购、加工和管理。四、施工内容及要求1、修建长XXXX米，宽XXXX米的钢筋混凝土桥梁主体。2、桥梁基础采纳地下连续墙基础，下挖深度不得少于XXXX,基础见岩石。基础采纳片石混凝土结构，片石石料不得含有阻碍砂浆的正常粘结或有损于外露面外观的污泥、油质等有害物质。3、乙方必需按甲方设计要求，对各种标号满浆满座，浆砌条石砌筑，水泥板做盖。底面及四周墙体钢筋铺设比例合理，墙面光滑平整。五、工程期限1、本工程从*年*月*日开工
7、，*年*月*日前完工。2、因不行抗拒的缘由、因设计要更改的和末按合同刚好支付工程款的影响工程进度的工期可作相应顺延。六、本合同一式叁份，甲乙双方各一份，双方签字生效。合同未尽事宜，双方协商解决。甲方：乙方：*年 月 日施工合同 篇3发包方(甲方)：承包方(乙方)：一、 工程概况：1、 工程名称： 小区道路硬化工程2、 工程地点： 小区3、 承包范围：包工包料4、 合同工期：45天5、 开工日期：20xx年4月25日6、 竣工日期：20xx年6月10日7、 合同价款：总价款约为：328万元，工程量根据实际发生量进行结算(后附工程预算单)，乙方报工程预算，甲方审定。二、 甲方职责：1、 依据建设工
8、程管理的法律法规以及城镇道路建设工程技术规范对乙方施工进行全过程的技术、质量、平安、进度管理。2、 帮助乙方解决施工过程中遇到的问题。3、 根据施工方案要求对乙方施工技术规范、质量指标进行检查监督，负责建筑材料、隐藏工程的检查、验收工作。4、 依据实际须要，审核批准工程变更方案，审定工程签证。5、 负责抓好对工程队的平安教化，定期进行平安检查。三、 乙方职责：1、 仔细贯彻执行工程建设的法规及各项地方性法规，依据施工方案要求组织施工。2、 每道工序完工后需经甲方验收合格后方可进行下一道工序的施工。3、 所购进的建材必需符合国家材质技术指标，具备产品合格证书及相关质4、 抓好本施工队全体人员的平
9、安教化，搞好施工现场平安设施、警示标记配置及各项平安防护工作，严格施工机械、电器设备的平安操作规范，主动协作甲方的各项平安检查。5、 未根据施工技术规范及工程质量要求组织施工而造成的废品工程，应予以返工并担当相关费用。6、 乙方工程管理及施工人员违章操作造成的损失由乙方担当，不行抗力因素造成的损失由甲乙双方协商解决。四、 工程决算：工程竣工后，依据工程各项目实际发生量及工程量清单所确定的价格标准据实结算。五、 付款方式：依据工程进度双方商定。工程竣工验收合格后，支付工程总价款的百分之九十五，预留百分之五保修金，保修期为一年，期满未出现质量问题，支付余款。本合同自签订之日生效，甲乙双方共同遵守，
10、如有争议，双方协商解决。 本合同一式四份，甲乙双方各一份，甲方存档二份。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日施工合同 篇4甲方： 开发公司乙方 ： 项目部依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他相关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳守信的原则，双方就本工程施工事项协商一样，订立本合同，共同遵照执行。一、 工程项目1、工程名称：友好花园施工道路混凝土路面施工工程2、工程地点：友好花园项目内3、承包范围：混凝土路面工程施工(包括粉石灰、拌土、压实、混凝土路面、切缝等) 4 承包方式：清包工(带全部工具)、包质量
11、、包工期、包平安、包文明施工及验收通过 5 合同价款：每平方13元，(长约230m，宽8m，厚度20cm，约1840m2，据实结算)，总价款约计23920元6、质量标准：合格7、工 期：从8月16日开工，9月1日完工，工期为15天二、路面施工工艺1、路面平整：推土机平整路面，人工挂线协作找平;2、3：7灰土摊铺分两步施工，每步15公分摊铺灰土：推土机摊铺3：7灰土，人工协作整平，用拌合机拌合灰土;3、碾 压：用重型振动压路机静压或轻振动进行稳压，而后再强振实;4、养 护：碾压检验合格后，洒水养护，养护期不少于5天;5、混凝土路面：道路两侧20cm高槽钢支护，用c20混凝土浇筑，振动棒振实，后摊
12、铺机振捣、提浆、摊平，机抹两遍;6、养 护： 用薄膜覆盖养护，不少于6天;7、切 缝：待混凝土强度达到80%后，进行切缝，缝深5cm，间距6m三、 双方权利和义务甲方主要工作1、负责场地三通一平，水电接入;2、进行工程协调、管理、验收;3、按合同约定支付工程款。乙方主要工作1、本合同签订后2天内，乙方进场完成施工打算。2、负责本工程施工范围内的施工平安工作。乙方应按有关规定严格实施平安防护措施，担当由于自身平安措施不当造成事故的责任和因此发生的费用;3、做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录，协作甲方进行质量检查;4、负责所施工工程的验收通过四、工程价款的结算与支付1、按实际面积结算，
13、13元/m2;2、路面平整完，灰土拌完，碾压完毕后付伍仟元，混凝土路面摊铺完毕后付伍仟元，工程完检验合格后，支付至工程结算总价的95%，其余5 %的质量保证金，保修期三个月，如保修期内由于乙方缘由产生的质量问题，由乙方免费修理，如乙方2天内不到，由甲方处理，所发生费用加10%的管理费由乙方担当;五、平安文明施工1、乙方应按工程施工现场管理规定及管理制度的规定，细心组织、文明平安施工;甲方对乙方任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。2、乙方在施工过程中发生的一切平安事故、质量事故均由乙方自行负责并担当相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。六、竣工验收乙方在工程具备
14、竣工验收条件前时通知甲方组织竣工验收。甲方在收到通知后刚好组织有关人员进行验收，并在验收后赐予认可或提出限期整改看法。乙方按要求整改，并担当自身缘由造成整改的费用。七、违约责任1、因甲方缘由和不行抗拒缘由造成工期延误，工期顺延，费用不计。2、因乙方缘由，未按本合同第一项第七条所示工期按时竣工，每延误一天，乙方按300元/天甲方支付逾期违约金，并担当由此给甲方带来的全部损失。3、因乙方缘由工程质量达不到本合同约定的质量标准，由乙方无条件进行返工、整改、修复或实行其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用包括重新检测所需费用均由乙方自行负责，并且向甲方赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。如因乙方工
15、程质量不符合要求，甲方提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的，甲方有权另行支配单位完成相应整改工作，由此发生的费用及损失均由乙方担当。八、合同生效与终止1、本合同经双方法定代表人或其托付代理人签字后生效;2、合同订立时间： 年 月 日;3、甲方、乙方履行合同全部义务，乙方向甲方交付竣工工程后，竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。九、合同份数1、本合同正本三份，双方各执壹份，财务一份，具有同等法律效力;2、本合同其它未尽事宜双方可另行签订补充协议明确。甲 方：(公章) 乙 方：(公章)经 办 人： 经 办 人：电 话： 电 话：年 月日施工合同 篇5发包方（甲方）：承包方（乙方）：依照中华人
16、民共和国合同法及其它有关法律法规，结合本市装饰装修的特点，甲、乙双方在同等、自愿、协商一样的基础上，就本装饰工程（以下简称工程）的有关事宜达成如下协议：一、 工程概况1、工程地址：xxx2、工程概况 ：外牌匾人工费二、 工程日期开工日期20_年_月_日 交工日期20_年_月_日三、 工程造价及结算方式：1、 工程总造价_元整，不含全部税金。2、 本合同签定后，甲方向乙方支付总造价%人民币_元整。3、 安装吸塑字前，甲方向乙方支付总造价的%_四、工程变更施工期间变更工程规模，施工方法，工程投资，发生技术变更而调整工程费用时，其增减额度甲、乙双方共同议定，工期顺延。五、违约责任1、 由于甲方缘由导
17、致中途停工，或变更施工方案，甲方应补偿乙方因停工、窝工及材料损失费用。2、 由于乙方缘由逾期交工的由乙方负责。3、 甲方未办理有关手续，造成停工、窝工由甲方负责。六、其它合同一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同附件为本合同组成部分。合同经双方鉴定生效后，双方必需严格遵守，任何一方需变更合同内容，应经协商一样后，重新鉴定补充协议。合同有效：合同以交清尾款，签定售后保修协议为售后有效。未 交清尾款前，全部乙方施工项归乙方全部，交清尾款交工甲方运用甲方签字：乙方签字：合同签定日期：施工合同 篇6甲方：（以下简称“甲方”）乙方：（以下简称“乙方”）法定代表人：依据中华人民共和国合同法以
18、及其他相关法律、行政法规，并参照国家工商行政管理局、国家建设部颁发的建设工程施工合同示范文本（GF19990201），甲、乙双方就本工程建设有关事项协商一样，订立如下合同（以下简称“本合同”）：第一条工程概况1、工程名称：（以下简称“本工程”）。2、工程地点：3、工程内容：（详细工程数量表见附件一）。其次条工程价款1、本合同工程价款暂定为人民币元（以下简称“暂定工程价款”）。2、本工程竣工验收合格后，最终工程价款以甲方认可的验工计价为准，甲方应当依据双方签认的详细工程数量根据国家邮电部颁布的通信建设工程预算定额计算验工计价（以下简称“最终工程价款”）。3、甲方应当于本合同签订后日内向乙方支付暂
19、定工程价款的30，即人民币元；在本工程竣工验收合格并完成移交工作后，甲方应当于本工程竣工验收合格后日内向乙方支付尚未支付的最终工程价款，已支付的暂定工程价款等额折抵最终工程价款。第三条工期1、开工日期：2、竣工日期：3、本工程的竣工日期以本工程经甲方全部验收合格之日为准，每延误一天，甲方有权干脆扣除最终工程价款的。第四条工程质量1、乙方施工必需严格按国家信息产业部颁发的各种相关规则、规范、标准和要求等进行，保证本工程质量达到甲方标准。2、乙方施工中的全部隐藏工程在隐藏前应当经甲方签认，否则甲方有权随时要求对隐藏工程进行检查，由此产生的全部费用由乙方担当，由此延误的工期不予顺延。3、凡本工程中出
20、现质量不符合标准需返工的状况，由此产生的全部费用由乙方担当，乙方还应当赔偿由此给甲方造成的全部损失。4、工程保修期为本工程竣工日期之日起个月，在此期间出现质量问题均由乙方负责免费修理，乙方还应当赔偿由此给甲方造成的全部损失。第五条竣工验收1、乙方应当于本合同规定的竣工日期之前提前至少日支配甲方对本工程进行竣工验收，同时向甲方供应经甲方认可的竣工资料与竣工验收报告。2、假如甲方在竣工验收时发觉本工程存在不合格之处，乙方应当在接到甲方通知后3个工作日内进行修正并支配、通过甲方的重新验收，乙方应当担当由此产生的全部费用；假如乙方未按期进行修正并支配、通过甲方的重新验收，每延期一天，甲方有权干脆扣除最
21、终工程价款的。3、本工程竣工验收合格后，乙方应当将本工程及甲方要求的相关材料、设备、资料、权证等移交给甲方。第六条甲方权利与义务1、甲方负责供应本工程材料（详细材料清单见附件二）。2、甲方有权对施工进行监督，并指派随工负责人担当施工技术指导和随工验收，一旦发觉乙方施工质量问题或未按图纸施工，随工负责人有权责令乙方停工或返工，所发生的全部费用由乙方担当。3、甲方负责依据本合同的规定组织对本工程进行竣工验收。4、本合同规定的其他权利与义务。第七条乙方权利与义务1、乙方确认其具有承包建设本工程的全部相关资质。2、乙方应当于本工程起先施工前落实施工整备工作（包括但不限于材料、施工用工器具和人员的配备）
22、，并向甲方提交开工报告。3、乙方应当于本工程起先施工前查明施工现场的地下管线状况，并在施工期间负责爱护施工现场现有地下管线（包括但不限于通信、信号、电力电缆、上、下水管及煤气管线），并负责与相关单位签订平安协议及解除施工中出现的干扰等，否则，给甲方或第三方造成的损失由乙方担当全额赔偿责任。4、乙方应当负责设计本工程图纸，并取得甲方对图纸的批准；乙方应当于工程保修期届满后将本工程全部图纸退还给甲方。5、未经甲方书面同意，乙方不得将本工程分包或托付给第三方。6、乙方应负责在工程施工及工程保修期的整个过程中施工现场全部人员与财产的平安，除因甲方随工负责人的过错而造成的事故外，乙方应担当全部事故导致的
23、赔偿责任和相关费用。7、乙方应当文明施工，保持施工场地整齐，在移交前施工现场应达到平整和整齐的要求。8、自甲方将本工程材料运输至施工现场或其他指定地点起先，乙方应当妥当保管本工程材料，并担当全部毁损、丢失、损耗等风险；在本工程竣工验收合格后，乙方应当将剩余材料退还给甲方。9、乙方应当依据甲方的要求为相关人员或设备办理保险，并支付保险费用。10、本合同规定的其他权利与义务。第八条违约责任1、任何一方违约，违约方应当赔偿由此给对方造成的全部损失。2、假如乙方违约，并在甲方指定的合理期限内未予以改正，甲方有权解除本合同，本合同自甲方有关解除的书面通知发出之日起第3日即告解除；本条不影响乙方依据本合同
24、的规定担当其他义务或违约责任。第九条不行抗力1、不行抗力事务指甲、乙双方不能预料、不行避开及不行克服的事务，包括但不限于斗争、动乱、罢工以及台风、暴雨、洪水、地震等自然灾难。2、不行抗力事务发生后，乙方应当马上通知甲方，并尽可能快速实行有效措施削减损失；乙方应当于不行抗力事务结束后3日内全面复原施工，并依据甲方要求向其提交有关该不行抗力事务及其造成影响的具体报告。3、因不行抗力造成延误的工期应当顺延，因不行抗力造成的损失由甲、乙双方各自担当。第十条争议的解决1、本合同的订立、效力、说明、履行、争议的解决等均受中华人民共和国法律管辖。2、因本合同签订及履行而发生的争议，双方可协商解决；协商不成的
25、，任何一方可向（甲方所在地）法院提起诉讼。第十一条生效1、本合同自双方签字盖章之日起生效。2、本合同正本一式6份，甲乙双方各执3份，各份具有同等法律效力。甲方：乙方：负责人：法定代表人：附件一工程数量表附件二甲方供应设备和材料清单施工合同 篇7甲方：乙方：甲乙双方经过友好协商，甲方确定将 地块平基土石方工程发包给乙方，由乙方组织机械设备及人员进场施工，详细条款如下：一、工程承包范围及内容：该地块平基土石方预料 m？（以 为准），不分岩质及土方类别，执行综合价。乙方负责爆破、土石方外运至甲方指定弃渣位置（运距 m内，超过 m，则由甲方另补价差 元/）、场地平整（误差300）。二、工期及质量：工期
26、从 日计算，须在 年 月 日内完成承包范围的全部工程量。质量为合格。三、工程承包价款及拨付：综合价 元/m？，预料总造价 万元。首付款为预料总造价的 %（即 万元），在乙方机械设备进场 内支付。其次次付款为预料总造价的 %（即 万元），在乙方机械设备进场 内支付。付款均以银行支票转帐。四、工程进度款及支付：进度款依据乙方当月实际施工产值的 %支付，乙方需 月 日向甲方呈报当月施工进度，经甲方审核后并于 月 日内支付进度款。五、工程竣工及尾款支付：工程完工后，由乙方书面通知甲方，甲方在接到通知 日内组织验收，否则视为甲方已认同乙方所承包工程已竣工，书面通知之日即为竣工日。工程竣工 日内办完竣工结
27、算并付清工程尾款。六、甲方责任及义务：1、供应施工场地及周边地下管网资料、古树、古迹或文物需爱护资料，如发生并担当爱护（迁移）费用。2、供应平基高程及平基水准限制点和平基边线，并现场交点（线）。3、现场代表： 职责与权限： 联系方式：七、乙方责任及义务：1、负责搞好平安施工，文明施工。组织施工力气在合同约定的工期内保质、保量完成施工任务。2、根据合同约定，每月按时向甲方呈报当月施工进度，并协作甲方搞好后续工作。3、施工过程中，如发觉地质异样，应马上报告甲方，以求得到妥当处理，不留后患。4、如发生合同承包范围以外的工作内容，应即时与甲方联系，办理签证手续。5、现场代表： 职责与权限： 联系方式：
28、八、违约与惩罚：本合同一式 份，经甲乙双方代表（法人）签字并加盖企业公章即产生同等法律效力，双方均应共同遵守。如乙方不能根据合同约定完成施工任务，甲方有权终止合同，并由乙方担当由此给甲方造成的一切经济损失，并处损失数额 %（每天）的罚款。如甲方不能根据合同约定按时支付工程款（含进度款），乙方有权停止施工，由甲方全额担当乙方停工期间的一切损失，并处违约数额 %（每天）的罚款；如甲方不能在合同约定期限内协作办完工程竣工结算，可视为甲方认同乙方所呈报的工程竣工结算金额，并以约定之日计算违约金。九、其他：甲方： 乙方： 法人： 法人： 托付代理人： 托付代理人： 联系电话： 联系电话： 年 月 日 年
29、 月 日施工合同 篇81、甲方：2、乙方：二、协议内容：经甲乙双方共同商定，甲方将喻家坪站至冶炼厂调度楼货运信息通道光缆敷设工程交由乙方施工，详细内容如下：1、工程数量：敷设喻家坪站至冶炼厂调度楼货运室直埋8芯光缆一条，总长约1400米。2、施工要求：光缆径路基本沿铁路专用线布放，埋深要求一般0.6米，困难地段0.5米，做水泥砖沙防护。主材光缆、终端盒、辅材由乙方自行选购。光缆过轨、过涵洞等应采纳50镀锌钢管防护并用水泥包封，不得外露。光缆熔接成端由乙方负责完成。直埋线路部分按每100米设立光缆标桩一个。施工中与喻家坪、冶炼厂协调工作由甲方负责。3、工期要求：本工程工期要求自协议签字并待甲方与
30、相关部门签定协作协议后开工，20天内完工交付。如遇不行抗拒缘由由双方协商解决。4、工程费用及付款方式：经双方共同核定，本工程总施工费用按叁万捌仟元（￥：38000.00）包干完成。双方协议签定后，甲方支付贰万元整预付款，余款待全部工程完工、验收合格后二周内付清。三、平安保证：1、乙方在施工过程中应加强对同径路地下管线的爱护，按规定刚好与相关部门联系，实行防护措施，如因施工不当造成损失，由乙方负责担当赔偿责任。2、加强对施工人员人身平安的防护，如遇人身意外事故，其责任由乙方自行担当。四、质量保证：本工程质量保质期一年，一年内出现质量问题由乙方负责解决。五、本协议未尽事宜，甲乙双方协商解决。六、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，经双方签字生效。甲方： 乙方：第25页 共25页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页